Тендер - Поставка расходных материалов для Хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000» №313384966

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

ЕАТ_протокол_обоснования_НМЦК - Посмотреть таблицу с данными

Протокол

обоснования начальной максимальной цены контракта в рамках ФЗ № 44-ФЗ

Поставка расходных материалов для Хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000»

предмет контракта

Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: иной.

По причине невозможности соблюдения требования абзаца второго подпункта "в" пункта 7 Постановления N 1875 в связи с отсутствием на территории государств - членов ЕАЭС производства как идентичного товара, так и однородного товара - не применяется метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

Определение цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), проводится аналогично методу сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), но с учетом товаров, происходящих из иных иностранных государств, помимо государств - членов ЕАЭС.

- Посмотреть таблицу с данными

В цену включено: стоимость Товара, доставка, разгрузка - погрузка, занос до места хранения, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), все установленные налоги.

доставка, монтаж, обучение персонала, техническое обслуживание и т.д.

- Посмотреть таблицу с данными

Результат мониторинга цены: ______________________________________________________________________________________________Н.А. Пузей

соответствует рыночной цене / не соответствует рыночной цене

Рекомендации в соответствии с результатом мониторинга цены: _________________________________________________________________

Документы, подтверждающие результаты проведения анализа рыночных цен, хранятся у Заказчика.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть  . .top td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с даннымиЕАТ_проект_контракта_10.10.2025

КОНТРАКТ № ___________

на поставку расходных материалов для Хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000»

г. Краснодар «___» ________ 2025 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный технологический университет» (ФГБОУ ВО «КубГТУ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице проректора по финансовой и экономической политике Лебедева Николая Витальевича, действующего на основании доверенности от 01.09.2025 г. № 01.01-Д-175/18, с одной стороны, и

______________________________________ (_______________________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Планом закупки товаров, работ, услуг ФГБОУ ВО «КубГТУ» на 2025 год, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), заключили настоящий договор о следующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику в обусловленный срок расходные материалы для Хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000» (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить товар в порядке и размере, установленном настоящим контрактом.

1.2. Наименование, количество, страна происхождения и иные характеристики поставляемого Товара указаны в спецификации (Приложение № 1) к настоящему Контракту, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

1.4. Поставляемый товар должен соответствовать установленным в Российской Федерации требованиям, в том числе быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при использовании в обычных условиях.

1.5. Поставщик гарантирует, что товар свободен от любых прав третьих лиц.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1 Цена контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и составляет: ____________________________ рублей, ______ копеек, в том числе НДС ______ / НДС не предусмотрен.

2.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), все установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.

2.4. Источник финансирования Контракта – из средств субсидии на государственное задание (наука).

2.5. Оплата производится за фактически поставленный по каждой заявке Товар на основании представленного Поставщиком документа на оплату, по безналичному расчёту платёжным поручением, в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемки, при предоставлении Поставщиком Заказчику счета/счета-фактуры.

2.6. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в 3 (трехдневный) срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

3. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Срок поставки товара: с момента регистрации договора по 15.12.2025 г.

3.2. Место поставки товара: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, д. 2, корп. Г, ауд. Г-204.

Поставка товара Заказчику производится в рабочие дни: понедельник — четверг: с 8.00 до 15.00, перерыв с 12.00 до 12.30 ч., пятница: с 8.00 до 12.00 ч.

Моментом поставки является фактическая поставка Товара, предусмотренного настоящим Контрактом, осуществление сопутствующих мероприятий, указанных в пункте 3.2.1 настоящего Контракта, предоставление Поставщиком документов, подтверждающих поставку товара (документы на Товар (товарная накладная, транспортная накладная) документов об оценке соответствия, предусмотренных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида товара, а также иных документов, подтверждающих качество товара.

3.2.1. Поставщик передает Заказчику товар, а также осуществляет следующие мероприятия, связанные с поставкой товара (далее – сопутствующие услуги):

осуществляет доставку товара в место поставки;

выполняет все виды погрузо-разгрузочных мероприятий;

осуществляет занос товара, подъем на этаж до места хранения,

распаковывает товар, производит проверку каждой единицы товара

3.3. Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара и документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида Товара, а также иных документов, подтверждающих качество Товара.

По результатам поставки Товара Поставщик в течение 2 (двух) рабочих дней направляет Заказчику документ о приемке.

3.5. Приемка Товара и оформление результатов приемки осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления Товара и документа о приемке либо в те же сроки Заказчик направляет Поставщику письменный мотивированный отказ от подписания данного документа.

3.6. При приемке Товара Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, требованиям, установленным в Контракте и сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.

Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации.

3.7. В случае получения в соответствии с п. 3.5. Контракта мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом Контракта.

3.8. Основанием для оплаты поставленного Товара по Контракту является документ о приемке, подписанный Заказчиком. Предоставление Поставщиком полного комплекта документов является условием оплаты Товара. При этом, не предоставление Поставщиком какого-либо из документов (одного или нескольких) или предоставление их с нарушением формы, либо с неоговоренными исправлениями, является для Заказчика основанием для оплаты счета после устранения указанных недостатков. В этом случае Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа и не возмещает убытки Поставщику, возникшие в связи с данными обстоятельствами.

3.9. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

3.10. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами акта о приемке.

3.11. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком.

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных Контрактом и Спецификацией;

4.1.2. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом;

4.1.3. обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;

4.1.4. представить Заказчику декларацию о стране происхождения Товара и/или документы, подтверждающие, что Товар произведен на территории Российской Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с Товаром;

4.1.5. представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту;

4.1.6. представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в Контракте.

4.1.7. исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим российским законодательством и Контрактом.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом;

4.2.2. требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара;

4.2.3. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством;

4.2.4. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 Контракта;

4.2.5. исполнять иные права, предусмотренные действующим российским законодательством и Контрактом.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного Товара надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом;

4.3.2. направлять Поставщику уведомления об уплате в добровольном порядке сумм неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств по Контракту;

4.3.3 в случае неуплаты Поставщиком в добровольном порядке предусмотренных Контрактом сумм неустойки (пеней, штрафов) взыскивать их в судебном порядке;

4.3.4. в случае изменения адресов поставки Товара не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до начала поставки по новому адресу Заказчика уведомить Поставщика о таком изменении;

4.3.5. провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям Контракта в соответствии со ст. 94 Федерального закона о контрактной системе;

4.3.6. исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим российским законодательством и Контрактом.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту;

4.4.2. требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода (в случае установления требований к гарантийному сроку);

4.4.3. проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий настоящего Контракта без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;

4.4.4. требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 6 Контракта, причиненных по вине Поставщика;

4.4.5. отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Контракта;

4.4.6. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством;

4.4.7. до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций;

4.4.8. исполнять иные права, предусмотренные действующим российским законодательством и Контрактом.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА

5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным Контрактом.

5.2. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам (в случае, если требование о соответствии Товара стандартам, действующим в Российской Федерации, установлено Заказчиком), техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

5.3. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

5.4. Требования к гарантии качества Товара, к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию Товара, к расходам на эксплуатацию Товара указаны в спецификации.

5.5. Требования к гарантийному сроку Товара и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию Товара, к расходам на обслуживание Товара в течение гарантийного срока указаны в спецификации.

5.6. Срок гарантии на товар: 12 (двенадцать) месяцев с момента поставки товара, подписания Заказчиком документов о приемке товара.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

6.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042 (далее - Правила) и составляет 10% начальной (максимальной) цены Контракта.

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1000 (Одну тысячу) рублей, 00 копеек.

6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

6.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами составляет 1000 (Одну тысячу) рублей, 00 копеек.

6.8. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

6.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.11. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

6.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.13. Оплата цены Контракта может быть осуществлена Заказчиком путем выплаты Поставщику суммы, уменьшенной на сумму неустойки, рассчитанную в порядке, определенном настоящим разделом.

При этом Заказчик обязан предварительно направить Поставщику соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Контракте, либо по электронной почте по адресу Поставщика, указанному в Контракте, либо по факсимильной связи по телефону Поставщика, указанному в Контракте, либо вручить нарочно уполномоченному лицу Поставщика, либо направить (вручить) с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его доставке (вручении) Поставщику.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

7.2. В случае если надлежащее исполнение Стороной предусмотренных Контрактом обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, такая Сторона не позднее 7 (семь) дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

7.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

7.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. При возникновении любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением контракта (далее - разногласия), стороны предпринимают усилия для урегулирования разногласий путем переговоров и оформляют результаты таких переговоров с учетом положений контракта.

8.2. Претензионный порядок считается соблюдённым при направлении (вручении) претензии заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в контракте, либо по электронной почте по адресу, указанному в контракте, либо по факсимильной связи по телефону, указанному в контракте, либо нарочно уполномоченному лицу Стороны, либо направлении (вручении) с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование претензии и получение подтверждения о ее доставке (вручении).

8.3. Письменная претензия должна быть рассмотрена адресатом с направлением письменного ответа в срок 7 (семи) календарных дней с момента её доставки (вручения).

8.4. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует по 30.12.2025 г., а по обязательствам, не исполненным в период его действия, – до полного исполнения Сторонами обязательств.

9.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Односторонний отказ от исполнения Контракта осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ.

9.3. В рамках настоящего Контракта Стороны признают, что существенным нарушением при исполнении Контракта является нарушение, предусмотренное ст. 450 ГК РФ, а также:

- установление факта поставки Товара, не соответствующего по качеству требованиям, установленным настоящим Контрактом (ч. 2 ст. 475 ГК РФ, ч. 2 ст. 523 ГК РФ);

- невыполнение Поставщиком обязательства по передаче вместе с Товаром документов или копий документов, предусмотренных настоящим Контрактом (ч. 2 ст. 464 ГК РФ);

- неоднократное нарушение Поставщиком установленного настоящим Контрактом срока поставки Товара (ч. 2 ст. 523 ГК РФ).

9.4. Решение Сторон (Заказчика/Поставщика) об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, принимается и реализуется в порядке и сроки, предусмотренные статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

9.5. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени Поставщика, лично под расписку или направляется Поставщику с соблюдением требований законодательства Российской Федерации по адресу Поставщика, указанному в контракте. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Датой такого надлежащего уведомления считается:

1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Поставщика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Поставщика, лично под расписку);

2) дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику заказного письма, предусмотренного настоящей частью, либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения контракта заказным письмом).

9.6. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1. Стороны контракта, их аффилированные лица, работники и посредники не в праве ни прямо, ни косвенно предлагать и выплачивать денежные средства и иные ценности сотрудникам и представителям другой Стороны с целью оказания влияния на их действия и решение по контракту или получения иных неправомерных преимуществ (предоставление каких-либо гарантий, ускорение существующих процедур, иные действия, идущие в разрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами) в связи с его исполнением.

10.2. Для исполнения контракта не допускается осуществлять действия, квалифицируемые как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и иные коррупционные нарушения – как в отношениях между Сторонами контракта, так и в отношениях с третьими лицами и государственными органами.

10.3. В случае возникновения у Стороны контракта реальных оснований полагать о возможном нарушении вышеуказанных требований Сторона должна письменно уведомить другую Сторону вплоть до постановки вопроса о приостановлении исполнения контрактных обязательств до разрешения сложившейся ситуации.

10.4. В случае выявления риска коррупционного нарушения по контракту соответствующая Сторона должна в течение 10 (десяти) дней с момента выявления факта сообщить другой стороне о принятых мерах по устранению коррупционных нарушений по контракту и связанных с ними рисков, с приложением соответствующих подтверждений.

10.5. В случае выявления коррупционного нарушения, допущенного в связи с исполнением контракта пострадавшая Сторона вправе в одностороннем порядке полностью или в соответствующей части отказаться от исполнения контракта, что влечет его автоматическое полное или частичное расторжение с момента получения другой Стороной уведомления о правонарушении. Пострадавшая Сторона вправе требовать возмещения в полном объеме всех причинённых ей убытков (реального ущерба), вызванных односторонним расторжением контракта по вине другой стороны.

11. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Контракт заключен в форме электронного документа.

11.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, а также в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону.

11.3. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Контракту, которые являются его неотъемлемой частью.

11.4. При исполнении Контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ.

11.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Передача прав и обязанностей по настоящему Контракту правопреемнику Поставщика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

11.6. Поставщик гарантирует, что не является юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные Указом Президента Российской Федерации от 03.05.2022 г. № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо не являются организацией, находящейся под контролем таких лиц.

11.7. Поставщик гарантирует, что не является юридическим или физическим лицом являющимся иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 г. № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

11.8. Поставщик гарантирует, что соответствует требованиям, установленным частью 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ.

11.9. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12. УСЛОВИЕ ОБ ОБМЕНЕ ПЕРВИЧНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ

12.1. Обмен первичными документами происходит одним из перечисленных ниже способов:

12.1.1. Обмен первичными документами на бумажных носителях в соответствии с законодательством РФ. Стороны применяют данный способ обмена документами, если ими не принято решение об обмене посредством электронного документооборота согласно п. 12.1.2. Контракта.

12.1.2. Электронный обмен первичными документами, подписанными усиленной квалифицированной электронной подписью, по телекоммуникационным каналам связи в системе электронного документооборота.

13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

13.1. Неотъемлемой частью настоящего Контракта является следующее приложение:

Приложение № 1 – Спецификация.

14. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к контракту на поставку расходных материалов для Хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000»

от «___»___________2025 г. №______________________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными