Тендер - Поставка расходных материалов №291464577

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть77  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Ответственность сторон - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен расходные_материалы/Описание объекта закупки.docx

Описание объекта закупки

на поставку расходных материалов

для нужд ФКУ ИК-1 УФСИН России по Удмуртской Республике

Наименование и описание поставляемого товара: 1.1. Пена монтажная в количестве в количестве 30 штук (20.30.22.170)

1.2. Пистолет для монтажной пены в количестве 5 штук (28.24.12.110)

1.3. Очиститель монтажной пены в количестве 5 штук (20.30.22.220)

1.4. Удалитель застывшей пены в количестве 2 штук (20.30.22.220) 1.5. Бур для перфоратора в количестве 5 штук (25.73.40.119; 25.73.40.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) 1.6. Бур для перфоратора в количестве 5 штук (25.73.40.119; 25.73.40.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) 1.7. Бур для перфоратора в количестве 10 штук (25.73.40.119; 25.73.40.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) 1.8. Бур для перфоратора в количестве 10 штук (25.73.40.119; 25.73.40.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

1.9. Шпатель в количестве 5 шт (25.73.30.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

1.10. Шпатель в количестве 5 шт (25.73.30.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

1.11. Шпатель в количестве 5 шт (25.73.30.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

1.12. Шпатель в количестве 5 шт (25.73.30.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

1.13. Шпатель в количестве 5 шт (25.73.30.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

1.14. Клей поливинилацетатный в количестве 10 кг (20.52.10.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

- Посмотреть таблицу с данными

Срок поставки: поставка товара осуществляется в течение 7 рабочих дней с момента заключения Контракта.

Порядок поставки: поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика в рабочие дни недели с 9-00 ч. до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьч., с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьч. до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьч. (по местному времени) путем его доставки на склад Заказчика, расположенный по адресу: Удмуртская Республика, Завьяловский район, с. Ягул.

Требования к товару:

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении), без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.), допущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации.

Товар должен соответствовать техническим и санитарным требованиям, а также нормам, стандартам, правилам, действующим на данном товарном рынке. Качество Товара должно подтверждаться прилагаемыми при поставке документами (сертификат соответствия (в случае обязательной сертификации) или декларация о соответствии) либо их копии, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке (при наличии).

Товар должен быть упакован и маркирован в соответствии с действующим законодательством. Маркировка товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы Товара при его приемке (в том числе текст на русском языке, рисунок и/или информационные знаки).

Упаковка должна обеспечивать сохранность Товаров при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах.

Поставка товара должна осуществляться в таре и/или упаковке, обеспечивающей сохранность товара от повреждений при его погрузке-разгрузке, перевозке и длительном хранении в складском помещении. Упаковка (тара) товара и его комплектующих, транспортирование, хранение должно отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды.

Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования Поставщиком ненадлежащей тары и (или) упаковки, ненадлежащей маркировки, считается не поставленным и приемке не подлежит.

Способ и условия транспортирования обеспечивает сохранность качества продукции и внешнего вида тары и устанавливается производителем.

Безопасность поставляемого товара отвечают требованиям Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Требования к гарантийному сроку: гарантийный срок эксплуатации должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания документа о приемке.

На поставляемый товар Поставщик обязан представить одновременно с поставкой товара следующие документы:

• оригинал сертификата соответствия или декларации о соответствии, оформленный на предприятие-изготовителя, или его копию, заверенную в установленном законодательством Российской Федерации порядке (если поставляемый по настоящему контракту товар подлежит обязательной сертификации или декларированию).

расходные_материалы/Проект контракта.docx

ПРОЕКТ

Государственный контракт № ____

на поставку расходных материалов

для нужд ФКУ ИК-1 УФСИН России по Удмуртской Республике

с. Ягул «____» ____________ 2025 г.

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Удмуртской Республике», выступающее от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем Государственный заказчик (далее – Заказчик), в лице ___, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и ___, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ___, действующего на основании ___, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь:

п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

• Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Заказчика товар в количестве, наименовании, цене и с характеристиками, указанными в Спецификации к Контракту (Приложение № 1) (далее – товар), а Заказчик обязуется обеспечить приемку Товара и оплатить принятый товар на условиях настоящего Контракта.

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

• На поставляемый товар Поставщик обязан предоставить Заказчику товарно-сопроводительные документы, указанные в Спецификации (Приложение № 1). В случае непредоставления Поставщиком вышеуказанных документов, Заказчик имеет право отказаться от приемки товара, с применением в дальнейшем к Поставщику положений Раздела 8 настоящего Контракта.
• Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента приемки Товара лицами, уполномоченными Заказчиком. До этого момента риск случайной гибели товара несет Поставщик.
• При заключении и исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – ФЗ № 44-ФЗ).

ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

Цена Контракта составляет ___ (___) рублей [1] ___ копеек, НДС ___. Цена за единицу товара указана в Спецификации (Приложение № 1).

Источник финансирования Контракта – федеральный бюджет Российской Федерации.

Цена Контракта включает: стоимость товара, тары, упаковки, расходы по доставке товара до Заказчика, предусмотренные законодательством Российской Федерации акцизы, налоги, сборы и платежи, а также другие дополнительные расходы, связанные с исполнением условий контракта.

• Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Контракта. По предложению Заказчика предусмотренное Контрактом количество товара может быть увеличено или уменьшено не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.
• Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в форме платежных поручений путем перечисления Заказчиком выделенных из федерального бюджета Российской Федерации, денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке. Документом о приемке является товарная накладная или иной первичный учетный документ.
• Обязательства по оплате поставленного товара считаются выполненными в день получения Заказчиком платежного поручения от Федерального органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее – Казначейство), подтверждающего факт списания денежных средств со счета Заказчика.
• В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств по указанным в Контракте реквизитам Поставщика, несет Поставщик.
• При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

КАЧЕСТВО ТОВАРА, ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, указанным в Спецификации (Приложение № 1), что подтверждается Поставщиком в товарно-сопроводительных документах, указанных в Спецификации (Приложение № 1).

Поставщик обязан направить полномочного представителя для приема-передачи товара, а в случае невыполнения данного обязательства Заказчик имеет право отказаться от принятия товара, либо осуществить приёмку товара в одностороннем порядке, без привлечения представителей сторонних организаций, результаты такой приемки товара признаются сторонами надлежаще оформленными, что в дальнейшем лишает Поставщика права ссылаться на недостатки приемки товара. Неприбытие представителя Поставщика для приёма-передачи товара рассматривается Сторонами, как согласие Поставщика на одностороннюю приемку товара Заказчиком, согласно положениям настоящего контракта.

Неисполнение обязанностей, предусмотренных Контрактом влечет установленную им ответственность, в том числе и в части обеспечения исполнения Контракта.

• Товар считается поставленным (принятым) Заказчиком с момента подписания товарной накладной (иного первичного учетного документа) (далее – накладная) лицами, уполномоченными Заказчиком. По решению Заказчика для приемки поставленного товара может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.
• Приемка товара и оформление результатов приемки товара осуществляются Заказчиком в течение 10 рабочих дней с момента получения товара – при его доставке Поставщиком и с момента выдачи груза органом транспорта – во всех остальных случаях. Результаты приемки Товара отражаются в товарно-сопроводительных документах, указанных в Спецификации (Приложение № 1). На основании товарно-сопроводительных документов, отражающих результаты приемки товара, либо Акта о расхождении, указанного в п. 3.4.4. настоящего Контракта Заказчиком подписывается товарная накладная (иной первичный учетный документ).
• В случае не направления Поставщиком товарно-сопроводительных документов, указанных в Спецификации (Приложение № 1), либо наличия ошибок в их оформлении (ошибки в реквизитах сторон, банковских реквизитах сторон, в наименовании, характеристиках, количестве товара и др.) приемка товара Заказчиком не осуществляется. Сроки приемки товара и оформления ее результатов начинают исчисляться с даты получения Заказчиком товарно-сопроводительных документов, оформленных надлежащим образом. Товар считается доставленным в день получения товарно-сопроводительных документов, оформленных надлежащим образом.
• Приемка товара по качеству и количеству производится Заказчиком, в соответствии с порядком определенным настоящим Контрактом:
• По качеству, путем проверки соответствия товара предъявляемым к нему настоящим контрактом требованиям, с учетом данных товарно-сопроводительных документов, содержащих данные о качестве, комплектности товара, проверки его маркировки соблюдения требований к перевозке Товара и другое. Заказчик вправе при осуществлении приемки товара исследовать товар, на предмет его соответствия предусмотренным Контрактом требованиям.
• По количеству, путем сверки фактически поставленного в адрес Заказчика товара с данными товарно-сопроводительных документов, отражающих количество отгруженного Поставщиком товара.
• При наличии сомнений в:

- качестве товара;

- комплектности товара;

- соответствии поставляемого Товара данным, содержащимся в сопроводительных документах;

- соблюдении условий поставки товара (сроки и др.);

- соблюдении Поставщиком действующих на транспорте правил сдачи грузов к перевозке, их погрузки и крепления, а также специальных правил погрузки, предусмотренных нормативно-технической документацией, нормативно-правовыми актами РФ;

- иных случаях

Заказчик вправе приостановить приемку, сделав соответствующую запись в документах о приемке товара и направить Товар на экспертизу в экспертную организацию, либо эксперту, при этом сроки проведения приемки и оформление ее результатов, установленные настоящим Контрактом, начинают исчисляться с момента ознакомления Заказчика с результатами экспертизы. На время проведения экспертизы, при наличии согласия Заказчика, Товар может быть отгружен на склад Заказчика, который опечатывается представителями сторон.

• • В случае обнаружения недостачи товара, его комплектности последний принимается Заказчиком по его фактическому наличию, а при обнаружении некачественного товара в пределах товара надлежащего качества составляется Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей (Унифицированная форма ТОРГ-2, утвержденная Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132) (далее – Акт о расхождении). При указанных обстоятельствах товарная накладная подписывается Заказчиком с учетом Акта о расхождении.
• Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик проводит экспертизу. Заказчик осуществляет экспертизу результатов, предусмотренных Контрактом, включая, но не ограничиваясь проверкой:

- соблюдения периодов и сроков поставки, предусмотренных Контрактом;

- четкого и правильного оформления сопроводительной документации на Товар;

- своевременности и комплектности предоставляемых сопроводительных документов, удостоверяющих количество, качество, безопасность, которые предоставляются вместе с отгружаемой партией товара, если иное не предусмотрено условиями Контракта.

• Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. В случае проведения экспертизы товара с привлечением экспертов и экспертных организаций сроки приемки товара и оформления её результатов, указанные в п. 3.3. настоящего контракта, начинают исчисляться с момента поступления к Заказчику результатов проведенной экспертизы.
• Для проведения экспертизы поставляемого товара во всех случаях, предусмотренных настоящим Контрактом, эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика, Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. Результаты экспертизы, проводимой экспертом или экспертной организацией оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом или уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке поставляемого товара, в Заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. В случае привлечения для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставляемого товара Заказчик должен учитывать отраженные в Заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
• В случае обнаружения скрытых недостатков товара после его приемки, а также в случае, предусмотренном п. 9.4. настоящего контракта и в иных случаях, когда Заказчиком принято решение о проведении экспертизы поставленного товара после его приемки Заказчик уведомляет Поставщика о проведении экспертизы и необходимости прибытия представителя Поставщика, путем направления уведомления посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, указанной в реквизитах либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и его доставку по указанному адресу (факсу). Представитель поставщика обязан прибыть не позднее чем через 2 рабочих дня со дня получения такого уведомления. За исключением случаев, когда представитель Поставщика присутствует при приемке товара.
• Полномочия представителя Поставщика подтверждаются доверенностью, выданной поставщиком в соответствии с законодательством РФ, с предоставлением заверенной Поставщиком копии такой доверенности.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Заказчик обязуется:

Обеспечить приемку поставленного Товара, соответствующего требованиям, установленным Контрактом, и оплатить этот Товар на указанных в нем условиях.

В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость товара, фактически принятого на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству.

Взыскивать пени и штрафы, а также требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 8 настоящего Контракта.

Заказчик имеет право:

Осуществлять контроль за исполнением Контракта без вмешательства в оперативную хозяйственную деятельность Поставщика. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) лиц, участвующих в приемке товара по количеству и качеству.

Привлекать экспертов, в том числе независимых, выбор которых осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, для оценки (экспертизы) показателей качества и безопасности товара, установленных в нормативных и технических документах и настоящем Контракте, в ходе приемки товара, а также при принятии решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Требовать от Поставщика своевременного устранения выявленных недостатков Товара и замены Товара, несоответствующего по качеству и безопасности, показателям, содержащимся в нормативных и технических документах, и настоящем Контракте.

Отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков в случае нарушения Поставщиком условий Контракта о сроках поставки и качестве товара.

Направить в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, информацию о Поставщике для включения в реестр недобросовестных поставщиков в предусмотренных действующим законодательством случаях.

Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям предусмотренным Гражданским кодексом и ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

Удержать суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и настоящим Контрактом, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

Поставщик обязуется:

Поставить Товар на условиях, предусмотренных Контрактом, в том числе обеспечить с учетом специфики поставляемого Товара его соответствие обязательным требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и Контрактом.

Обеспечить устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке товара и в пределах срока годности.

Обеспечить допуск уполномоченных представителей Заказчика и федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю (надзору) в сфере государственного оборонного заказа, в организацию Поставщика и условий для осуществления ими контроля за исполнением Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном оборонном заказе, в том числе на отдельных этапах его исполнения.

Обеспечить соответствие Поставщика в течение всего срока действия Контракта требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении лиц, осуществляющих деятельность в установленных сферах.

Не позднее 3 суток с момента получения запроса Заказчика либо возникновения сложностей в исполнении Контракта предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

Передать товар в порядке и в сроки, указанные в настоящем Контракте.

Производить замену некачественного Товара, в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 5 Контракта.

В случае нарушения условий Контракта о сроках поставки и качестве товара уплатить штрафы и пени согласно условий Контракта.

Предоставить одновременно с товаром оформленные надлежащим образом товарно-сопроводительные документы, указанные в Спецификации (Приложение № 1).

Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Поставщик вправе:

Требовать своевременную оплату на условиях, предусмотренных Контрактом, надлежащим образом поставленной и принятой Заказчиком продукции.

Требовать уплату пеней, штрафов, а также возмещения убытков, согласно раздела 8 настоящего Контракта.

При исполнении Контракта по согласованию с Заказчиком осуществить поставку товара качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

Стороны выполняют иные обязанности и обладают иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Контрактом.

ПОРЯДОК ПОСТАВКИ, ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА, СРОК ПОСТАВКИ

Место доставки товара, срок поставки товара указываются в Спецификации (Приложение № 1).

Доставка товара до Заказчика осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Спецификации (Приложение № 1). Поставщик обязан уведомить Заказчика о дате и времени поставки товара не позднее чем за 2 рабочих дня до даты поставки.

Поставщик, допустивший недопоставку товара, поставку некачественного товара обязан восполнить недопоставленное количество товара, заменить некачественный товар в течение трех дней с момента получения Акта о расхождении от Заказчика о выявленной недопоставке, выявлении некачественного товара. Приемка товара в данном случае и оформление ее результатов производится в порядке и сроки, предусмотренные разделом 3 контракта.

Требования Заказчика о замене некачественного товара могут быть предъявлены к Поставщику в пределах срока годности товара.

Заказчик, вправе, уведомив Поставщика, с использованием любых средств связи, отказаться от принятия товара, поставка которого просрочена.

Поставщик обязуется передать Заказчику товар, не обремененный правами третьих лиц.

ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

Тара, упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям, указанным в Спецификации (Приложение №1).

Стоимость упаковочных материалов входит в стоимость (цену) поставляемого товара.

ФОРС-МАЖОРНЫЕ УСЛОВИЯ

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение произошло по вине другой стороны или явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая, но, не ограничиваясь, природные стихийные явления (землетрясение, наводнение, пожары, тайфуны, ураган), некоторые обстоятельства общественной жизни (военные действия), в которых непосредственно или косвенно участвует сторона по Контракту, массовые заболевания, Указы Президента РФ и Постановления Правительства РФ, изменения в текущем законодательстве, или другие, не зависящие от сторон обстоятельства. Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и неотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли сторон.

При наступлении таких обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления известить о них другую Сторону в письменном виде в течение трех дней. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

По прекращении указанных обстоятельств, Сторона должна без промедления известить другую Сторону в письменном виде в течение трех дней. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательство по настоящему Контракту.

В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 6 месяцев, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон способов исполнения Контракта и достижения действующей договоренности.

Сторона должна в течение разумного срока передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации в подтверждение форс-мажорных обстоятельств.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 10 процентов цены контракта, в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

8.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом в пунктах 1.2., 2.6., 4.3.3., 4.3.4., 5.2., 7.2., 7.3., 10.4., которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

8.2.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.2.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

• Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
• Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает сторону от исполнения или надлежащего исполнения обязательств, установленных Контрактом.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Все споры, возникающие в процессе заключения и исполнения Контракта, решаются Сторонами в добровольном порядке. При не достижении соглашения Сторон, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Удмуртской Республики.

Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Гражданским Кодексом РФ.

Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с порядком, определенным Разделом 3 настоящего Контракта.

Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

9.6. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, Заказчик передает такое решение лицу, имеющему право действовать от имени Поставщика, лично под расписку или направляет Поставщику по адресу Поставщика, указанному в контракте. Выполнение заказчиком требований считается надлежащим уведомлением поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:

а) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Поставщика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Поставщика, лично под расписку);

б) дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику заказного письма, либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения контракта заказным письмом.

9.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.8. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 9.4. настоящего Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством РФ являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

9.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

9.10. Информация о Поставщике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном законодательством РФ порядке в реестр недобросовестных поставщиков.

9.11. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Сторона Контракта считается надлежащим образом уведомленной во всех, предусмотренных настоящим Контрактом случаях, за исключением случаев, указанных в п.п. 2.6., 7.2., 7.3., 10.4 настоящего Контракта, если уведомление такой Стороны Контракта было осуществлено телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и его доставку по указанному адресу (факсу).

Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2025, а в части финансовых обязательств до полного их исполнения. Государственный контракт и иные документы, связанные с его исполнением, переданные средствами факсимильной связи, а также в сканированном виде по адресу электронной почты в сети Интернет, указанному в разделе 13 контракта, имеют юридическую силу до получения Сторонами оригиналов государственного контракта и иных документов.

После заключения Контракта стороны вправе обменяться подписанными письменными вариантами настоящего Контракта.

В случае изменения юридических адресов, отгрузочных и иных реквизитов Стороны обязаны сообщить об этом другой стороне в течение 1 (одного) рабочего дня в письменном виде.

Обмен информацией в ходе исполнения Контракта осуществляется по адресам электронной почты, номерам телефонов/факсов, которые должны быть указаны в реквизитах Контракта.

Контракт считается одноэтапным. Этап начинается с момента заключения контракта и завершается датой последней оплаты по контракту.

Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

11. ЗАВЕРЕНИЕ ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) на момент заключения настоящего Контракта заверяет Заказчика о следующих обстоятельствах:

- Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом Контракта;

- в отношении Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) на момент заключения Контракта не проводится процедура ликвидации Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) - юридического лица и отсутствует решение арбитражного суда о признании Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и в отношении него не открыто конкурсное производство;

- в отношении Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) не приостановлена деятельность в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- у Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика (Подрядчика, Исполнителя), по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату заключения Контракта не принято;

- отсутствие у Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом Контракта, и административного наказания в виде дисквалификации;

- Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента заключения Контракта не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- обладание Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением Контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

- отсутствие между Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - Поставщиков (Подрядчиков, Исполнителей), с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - Поставщиками (Подрядчиками, Исполнителями), либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

- Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

- отсутствие у Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) ограничений для заключения договоров, установленных законодательством Российской Федерации;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации о Поставщике (Подрядчике, Исполнителе), в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице исполняющем функции единоличного исполнительного органа Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) - юридического лица в соответствии с п. 1.1. ст. № 44-ФЗ.

12. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ

12.1. Стороны пришли к соглашению, что при наличии у Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) усиленной квалифицированной электронной подписи (далее по тексту «УКЭП») выставление, направление, получение, подписание и обмен документами (контракт, дополнительные соглашения, протокол разногласий к контракту, протокол урегулирования разногласий к контракту, счета на оплату, акты об оказанных услугах, акты приема - передачи, УПД, накладные, акты сверок взаимных расчетов) может осуществляться в электронном виде с использованием УКЭП посредством электронного документооборота (далее по тексту «ЭДО») в системе электронного документооборота. Стороны признают, что документы, подписанные УКЭП, являются надлежаще оформленными электронными первичными документами и приравниваются к первичным документам бухгалтерского учета, подписанными уполномоченными лицами Сторон на бумажном носителе.

12.2. Стороны признают, что УКЭП документа признается равнозначной собственноручной подписи владельца сертификата и порождает для подписанта юридические последствия в виде установления, изменения и прекращения прав и обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации. Стороны обязуются применять при осуществлении юридически значимого ЭДО формы, форматы и порядок, установленные действующим законодательством, а также совместимые технические средства – системы электронного документооборота.

12.3. Стороны осуществляют ЭДО в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.4. Стороны обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней информировать друг друга о невозможности обмена отчетными документами в электронном виде, подписанными УКЭП, в случае технического сбоя внутренних систем Стороны или оператора ЭДО. В этом случае в период действия такого сбоя Стороны производят обмен отчетными документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью в соответствии с условиями контракта.

12.5. Стороны вправе использовать альтернативный способ ЭДО - обмен документами на бумажном носителе с подписанием их собственноручной подписью

13.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Государственному контракту

от «_____» ____________ 2025 г.

№ _____

Спецификация

на поставку расходных материалов

для нужд ФКУ ИК-1 УФСИН России по Удмуртской Республике

- Посмотреть таблицу с данными

Срок поставки: поставка товара осуществляется в течение 7 рабочих дней с момента заключения Контракта.

Порядок поставки: поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика в рабочие дни недели с 9-00 ч. до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьч., с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьч. до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьч. (по местному времени) путем его доставки на склад Заказчика, расположенный по адресу: Удмуртская Республика, Завьяловский район, с. Ягул.

Требования к товару:

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении), без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.), допущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации.

Товар должен соответствовать техническим и санитарным требованиям, а также нормам, стандартам, правилам, действующим на данном товарном рынке. Качество Товара должно подтверждаться прилагаемыми при поставке документами (сертификат соответствия (в случае обязательной сертификации) или декларация о соответствии) либо их копии, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке (при наличии).

Товар должен быть упакован и маркирован в соответствии с действующим законодательством. Маркировка товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы Товара при его приемке (в том числе текст на русском языке, рисунок и/или информационные знаки).

Упаковка должна обеспечивать сохранность Товаров при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах.

Поставка товара должна осуществляться в таре и/или упаковке, обеспечивающей сохранность товара от повреждений при его погрузке-разгрузке, перевозке и длительном хранении в складском помещении. Упаковка (тара) товара и его комплектующих, транспортирование, хранение должно отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды.

Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования Поставщиком ненадлежащей тары и (или) упаковки, ненадлежащей маркировки, считается не поставленным и приемке не подлежит.

Способ и условия транспортирования обеспечивает сохранность качества продукции и внешнего вида тары и устанавливается производителем.

Безопасность поставляемого товара отвечают требованиям Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Требования к гарантийному сроку: гарантийный срок эксплуатации должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания документа о приемке.

Сопроводительные документы:

На поставляемый товар Поставщик обязан представить Заказчику следующие сопроводительные документы:

- оригинал сертификата соответствия или декларации о соответствии, оформленный на предприятие-изготовителя, или его копию, заверенную в установленном законодательством Российской Федерации порядке (если поставляемый по настоящему контракту товар подлежит обязательной сертификации или декларированию);

- товарная накладная либо иной первичный учетный документ, оформленный в 2-х экземплярах.

- Посмотреть таблицу с данными

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком ↑