Тендер - Поставка рабочих жидкостей №286695465

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Проект_контракта[80].docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть65 Просмотр сведений о закупке «Поставка рабочих жидкостей» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1215

Обоснование заключения контракта:

Обоснование заключения контракта: Пункт 4 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Вид продукции: Товар

Объект закупки: Поставка рабочих жидкостей

Описание объекта закупки: Поставка рабочих жидкостей

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00

Дата размещения закупки: 13.12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:55

Срок завершения подачи оферт: 16.12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:55

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Контракта

Срок исполнения контракта: 31.12.2024

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Согласно условиям Контракта

Источник финансирования: Бюджет Санкт-Петербурга на 2024 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», код подраздела 0505, код целевой статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, код вида расходов 244.

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: не установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: Согласно условиям Контракта

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: Согласно условиям Контракта

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: Согласно условиям Контракта

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: Согласно условиям Контракта

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЖИЛИЩНОЕ АГЕНТСТВО ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Петергоф г, УЛ. ПЕТЕРГОФСКАЯ, Д.11

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Петергоф, Петергофская, дом 11

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7260

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Алексеев

Имя Артем

Отчество Андреевич

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть_Смазка_пластичная - Посмотреть таблицу с данными

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА № ______

Санкт-Петербург «___» ______ 2024г.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЖИЛИЩНОЕ АГЕНТСТВО ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» (Петродворцовое РЖА), действующее от имени Санкт-Петербурга, в лице директора Алексеева Артема Андреевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и __________________________________, в лице _______________________, действующей на основании ________________________________ , именуемый в дальнейшем «Поставщик» с другой стороны, вместе и каждая в отдельности именуемые в дальнейшем «Стороны» и «Сторона» соответственно, на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44‑ФЗ, заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить рабочие жидкости (далее–Товар) наименование, количество, стоимость которого установлены в Спецификации (приложение № 2 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта, на условиях, установленных настоящим Контрактом и Описанием объекта закупки (Техническим заданием) (приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется принять Товар надлежащего качества и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Поставка Товара осуществляется в сроки, установленные разделом 3 настоящего Контракта, по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, Гостилицкое ш., д.6.

1.3. Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет: _____________________________________ рублей (__________________________________________), в том числе НДС - (__ процентов) _______ рублей ______ копеек (______) /НДС не облагается на основании ___________ Налогового кодекса Российской Федерации.

2.2. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все затраты Поставщика, связанные с исполнением Контракта, в том числе расходы по погрузке, доставке, а также все расходы на страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок Товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон) и Контрактом.

При заключении и исполнении Контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема и качества поставленного Товара и иных условий Контракта.

2.3. Источник финансирования Контракта - Бюджет Санкт-Петербурга на 2024 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», код подраздела 0505, код целевой статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, код вида расходов 244.

2.4. Оплата Товара, производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара по форме, предусмотренной Приложением № 3 к Контракту, или универсального передаточного документа (далее-УПД). При этом Поставщик предоставляет Заказчику счет, счет-фактура (не требуется в случае применения упрощенной системы налогообложения).

2.5. Авансирование по настоящему Контракту не предусмотрено.

2.6. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Поставщика, указанный в Контракте.

2.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в Контракте.

2.8. Суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом и Контрактом, удерживаются Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

3. Порядок, сроки и место поставки Товара

3.1. Товар поставляется Заказчику единовременно в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.2. Доставка Товара осуществляется Поставщиком путем передачи Товара Заказчику по адресу: Санкт-Петербург, г.Петергоф, Гостилицкое ш., д.6.

Доставка Товара, погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами и за счет Поставщика. Поставка Товара осуществляется по рабочим дням с 09.00 час. до 17.45 час. (по пятницам с 09.00 час. до 16.45 час.) по предварительному согласованию с Заказчиком любым, оговоренным между сторонами способом (телефонная, электронная связь) за 24 часа (кроме выходных дней) до поставки Товара, в т.ч. по электронной почте с указанием ФИО и контактного телефона представителя Поставщика.

3.3. Срок поставки Товара: в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Контракта.

3.4. Поставщик в день поставки Товара предоставляет Заказчику:

- акт приема-передачи Товара по форме, предусмотренной Приложением № 3 к Контракту, в двух экземплярах, подписанный Поставщиком;

- Товарную накладную по форме ТОРГ12 и/или универсальный передаточный документ (УПД);

- счет;

-счет-фактуру (в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации);

- документы, подтверждающие качество Товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации для поставки данного вида Товара, в том числе гарантийные обязательства для Товаров, в отношении которых установлены гарантийные сроки.

3.5. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 3.4. Контракта, Заказчик осуществляет приемку Товара и проводит экспертизу поставленного Товара Поставщиком по Контракту на предмет соответствия поставленного Товара и предоставленного комплекта документов требованиям и условиям Контракта.

Экспертиза поставленного Товара может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом.

По результатам проведенной экспертизы Заказчик составляет заключение об отсутствии или наличии нарушений условий Контракта.

В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения условий Контракта, за исключением условий, касающихся качества и безопасности Товара, не препятствующие приемке поставленного Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия этого Товара условиям Контракта, за исключением условий, касающихся качества и безопасности Товара, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.

В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы поставленного Товара экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке Товара Заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

В случае повторного выявления по результатам экспертизы, предусмотренной настоящим пунктом, нарушений условий Контракта Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

3.6. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются исполненными с момента подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара или УПД.

3.7. Приемка Товара осуществляется уполномоченным представителем Заказчика.

Заказчик, принявший Товар без его проверки, не лишается права ссылаться на недостатки Товара, которые могли быть установлены при их обычной приемке.

3.8. Поставщик обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

3.9. Качество поставляемого Товара должно полностью соответствовать требованиям, указанным в Приложении № 1 к настоящему Контракту, а также действующим стандартам и ГОСТам в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными документами.

3.10. При обнаружении в ходе приемки Товара несоответствия качества, комплектности, маркировки поступившего Товара, данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, удостоверяющих качество Товара, Заказчик приостанавливает дальнейшую приемку Товара и совместно с Поставщиком составляет рекламационный акт, в котором указывается количество осмотренного Товара, характер выявленных при приемке дефектов, сроки их устранения. На основании данного рекламационного акта Заказчик может потребовать от Поставщика допоставки недостающего Товара, либо замены некачественного Товара.

Поставщик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания такого рекламационного акта поставить недопоставленный, доукомплектовать недоукомплектованный, заменить поврежденный либо несоответствующий надлежащему качеству Товар. Все расходы в этом случае осуществляются за счет Поставщика.

4. Взаимодействие Сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Поставить Товар в порядке, объеме, в срок и на условиях, предусмотренных Контрактом.

4.1.2. Обеспечить соответствие поставленного Товара требованиям качества, безопасности, иным требованиям, установленным стандартами, техническими регламентами, установленным законодательством Российской Федерации, а также требованиям, установленным Контрактом.

4.1.3. Обеспечить за свой счет устранение выявленных нарушений при несоответствии поставленного Товара условиям Контракта.

4.1.4. Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

4.2.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом;

4.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и в соответствии с положениями статьи 95 Закона.

4.2.4. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 Контракта.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Обеспечить своевременную приемку Товара, соответствующую условиям Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.

4.3.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик и(или) поставляемый Товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона) и(или) поставляемому Товару;

4.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 Контракта.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту.

4.4.2. Требовать от Поставщика своевременного устранения нарушений, выявленных как в ходе приемки, так и в течение срока годности.

4.4.3. Проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий Контракта.

4.4.4. Требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 6 Контракта, причиненных по вине Поставщика.

4.4.5. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Контракта.

4.4.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и в соответствии с положениями статьи 95 Закона.

4.4.7. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии Законом.

5. Гарантия, качество Товара

5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным Контрактом.

Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по Контракту, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании Товара, технической и(или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара, безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

5.2. Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя) Товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, а также надлежащее качество Товара.

5.3. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого Товара условиям Контракта, устранение неисправностей, связанных с дефектами производства, устранение неисправностей посредством замены запасных частей.

5.4. Объем предоставления гарантии качества на Товар устанавливается в соответствии с документацией производителя Товара (далее - гарантия производителя на товар), а в случае отсутствия такового – не менее 12 месяцев с момента подписания -Акта приема-передачи Товара. Представление гарантии производителя на Товар осуществляется Поставщиком вместе с Товаром.

5.5. При обнаружении недостатков качества Товара в течение гарантийного срока Заказчик вправе потребовать замены Товара на Товар надлежащего качества. Устранение недостатков осуществляется Поставщиком за свой счет. Наличие недостатков фиксируются рекламационным актом, подписанным Сторонами. В данном случае, срок замены Поставщиком некачественного Товара – 5 (пять) рабочих дней со дня составления акта о выявленных несоответствиях поставленного Товара.

5.6. Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара, если они произошли:

а) в результате внесения Заказчиком или третьей стороной модификаций или изменений Товара без письменного согласия Поставщика;

б) в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания Товара, предусмотренных технической и(или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

5.7. Размер обеспечения гарантийных обязательств: не предусмотрено.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, Поставщиком) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, Поставщиком), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

6.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере, установленном в соответствии с Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей (включительно);

6.6. В случае нарушения Поставщиком срока представления документов, предусмотренных пунктом 3.4 Контракта, Заказчик не несет ответственности, установленной пунктами 6.4 - 6.5 Контракта.

6.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цены Контракта.

6.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере, установленном в соответствии с Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей;

6.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере, установленном в соответствии с Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей;

6.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цены Контракта.

6.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.14. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

7.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти

обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

7.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы, а также предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

7.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

7.5. Если, по мнению Сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

7.6. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

8. Рассмотрение и разрешение споров

8.1. Все споры, возникающие при исполнении Контракта, Стороны могут урегулировать путем переговоров.

8.2. При невозможности урегулирования споров путем переговоров все споры, возникающие при исполнении Контракта, подлежат передаче на разрешение Арбитражному суду города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

8.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным.

8.4. Претензии должны быть направлены одной Стороной другой Стороне в порядке, предусмотренном пунктом 12.3 Контракта.

8.5. Сторона должна дать ответ на претензию по существу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения претензии.

8.6. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты Контракта и(или) нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка

исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов.

8.7. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.

8.8. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.

8.9. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

8.10. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9. Срок действия и порядок изменения, расторжения

Контракта. Срок исполнения Контракта

9.1. Контракт вступает в силу с даты его заключения обеими Сторонами и действует по "31" декабря 2024 г. (включительно), а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту.

9.2. Информация о Контракте подлежит включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками.

9.3. Изменения условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

9.4. Заказчиком как получателем бюджетных средств изменения Контракта, предусмотренные частью 1 статьи 95 Закона, могут быть осуществлены в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения Контракта.

9.5. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным Контрактом, вносятся по соглашению Сторон, которое оформляется соответствующим дополнительным соглашением и является неотъемлемой частью Контракта.

9.6. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении Контракта не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов.

9.7. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.8. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе в следующих случаях:

9.8.1. Неоднократного нарушения Поставщиком обязательств по Контракту.

9.8.2. Существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружение неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).

9.9. В случае если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленных Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

9.10. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Заказчик: направляет такое решение Поставщику в следующем порядке: такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени Поставщика, лично под расписку или направляется Поставщику с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне по адресу Поставщика, указанному в Контракте."

Выполнение Заказчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:

1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Поставщика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Поставщика, лично под расписку);

2) дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику заказного письма либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта заказным письмом).

9.11. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 Закона, обращение о включении информации об Поставщику в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, Поставщику).

9.12. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом 4.4.7. Контракта.

Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

В случае отмены Заказчиком в соответствии с Законом не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, Заказчик не позднее трех рабочих дней, следующих за днем такой отмены, передает лицу, имеющему право действовать от имени Поставщика, лично под расписку или направляет Поставщику по адресу Поставщика, указанному в Контракте, уведомление об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.13. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.14. В случае принятия Поставщиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Поставщик направляет такое решение Заказчику в следующем порядке: такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени Заказчика, лично под расписку или направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте. Выполнение Поставщиком данного требования считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:

1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Заказчика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Заказчика, лично под расписку);

2) дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику заказного письма, либо дата получения Поставщиком информации об отсутствии Заказчика по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта заказным письмом).

9.15. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.16. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

9.17. Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 Закона, обращение о включении информации об Поставщике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

10. Исключительные права

10.1. Поставщик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц, связанных с поставкой Товара в рамках Контракта.

10.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при использовании поставленного Товара, включая судебные расходы и материальный ущерб, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

11. Антикоррупционная оговорка

11.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно оказать услуги публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно оказать услуги сотрудникам другой Стороны по Контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

12. Прочие положения

12.1. Во всем, что не оговорено в Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, а также в случае реорганизации она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты такого изменения. При этом если Поставщик не Поставщику либо ненадлежащим образом Поставщику обязанность, предусмотренную настоящим пунктом, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет, несет Поставщик.

12.3. Все сообщения, требования, замечания или уведомления Сторон по Контракту направляются с использованием курьерской доставки одной из Сторон под расписку о вручении либо с использованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам Сторон, указанным в разделе 14 Контракта, либо с использованием электронной почты на электронные адреса, указанные в разделе 14 Контракта, либо с использованием факсимильной связи.

Момент получения Стороной сообщения или уведомления, направленного с использованием курьерской доставки, почтовой или факсимильной связи, определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в 14 Контракта, считается надлежащим уведомлением Сторон.

12.4. При исполнении Контракта не допускается:

- перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае, предусмотренном настоящим пунктом, перемена Поставщика оформляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.

12.5. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Контракта и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.

12.6. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

12.7. Должностное лицо Заказчика, ответственное за исполнение Контракта: Начальник ОМТО Кондратенко Виктор Иванович,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-26-35.

13. Перечень приложений

Приложение № 1 – Описание объекта закупки (Техническое задание).

Приложение № 2–Спецификация.

Приложение № 3–Акт приема-передачи Товара.

14. Адреса. Банковские реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Государственному контракту №

от «___» ________2024 г

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Объектом закупки является поставка рабочих жидкостей (далее – Товар) в САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЖИЛИЩНОЕ АГЕНТСТВО ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» (Петродворцовое РЖА).

2. Кодификация по ОКДП:

Коды по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 19.20.29., соответствующий предмету закупки, приведены в Таблице № 1 настоящего Описания объекта закупки.

3. Форма, сроки и порядок оплаты Товара:

3.1. Расчеты с Поставщиком осуществляются в соответствии с Контрактом.

3.2. Сроки и порядок оплаты определяются Контрактом.

3.3. Авансирование не предусмотрено.

4. Место, сроки и условия поставки Товара:

4.1. Товар поставляется Заказчику единовременно в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.2. Доставка Товара путем передачи (отгрузки) осуществляется по адресу Санкт-Петербург, г. Петергоф, Гостилицкое ш., д.6. Погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами и за счет Поставщика.

Поставка Товара осуществляется по рабочим дням с 09.00 час. до 17.45 час. (по пятницам с 09.00 час. до 16.45 час.

4.3. Срок поставки Товара: в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Контракта.

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К ОПИСАНИЮ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ И УСЛОВИЙ КОНТРАКТА

5. Требования к количественным, техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам поставляемого Товара

5.1. Перечень поставляемого Товара, его количественные и качественные характеристики приведены в Таблице № 1.

Таблица № 1

- Посмотреть таблицу с данными

5.2. Требования к качеству товара, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

5.2.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара стандартам и требованиям, предъявляемым к товару данного рода, действующим на территории Российской Федерации. При поставке Поставщик подтверждает качество товара соответствующими сертификатами (декларациями о соответствии) или иными документами в соответствии с требованиями действующего законодательства. Качество поставляемого товара должно удовлетворять требованиям нормативных документов, товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законами Российской Федерации от 07.02.1992 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О защите прав потребителей» и от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

5.2.2. Поставленный товар должен соответствовать действующему на момент поставки законодательству, требованиям технических регламентов, нормативной документации по стандартизации (ГОСТам, ОСТам, ТУ).

5.2.3. Соответствие товара нормативной документации по стандартизации и качество подтверждается копиями сертификатов (деклараций соответствия) установленного образца, прилагаемыми к товару.

В случае не предоставления Поставщиком сертификатов соответствия или заверенных должным образом их копий, отсутствие при предъявлении сертификатов соответствия знаков (в местах нанесения, указанных в сертификате), отсутствие сведений о сертификате соответствия (номере, сроке его действия, органе, выдавшем сертификат) в товаросопроводительных документах на поставляемые товары, если товары подлежат обязательной сертификации Поставщик несет ответственность как за нарушение требований к качеству товаров

5.2.4. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен).

Товар должен быть свободным от прав на него третьих лиц и других обременений, не должен быть предметом спора или залога.

5.2.5. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки, и передать Заказчику товар в таре и (или) упаковке, обеспечивающей сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения.

Поставляемый товар должен соответствовать выходным данным, указанным производителем на упаковке и в товаросопроводительных документах Поставщика, а также должен быть обеспечен полным комплектом гарантийной документации на русском языке в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными документами.

6. Приёмка товара:

6.1. Порядок и сроки определяются Контрактом.

6.2. Заказчик, принявший товар без его проверки, не лишается права ссылаться на недостатки поставленного товара, которые могли быть установлены при его обычной приёмке.

7. Требования к гарантийному сроку и сроку замены некачественного товара:

7.1. Требования к гарантийному сроку эксплуатации и сроку замены некачественного Товара определяются Контрактом.

Приложение №2

к государственному Контракту № __

от “ ___” ___________ 2024 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Поставщик Заказчик

_____________________ Петродворцовое РЖА

_____________________ Директор _____________А.А. Алексеев

Приложение № 3

к Государственному контракту №

от «___» __________ 2024 г.

АКТ

приема-передачи Товара

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЖИЛИЩНОЕ АГЕНТСТВО ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» (Петродворцовое РЖА), действующее от имени Санкт-Петербурга, в лице директора Алексеева Артема Андреевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и __________________________________, в лице _______________________, действующей на основании ________________________________ , именуемый в дальнейшем «Поставщик» с другой стороны, вместе и каждая в отдельности именуемые в дальнейшем «Стороны» и «Сторона», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с п. 1.1 Контракта № между Сторонами от «___» __________ 2024 года -Поставщик передает, а Заказчик принимает Товар следующего ассортимента и количества:

- Посмотреть таблицу с данными

Стоимость Товара, поставленного в соответствии с условиями и требованиями Контракта, составляет ____________ рублей _________ копеек (_________________________________), в том числе НДС 20%/НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

2. Принятый Заказчиком Товар соответствует/не соответствует условиями требованиям Контракта.

_

3.Срок поставки соответствует/не соответствует условиям Контракта.

_

4.Заказчик не имеет/имеет никаких претензии к поставленному Товару.

_

5. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Контракта между Сторонами.

Поставщик Заказчик

_____________________ Петродворцовое РЖА

_____________________ Директор _____________А.А. Алексеев