Тендер - Поставка раствора полиакриламида водного (марки А 305В) №267935107

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ДОКУМЕНТАЦИЯ_ЗК.docx
• Проект_договора.doc
• ТЕХНИЧЕСКОЕ_ЗАДАНИЕ.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть07 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):Согласно закупочной документации
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 06.03.2024 по 15.03.2024Место предоставления документации:https://etp.gpb.ru/Порядок предоставления документации:посредством размещения для скачивания и ознакомленияОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:06.03.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):15.03.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:Согласно закупочной документации
Подведение итоговМесто подведения итогов:Согласно закупочной документацииДата подведения итогов:18.03.2024Порядок подведения итогов:Согласно закупочной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с даннымиДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПОСТАВКУ РАСТВОРА ПОЛИАКРИЛАМИДА ВОДНОГО (МАРКИ А 305В)

г. Саратов

2024 г.

Раздел I. Общие требования документации

1. Законодательство и иные акты, регулирующие проведение запроса котировок.

1.1. Проведение настоящего запроса котировок осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Положением о закупке товаров, работ, услуг МУПП «Саратовводоканал».

2. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика: определяются в РАЗДЕЛЕ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ.

3. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе котировок. Для участия в запросе котировок, участник закупки подает заявку на участие в запросе котировок по форме, оформлению и составу, установленному в РАЗДЕЛЕ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА.

4. Требования к описанию участниками запроса котировок поставляемого товара, который является предметом запроса котировок, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом запроса котировок, их количественных и качественных характеристик: указаны в РАЗДЕЛЕ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА.

5. Требования к участникам запроса котировок и перечень документов, представляемых участниками запроса котировок для подтверждения их соответствия установленным требованиям.

5.1. Участником запроса котировок может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника запроса котировок, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника запроса котировок, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника запроса котировок, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с Положением Заказчика и настоящей документацией о проведении запросе котировок.

5.2. Обязательные требования к участникам закупки при проведении запроса котировок и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям, указаны в пункте 18. РАЗДЕЛА II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА.

6. Условия допуска к участию в запросе котировок.

6.1. При рассмотрении заявок на участие в закупочной процедуре Участник закупки не допускается к участию в случае:

- непредставления обязательных документов, которые были установлены в Документации о закупке, в том числе наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике, а также о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках) в случае их наличия в заявке Участника, если требования к предоставлению документов о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках) были установлены в Документации о закупке;

несоответствия Участника закупки требованиям, установленным в соответствии со статьей 9 Положения Заказчика и/или Документацией о закупке, а также такое несоответствие соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), если таковые указаны в заявке Участника, а требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в Документации о закупке

- несоответствия заявки на участие требованиям Документации о закупке, несоответствия ценового предложения требованиям Документации о закупке, в том числе наличие в таких документах предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы Товара, работ, услуг;

- несоответствия предложенных товаров, работ, услуг требованиям и условиям, установленным в документации о закупке (извещении), и (или) требованиям к заполнению форм, определенных закупочной Документацией;

- наличия в представленных документах Участником закупке противоречий, несоответствия информации, сведений о Товарах, работах, услугах требованиям, установленным в Документации о закупке;

непредставления обязательных документов, определенных требованиями документации о закупке товара, работ, услуг в том числе: наличия в таких документах сведений, не соответствующих указанным требованиям в документации;

- наличия сведений об Участнике закупки в федеральном реестре недобросовестных поставщиков и/или в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», если такое требование установлено в Документации процедуры закупки, а также Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- отсутствия документа или копии документа, подтверждающего внесение на расчетный счет Заказчика денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, или не поступления на расчетный счет Заказчика денежных средств на дату и время окончания подачи заявок, указанные в Документации о закупке (в случае установления требования в Документации о внесении денежных средств на расчетный счет), банковской гарантии или ее копии (в случае установления требования в Документации о предоставлении обеспечения посредством банковской гарантии или выбора такого способа участником закупки с участием только СМСП); отсутствия реквизитов специального банковского счета участника закупки если обеспечение заявки предоставляется путем внесения денежных средств на участие в закупке с участием только СМСП;

- предоставления Участником закупки заведомо ложных или недостоверных сведений, содержащихся в представленных им документах;

- наличие сведений об отсутствии Участника закупки по адресу (месту нахождения), указанному в ЕГРЮЛ (официальный сайт ФНС России www.nalog.ru); отсутствие информации о государственной регистрации Участника закупки либо наличие негативной информации в указанном реестре;

- наличие информации о том, что в отношении Участника закупки или лица, которое будет подписывать договор, возбуждено исполнительное производство, либо наличие на официальных ресурсах (Федеральной службы судебных приставов и т.д.) информации о вынесенных решениях о взыскании с Участника закупки или лица, которое будет подписывать договор, сумм, размер которых может повлиять на исполнение обязательств при заключении договора, в т.ч. наличие информации о неоднократном неисполнение или недобросовестном исполнение обязательств по заключенным договорам;

- отсутствия на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, информации о применении Участником закупки, соисполнителем (субподрядчиком, субпоставщиком) если таковые указаны в заявке Участника, а требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в Документации о закупке, специального налогового режима "Налог на профессиональный доход";

- не предоставление запрашиваемых образцов товара, предоставление не в полном объеме образцов товара, несоответствие предложенных образцов товара требованиям и условиям, установленным в Документации о закупке;

- отсутствия наименования страны происхождения поставляемых товаров, в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг;

- отсутствия информации об Участнике закупки, соисполнителе (субподрядчике, субпоставщике) если таковые указаны в заявке Участника, а требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в Документации о закупке, в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства;

- несоответствия сведений об Участнике закупки или привлекаемом Участником закупки соисполнителе (субподрядчике, субпоставщике) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства если таковые указаны в заявке Участника, а требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в Документации о закупке, критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

6.2. При выявлении хотя бы одного из фактов, перечисленных в п. 6.1 настоящего Раздела, единая закупочная комиссия обязана отстранить участника закупки от процедуры запроса котировок.

7. Размер обеспечения заявки на участие в запросе котировок, срок и порядок его предоставления участником запроса котировок и возврата заказчиком.

7.1. Информация о размере обеспечения заявки на участие в запросе котировок, срок и порядок его предоставления участником запроса котировок и возврата заказчиком указаны в РАЗДЕЛЕ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА.

8. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключается договор, а также срок и порядок его возврата заказчиком.

8.1. Информация о размере обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключается договор, и а также срок и порядок его возврата заказчиком указаны в РАЗДЕЛЕ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА.

9. Сведения о праве заказчика отказаться от проведения процедуры запроса котировок.

9.1. Заказчик, разместивший в ЕИС и сайте ЭТП Извещение и Документацию процедуры закупки, вправе отказаться от проведения конкурентной закупочной процедуры в любой момент до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупочной процедуре, если иной срок не установлен в Извещении. Извещение об отказе от проведения размещается Заказчиком в день принятия решения и в порядке, установленном для размещения в ЕИС и на ЭТП Извещения о проведении закупочной процедуры.

10. Порядок предоставления преференций.

10.1. Информация о предоставлении преференций (приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами) указана в РАЗДЕЛЕ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА.

11. Порядок заключения контракта (договора).

11.1. Договор с победителем либо иным лицом, с которым в соответствии со ст. 40 Положения Заказчика заключается такой Договор, по результатам проведения торгов должен быть заключен Заказчиком в порядке и в сроки, установленные Документацией запроса котировок. Если порядок и срок заключения Договора не определен в Документации запроса котировок, Договор подлежит заключению в сроки, установленные настоящим Положением Заказчика. Договор считается заключенным с момента подписания его обеими сторонами при его соответствии по форме и содержанию Документации запроса котировок.

11.2. Победитель обязан подписать и передать Заказчику договор в течение десяти дней со дня его получения, если иное не предусмотрено документацией о проведении запроса котировок.

11.3. Договор может быть заключен не ранее 10 и не позднее 20 дней с момента опубликования итогового протокола. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения Договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки Договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки.

11.4. В случае если победитель запроса котировок признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя запроса котировок заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником запроса котировок, заявке на участие которого присвоен второй номер.

11.5. При уклонении победителя от заключения Договора и принятии Заказчиком решения о заключении Договора с Участником запроса котировок, с которым заключается Договор при уклонении победителя, срок заключения такого Договора начинает исчисляться с момента истечения срока на заключение Договора с победителем запроса котировок или с момента получения от победителя запроса котировок отказа от заключения Договора.

11.6. В случае уклонения Участника, занявшего второе место от заключения Договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском с требованием о понуждении такого Участника заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора.

11.7. Договор заключается на условиях, указанных в поданной Участником, с которым заключается Договор, заявке на участие в процедуре закупки и в Документации. При заключении Договора цена такого Договора не может превышать начальную (максимальную) цену Договора, указанную в Извещении о проведении закупки. Перед подписанием Договора между Заказчиком и лицом, с которым заключается Договор по результатам закупки, могут проводиться переговоры, направленные на снижение цены Договора, цены единицы товара, работы, услуги, без изменения иных условий Договора, в том числе в случае, если Заявка такого Участника закупки была единственной поданной или допущенной Заявкой на участие в закупке.

11.8. Заказчик обязан заключить Договор с Участником процедуры закупки, заявка которого соответствует требованиям закупочной Документации в случаях, предусмотренных настоящим Положением.

11.9. Если по окончании срока подачи заявок на участие в закупке не подано ни одной заявки, все поданные заявки отклонены, то закупочная процедура признается несостоявшейся. Заказчиком может быть принято одно из следующих решений:

- признать закупочную процедуру несостоявшейся и отказаться от проведения повторной;

- принять решение о проведении процедуры закупки, отличной от уже проведенной, или заключить Договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на основании статьи 29 Положения Заказчика;

- признать закупочную процедуру несостоявшейся и назначить повторную.

Если по окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана или допущена только одна заявка, то закупочная процедура признается несостоявшейся. Заказчиком может быть принято одно из следующих решений:

- признать закупочную процедуру несостоявшейся и заключить Договор с таким участником закупки в случае соответствия его Заявки требованиям Документации о закупке;

- признать закупочную процедуру несостоявшейся и в случае несоответствия заявки требованиям Документации о закупке, отклонить такую заявку и не заключать с ним Договор.

11.10. В случае если Участник закупки, обязанный заключить Договор, не предоставил Заказчику подписанный им Договор, либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения Договора (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, Документации о закупке установлены требования обеспечения исполнения Договора и срок его предоставления до заключения Договора), в сроки, установленные законодательством, такой Участник закупки признается уклонившимся от заключения Договора. В случае уклонения Участника закупки от заключения Договора внесенное обеспечение заявки такому Участнику не возвращается (если требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке было предусмотрено Заказчиком в Документации о закупке).

Раздел II.ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

- Посмотреть таблицу с данными

Раздел III.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Посмотреть таблицу с данными

Образцы форм и документов, представляемых для участия

в запросе котировок в электронной форме

Заявка на участие в запросе котировок (Форма 1)

- Посмотреть таблицу с данными

Уважаемые господа!

Изучив Извещение о проведении запроса котировок № ________, опубликованное на сайте Электронно-торговой площадки «ГПБ» и Документацию об запросе котировок, и принимая установленные в них требования и условия запроса котировок, в том числе все условия Договора, включенного в Документацию о запросе котировок,

________________________________________________________________________________

(полное наименование и юридический адрес Участника запроса котировок)

предлагает заключить Договор:

________________________________________________________________________ (наименование предмета запроса котировок в электронной форме)

на условиях Документации о запросе котировок и в соответствии с коммерческим и техническим предложениями, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему письму и составляющими вместе с настоящим письмом Заявку на участие в запросе котировок:

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО: _____________________________________ (___________________________), в том числе НДС 20% ___________________________ (____________________________).

Настоящая Заявка на участие в запросе котировок имеет правовой статус оферты и действует до «_____» __________ года (указывается окончание срока действия Заявки).

Настоящей заявкой подтверждаем, что к _________________________ (наименование Участника) не применяются и не применялись на протяжении одного года до даты окончания приема Заявок на участие в запросе котировок какие-либо процедуры банкротства, а также, что на его имущество не наложен арест (в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. № 127-Ф3).

Настоящая Заявка на участие в запросе котировок дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

- Посмотреть таблицу с данными

Руководитель организации /_______________(ФИО)

м.п. Дата / /

1.1. Заявка на участие в запросе котировок (Форма 1.1)

- Посмотреть таблицу с данными

Руководитель организации /_______________(ФИО)

м.п.

Дата / /

2. Анкета Участника (Форма 2)

Приложение 1 к Заявке на участие в запросе котировок № _________________.

Лот ___________________ (номер и наименование лота, если предмет запроса котировок поделен на лоты)

- Посмотреть таблицу с данными

Руководитель организации /_______________(ФИО)

м.п. Дата / /

3. Опись документов, содержащихся в Заявке на участие в запросе котировок (Форма 3)

Приложение 2 к Заявке на участие в запросе котировок№ _________________.

Лот ___________________ (номер и наименование лота, если предмет запроса котировок поделен на лоты)

- Посмотреть таблицу с данными ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Проект

ДОГОВОР №_____________

г. Саратов «___» _________ 2024 г.

МУПП «Саратовводоканал», именуемое в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», в лице генерального директора Зайцева Павла Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________ именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице _________________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. и Положения о закупке товаров, работ, услуг МУПП «Саратовводоканал», заключили настоящий Договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя на условиях настоящего Договора и в срок, установленный настоящим Договором: Раствор полиакриламида водный (марки А 305В), согласно Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а ПОКУПАТЕЛЬ обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

Замена Товара на аналогичный и (или) иные изменения в составе, технических характеристиках Товара не допускаются.

1.2. Поставляемый Товар принадлежит ПОСТАВЩИКУ на праве собственности и до момента подписания настоящего Договора никому не продан, не заложен, под запрещением (арестом) не состоит, судебного спора о нем не имеется.

цена Договора и порядок расчетов
2.1.Цена настоящего Договора составляет_____________________ (_______________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС, (если не предусмотрен, то указать); итого _________________ (_________________________) рублей ____ копеек с НДС.
2.2. Цена единицы Товара, указанная в Спецификации (Приложение № 1), включает в себя непосредственно стоимость Товара, а также стоимость тары, цену упаковки, необходимой маркировки, стоимость доставки Товара до склада ПОКУПАТЕЛЯ, все налоги, пошлины, сборы и обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, иные необходимые для исполнения настоящего Договора расходы ПОСТАВЩИКА и определяется в рублях.
2.3. Оплата по Договору производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет ПОСТАВЩИКА в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента поставки Товара в полном объеме по заявке ПОКУПАТЕЛЯ и подписания ПОКУПАТЕЛЕМ универсального передаточного документа и/или товарно-транспортной накладной.
2.4. По соглашению Сторон расчеты могут производиться любыми другими, не запрещенными законом способами.
2.5. ПОСТАВЩИК не вправе требовать уплаты ПОКУПАТЕЛЕМ процентов по денежному обязательству, предусмотренных ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьГК РФ.

КАЧЕСТВО ТОВАРА

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям СанПиН 2.1.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и иным требованиям к качеству Товара, предъявляемым в соответствии с действующим законодательством РФ, Таможенного союза (или Евразийского экономического союза), техническим условиям завода-изготовителя и техническим характеристикам, указанным в Договоре.

В подтверждение качества поставляемого Товара Поставщик одновременно с Товаром предоставляет Покупателю следующие документы:

• заверенную Поставщиком копию паспорта безопасности химической продукции, выданного в соответствии с действующим законодательством, действительного в течение срока действия Договора;
• паспорт качества завода-изготовителя с обязательным указанием наименования завода-изготовителя и его адреса, наименования Товара, номера партии и даты выпуска, массы нетто;
• иные документы, подтверждающие качество Товара, предусмотренные действующим законодательством РФ и Таможенного союза (или Евразийского экономического союза).

Данные документы должны быть выполнены на русском языке.

Предоставление указанных в п. 3.2 Договора документов не освобождает Поставщика от ответственности за поставку Товара ненадлежащего качества.

3.4. Гарантийный срок на Товар – 1(Один) год со дня изготовления.

Сроки и условия поставки

4.1. Спецификацией (Приложение №1) определено максимальное количество Товара, которое ПОКУПАТЕЛЬ может приобрести у ПОСТАВЩИКА в собственность по настоящему Договору.

ПОКУПАТЕЛЬ вправе выбрать Товар в количестве меньшем, чем указано в Специфика-ции (Приложение №1), что не является невыборкой Товара.

4.2. Количество поставляемого и подлежащего оплате Товара определяется заявками Покупателя.

ПОКУПАТЕЛЬ передает заявку ПОСТАВЩИКУ нарочно, либо почтовым отправлением, либо путем факсимильной связи тел./факс ПОСТАВЩИКА: _______________________, либо на электронный адрес ПОСТАВЩИКА: ___________________.

4.3. Поставка Товара осуществляется в строгом соответствии с заявками Покупателя, в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента отправления заявки ПОКУПАТЕЛЕМ ПОСТАВЩИКУ.

4.4. Доставка Товара осуществляется самовывозом со склада Поставщика на территории г. Саратова по адресу: _____________________________.

4.5. Разгрузка Товара осуществляется силами Покупателя.

4.6. Оформление приемки-передачи Товара осуществляется путем подписания уполномоченными представителями Поставщика и Покупатель транспортной накладной. Переход права собственности на Товар происходит в момент подписания Покупателем транспортной накладной.

4.7. Каждая партия Товара сопровождается документами, подтверждающими качество Товара, в соответствии с п. 3.2. Договора.

4.8. Товар должен отгружаться в таре, соответствующей требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, «Грузы опасные. Упаковка» (с Изменением N 1), обеспечивающей полную сохранность Товара и предохраняющей его от повреждений при доставке транспортом, соответствующим требованиям транспортировки на данный вид Товара, а именно в полиэтиленовых мешках по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, вложенных в металлические или полиэтиленовые бочки весом 200кг со съемной крышкой.

4.9. Поставщик обязан предоставить Покупателю счет, транспортную накладную, а также иные документы, предусмотренные действующим законодательством и условиями настоящего Договора, в день поставки Товара, а счет-фактуру - в срок, установленный налоговым законодательством РФ.

5.ПРИЕМКА ТОВАРА

5.1. Приемка Товара осуществляется Покупателем по количеству, с проверкой соблюдения Поставщиком требований действующего законодательства и настоящего Договора к таре и упаковке Товара.

При обнаружении несоответствия Товара, его количества, тары и упаковки условиям настоящего Договора, Покупатель вправе прекратить его приемку и вызвать уведомлением представителя Поставщика для составления двухстороннего акта о ненадлежащей поставке Товара.

Если представитель Поставщика в срок, указанный в уведомлении, не явился к Покупателю либо отказался от оформления двухстороннего акта, данный акт составляется Покупателем в одностороннем порядке.

5.2. Проверка Товара по качеству осуществляется Покупателем после приемки Товара путем проведения лабораторных исследований (испытаний) и измерений привлеченной Покупателем лабораторией, аккредитованной на проведение исследований Товара.

Протоколы лабораторных исследований (испытаний) и измерений, указанных в настоящем пункте, являются надлежащим доказательством поставки Товара ненадлежащего качества.

При обнаружении Товара ненадлежащего качества Покупатель направляет Поставщику копию протокола(ов), указанного(ых) в настоящем пункте.

5.3. В случае несогласия Поставщика с результатами лабораторных исследований Покупателя, Поставщик вправе в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения от Покупателя указанных результатов, провести с участием Покупателя дополнительное исследование образцов Товара, поставленного Покупателю, в другой лаборатории, аккредитованной на проведение исследований Товара. Образцы Товара для дополнительного исследования отбираются привлеченной лабораторией с участием Поставщика и Покупателя. Расходы по проведению дополнительных лабораторных исследований несет Поставщик.

В случае не проведения Поставщиком дополнительного лабораторного исследования в срок и порядке, установленные Договором, Поставщик не вправе заявлять возражения относительно поставки Товара ненадлежащего качества

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Поставщик

а) обязан поставить Товар и предоставить все документы, относящиеся к Товару, в соответствии с условиями Договора;

б) обязан информировать Покупателя обо всех известных сборах и обременениях, связанных с владением и пользованием данным Товаром.

6.2. Покупатель:

а) обязан оплатить Товар в соответствии с условиями Договора;

б) обязан принять Товар, соответствующий условиям Договора по ассортименту, количеству и качеству;

в) в случае выявления несоответствия поставляемого Товара условиям Договора обязан вызвать телефонограммой представителя Поставщика. При неявке представителя Поставщика в указанный в телефонограмме срок Покупатель составляет односторонний акт, являющийся основанием для предъявления Покупателем Поставщику требований, связных с поставкой некачественного Товара.

6.3. Стороны обязаны в десятидневный срок сообщить контрагенту об изменении своих почтовых и банковских реквизитов.

В случае не уведомления об изменении реквизитов в указанные в Договоре сроки, Поставщик не вправе начислять Покупателю пени за несвоевременную оплату по Договору.

7.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1, Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

8.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За просрочку поставки Товара Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,1% от стоимости Товара, поставка которого просрочена, за каждый день просрочки.

8.2. За просрочку предоставления документов, предусмотренных разделом 3, п. 4.9. настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафной неустойки в размере 0,1 % от стоимости Товара, представление документов по которому просрочено. Данная неустойка является незачетной с убытками.

8.3. При поставке Товара ненадлежащего качества, в том числе Товара со скрытыми недостатками, которые были выявлены после использования Товара, Покупатель вправе по своему выбору требовать от Поставщика возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара, безвозмездного устранения недостатков Товара или замены Товара ненадлежащего качества в указанный Покупателем срок либо соразмерного уменьшения покупной цены.

В случае невыполнения Поставщика указанных в настоящем пункте требований Покупатель вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора (полностью или частично), а Поставщик обязан уплатить Покупателю штрафную неустойку в размере 10% от суммы Договора и возвратить Покупателю уплаченную им стоимость Товара (полностью или в части которого, Покупатель отказался от исполнения Договора) в указанный Покупателем срок.

Поставщик возмещает Покупателю убытки, причиненные поставкой Товара ненадлежащего качества и (или) неисполнением требований Покупателя, предъявленных в соответствии с настоящим пунктом.

8.4. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя, срок или выявляются, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков),нарушения сроков поставки Товаров Покупатель вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора (полностью или частично). В этом случае Поставщик обязан уплатить Покупателю штрафную неустойку в размере 10% от суммы Договора и возвратить Покупателю уплаченную им стоимость Товара (полностью или в части которого, Покупатель отказался от исполнения Договора) в указанный Покупателем срок.

8.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязанности по согласованию с Покупателем раскрываемой информации в соответствии с пунктом 11.1. Договора, Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Пятьсот тысяч) рублей за каждый факт несанкционированного Покупателем раскрытия информации.

9.ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и неотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, пожары, землетрясения, наводнения и другие стихийные природные бедствия, а также издание актов государственных органов.

9.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

10.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, решаются путем направления претензий второй Стороне, срок рассмотрения которой составляет 20 (Двадцать) дней с момента её направления.

10.2. При неисполнении претензии или неполучении ответа на неё, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Саратовской области.

11. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ ПОТЕРЬ

11.1. Руководствуясь статьями 406.1, 431.2. Гражданского кодекса РФ, а также налоговым законодательством Российской Федерации, Поставщик заверяет Покупателя и гарантирует Покупателю, что:

11.1.1. Поставщик является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом.

11.1.2. Исполнительный орган Поставщика находится и осуществляет функции управления по месту нахождения (регистрации) юридического лица.

11.1.3. Для заключения и исполнения настоящего Договора Поставщик получил все необходимые согласия, одобрения и разрешения, получение которых необходимо в соответствии с действующим законодательством РФ, учредительными и локальными документами.

11.1.4. Поставщик имеет законное право осуществлять вид экономической деятельности, предусмотренный Договором (имеет надлежащий ОКВЭД).

11.1.5. Не существует законодательных, подзаконных нормативных и индивидуальных актов, локальных документов, а также решений органов управления, запрещающих Поставщику или ограничивающих его право заключать и исполнять настоящий Договор.

11.1.6. Лицо, подписывающее настоящий Договор от имени Поставщика, имеет все необходимые для такого подписания полномочия и занимает должность, указанную в преамбуле настоящего Договора.

11.1.7. Поставщиком уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством РФ, а также им ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ.

11.1.8. Все операции, связанные с исполнением Договора, полностью отражены в первичной документации Поставщика, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Поставщик.

11.1.9. Поставщик гарантирует и обязуется отражать в налоговой отчетности налог на добавленную стоимость (НДС), уплаченный Покупателем Поставщику в составе цены Договора.

11.1.10. Поставщик в сроки, установленные Договором и действующим законодательством РФ, предоставит Покупателю полностью соответствующие действующему законодательству РФ первичные документы по настоящему Договору (включая, но не ограничиваясь: счета-фактуры, акты приема-передачи и т.д.).

11.2. Поставщик подтверждает, что ему известно о том, что заверения и гарантии Поставщика, указанные в настоящем разделе, имеют существенное значение для Покупателя, и Покупатель полагался на них при заключении настоящего Договора.

11.3. Поставщик обязуется по первому требованию Покупателя и/или налоговых органов (в т.ч. при встречной налоговой проверке) предоставить надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к настоящему Договору и подтверждающих гарантии и заверения, указанные в настоящем Договоре, в срок, не превышающий 5 (Пять) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Покупателя и/или налогового органа.

11.4. Поставщик обязуется возместить Покупателю все убытки, причиненные Покупателю недостоверностью заверений и гарантий, указанных в настоящем Договоре, и/или допущенных Поставщиком нарушений (в т.ч. налогового законодательства).

11.5. Помимо возмещения убытков, Поставщик обязуется возместить Покупателю имущественные потери, возникшие в связи с предъявлением к Покупателю требований налоговых органов, в размере:

А) сумм, уплаченных Покупателем в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов о доначислении НДС (в т.ч. решений об отказе в применении налоговых вычетов), который был уплачен Поставщиком в составе цены Договора, либо решений об уплате этого НДС Покупателем в бюджет, решений (требований) об уплате пеней и штрафов на указанный размер доначисленного НДС;

Б) сумм, возмещенных Покупателем иным лицам, прямо или косвенно приобретшим результат работ по Договору у Покупателя, уплаченных ими в бюджет на основании соответствующих решений (требований) налоговых органов (о доначислении НДС, об уплате НДС в бюджет, об уплате пеней и штрафов на размер доначисленного НДС).

11.6. Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки и имущественные потери, указанные в п.п. 10.4 и 10.5 настоящего Договора, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Покупателя соответствующего письменного требования.

11.7. Обязательства и ответственность Поставщика по возмещению убытков и имущественных потерь, предусмотренная настоящим разделом Договора, применяется независимо от факта обжалования Покупателем в судебном порядке решений налоговых органов.

12.КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

12.1. Настоящим Стороны пришли к соглашению, что Поставщик, в том числе представляющие его лица, вправе раскрывать посредством любых источников раскрытия информации неограниченному кругу лиц информацию о факте выполнения работ по настоящему Договору и самом существовании настоящего Договора только при условии получения предварительного согласования Покупателя на раскрытие информации. При этом Покупатель согласует как содержание раскрываемой информации, так и способ ее раскрытия. Под раскрытием информации в настоящем Договоре понимается сообщение Поставщиком либо представляющими его интересы лицами любым третьим лицам любых сведений о Покупателе и реализуемом им проекте, в том числе публикации, интервью, комментарии, пресс-релизы, фото- и видеоматериалы, размещаемые в электронных и печатных средствах массовой информации, а также на собственных электронных ресурсах (платформах) Поставщика, включая его корпоративные печатные издания, сайты, каналы и страницы в социальных сетях. Покупатель вправе отказать в согласовании раскрытия информация по своему усмотрению на любых основаниях.

12.2. Информация не является конфиденциальной, если информация известна получателю на момент раскрытия или является общедоступной.

13.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Договор может быть расторгнут в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

13.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

13.3. При одностороннем отказе от исполнения Договора одной из Сторон в случаях, предусмотренных настоящим Договором, Договор считается расторгнутым с момента получения одной из Сторон уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора полностью или частично.

13.4. Ни одна из Сторон не вправе передать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного на то согласия другой Стороны.

13.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора.

14.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к Договору №___________

от "____"________2024 г

СПЕЦИФИКАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ И КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА:

- Посмотреть таблицу с данными

1.ХАРАКТЕРИСТИКИ, ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ТОВАРА:

- Посмотреть таблицу с данными

Иные изменения в составе, технических характеристиках Товаров не допускаются.

- Посмотреть таблицу с данными