Тендер - Поставка расходных материалов №304080683

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Договор.doc

ЕАТ_Обоснование - Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть  . .top td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными

Договор поставки № _________

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0

г. Сыктывкар « » ______________ 2025 года

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице п______________________________________, действующего на основании ____________________________, с одной стороны, и ________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее-Договор) о следующем:

Предмет договора

Поставщик обязуется в установленный настоящим Договором срок передать в собственность Заказчика товар, указанный в Приложении № 1 к Договору («Спецификация товара») (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить этот Товар в соответствии с условиями Договора.

Наименование Товара, его ассортимент, комплектность и цена указаны в Приложении № 1 к Договору («Спецификация товара»).

Качество товара

Товар, поставляемый по Договору, должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Качество Товара должно соответствовать требованиям нормативных документов для соответствующего вида товара и обеспечивать его безопасное и эффективное использование по прямому назначению.

Передача Товара ненадлежащего качества.

Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, в случае, когда недостатки Товара не были оговорены Поставщиком, Заказчик, которому передан Товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору отказаться от Договора или потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- безвозмездного устранения недостатков Товара в срок, указанный в требовании Заказчика;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара.

2.3.2. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, либо выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после устранения, и других подобных недостатков) Заказчик вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества на Товар, соответствующий Договору.

2.3.3. Если Заказчик предъявил требование о безвозмездном устранении недостатков Товара согласно п. 1 ст. 518, п. 1 ст. 475 ГК РФ, Поставщик обязан исполнить его в срок, который указан в требовании.

2.4. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара, которое должно соответствовать стандартам, действующим в Российской Федерации на подобные товары, и обеспечивать возможность безопасного и эффективного использования Заказчиком Товара по его прямому назначению в течение гарантийного срока.

2.5. Исчисление гарантийного срока начинается с момента передачи Товара Заказчику.

2.6. Гарантийный срок на Товар равен сроку гарантии, указанной в документации изготовителя Товара, или, если изготовителем срок гарантии не указан, составляет два года.

2.7. Товар снимается с гарантии в случае нарушения Заказчиком правил хранения, транспортировки, монтажа или эксплуатации, определенных документацией, которую Поставщик обязан передать Заказчику вместе с Товаром.

Цена и порядок оплаты

3.1. Цена Договора включает цену Товара, расходы, связанные с упаковкой, погрузкой, доставкой, оформлением груза в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей и составляет ____________________________________________.

3.2. Цена Договора является твердой и не подлежит изменению в течение срока действия Договора, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

3.3. Заказчик производит оплату за поставленный Товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:

- 30 (тридцать) процентов – предоплата по выставленному Поставщиком счету на оплату в течение 5 (пять) рабочих дней;

- 70 (семьдесят) процентов – в течение 7 (семь) рабочих дней после приемки Товара Заказчиком на основании акта приемки Товара и при наличии товарной накладной (ТОРГ 12) со счет-фактурой.

3.4. Поставщик не имеет права на получение с Заказчика процентов, предусмотренных ст. 317.1 ГК РФ, за пользование суммой отсрочки оплаты

3.5. Расчеты по Договору осуществляются в рублях в безналичном порядке платежными поручениями.

Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре.

Срок и условия поставки

Срок поставки.

Поставка Товара должна быть осуществлена в течение 45 (сорок пять) календарных дней с момента поступления предоплаты на расчетный счет Поставщика.

Поставка Товара осуществляется Поставщиком до адреса Заказчика: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, дом 55.

Право выбора вида транспорта и определения других условий доставки принадлежит Поставщика.

Поставщик считается исполнившим обязанность по поставке Товара в момент доставки Товара до адреса Заказчика.

Тара (упаковка).

Поставляемый Товар должен быть затарен (упакован) в обычно применяемую для него тару (упаковку).

Тара (упаковка) является одноразовой, возврату Поставщику не подлежит.

Стоимость тары (упаковки) Товара входит в цену Товара и отдельно не оплачивается.

Маркировка Товара должна соответствовать обычно предъявляемым требованиям.

Право собственности на Товар, а также риски его случайной гибели и случайного повреждения переходят к Заказчику в момент приемки Товара.

Поставщик обязан передать заказчику Товар свободным от любых прав третьих лиц, не являющимся предметом спора или залога и не состоящим под арестом.

Одновременно с Товаром Поставщик направляет Заказчику два экземпляра товарной накладной (ТОРГ-12) со счет-фактурой или УПД и с актом приемки Товара, подписанных уполномоченным представителем Поставщика, а также всю документацию на Товар, передача которой предусмотрена Договором и законодательством Российской Федерации.

Поставщик обязан заменить Товар не соответствующего качества в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения акт о выявленных недостатках (несоответствии) Товара. Все расходы, связанные с возвратом некачественного Товара и его заменой, несет Поставщик.

Если Поставщик не поставил предусмотренное Договором количество Товара либо не выполнил требования Заказчика о замене недоброкачественного Товара или о доукомплектовании Товара в установленный срок, Заказчик вправе приобрести не поставленный Товар у других лиц с отнесением на счет Поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение. Исчисление расходов Заказчика на приобретение у других лиц Товара в случаях их недопоставки Поставщиком или невыполнения требований Заказчика об устранении недостатков Товара либо доукомплектовании Товара производится по правилам, предусмотренным п. 1 ст. 524 ГК РФ. Заказчик вправе отказаться от оплаты Товара ненадлежащего качества и некомплектного Товара, а если такой Товара оплачен, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и доукомплектования Товара либо до его замены.

Приемка Товара

Заказчик обязан принять переданный ему Товар, за исключением случаев, когда он вправе потребовать замены Товара или отказаться от исполнения Договора.

Правила приемки.

Поставщик не позднее, чем за три дня до доставки Товара, обязан письменно уведомить Заказчика о готовности Товара к поставке. Уведомление передается Заказчику одним из указанных в Договоре способов.

После доставки Товара Поставщиком Заказчик проверяет количество тарных мест и (или) вес брутто, после чего подписывает товарную накладную, один из экземпляров которой передает Поставщику. Подписание Заказчиком товарной накладной свидетельствует только о принятии указанного количества тарных мест и (или) веса брутто и не означает приемку Товара по количеству, качеству, ассортименту и комплектности. Осмотр Товара и его проверку на соответствие этим условиям Заказчик производит по месту доставки не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня доставки Товара.

После получения Товара от Поставщика осмотр и проверку Товара Заказчик осуществляет самостоятельно без привлечения представителя Поставщика. Поставщик вправе присутствовать при осмотре и проверке Товара Заказчиком, о чем обязан уведомить последнего одним из указанных в Договоре способов. Если Поставщик не обеспечил явку своего надлежащим образом уполномоченного представителя для присутствия при осмотре и проверке Товара Заказчиком или не выразил желания воспользоваться этим правом, Заказчик вправе в одностороннем порядке произвести осмотр, проверку Товара и составить документы, оформляемые в соответствии с Договором по результатам этих мероприятий.

Заказчик обязан совершить все действия, которые в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями необходимы с его стороны для обеспечения передачи и получения соответствующего Товара.

В случае полного соответствия Товара требованиям Договора Заказчик составляет и подписывает акт приемки Товара и передает один из экземпляров этого акта Поставщику.

В случае обнаружения в поставленном Товаре недостатков и (или) недостач или иных несоответствий условиям Договора, Заказчиком составляется акт о выявленных недостатках (несоответствии) Товара, и в сроки, установленные для приемки Товара, Заказчик направляет Поставщику письменный мотивированный отказ от приемки Товара и копию этого акта.

Ответственность Сторон

6.1.1 В случае поставки некачественного и (или) некомплектного Товара Заказчик вправе потребовать уплаты Поставщиком штрафа в размере 5 % цены Договора. 6.1.2 В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств по Договору (в том числе гарантийного обязательства) Заказчик вправе направить Поставщику требование об уплате пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорционально объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком. 6.2. Заказчик вправе потребовать возмещения Поставщиком убытков в полной сумме сверх неустойки (штрафная неустойка). 6.3. Взыскание неустойки (штрафа, пени) с Заказчика. 6.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по Договору Поставщик вправе направить Заказчику требование об уплате пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорционально объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Заказчиком. 6.4. За нарушения, в отношении которых Договором предусмотрена неустойка, Поставщик не вправе требовать взыскания убытков. 6.5. Сторона, право которой нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ей убытков, если законом не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. 6.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что основания для ее взыскания возникли вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Форс-мажор

Стороны освобождаются от части или полного исполнения своих обязательств по Договору, если их исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы.

Обстоятельствами непреодолимой силы признаются события, являющиеся одновременно чрезвычайными (не обычными в конкретных условиях), непредотвратимыми (которые или последствия которых наступили не по воле Стороны и неизбежны для нее), непосредственной причиной невозможности либо задержки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

Необходимым условием применения указанных выше положений настоящего Договора об освобождении от исполнения обязательств является добросовестное принятие Стороной разумно ожидаемых мер для предотвращения (минимизации) возможных рисков.

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5-ти рабочих дней информировать вторую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме, а в случае требования второй Стороны, должна предоставить удостоверяющий форс-мажорные обстоятельства документ. Информация должна содержать данные о соответствующем событии, обосновывающие его характеристики, перечисленные в Договоре.

При прекращении действий указанных обстоятельств, Сторона должна в течение 5-ти рабочих дней известить об этом другую Сторону в письменной форме. При этом необходимо указать срок, в который предполагается исполнить обязательства по Договору. Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение или допустит несоблюдение требуемой формы извещения, то она обязана возместить другой Стороне все убытки, причиненные в результате ненадлежащего исполнения указанной обязанности.

Разрешение споров

Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров.

До предъявления иска, вытекающего из Договора, Сторона, которая считает, что ее права нарушены (далее - заинтересованная Сторона), обязана направить другой Стороне письменную претензию.

Претензия должна содержать требования заинтересованной Стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой Стороной норм законодательства и (или) условий Договора. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.

Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой Стороне в течение 10 рабочих дней со дня получения претензии.

В случае не поступления ответа на претензию заинтересованная Сторона вправе передать спор на рассмотрение суда по истечении 10 рабочих дней со дня окончания установленного Договором срока ответа на претензию.

Все споры, вытекающие из Договора, подлежат рассмотрению арбитражным судом в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Заключительные положения

Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его заключения.

Договор действует до момента исполнения Сторонами обязательств по Договору.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
В случае заключения договора на Едином агрегаторе торговли (далее - ЕАТ) сообщение о расторжении контракта в одностороннем порядке считается надлежаще направленным заказчиком посредством использования функционала ЕАТ в личный кабинет поставщика (исполнителя) по договору на ЕАТ.
Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты направления заказчиком сообщения в личный кабинет поставщика (исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта или в случае заключения договора не на ЕАТ, в тот же срок с даты надлежащего уведомления, способом, предусмотренным п.9.4-9.8 настоящего договора

Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Договор связывают наступление гражданско-правовых последствий для другой Стороны, должны направляться только одним из следующих способов:

• нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться распиской Стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, фамилию, имя и отчество, должность и подпись лица, получившего данный документ;
• заказным письмом с уведомлением о вручении;
• по электронной почте.

Юридически значимые сообщения направляются исключительно предусмотренными Договором способами. Направление сообщения иным способом не может считаться надлежащим.

Все юридически значимые сообщения должны направляться исключительно по адресам, которые указаны в разделе Договора «Адреса и реквизиты Сторон» или в ЕГРЮЛ. Направление сообщения по другим адресам не может считаться надлежащим.

Если иное не предусмотрено законом, юридически значимое сообщение по Договору, направленное на адрес электронной почты, считается полученным Стороной при его поступлении на сервер провайдера услуг электронной почты.

Стороны обязуются обеспечить сохранность и конфиденциальность предназначенных исключительно для Сторон сведений, касающихся предмета Договора, хода его исполнения и полученных результатов, во всех случаях, если это не препятствует исполнению Договора.

Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по 1 (одному) для каждой из Сторон. Настоящий Договор может быть подписан усиленными электронными цифровыми подписями Сторон.

Приложения к договору:
9.10.1. Приложение № 1- Спецификация товара

Адреса и реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору поставки

№ ______ от « » ___________________ 2025 года

Спецификация товара

- Посмотреть таблицу с данными

Всего наименований – 2 (два) на сумму __________________________________.

- Посмотреть таблицу с данными