Тендер - Поставка расходных материалов (лакокрасочных изделий) для обеспечения учебного процесса на учебно-тренировочном судне в 2025 году №302196970

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть70 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Тюменская облМесто поставки (адрес):г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 7
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 23.06.2025 по 25.06.2025Место предоставления документации:в соответствии с документациейПорядок предоставления документации:в соответствии с документациейОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:23.06.2025Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):25.06.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:в соответствии с документацией
Подведение итоговМесто подведения итогов:в соответствии с документациейДата подведения итогов:25.06.2025Порядок подведения итогов:в соответствии с документацией Приложение_5_-_Обоснование_НМДЦ_(1) - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_3-_Проект_договора

Приложение 3

к извещению о проведении закупки в электронном магазине,

участниками которого могут быть только субъекты малого

и среднего предпринимательства № 54/2025

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор №___________

на поставку расходных материалов (лакокрасочных изделий) для обеспечения учебного процесса на учебно-тренировочном судне в 2025 году.

г. Тюмень «___» _____________2025г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области «Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса» (ГАПОУ ТО «ТКТТС»), лице __________________________, действующего на основании _________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

___________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые – «Стороны», в отдельности – «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», руководствуясь Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАПОУ ТО «ТКТТС», утвержденного решением Наблюдательного совета от __________ года и на основании протокола ________________________ от ______________ г. № _________, заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик принимает на себя обязательства по поставке расходных материалов (лакокрасочных изделий) для обеспечения учебного процесса на учебно-тренировочном судне в 2025 году. (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к настоящему договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар в сроки и в порядке, установленные настоящим договором.
1.2. Качество Товара должно соответствовать действующим ГОСТам и подтверждено сертификатами/декларациями, удостоверяющими качество. Оригиналы и копии этих документов должны быть предоставлены с поставкой Товара. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не поврежденным.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Поставщик осуществляет поставку инструмента, оборудования и расходных материалов Товара, предоставляет счет, счет-фактуру и подписанную обеими Сторонами товарную накладную или универсальный передаточный документ. Заказчик на основании фактической поставки и предоставленных выше документов в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.2. Цена Договора составляет ____ (__________________) рублей ___ копеек, с НДС/без НДС. В случае если поставщик не является плательщиком НДС, указать НДС не облагается и основание.
2.3. Источник финансирования: __________________________________________________________________.
2.4. При снижении цены Договора по результатам закупки, стоимость единицы каждой позиции Товара определяется путем снижения каждой цены на коэффициент снижения начальной (максимальной) цены Договора. Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены Договора определяется как частное от деления цены Договора, предложенной Участником закупки, с которым заключается Договора, на начальную (максимальную) цену Договора. При этом, общая итоговая цена Договора должна соответствовать предложению о цене Договора, предложенной Участником закупки, с которым заключается Договор.
2.5. Суммы подлежащее уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшаются на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.6. Цена Товара включает в себя все расходы Поставщика необходимые для исполнения обязательств по договору надлежащего качества, в том числе стоимость тары, упаковки, маркировки, сертификации, страхования и иные расходы: по погрузке, укладке, транспортировке, разгрузке Товара, а также включает уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Товар принадлежит Поставщику на праве собственности, не заложен, не арестован, не является предметом иска третьих лиц.
3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
3.1. Заказчик вправе:
3.1.1. Отказаться от оплаты Товара в случае поставки Поставщиком некачественного Товара.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Принять и оплатить поставку инструмента, оборудования и расходных материалов Товара.
3.2.2. Надлежащим образом исполнять условия настоящего Договора.
3.3. Поставщик вправе:
3.3.1. Требовать оплаты за поставленный Товар в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Договора.
3.4. Поставщик обязан:
3.4.1. Своевременно поставить Товар по адресу, указанному в пункте 4.1. настоящего Договора. Обеспечить доставку товара специализированным транспортом, обеспечивающим соблюдение правил и норм перевозок для данного вида Товара.
3.4.2. Передать Товар свободным от любых прав третьих лиц. Передать Товар, в соответствии с Приложением № 1 «Спецификация» к настоящему Договору.
3.4.3. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента обнаружения недостатков произвести замену бракованного товара, без расходов со стороны Заказчика.
3.4.4. Надлежащим образом исполнять условия настоящего Договора.
3.4.5. В случае включения поставляемого товара в перечень товаров, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 01.07.2021 г. № 1110 «Об утверждении перечня товаров, подлежащих прослеживаемости», Поставщик обязан предоставить Заказчику через систему электронного документооборота следующие документы: счет, акт, счет – фактуру, (или универсальный передаточный документ) с указанием РНПТ (регистрационный номер партии товара), единицы измерения и количества прослеживаемого товара.
4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ, ПРИЕМКИ ТОВАРА
4.1. Место поставки Товара:
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьРоссийская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 237.
Поставка Товара осуществляется одной партией.
4.2. Сроки поставки товара: до 02 июля 2025 года со дня заключения настоящего Договора Сторонами.
4.3. Погрузка – разгрузка Товара осуществляется силами Поставщика.
4.4. Поставщик обеспечивает сохранность Товара до надлежащей передачи его Заказчику.
4.5. Обязательство Поставщика по поставке Товара считается исполненным с момента надлежащей передачи Товара, указанного в Спецификации, в место назначения в соответствии с пунктами 1.1, 1.2, 4.1. настоящего Договора и подписания Сторонами товарной накладной.
4.6. Приемку, оценку, проверку количества, качества и ассортимента Товара осуществляет комиссия Заказчика в полном соответствии с обязательными требованиями, установленными в Договоре в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поставки Товара. Качество Товара должно соответствовать действующим ГОСТам и подтверждено сертификатами, удостоверяющими качество.
Приемка товара оформляется Актом приемки. При отсутствии претензий, расхождений по результатам приемки, Заказчик уведомляет Поставщика о результатах приемки путем направления сканированной копии акта приемки на электронный адрес Поставщика.
4.7. Автотранспорт, которым производится доставка Товара, должен быть оборудован для перевозки данных видов товаров.
4.8. Заказчик имеет право отказаться от Товара, если он не соответствует требованиям, предъявляемым к качеству Товара.
4.9. В случае, если при приемке будет обнаружен Товар ненадлежащего качества или ассортимента, Заказчик обязан отказаться от приемки такого Товара, указав на имеющиеся недостатки в Акте приемки, который подписывается комиссией Заказчика с привлечением представителя сторонней организации и известить об этом Поставщика. При этом Поставщик обязан заменить некачественный Товар на качественный или соответствующий ассортименту в течение 1 (одного) рабочего дня с момента предъявления Заказчиком такого требования. Поставщик несет все расходы, связанные с заменой некачественного (дефектного) Товара. Повторная поставка Товара ненадлежащего качества или ассортимента в период действия договора является для Заказчика основанием расторжения Договора.
4.10. Поставляемый товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья.
4.11. Товар должен быть изготовлен в соответствии со стандартами, показателями и параметрами, утвержденными на данный вид товара, отвечать требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.).
4.12. Для проверки поставленного Товара в части соответствия условиям Договора Заказчик вправе проводить экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком с привлечением экспертов, экспертных организаций.
Для проведения экспертизы поставленного Товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора. Срок представления Поставщиком дополнительных материалов составляет 1 (Один) рабочий день с момента направления запроса.
В случае выявления несоответствия качества поставляемого Товара, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Поставщика, который обязан в срок не более 24 часов устранить выявленные недостатки за свой счет, а именно заменить Товар ненадлежащего качества на Товар надлежащего качества, согласно условиям настоящего Договора. В этом случае бремя транспортных расходов также несет Поставщик. Одновременно с извещением о выявленных недостатках Заказчик выставляет Поставщику требование о возмещении расходов по оплате экспертизы поставленного Товара. Возмещение Поставщиком расходов по оплате экспертизы Товара осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ и условиями настоящего договора.
5. УПАКОВКА ТОВАРА
5.1. Упаковка Товара должна обеспечивать защиту Товара от повреждений, порчи или загрязнения во время хранения и транспортировки до места передачи Товара Заказчику.
5.2. Поставщик обязуется заменить Товар, поврежденный во время перевозки в результате неправильной упаковки или связанных с этих причин.
5.3. На упаковке товара должны быть указаны наименование предприятия-изготовителя, наименование товара, товарный знак (при наличии), адрес изготовителя. Маркировка, наносимая на упаковку товара должна содержать: наименование товара, характеристики товара, количестве товара в упаковке. При отсутствии на упаковке товара сведений о характеристиках товара, такие сведения должны содержаться в маркировке товара.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного договором, поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе потребовать уплаты неустойки (пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается договором в размере не более 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от стоимости просроченных к исполнению заказчиком обязательств. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренного договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустойки (пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, по день фактического исполнения данного обязательства, и устанавливается договором в размере не менее 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных Поставщиком. Поставщик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.
6.4. В случае неисполнения либо не надлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств, предусмотренных договором, не связанных с просрочкой исполнения обязательств, а так же в случае нарушения Поставщиком сроков исполнения обязательств, предусмотренных договором, на срок более чем 10 (десять) календарных дней, Заказчик вправе отказаться от приема и оплаты товаров (работ, услуг), а также потребовать уплату штрафа в размере 10 % от стоимости договора, путем направления в адрес Поставщика соответствующего уведомления (претензии).
В случае применения штрафных санкций в отношении Заказчика со стороны третьих лиц по вине Поставщика, последний обязан возместить Заказчику понесенные им убытки при наличии соответствующих подтверждающих документов. При этом, убытки взыскиваются сверх штрафных санкций, предусмотренных договором.
Во всех случаях, когда привлечение Заказчика к ответственности в связи с нарушением прав третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности или авторских прав происходит по вине Поставщика, последний обязан возместить Заказчику все суммы, взысканные судом с заказчика, все судебные расходы и иные издержки, возмещение которых суд присудит Заказчику, а также все понесенные Заказчиком убытки.
Заказчик не несет ответственности по обязательствам Поставщика перед третьими лицами.
6.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
6.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
6.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.8. Стороны согласовали, что пени, штрафы взыскиваются с Поставщика путем уменьшения суммы платежа по Договору на сумму пеней, штрафов. В случае если сумма платежа по настоящему Договору недостаточна для погашения штрафов, пеней, то такая сумма уплачивается Поставщиком в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня получения от Заказчика требования об их уплате. Поставщик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о взыскании пени, штрафов, путем уменьшения суммы платежа по Договору на сумму пеней, штрафов признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров (в досудебном порядке).
7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Тюменской области в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
7.3. Претензия Сторон, направленная в досудебном порядке, подлежит рассмотрению в течение 14 дней с момента поступления.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами.
8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияние и за возникновение которых они не несут ответственности, например, война и военные действия, пожар, наводнение, землетрясение, забастовка, принятие нормативных актов органами государственной власти всех уровней, делающие невозможным надлежащее исполнение обязательств по Договору. В этом случае срок исполнения обязательств переносится на срок, в течение которого действуют форс-мажорные обстоятельства, или согласовывается сторонами дополнительно.
8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана в течение 10 (десяти) дней известить в письменной форме другую Сторону о возникновении (и прекращении) вышеуказанных обстоятельств. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств.
8.4. Сторона, не известившая другую Сторону в течение 10 (десяти) дней, лишается возможности ссылаться на форс-мажор в случае невыполнения условий настоящего Договора.
8.5. В случае, если из-за обстоятельств непреодолимой силы обязательства по Договору невозможно выполнить даже по истечении срока, на который их исполнение было приостановлено, Договор может быть расторгнут на основании статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации (в связи с существенным изменением обстоятельств).
9. Антикоррупционная оговорка
9.1. Каждая из Сторон договора подтверждает, что ни сама Сторона, ни ее руководство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением настоящего договора. Стороны декларируют о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением договора.
9.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия договора и после его истечения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 9.1 настоящего договора, в том числе со стороны руководства или работников Сторон, третьих лиц.
9.3. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работниками и посредниками, действующими по договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.
9.4. Сторонам договора, их руководителям и работникам запрещается:
Совершать действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации и Тюменской области.
9.5. В случае возникновения у Стороны договора подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону об этом в письменной форме. Указанная Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет. Подтверждение должно быть направлено в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
9.6. В случае если нарушение одной из Сторон настоящей оговорки подтвердится, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении.
10. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
10.1. При исполнении договора по соглашению сторон допускается изменение следующих условий, предусмотренных договором:

изменение количества, объема товара, в том числе:
а) при уменьшении потребности заказчика в товарах, услугах, работах на поставку, оказание, выполнение которых заключен договор с пропорциональным снижением цены договора;
б) при увеличении потребности заказчика в товарах, услугах, работах на поставку, оказание, выполнение которых заключен договор, но не более 50% (Пятидесяти процентов) предусмотренного таким договором количества товаров, объема услуг, работ и (или) при выявлении потребности в дополнительном количестве товаров, объеме услуг или работ, не предусмотренных договором, но связанных с товарами, услугами, работами предусмотренными договором, исходя из установленной в договоре цены единицы товара, услуги, работы, с пропорциональным увеличением цены договора;

изменение сроков исполнения обязательств по договору;

уменьшение цены договора и (или) цены единицы услуги, без изменения предусмотренного объема услуг и иных условий договора;

изменения, ведущие к улучшению условий договора (в том числе условий (графика) оказания услуг, условий оплаты, условий оказания услуг) для Заказчика по сравнению с условиями заключенного договора, и не ухудшающие экономическую эффективность закупки;

необходимость изменения договора обусловлена изменениями действующего законодательства, предписаниями федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления;

изменение размера и (или) сроков оплаты и (или) объема услуг в случае уменьшения получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии;

изменение иных условий договора.

10.2. При уменьшении размера субсидии, установленной Заказчику на текущий финансовый год, Заказчик по соглашению с Поставщиком в соответствии с п.5 ст. 78.1 БК РФ вправе изменить размер и (или) срок оплаты и (или) объема услуг (товаров, работ). Принятие Заказчиком решения об изменении Договора в связи с уменьшением размера субсидии осуществляется путем согласования Сторонами новых условий Договора в части изменения цены Договора и количества товара (работ, услуг) и (или) сроков оплаты.

10.3. Изменение и дополнение положений настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему Договору. Все приложения и дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

10.4. В случае изменения банковских реквизитов, стороны обязаны уведомлять друг друга в письменной форме, в срок, не превышающий, 3 дней, со дня фактических изменений.

10.5. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения, либо когда такая возможность прямо предусмотрена договором. При перемене Поставщика его права и обязанности переходят к новому Поставщику в том же объеме и на тех же условиях. При этом перемена Поставщика допускается исключительно на российское лицо, если договор заключен с российским лицом.

10.6. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор путем письменного уведомления Поставщика, при этом уведомление посылается по адресу, указанному в договоре, Заказчик не обязан осуществлять розыск Поставщика. Договор считается прекращенным с момента указанного в уведомлении Заказчика независимо от даты его получения Поставщиком.

10.7. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения данного Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.8. В том числе Заказчик обязан отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке на любом этапе его исполнения в случае:

- неисполнения (ненадлежащего исполнения) и (или) неоднократного нарушения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором (два и более раз);

- наступления предельной просрочки невыполнения Поставщиком обязательств по договору. При этом предельная просрочка невыполнения Поставщиком обязательств по договору составляет 10 (десять) календарных дней;

- по другим основаниям, предусмотренным договором.

10.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора на любом этапе его исполнения в случае если в ходе исполнения договора установлено, что:

- Поставщик, и (или) поставляемый товар (услуга, работа) не соответствуют (перестали соответствовать) установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям, предъявляемым к участникам закупки и (или) поставляемому товару (услуге, работе);

- Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара (услуге, работе) предъявляемым требованиям, что позволило ему стать победителем закупки и заключить договор;

- Поставщик представил недостоверные сведения о стране происхождения товара (работы, услуги), на этапе подачи заявки, в связи с чем предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1875.

10.10. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, (выполненной работы, оказанной услуги) с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с пунктами 10.7 – 10.9 настоящего Договора.

Решение об одностороннем отказе от исполнения договора может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора.

10.11. Решение о расторжении договора по соглашению сторон, а также в связи с односторонним отказом от исполнения договора оформляется заказчиком в произвольной форме в виде протокола (решения) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, в котором должна быть указана информация о дате принятия решения; реквизиты договора и информация поставщике (исполнителе, подрядчике), с которым заказчик расторгает договор; о фактах, которые являются основанием для принятия такого решения (включая реквизиты документов, подтверждающих данные факты); иная информация (при необходимости).

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в ЕИС и направляется поставщику (подрядчику, поставщику) одним из способов: по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, поставщика), указанному в договоре, телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, поставщику). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, поставщика) об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, поставщику) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, поставщика) по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении двадцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в ЕИС.

10.12. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, поставщика) об одностороннем отказе от исполнения договора.

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом 10.10 настоящего раздела. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора.

10.13. Заказчик направляет сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, в том числе не предоставивших заказчику в срок, предусмотренный извещением о закупке, документацией о закупке, подписанный договор или не предоставивших обеспечение исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения договора до его заключения, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), договоры с которыми расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика, в отношении которого иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, введены политические или экономические санкции и (или) в отношении которого иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов введены меры ограничительного характера, от исполнения договора в связи с существенным нарушением такими поставщиками (исполнителями, подрядчиками) договоров, в Управление Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области для рассмотрения вопроса о включении в реестр недобросовестных поставщиков в порядке и сроки, установленные Правилами направления заказчиками сведений о недобросовестных участниках закупки и поставщиках (исполнителях, подрядчиках) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации № 1211.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и действует по 31 августа 2025 года, а в части оплаты исполненных обязательств действует до полного и надлежащего исполнения принятых на себя обязательств.

11.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

11.3. При исполнении настоящего Договора не допускается замена товара, указанного в Спецификации на товар, происходящий из иностранных государств, если договором предусмотрена поставка товара российского происхождения.

11.4. При уменьшении предусмотренных Договором количества Товара, Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого Товара.

11.5. В случае изменения одной из Сторон Договора своего местонахождения или почтового адреса она обязана в письменной форме информировать об этом другую Сторону до государственной регистрации соответствующих изменений в учредительных документах.

11.6. Если какое-либо из положений настоящего Договора в связи с изменением законодательства становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений. В случае необходимости Стороны договорятся о замене недействительного положения положением, позволяющим достичь сходного результата.

12. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ

12.1. В соответствии с пунктом 2 ст. 160 ГК РФ, во исполнение обязательств по Договору при наличии технических возможностей Сторон, Стороны устанавливают возможность использования электронного документооборота.

Электронный документооборот представляет собой способ обмена и работы с документами, оригиналы которых формируются в электронном виде и подписываются квалифицированной электронной подписью (КЭП), выданной аккредитованным удостоверяющим центром.

Электронный документооборот Стороны осуществляют в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи", Федеральным законом от 06.12.2011 "О бухгалтерском учете".

12.2. Стороны соглашаются получать и подписывать в электронном виде следующие документы: счета на оплату, документы о приемке Товара, работ, услуг, акты сверок взаимных расчетов, дополнительные соглашения к настоящему Договору, информационные письма, претензии и другие документы, связанные с исполнением настоящего Договора.

12.3. Документы в электронной форме, подписанные КЭП, признаются электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством РФ, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.

12.4. Подписание электронного документа, бумажный аналог которого должен содержать подписи и (или) печати обеих сторон, осуществляется путем последовательного подписания данного электронного документа каждой из Сторон.

12.5. Каждая из Сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей КЭП, недопущение использования принадлежащих ей ключей без ее согласия. Если в сертификате КЭП не указан орган или физическое лицо, действующее от имени Стороны при подписании электронного документа, то в каждом случае получения подписанного электронного документа Получающая Сторона добросовестно исходит из того, что документ подписан от имени направляющей Стороны надлежащим лицом, действующим в пределах, имеющихся у него полномочий.

12.6. Организация электронного документооборота между Сторонами не отменяет использование иных способов изготовления и обмена документами между Сторонами в рамках обязательств, не регулируемых настоящим разделом Договора.

12.7. Стороны обязаны информировать друг друга о невозможности обмена документами в электронном виде, подписанными КЭП, в случае технического сбоя внутренних систем Стороны. В этом случае в период действия такого сбоя Стороны производят обмен документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью, при этом такая форма оригинала документа должна быть зафиксирована приказом руководителя направляющей Стороны.

12.8. Для осуществления электронного документооборота заключение договоров с оператором электронного документооборота, установка специального программного обеспечения, обеспечиваются Сторонами самостоятельно.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Если при исполнении Сторонами обязанностей, возложенных на них настоящим Договором, обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению данного Договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены.

13.2. По всем иным вопросам, не урегулированным в настоящем Договоре, Стороны будут руководствоваться нормами действующего гражданского законодательства РФ.

13.3. Письма, уведомления, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Договором, направляются в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала.

13.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору и Спецификации действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и оформлены обеими сторонами.

13.5. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми договор связывает гражданско-правовые последствия для Сторон настоящего договора, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения Стороне или ее представителю.

Юридически значимые сообщения подлежат передаче путем факсимильной, почтовой связи или путем направления на электронный адрес Стороны.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Стороне, которой оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено или Сторона не ознакомилась с ним.

13.6. Поставщик гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей Поставщика, переданные Поставщиком в рамках закупки (№ закупки на сайте www.zakupki.gov.ru) (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

13.7. При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

13.8. Поставщик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

13.9. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления от Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении».

13.10. В случае расторжения Договора в связи с существенным его нарушением Поставщиком, Поставщик может быть внесен по решению контрольного органа в реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ.

13.11. Настоящий Договор составлен на _ листах в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

13.12. К настоящему Договору имеются следующие приложения, являющиеся неотъемлемой частью договора:

- Приложение № 1 «Спецификация»;

- Приложение № 2 «Техническое задание».

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

И ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Извещение о проведении закупки в электронном магазине, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № 54/2025 на поставку расходных материалов (лакокрасочных изделий) для обеспечения учебного процесса на учебно-тренировочном судне в 2025 году

- Посмотреть таблицу с данными

к извещению о проведении закупки в электронном магазине, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № 54/2025 на поставку расходных материалов (лакокрасочных изделий) для обеспечения учебного процесса на учебно-тренировочном судне в 2025 году

Форма 1. Форма предложения участника закупки на участие в закупке в электронном магазине, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № 54/2025 на поставку расходных материалов (лакокрасочных изделий) для обеспечения учебного процесса на учебно-тренировочном судне в 2025 году

На бланке организации

Дата, исх. номер

ЗАЯВКА

на участие в закупке в электронном магазине, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № 54/2025 на поставку расходных материалов (лакокрасочных изделий) для обеспечения учебного процесса на учебно-тренировочном судне в 2025 году

Реестровый номер закупки на официальном сайте № ________________

*для юридических лиц:

- Посмотреть таблицу с данными

*для физических лиц и индивидуальных предпринимателей с заполнением Формы 3. «Согласие на обработку персональных данных (для физических лиц)»:

- Посмотреть таблицу с данными

Изучив извещение о закупке и принимая установленные в них требования, сообщаем о согласии участвовать в закупке и направляем настоящую заявку.

Подтверждаем, что ознакомлены с извещением о закупке, проектом договора и согласны выполнять все указанные в них условия.

Согласны поставить товар/выполнить работы/оказать услуги, которые являются предметом закупки, в соответствии с требованиями извещения о закупке, на условиях, которые мы представили в своем предложении в отношении предмета закупки.

Настоящей заявкой подтверждаем соответствие участника закупки единым требованиям, установленным к участникам закупки пунктом 10.3 извещения о закупке.

Подтверждаем, что несем ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара (производителе товара), принадлежности лиц, оказываемых услуг, выполняющих работы, указанных в настоящей заявке.

Принимаем и обязуемся исполнить в полном объеме все условия договора (предмет договора, форма и условия оплаты, место и сроки поставки товара, срок и объем предоставления гарантий качества и другие условия), указанные в извещении и документации о проведении закупки в электронном магазине по нижеуказанной цене, а именно:

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: Стоимость Товара составляет _________________ (сумма прописью) рублей, ___ копеек, в том числе НДС (_____ %) ____________________ (сумма прописью) рублей ____ копеек.

Цена договора (ценовое предложение) не может превышать начальную (максимальную) цену договора.

Предлагаемая цена договора включает в себя все расходы, связанные с исполнением договора, а также все налоги, сборы и иные обязательные платежи.

Форма 2. Согласие на обработку персональных данных (для физических лиц)

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных (для физических лиц)

- Посмотреть таблицу с данными

(вид документа, номер, серия, когда и кем выдан)

даю свое согласие ГАПОУ ТО «ТКТТС»

(далее – Заказчик) на сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, использование, передачу третьим лицам своих персональных данных в целях участия в закупочных процедурах на право заключения договора на:

(указать предмет договора)

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:

фамилия, имя, отчество;

пол;

паспортные данные;

место жительства;

банковские реквизиты;

контактный телефон;

идентификационный номер налогоплательщика;

регистрационные данные с налоговых органов в качестве индивидуального предпринимателя.

Персональные данные субъекта подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством РФ. По достижению целей обработки персональные данные уничтожаются.

Согласие может быть отозвано субъектом путем направления письменного уведомления оператору. На основании письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о прекращении обработки его персональных данных оператор прекратит обработку таких персональных данных в течение 3 (трех) рабочих дней.

- Посмотреть таблицу с данными

ДЕКЛАРАЦИЯ

о соответствии участника закупки единым требованиям, установленным в извещении о проведении закупки в электронном магазине, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства

Настоящим наименование участника закупки (далее – участник закупки) подтверждает, что обладает гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам процедуры закупки, а также соответствует единым требованиям, установленным к участникам закупки:

2) непроведение ликвидации участника - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента получения заказчиком предложения участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) соответствие участника закупки указанным в извещении о закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки;

8) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

9) обладание участником закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора.

10) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого предусмотрено Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11) участник закупки не является иностранным агентом, в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

12) в представленных документах, предусмотренных извещением о закупке и в предложении, отсутствуют недостоверные сведения об участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах.

Участник/уполномоченный представитель (должность) _________________ (ИО. Фамилия)

М.П. (при использовании печати) (подпись)