Тендер - Поставка противогололедных реагентов №290088499

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть99  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен (противогололед)_(контракт)

Приложение к электронному Контракту,

сформированному с использованием ЕАТ

№ _____________________________________

Права и обязанности сторон

Поставщик обязан:

Поставить Товары в соответствии с техническим описанием (приложение № 1 к приложению к электронному Контракту).

Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

Обеспечить соответствие результатов поставленных Товаров требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Обеспечить за свой счет устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Товаров в согласованный срок.

Поставщик вправе:

По согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить Товары, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в настоящем приложении к электронному Контракту.

Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с настоящим приложением к электронному Контракту.

Заказчик обязан:

Принять и оплатить поставляемые Товары в соответствии с Контрактом.

Провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям Контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с настоящим приложением к электронному Контракту.

Заказчик вправе:

Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, установленных Контрактом.

Требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода.

Проверять ход и качество поставки Поставщиком принятых обязательств по настоящему Контракту без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Порядок расчетов

.

• По завершении поставки Товаров в полном объеме Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет Заказчику документы на оплату (счет, счет-фактуру, товарную-накладную). Возможно направление документов на оплату посредством электронного документооборота Контур.ДИАДОК.
• Цена и стоимость товаров указывается в спецификации электронного контракта.
• Цена и стоимость Товаров включает в себя все расходы, связанные с оказанием Поставщиком обязательств по Контракту, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с оказанием обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.
• Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
• Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема и качества поставленных товаров и иных условий Контракта.
• Заказчик производит расчет с Поставщиком не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной-накладной, и получения счета, счета-фактуры от Поставщика.
• Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежным поручением путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в течение трех рабочих дней с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.
• Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Гарантийные обязательства

Поставщик гарантирует Заказчику качество поставленных Товаров в соответствии с требованиями, предусмотренными Контрактом.

Гарантийный срок на поставленный товар составляет не менее 12 месяцев на момент подписания товарной накладной.

При обнаружении в период гарантийного срока предоставленного Поставщиком в результате поставленных товаров недостатков, Поставщик обязан устранить недостатки за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

Условия соблюдения государственной тайны и конфиденциальности

Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего Контракта, ходу его исполнения и полученным результатам. Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон.

Ответственность сторон

За неоказание или ненадлежащее оказание обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причинные убытки в части, не покрытой неустойкой.

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов и пеней). Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Постановлением № 1042 [1] .

За нарушение Поставщиком срока поставки Товаров и (или) гарантийного обязательства он уплачивает Заказчику пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка РФ от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком.

• За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф.
• Размер штрафа устанавливается Контрактом в размере 1% цены Контракта (этапа), но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00 рублей.
• За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается 1 000,00 рублей.
• За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем электронного аукциона, предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта 10% начальной (максимальной) цены Контракта.
• Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
• В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения Контрактом срока исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты штрафов, пени.
• Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается настоящим Контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка РФ от неуплаченной в срок суммы.
• За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, начисляется штраф в размере 1 000,00 рублей.
• Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
• Сторона освобождается от уплаты штрафа, пени, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
• В случае причинения действиями (бездействием) Поставщика ущерба имуществу третьих лиц, всю полноту ответственности, включая обязательства по возмещению материального ущерба или морального вреда, несет Поставщик.
• Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

Обстоятельства непреодолимой силы

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств в случаях, если их неисполнение либо ненадлежащее исполнение возникло вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в трехдневный срок информировать другую Сторону о начале и окончании действия обстоятельств непреодолимой силы, представив документы, выданные компетентными органами, подтверждающие указанные обстоятельства и срок их действия. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Поставщика, отсутствие у Поставщика необходимых денежных средств.

В случае прекращения указанных обстоятельств Сторона в течение трех дней должна известить об этом другую Сторону в письменном виде и принять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по Контракту.

Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны той Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе требовать расторжения Контракта без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

Порядок изменения и расторжения Контракта

Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они подписаны уполномоченными представителями Сторон.

Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и/или со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) рабочих дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Рассмотрение и разрешение споров

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. Срок рассмотрения претензии не может превышать 10 (Десять) рабочих дней. Переписка Сторон может осуществляться в виде электронных писем по адресам, указанным в контракте.

При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор разрешается в Арбитражном суде Московской области.

Приложение № 1

к приложению к электронному Контракту

№ ___________________________________

Описание объекта закупки

(в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с учетом постановления Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)

Дата начала исполнения контракта: с даты заключения контракта

Дата окончания исполнения контракта: 03.03.2025 г.

Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: в течении 10 (десять) рабочих дней с даты заключения контракта

Ответственное должностное лицо Спиридонова Светлана Леонидовна

Адрес электронной почты ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер контактного телефона▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5 96

Место поставки: по адресу Заказчика:141138, Московская область, г.о. Щелково д. Орлово, ул. Центральная, д. 79/1 в рабочие дни с 10.00 до 16.00. Разгрузка товара на склад Заказчика осуществляется силами Поставщика. Поставщик обязан уведомить заказчика о точном времени и дате поставки товара.

- Посмотреть таблицу с данными

1. Требования к качеству поставляемого товара

1. Качество поставляемого товара должно соответствовать нормам и правилам техники безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим требованиям, подтверждаться сертификатами соответствия или иными документами о качестве товара, отвечающими требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

2. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не были восстановлены потребительские свойства).

2. Требования к упаковке

1. Упаковка должна обеспечивать сохранность продукции от повреждений и загрязнений окружающей среды при транспортировке и хранении.

Подписано электронной цифровой подписью.

Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063» ↑