Тендер - Поставка расходных материалов для локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов №310212932

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть32 Извещение

В данной торговой процедуре могут принимать участие организации МСП и самозанятыеИзвещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация об организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о заказчике - Посмотреть таблицу с даннымиЦифровая спецификация - Посмотреть таблицу с данными Информация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с даннымиРешение - Посмотреть таблицу с даннымиДругие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
Техническое_задание

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Техническое задание

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора_на_поставку_товара

Договор № ______

_____________ «__» __________ 2025 г.

Государственное учреждение Удмуртской Республики «Поисково-спасательная служба Удмуртской Республики», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и ______________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с ______________________заключили настоящий Договор (далее-Договор) о нижеследующем:

Предмет Договора

1.1. Предметом Договора является Поставка расходных материалов для локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов (далее – Товар).

1.2. Поставщик обязуется поставить в адрес Заказчика Товар согласно характеристикам, в количестве и по цене, указанным в Спецификации (Приложение №1 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях Договора.

2. Место, срок и условия поставки Товара

2.1. Место поставки (доставки): Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Областная, д.6.

2.2. Срок поставки: срок поставки: в течении 20 рабочих дней с момента заключения договора.

2.3. Доставка и разгрузка Товара осуществляются силами и за счет средств Поставщика в пределах режима работы Заказчика (с 8.00 до 16.30 часов, кроме выходных и нерабочих праздничных дней. Указано местное время Удмуртской Республики).

2.5. Доставка Товара осуществляется Поставщиком с использованием специально предназначенного или специально оборудованного для таких целей транспорта в условиях, полностью исключающих возможность порчи и загрязнения Товара.

2.6. Товар поставляется в таре и упаковке. Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность Товара при погрузке-разгрузке, транспортировке и хранении, простоту учета. Упаковка Товара не должна иметь видимых повреждений. Риски порчи Товара при транспортировке несет Поставщик.

2.7. Информация о поставляемом Товаре с учетом его вида и особенностей должна содержать сведения на русском языке, в том числе наименование Товара; наименование страны происхождения Товара, производителя Товара (наименование производителя Товара может быть обозначено буквами латинского алфавита); назначение (область использования), основные свойства и характеристики; правила и условия эффективного и безопасного использования; иные сведения о Товаре в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информация должна быть размещена на упаковке, или этикетке Товара, или изложена в технической (эксплуатационной) документации, прилагаемой к Товару, или листках-вкладышах к каждой единице Товара, или иным способом, принятым для отдельного вида Товара.

2.8. Не допускается поставка Товара Заказчику сверх объема, указанного в заявке Заказчика. Товар, поставленный сверх объема, указанного в заявке, Заказчиком не принимается и не оплачивается.

2.9. Товар, не соответствующий требованиям Договора, не принимается и считается непоставленным.

2.10. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не заложен, не арестован и не является предметом притязаний третьих лиц.

2.11. Поставка каждой партии Товара сопровождается предоставлением Поставщиком следующих обязательных документов:

- накладная или универсальный передаточный документ, подтверждающая(ий) факт и срок передачи Товара от Поставщика к Заказчику, оформленная(ый) в соответствии с законодательством и содержащая(ий) ссылку на Договор (номер, дата);

- счет-фактура, оформленный в соответствии с законодательством и содержащий ссылку на Договор (номер, дата) (в случае, если законодательством предусмотрено его предоставление);

- подтверждающих качество Товара - сертификат соответствия или декларация о соответствии на каждую поставленную серию (партию) Товара или их копии, заверенные надлежащим образом, в случае если Товар подлежит обязательной сертификации (обязательному декларированию соответствия);

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Товара на территории Российской Федерации, в случае если Товар подлежит обязательной государственной регистрации на территории Российской Федерации, или его копия, заверенная надлежащим образом

- документ, подтверждающий страну происхождения Товара (при наличии).

3. Цена Договора и порядок оплаты

3.1. Цена Договора составляет ______ (____) рублей ___ копеек (в том числе НДС, в случаях, предусмотренных законодательством РФ).

3.2. Цена Договора включает стоимость товара, необходимые расходы, связанные с поставкой товара в место поставки, в том числе расходы на упаковку, перевозку, все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, оформление необходимой документации, предоставляемой при поставке товара, страхование, уплату пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных действующим законодательством РФ.

3.3. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. Цена Договора не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением следующих случаев:

3.3.1. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Договора.

3.3.2. По предложению Заказчика Поставщик вправе увеличить предусмотренные Договором количество Товара не более чем на двадцать процентов или уменьшить предусмотренное договором количество поставляемого Товара не более чем на двадцать процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены Договора пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Договоре цены единицы Товара, но не более чем на двадцать процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренных Договором количества Товара стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого Товара.

3.4. Оплата поставки Товара осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в размере 100% от стоимости поставленного Товара в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания накладной или универсального передаточного документа уполномоченным представителем Заказчика при условии предоставления документов, предусмотренных п. 2.11. Договора. Предварительная оплата не производится.

3.5. Моментом исполнения обязанностей Заказчика по оплате Товара является дата фактического списания денежных средств со счета Заказчика.

3.6. Оплата осуществляется за счет средств: Средства, полученные от приносящей доход деятельности.

3.7. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4. Качество поставляемого Товара

4.1. Поставщик обязан передать Заказчику Товар, соответствующий обязательным требованиям к качеству Товара, установленным законом или в установленном законом порядке (в случае, если такие требования установлены), а также соответствующий условиям Договора по качеству.

4.2. Поставляемый Товар должен отвечать требованиям безопасности, установленным в Российской Федерации.

5. Порядок и сроки приемки Товара

5.1. Приемка каждой партии Товара осуществляется в соответствии с условиями Договора. Для осуществления приемки Товара Заказчик вправе создать приемочную комиссию.

5.2. Общий срок приемки каждой партии Товара составляет не более 10 календарных дней с момента доставки Товара Заказчику, а в случае привлечения для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций – не более 30 календарных дней. В указанные сроки уполномоченный представитель Заказчика должен осмотреть Товар, проверить его количество и качество в порядке, установленном Договором.

5.3. В день поставки Товара Заказчик проводит приемку каждой партии Товара по количеству, внешнему виду, ассортименту. По окончании указанной приемки Заказчик подписывает накладную или универсальный передаточный документ.

5.4. Для проверки предоставленного Поставщиком Товара, предусмотренного Договором, в части его соответствия условиям Договора, в том числе по качеству, комплектности, Заказчик вправе проводить экспертизу. Экспертиза Товара, предусмотренного Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Срок проведения экспертизы каждой партии Товара включается в общий срок приемки каждой партии Товара. Для проведения экспертизы поставленного Товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора и отдельным этапам исполнения Договора. При этом Поставщик обязан предоставить указанные дополнительные материалы в течение 3 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса. Срок приемки Товара автоматически продлевается на это время.

5.5. При выявлении в ходе приемки какого-либо несоответствия поставляемого Товара условиям Договора, в том числе в случаях, если внешние признаки Товара однозначно характеризуют возможное повреждение или недостатки Товара, если при транспортировании и (или) хранении Товара не были соблюдены требования, установленные производителем, Заказчик имеет право без проведения экспертизы приостановить и (или) отказаться от приемки Товара полностью или частично с незамедлительным уведомлением об этом Поставщика.

5.6. Поставщик, получивший уведомление от Заказчика о несоответствии поставляемого Товара условиям Договора, обеспечивает прибытие своего уполномоченного представителя не позднее 2 рабочих дней (без учета времени проезда для иногородних Поставщиков) с момента получения соответствующего уведомления. По прибытии уполномоченного представителя Поставщика стороны составляют и подписывают соответствующий акт. Если в указанный срок представитель Поставщика не прибудет в адрес Заказчика для составления соответствующего акта, Заказчик в одностороннем порядке составляет соответствующий акт и не позднее следующего рабочего дня направляет его Поставщику.

5.7. При обнаружении в ходе приемки несоответствия Товара требованиям Договора по количеству, качеству, комплектности Заказчик вправе предъявить соответствующее требование, предусмотренное гражданским законодательством Российской Федерации. Требования направляются в письменном виде, посредством электронной почты или иной связи. Поставщик обязан удовлетворить требование Заказчика в течение 3 рабочих дней с момента его получения. Такие требования могут быть указаны Заказчиком в акте, составленном в соответствии с пунктом 5.6 Договора, либо оформлены в виде отдельного документа.

5.8. Риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику с момента подписания накладной или универсального передаточного документа Заказчиком.

6. Порядок предъявления требований, связанных с несоответствием Товара условиям Договора

6.1. Сроки обнаружения несоответствия Товара требованиям Договора по количеству, качеству, комплектности:

6.1.1. Требования, связанные с нарушением условий Договора о количестве Товара, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, что такие нарушения обнаружены Заказчиком в ходе приемки Товара (до подписания накладной или универсального передаточного документа), за исключением случаев, когда, исходя из характера и назначения Товара, Заказчик не имел возможности обнаружить такие нарушения.

6.1.2. Требования, связанные с недостатками Товара по качеству и/или комплектности, ассортименту могут быть предъявлены Заказчиком в течение сроков, установленных пунктами 2-5 статьи 477 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.2. В случаях обнаружения нарушений условий Договора о количестве, качестве, комплектности после подписания накладной или универсального передаточного документа Заказчик обязан известить об этом Поставщика в течение 2 рабочих дней со дня обнаружения таких нарушений, а Поставщик обязан обеспечить прибытие своего уполномоченного представителя для составления соответствующего акта в порядке и сроки, предусмотренные в пункте 5.6 Договора. Требования, предусмотренные подпунктами 6.1.1 и 6.1.2 Договора, могут быть указаны Заказчиком в акте, составленном в соответствии с пунктом 5.6 Договора, либо оформлены в виде отдельного документа. Поставщик обязан удовлетворить требование Заказчика в течение 5 рабочих дней с момента его получения.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

7.2. За неисполнение своих обязательств в срок Заказчик несет ответственность в виде выплаты Поставщику пени в размере 1/300 ключевой ставки Центрального Банка РФ от стоимости, полученного, но неоплаченного в срок, товара за каждый день просрочки исполнения обязательства, но не более 20% от цены Договора.

7.3. В случае нарушения сроков поставки (замены) товара, а также нарушения конечного срока поставки, Поставщик несет ответственность в виде выплаты Заказчику штрафа в размере 1/300 ключевой ставки Центрального Банка РФ от стоимости, не переданной (не замененной) в срок партии товара за каждый день просрочки исполнения такого обязательства, но не более 20 % от цены Договора.

7.4. В случае если Заказчик понес убытки в результате нарушения сроков поставки товара Поставщиком, Заказчик вправе требовать от Поставщика во внесудебном порядке возмещения убытков, не покрытых штрафными санкциями, указанными в п.7.3 настоящего Договора.

7.5. Стороны вправе требовать выплату пеней, штрафных санкций, возмещения понесенных убытков во внесудебном порядке путем направления претензии.

Срок для добровольного исполнения соответствующего требования стороны, направившей претензию, устанавливается в претензии.

7.6. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств.

7.7. Стороны, руководствуясь ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ установили, что кредитор по денежному обязательству, не имеет право на получение с должника процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Споры, возникающие при исполнении Договора, могут быть переданы на разрешение арбитражного суда по месту нахождения истца после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении 5 рабочих дней со дня направления претензии (требования).

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных, непреодолимых при данных условиях и препятствующих исполнению сторонами обязательств по Договору), сроки исполнения отодвигаются соразмерно времени, в течение которого будут иметь место такие обстоятельства.

9.2. К обстоятельствам, указанным в пункте 9.1 Договора, в частности, относятся: стихийные бедствия, национальные и отраслевые забастовки, военные действия, эпидемии, акты органов власти и естественных монополий (в том числе зарубежных) запретительного (ограничительного) характера по ограничению перевозок в определенных направлениях, по ограничению подачи видов энергии, эмбарго на определенные виды продукции, сырья.

9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна незамедлительно известить другую сторону о наступлении и прекращении обстоятельств, указанных в пункте 9.2 Договора.

9.4. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, равно как и иное документальное и достаточное подтверждение обстоятельств непреодолимой силы.

11. Заключительные положения

11.1. Договор вступает в силу с момента его заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации и действует по 31 декабря 2025 года (включительно).

11.2. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

11.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе:

1) отказ поставщика передать Заказчику Товар или принадлежности к нему;

2) существенное нарушение Поставщиком требований к качеству Товара, а именно обнаружение Заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков;

3) невыполнение Поставщиком в разумный срок требования Заказчика о доукомплектовании товара;

4) неоднократное нарушение Поставщиком сроков поставки.

11.4 Окончание срока действия Договора влечет прекращение обязательств сторон по Договору, за исключением обязательств по оплате поставленного и принятого Товара, а также обязательств, связанных с недостатками поставленного Товара.

11.5. Адреса сторон, указанные в Договоре, являются надлежащими для любых уведомлений и сообщений. Стороны обязуются письменно извещать друг друга об изменениях реквизитов, указанных в Договоре, в течение 5 рабочих дней. Такие изменения считаются вступившими в силу с даты получения другой стороной уведомления об этом изменении. Все риски, связанные с неуведомлением или возникшие в результате неуведомления, несет сторона, не исполнившая свои обязательства в соответствии с настоящим пунктом.

11.6. Все изменения и дополнения к Договору имеют силу, если они подписаны обеими сторонами, в случаях, если такие изменения и дополнения допускаются законодательством Российской Федерации.

11.7. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на двадцать процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на двадцать процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на двадцать процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара;

в) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги.

11.8. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.9. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому Заказчику.

11.10. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.11. По требованию Заказчика Поставщик обязан предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Договору в течение 3 рабочих дней со дня получения такого требования.

11.12. В случае возникновения сложностей при исполнении Договора Поставщик обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика в письменной форме с указанием характера сложностей и причин их возникновения.

11.13. Приложение №1 – Спецификация.

12. Адреса, реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № ______ от «____» ____________ 2025 года

Спецификация

- Посмотреть таблицу с даннымиДокументация_2

Извещение об осуществлении закупки у СМСП по принципу "электронного магазина"

- Посмотреть таблицу с даннымиРаздел 6. Обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги - Посмотреть таблицу с данными

[2] номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, производство которого осуществляется в рамках специального инвестиционного контракта, заключенного с участием Российской Федерации в соответствии со статьей 16 Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации», или специального инвестиционного контракта, заключенного в соответствии с главой 2.1 Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации», удовлетворяющего одному или нескольким условиям, предусмотренным подпунктом «а» пункта 1 Постановления №719;

[3] справка, предусмотренная пунктом 1(1) Постановления №719;

[4] подтверждением страны происхождения, предлагаемого участником закупки товара, является номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе:

- информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории РФ соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара Постановлением №719 за выполнение (освоение) на территории РФ соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное Постановлением №719, включая значение, определенное для целей осуществления закупок (если Постановлением №719 в отношении такого товара определено значение для целей осуществления закупок) за исключением случаев, предусмотренных подпунктом н) пункта 10 Постановления №1875;

- информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с Постановлением №719 радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня).

[5] подтверждением страны происхождения, предлагаемого участником закупки товара, является номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе:

- информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом Евразийского экономического союза за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом Евразийского экономического союза;

- информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с правом Евразийского экономического союза радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня).

[6] СТ-1 – форма сертификата о происхождении товара, выдаваемого уполномоченным органом (организацией) государства - члена Евразийского экономического союза, в том числе Российской Федерации, в соответствии с Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 г. (далее – Правил определения страны происхождения товаров).