Тендер - Поставка расходных материалов для каталитического комплекса №285913056

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть56 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, Ивановская облМесто поставки (адрес):153000, Ивановская область, г. Иваново, проспект Шереметевский, д. 7.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 05.12.2024 по 05.12.2024Место предоставления документации:153000, Ивановская область, г. Иваново, проспект Шереметевский, д. 7., каб. Г251АПорядок предоставления документации:не предусмотрен Закупка у единственного поставщика Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Договор_ООО_«НПФ_«Мета-хром»_расходные_материалы_687_УКЗ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Договор № __________/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЕП

г. Иваново « ____ » декабря 2024 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ивановский государственный химико-технологический университет» (сокращенное наименование - ФГБОУ ВО «ИГХТУ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора Гординой Натальи Евгеньевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «Мета-хром» (сокращенное наименование - ООО «НПФ «Мета-хром»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Лапина Владимира Авангардовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые также «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», пп. 4 п. 1 р. 2 гл. 4 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГБОУ ВО «ИГХТУ» заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку расходных материалов для каталитического комплекса (далее – Товар) в соответствии со спецификацией (Приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке, определенном разделами 3 и 4 настоящего Договора.

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2.1. Место поставки Товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ивановская область, г. Иваново, проспект Шереметевский, д. 7.

2.2. Срок поставки Товара: до 20.12.2024 г.

2.3. Доставка Товара (в т.ч. погрузка, отгрузка, доставка до помещений) организуется Поставщиком и производится за его счет.

2.4. Товар, указанный в спецификации (Приложение № 1 к Договору), может поставляться несколькими партиями.

2.5. Одновременно с передачей Товара Поставщик обязан предоставить Заказчику счет, товарную накладную, счет-фактуру (если применимо) либо универсальный передаточный документ (далее-УПД) (если применимо), акт приема-передачи товара (если применимо), в двух экземплярах, подписанных со своей стороны, сертификаты на товары (если применимо) и прочие документы, передаваемые с Товаром, согласно Договору.

2.6. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными после передачи Заказчику Товара надлежащего качества, в надлежащем количестве и комплектации, с надлежащими характеристиками по месту поставки.

2.7. Надлежащее исполнение обязательств Поставщика подтверждается актом приема-передачи товара/УПД, подписанным обеими Сторонами.

2.8. Риск случайной гибели и/или порчи Товара переходит к Заказчику после подписания Сторонами акта приема-передачи товара/УПД.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена Договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб. (сто пятьдесят шесть тысяч триста шестьдесят рублей 00 копеек), в т.ч. НДС (20%)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб. (двадцать шесть тысяч шестьдесят рублей 00 копеек).

В цену Договора включается: общая стоимость Товара, упаковка, доставка, страховка и разгрузка до места назначения и остается неизменной в период действия Договора, а также все затраты, издержки, сборы, обязательные платежи и иные расходы Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Договора. Цена не может быть изменена Поставщиком в одностороннем порядке.

3.2. Оплата по Договору производится не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта приема-передачи Товара/УПД (без претензий со стороны Заказчика) на основании счета, товарной накладной, счета-фактуры и прочих документов, передаваемых с Товаром.

3.3. Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате за поставленный Товар считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

3.4. В случае непредставления всех необходимых для оплаты документов по вине Поставщика Заказчик вправе соответственно задержать оплату за поставленный Товар соразмерно просрочке Поставщика.

3.5. Заказчик уменьшает сумму, подлежащую уплате юридическому лицу, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.6. Источник финансирования: грант в области науки в форме субсидии из федерального бюджета на обеспечение проведения российскими научными организациями и (или) образовательными организациями высшего образования совместно с иностранными организациями научных исследований в рамках обеспечения реализации программы двух- и многостороннего научно-технологического взаимодействия (Соглашение о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 22.05.2024) (далее - Субсидия, Соглашение).

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ПРИЕМКА ТОВАРА

4.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям ГОСТов, ОСТов, ТУ производителя, утвержденным в установленном порядке, а также другим документам, предусмотренным действующими нормативными актами и удостоверяться сертификатом качества (если применимо).

4.2. Поставщик обязан обеспечить упаковку Товара, отвечающую требованиям ГОСТ, ОСТ, ТУ производителя, способную предотвратить его повреждение и/или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, погрузочно-разгрузочных работ в соответствии с Договором и обеспечивающую его пригодность к эксплуатации. Упаковка должна выдерживать без каких–либо ограничений интенсивную подъемно – транспортную обработку, воздействие экстремальных температур и осадков во время перевозки.

4.3. Поставщик не менее чем за сутки обязан уведомить Заказчика о дате и времени доставки Товара к месту поставки. Доставка Товара должна осуществляться в рабочие дни в рабочее время Заказчика.

4.4. Поставщик в день поставки Товара обязуется передать Заказчику документы согласно п. 2.5 настоящего Договора.

Ответственное лицо Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней производит приемку Товара. Приемка Товара предусматривает вскрытие упаковки.

4.5. При положительном результате приемки (экспертизы) Заказчик подписывает акт приема-передачи товара/УПД и возвращает один экземпляр Поставщику, а в случае несоответствия Товара Договору, Заказчик направляет Поставщику мотивированный отказ от приемки Товара.

4.6. Заказчик отказывает в приемке результатов исполнения Договора в случае несоответствия представленных результатов условиям Договора, за исключением, если недостатки Товара устранены Поставщиком в приемлемый для Заказчика срок.

4.7. В случае если при приемке будет обнаружен Товар ненадлежащего качества, Заказчик вправе отказаться от приемки такого Товара, известив об этом Поставщика. При этом Поставщик обязан заменить некачественный (дефектный) Товар на качественный, с надлежащим качеством в течение 10 (десяти) календарных дней с момента предъявления Заказчиком такого требования (или в иной срок, указанный в требовании). Поставщик несет полную ответственность за качество поставляемого Товара. Поставщик несет все расходы, связанные с заменой некачественного (дефектного) Товара, а также несет ответственность за нарушение условий поставки в соответствии с разделом 6 настоящего Договора.

4.7.1. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.

4.8. Претензии по качеству Товара могут быть выставлены Заказчиком Поставщику в течение всего гарантийного срока на Товар либо по истечении гарантийного срока, если недостатки Товара, возникли в период гарантийного срока.

4.9. Гарантийный срок на Товар указан в Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

4.10. При возникновении между Заказчиком и Поставщиком спора по поводу качества поставленного Товара по требованию любой из Сторон должна быть назначена независимая экспертиза. Выбор независимого эксперта осуществляется в следующем порядке: Заказчик предлагает не менее двух независимых экспертов (экспертных организаций) на согласование и выбор Поставщику. В случае отказа Поставщика от согласования одного из предложенных Заказчиком независимых экспертов (экспертных организаций) или уклонения Поставщика от согласования одного из предложенных Заказчиком независимых экспертов (экспертных организаций) в течение трех рабочих дней с момента получения письма от Заказчика о согласовании независимых экспертов (экспертных организаций), в таких случаях Заказчик самостоятельно назначает независимого эксперта (экспертную организацию). Настоящим Стороны признают, что одностороннее решение Заказчика, в указанном выше случае, о назначении независимого эксперта (экспертной организации) без участия Поставщика и/или какого-либо третьего лица, является надлежащим основанием для предъявления Заказчиком впоследствии претензий к Поставщику по настоящему Договору на основании заключения, выданного в результате проведения такой экспертизы. Если в результате проведения экспертизы Товар будет признан некачественным, расходы по проведению независимой экспертизы несет Поставщик.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Обеспечить приемку поставленного Товара.

5.2.2. Оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями Договора.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар в соответствии с условиями Договора.

5.3.2. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки Товара в рамках Договора.

5.3.3. Оформить и передать Поставщику документ о приемке по форме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Оформление документов о приемке по форме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьосуществляется Заказчиком в порядке и на условиях, которые определены в приказе Минфина России от 15.04.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению».

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в соответствии с действующими нормами и условиями Договора.

5.4.2. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

5.4.3. Исполнять гарантийные и иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.

5.4.4. Передать Заказчику Товар, являющийся собственностью Поставщика, полностью свободный от прав третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.

5.4.5. Подтвердить страну происхождения Товара одним из следующих способов, по выбору Поставщика:

- декларация о происхождении Товара, выданная уполномоченным органом;

- декларация в свободной форме на официальном бланке Поставщика;

- сертификат о происхождении Товара, выданный уполномоченным органом;

- номер реестровой записи из реестров стран-участников ЕАЭС;

- грузовая таможенная декларация.

5.4.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика документа о приемке по форме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрассмотреть его, подписать и направить Заказчику.

5.5. Поставщик дает в рамках настоящего Договора согласие на осуществление проверки Министерством науки и высшего образования Российской Федерации как получателем средств федерального бюджета соблюдения порядка и условий предоставления Субсидии, в том числе в части достижения результата предоставления Субсидии, а также проверки органами государственного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, запрет на приобретение за счет средств Субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также иных операций, связанных с достижением результата предоставления Субсидии, установленного Правилами предоставления грантов в области науки в форме субсидий из федерального бюджета на обеспечение проведения российскими научными организациями и (или) образовательными организациями высшего образования совместно с иностранными организациями научных исследований в рамках обеспечения реализации программы двух- и многостороннего научно-технологического взаимодействия, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. № 2251.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном Гражданским Кодексом Российской Федерации.

6.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (раздел 7 настоящего Договора).

6.4. В случае невыполнения Поставщиком обязательств в срок, установленный в п. 2.2 настоящего Договора, Поставщик уплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, и устанавливается в размере 2% от стоимости непоставленного Товара, начиная со следующего дня после согласованной даты поставки и до полного исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором.

6.5. В случае просрочки, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик обязан по первому требованию Заказчика уплатить сумму неустойки, указанную в претензии в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания Акта или получения претензии.

6.6. Неустойка (штраф, пени) могут быть удержаны из сумм, которые должны быть оплачены по Договору, на основании претензии о взыскании неустойки (штрафа, пени) по решению Заказчика.

6.7. Уплата неустойки (пени, штрафа) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по настоящему Договору в полном объеме.

6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороной обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 5% от цены Договора.

6.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.10. В случае просрочки исполнения Стороной обязательств, предусмотренных Договором, общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) не может превышать цену Договора.

6.11. Сторона вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Договора и возмещения убытков и упущенной выгоды при нарушении условий договора другой Стороной.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием возникших после заключения Договора обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю Сторон, включая пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также военные действия и забастовки, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

7.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по настоящему Договору, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств.

7.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые компетентными органами.

7.4. Неуведомление, несвоевременное или ненадлежащее уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.

7.5. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на выполнение каких-либо обязательств по Договору, период их выполнения по соглашению Сторон может быть продлен на срок действия указанных обстоятельств.

8. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Заказчик по согласованию с Поставщиком при исполнении Договора вправе изменить:

8.1.1. предусмотренный Договором объем закупаемой продукции не более чем на 30 (тридцать) процентов. При увеличении объема закупаемой продукции Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Договора соответственно изменяемому объему продукции, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции Заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом;

8.1.2. сроки исполнения обязательств по Договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана:

- обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по Договору;

- увеличением или сокращением объема закупаемых товаров не более чем на 30 (тридцать) процентов;

8.1.3. цену Договора:

путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения Договора,

в случаях, предусмотренных пунктом 8.1.1. настоящего Договора,

в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития Российской Федерации, либо другими источниками информации, заслуживающими доверия,

8.1.4. иные условия исполнения Договора, если такое изменение Договора допускается законом.

8.2. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, указанными в Договоре.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. К отношениям Сторон, неурегулированным настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

9.2. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений к Договору, подписанных Сторонами и скрепленных печатями. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

9.3. В случае недостижения взаимного согласия споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде Ивановской области. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Ивановской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия может быть направлена в письменном виде, а также посредством электронной почты по адресу, указанному в реквизитах Сторон, с последующим предоставлением оригинала. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента ее получения. В этом случае, доказательством соответствия уведомления будет являться скриншот страницы экрана.

9.4. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по адресу Стороны, указанному в Договоре, или с использованием электронной почты по адресу, указанному в реквизитах Сторон, с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

9.5. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации и Договором.

9.5.1. В случае, если нарушение одной из Сторон антикоррупционной оговорки (раздел 10 настоящего Договора) подтвердится, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, направив решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.

9.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.7. Срок действия Договора устанавливается с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

9.8. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Договора, допущенных в период срока его действия.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1. Каждая из Сторон подтверждает, что ни сама Сторона, ни ее руководство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением настоящего Договора.

10.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия настоящего Договора и после его истечения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 10.1 Договора, в том числе со стороны руководства или работников Сторон, третьих лиц.

10.3. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работниками и третьими лицами, привлеченными к исполнению Договора, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

10.4. Сторонам, их руководителям и работникам запрещается:

- передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. представителям публичных органов власти, должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных органов власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон, их руководства, работников или третьих лиц, привлеченных к исполнению Договора;

- передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т.д. работникам или руководству другой Стороны с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны;

- совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

10.5. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону об этом в письменной форме. Указанная Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

10.6. В случае, если нарушение одной из Сторон настоящей оговорки подтвердится, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, направив решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.7. В отношении третьих лиц Стороны обязуются:

- проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением договора;

- не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;

- не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за оказываемые ими законные услуги.

11. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Ректор Директор

_________________ Н.Е. Гордина ___________________ В.А. Лапин

М.П. М.П.

Приложение № 1

к Договору № _________/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЕП

от « ___» декабря 2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ - Посмотреть таблицу с данными

Итого по Договору:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб. (сто пятьдесят шесть тысяч триста шестьдесят рублей 00 копеек), в т.ч. НДС (20%)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб. (двадцать шесть тысяч шестьдесят рублей 00 копеек).

Гарантийный срок Поставщика на Товар составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами акта приема-передачи товара/УПД.

- Посмотреть таблицу с данными