Тендер - Поставка расходных материалов для проведения научно-исследовательских работ (РНФ) №286591140

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть40 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, МоскваМесто поставки (адрес):г. Москва, ул. Тимирязевская д. 42
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 12.12.2024 по 13.12.2024Место предоставления документации:www.zakupki.gov.ruПорядок предоставления документации:Не предусмотреноОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Проект_договора_п_ООО_СкайДжин_-_эндонуклеаза(РНФ)._11

ДОГОВОР № _______

г. Москва «___» __________ 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «СкайДжин» (ООО «СкайДжин»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Огинского Виталия Анатольевича, действующего на основании Уства, с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии» (ФГБНУ ВНИИСБ), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Карлова Геннадия Ильича, действующего на основании Устава, Приказа Минобрнауки России № 10-2/81 п-о от 11.03.2024г., с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», на основании Приказа ФГБНУ ВНИИСБ № 169 от 29.11.2024 г., пп. 4 п. 1 Раздела 2 Главы IV Положения о закупке ФГБНУ ВНИИСБ, в целях выполнения научно-исследовательских работ по проекту «Изучение генетических детерминант морозостойкости озимой твердой пшеницы с целью использования в селекционном процессе» по Соглашению №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть74 от 06.05.2024 г. с Российским научным фондом, заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить расходные материалы, именуемые в дальнейшем «Товар», в ассортименте, количестве и по ценам в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в сроки, установленные настоящим Договором.

Сроки и порядок поставки Товара

2.1. Срок поставки Товара – в течение 90 (Девяносто) календарных дней с момента подписания Договора. Возможна досрочная поставка Товара.

2.2. Покупатель дает согласие на частичную поставку Товара в период действия сроков, указанных в п. 2.1 Договора. Поставщик в обязательном порядке согласовывает с Заказчиком дату и время полной и/или частичной поставки Товара.

2.3. Доставка Товара осуществляется Поставщиком Покупателю по адресу: г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 42. Стоимость доставки входит в общую стоимость Товара по настоящему Договору.

2.4. Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент получения Товара Покупателем и подписания обеими Сторонами товарной накладной (универсального передаточного документа).

Стоимость Договора и порядок расчетов

3.1. Общая стоимость Товара по настоящему Договору составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,20 руб. (четыреста пятьдесят восемь тысяч восемьсот девяносто девять рублей двадцать копеек), в т.ч. НДС 20% – 76483,20 руб. (семьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят три рубля двадцать копеек).

3.2. Оплата Товара по настоящему Договору осуществляется Покупателем после поставки Товара в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной (или универсального передаточного документа), путём безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Обязательства сторон

4.1. Поставщик несет ответственность за качество Товара.

4.2. Поставщик гарантирует, что Товар поставляется в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями и документацией в соответствии с техническими требованиями и условиями настоящего Договора.

Ответственность сторон

5.1. В случае нарушения сроков оплаты Товара (согласно п. 3.2 настоящего Договора) Покупатель выплачивает Поставщику неустойку в размере 0,1% неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости неоплаченного Товара.

5.2. В случае нарушения сроков поставки Товара Поставщик выплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки, но не более 5% от его стоимости.

5.3. Начисление и взыскание неустойки, штрафов, процентов, убытков, ущерба, иных санкций, предусмотренных настоящим Договором или действующим Законодательством, является правом, но не обязанностью Стороны Договора. Данным правом каждая из Сторон пользуется исключительно по своему усмотрению. О начислении пеней, штрафов, процентов, убытков, ущерба, иных санкций, предусмотренных настоящим Договором или действующим Законодательством, Сторона уведомляет другую Сторону путем предъявления письменной претензии. Без предъявления письменной претензии пени, штрафы, проценты, убытки, ущерб, иные санкции, считаются не начисленными.

5.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла по вине другой Стороны.

Форс-мажор

6.1. Поставщик и Покупатель освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (военные действия, стихийные бедствия, пожар, изменение законодательства и др.).

Споры

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, решаются путем переговоров. В противном случае спорные вопросы разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.

7.2. Для целей претензионного порядка урегулирования споров и разногласий Стороны определяют следующую процедуру: претензия предъявляется в письменном виде и подписывается руководителем организации или лицом, имеющим на это полномочия, и рассматривается в течение 10 календарных дней с момента ее получения с приложением документов, подтверждающих принятое ответчиком решение.

Срок действия Договора

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до выполнения Сторонами принятых на себя обязательств и осуществления всех взаиморасчетов.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

Прочие условия

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме и должны быть подписаны обеими Сторонами.

9.2. Договор, а также иные, относящиеся к нему документы, переданные с помощью факсимильной связи/электронной почты, имеют юридическую силу до момента получения оригиналов с синей печатью.

9.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.4. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Спецификация.

10. Юридические адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № _______

от «___» ____________ 2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Всего наименований 1 на сумму:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,20 руб. (четыреста пятьдесят восемь тысяч восемьсот девяносто девять рублей двадцать копеек), в т.ч. НДС 20% – 76483,20 руб. (семьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят три рубля двадцать копеек).

** Страна происхождения товара может отличаться от указанных в Спецификации. В случае, если в УПД страна происхождения не соответствует странам, указанным в настоящем Договоре, Покупатель обязуется заключить Дополнительное соглашение об изменении страны происхождения и принять данную позицию.

- Посмотреть таблицу с даннымиДокументация_1