Тендер - Поставка противогололедного реагента №268787645

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Приложение_1.Описание_объекта_закупки[1].docx
• Приложение_2.Обоснование_НМЦК[1].docx
• Приложение_3.Проект_контракта[1].docx
• Приложение_4.Требования_к_заявке_и_инструкция_по_ее_заполнению.[1].docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть45 Извещение о проведении электронного аукциона от 19.03.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000020

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 44, корп. 3, лит.А

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 43733.20 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Требуется обеспечение заявки

Размер обеспечения заявки

437.33 Российский рубль

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии

В соответствии со статьей 44 Федерального закона № 44-ФЗ. Обеспечение заявки на участие в закупке может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или независимой гарантии, предусмотренной статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ. Выбор способа обеспечения осуществляется участником закупки самостоятельно. Срок действия независимой гарантии должен составлять не менее месяца с даты окончания срока подачи заявок. Реквизиты счета для перечисления денежных средств в случае, предусмотренном частью 13 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ.

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург

"Номер корреспондентского счета"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

10.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

В соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет: В соответствующем платежном поручении в поле «Назначение платежа» указывается предмет контракта и номер извещения об осуществлении закупки, указывается «обеспечение исполнения контракта». Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург

"Номер корреспондентского счета"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1

Проект контракта

1

Описание объекта закупки

1

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1

Дополнительная информация и документы

1 Уведомление о прохождении контроля

Автоматический_контроль

Уведомление о соответствии контролируемой информации

требованиям, установленным частью 5 статьи 99

Федерального закона N 44-ФЗ

Коды

Форма по ОКУД

От 19.03.2024 г.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Дата

-

ИНН

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КПП

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИКУ

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование заказчика: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 2 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КПП

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Организационно-правовая форма:Государственные бюджетные

учреждения субъектов Российской Федерации

по ОКОПФ

Форма собственности: Собственность субъектов Российской Федерации

по ОКФС

Наименование бюджета: Внебюджетные средства

по ОКТМО

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место нахождения (адрес):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, УЛ. НАЛИЧНАЯ,

Д. 44/КОРПУС 3 ЛИТЕР А,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

по ОКТМО

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование органа контроля: Комитет финансов Санкт-Петербурга

75203

13

Реквизиты объекта контроля

Реквизиты документа, содержащего информацию

(сведений об объекте контроля)

для осуществления контроля

наименование

дата

номер

наименование

дата

номер

1

2

3

4

5

6

Извещение

19.03.2024

План-график

13.03.2024

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть22001

Результат контроля:

Ответственный исполнитель

Финансовый контроль пройден

сервис АИС БП-ЭК

(должность)

Автоматический контроль

(подпись)

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГБУ ДО СШ 2 ВО СПб

______________ /М.Г. Шестакова /

«___» _________ 2024год

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

на поставку противогололедного реагента

для нужд ГБУ ДО СШ 2 ВО СПб в 2024 году

(Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4)

1. Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567.

Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) - НМЦКрын с осуществлением сбора и анализа общедоступной ценовой информации (с использованием информации, размещенной в информационной системе Internet).

Порядок формирования начальной (максимальной) цены контракта приведен в Приложении № 1 к настоящему Обоснованию начальной (максимальной) цены контракта.

НМЦК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,20 (сорок три тысячи семьсот тридцать три рубля 20 копеек).

2. Валюта, используемая для формирования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, цены заявки на участие в электронном аукционе и расчетов с поставщиками, - рубль Российской Федерации.

специалист по закупкам ГБУ ДО СШ 2 ВО _______________ /Голяшев Е.Н./

Приложение № 1

к описанию объекта закупки

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК)

Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) - НМЦКрын с осуществлением сбора и анализа общедоступной ценовой информации (с использованием информации, размещенной в информационной системе Internet) (п.3.7.4 Приказа МЭР от 02.10.2013 № 567 "Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной /максимальной/ цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком /подрядчиком, исполнителем/")

Составил: специалист по закупкам ГБУ ДО СШ 2 ВО СПб Е.Н. Голяшев

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГБУ ДО СШ 2 ВО СПб

_________________ /М.Г. Шестакова /

«___» _________ 2024год

Описание объекта закупки

в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

для проведения открытого аукциона в электронной форме

на право заключения контракта

на поставку противогололедного реагента для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций

для нужд ГБУ ДО СШ 2 ВО СПб в 2024 году

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД ЗАКУПКИ

в Плане-графике закупок товаров, работ, услуг на▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьгг:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД ЗАКУПКИ:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

СОГЛАСОВАНО:

Ответственное лицо за формирование требований к объекту закупки:

Заведующий хозяйством ГБУ ДО СШ 2 ВО СПб _____________/ Е.Л. Алексеева./

Санкт-Петербург

2024

Описание объекта закупки с учетом требований,

предусмотренных статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Раздел 1. Функциональные, технические, качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки.

• Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьс указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: 20.59.43.130 - «Антиобледенители», ККН- 20.59.43.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьРеагент противогололедный тип 1 (УПАК).
• Требования к функциональным, качественным, эксплуатационным, техническим характеристикам, установленные Заказчиком для объекта закупки сформированы в Приложении № 1 к настоящему Описанию объекта закупки «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара».
• Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства).
• Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным Заказчиком требованиям, в том числе максимальные и (или) минимальные значения таких показателей и (или) значения показателей, которые не могут изменяться, установлены Приложением № 1 к настоящему Описанию объекта закупки.

Раздел 2. Требования к количеству товара.

2.1. Количество каждой позиции Товара и единица измерения Товара, поставляемого Поставщиком, должно соответствовать количеству по каждой позиции Товара и единице измерения Товара, указанным в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки.

Раздел 3. Требования к качеству и безопасности товара:

3.1. Товар должен соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемым техническими регламентами, документами в области стандартизации, государственными стандартами, применяемыми для товаров такого рода.

3.2. Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленными действующим законодательством. Безопасность товара – это безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О защите прав потребителей»).

3.3. Поставляемый товар не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением. На товаре не должно быть следов повреждений.

Раздел 4. Гарантии качества товара, требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара

4.1. Качество поставляемых товаров должно удовлетворять требованиям действующих технических регламентов, ГОСТов и сопровождаться сертификатом соответствия либо декларацией о соответствии в случаях, установленных Федеральным законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009г. № 982

4.2. Гарантийный срок на Товар составляет не менее 12 месяцев (но не может быть менее срока действия гарантии производителя на данный Товар) с даты подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.3. Если Заказчик лишен возможности использовать Товар, в отношении которого установлен гарантийный срок, по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, гарантийный срок не течет до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком.

4.4. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения Поставщика о недостатках Товара в порядке, установленном Контрактом.

4.5. Гарантийный срок на комплектующее изделие считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь одновременно с гарантийным сроком на основное изделие.

4.6. На товар (комплектующее изделие), переданный Поставщиком взамен товара (комплектующего изделия), в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный.

4.7. В отношении товара, на который предоставлена гарантия качества, Поставщик отвечает за недостатки товара, если не докажет, что недостатки товара возникли после его передачи Заказчику вследствие нарушения Заказчиком правил пользования товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

4.8. Заказчик в течение гарантийного срока вправе предъявить требования, связанные с недостатками поставленного по контракту Товара: Заказчик по своему усмотрению вправе потребовать ремонта товара, замены товара на аналогичный новый товар, замены его комплектующих частей на новые, возврата уплаченных за товар денежных средств.

4.9. Гарантийные обязательства распространяются на весь объем поставленного товара и любые выявленные в течение гарантийного срока недостатки товара, вне зависимости от приемки Заказчиком поставленных Товаров.

4.10. Выполнение гарантийных обязательств осуществляется силами и за счет Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента уведомления Заказчиком о необходимости выполнения гарантийных обязательств.

Раздел 5. Требования энергетической эффективности товаров:

5.1. Требования не установлены

Раздел 6. Перечень приложений,

являющихся неотъемлемой частью описания объекта закупки

6.1. Приложение № 1. Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара.

Приложение №1 к описанию объекта закупки

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара

- Посмотреть таблицу с данными

КТРУ – систематизированный перечень товаров, работ, услуг, закупаемых для обеспечения государственных и муниципальных нужд, сформированный на основе ОКПД2 ОК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи включающий в себя информацию в соответствии с Правилами формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок КТРУ и Правилами использования КТРУ, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 №145.

В случае отсутствия товарной позиции в каталоге при описании объекта закупки Заказчик использует информацию из справочника конечных каталожных наименований, в соответствии с распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 04.10.2017 N 171-р "Об утверждении порядка формирования и ведения справочника конечных каталожных наименований и правил использования справочника конечных каталожных наименований заказчиками Санкт-Петербурга в государственной информационной системе Санкт-Петербурга "Автоматизированная информационная система государственных закупок Санкт-Петербурга", информацию из ведомственного перечня, в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга 15.06.2016 N 489 "Об утверждении правил определения требований к закупаемым государственными органами Санкт-Петербурга, органом управления территориальным государственным внебюджетным фондом и подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и государственными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) (далее - постановление Правительства Санкт-Петербурга N 489), а также информацию из ведомственного перечня, утвержденного нормативно-правовым актом заказчика.

В случае отсутствия товарной позиции в ККН при описании объекта закупки Заказчик использует код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Составил:

специалист по закупкам ГБУ ДО СШ 2 ВО СПб Е.Н. Голяшев

Согласовано:

заведующий хозяйством ГБУ ДО СШ 2 ВО СПб Е.Л. Алексеева

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГБУ ДО СШ 2 ВО СПб

________________ /М.Г. Шестакова /

«___» _________ 2024 год

Требования к содержанию, составу заявки

на участие в электронном аукционе

«Поставка противогололедного реагента»

(ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4),

инструкция по ее заполнению

Раздел 1. Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе

В соответствии со статьей 49 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон) заявка на участие в закупке (далее заявка) должна содержать следующую информацию и документы:

1. Информацию и документы об участнике закупки:

1.1. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

1.2. Декларацию о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1 статьи 31 Закона, которой участник закупки декларирует:

1.2.1. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.

1.2.2. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

1.2.3. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято.

1.2.4. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

1.2.5. Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

1.2.6. отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества.

1.2.7. Участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества.

1.2.8. Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

В том числе, участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом "а" пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся по контролем таких лиц.

1.2.8.1. Участник закупки не является иностранным агентом, в целях соблюдения Федерального закона от 05.12.2022 № 498-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.

1.2.9. Отсутствие в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе о лицах, информация о которых содержится в заявке на участие в закупке в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 части 1 статьи 43 Закона.

1.3. Реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта.

1.4. Декларация о принадлежности участника закупки к субъектам малого предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" или социально ориентированным некоммерческим организациям в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки).

1.5. Предоставление обеспечения заявки на участие в закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд (далее - закупка), участники закупки, являющиеся юридическими лицами, зарегистрированными на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическими лицами, являющимися гражданами государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации (далее - участники закупки), вправе предоставить обеспечение заявок в виде денежных средств с учетом Постановления Правительства РФ от 10 апреля 2023 г. N 579 "Об особенностях порядка предоставления обеспечения заявок на участие в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд участниками таких закупок, являющимися иностранными лицами".

Ответственность за недостоверность информации и (или) документов, направленных оператору электронной площадки, за несоответствие указанных информации и (или) документов требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, за действия, совершенные на основании указанных информации и (или) документов, несет участник закупки.

Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных лиц принимаются при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации. Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться их надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны иметь четко читаемый текст.

Копией документа является экземпляр документа, полностью воспроизводящий информацию подлинника документа.

2. Предложение участника закупки в отношении объекта закупки:

2.1. [1] Характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 Закона, товарный знак (при наличии у товара товарного знака).

2.2. Наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира, с учетом положений части 2 статьи 43 закона.

2.3. Документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заявка также может содержать иные информацию и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара. При этом отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения заявки.

3. Федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок по поручению Правительства Российской Федерации устанавливает условия допуска для целей осуществления закупок товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, за исключением товаров, работ, услуг, в отношении которых Правительством Российской Федерации установлен запрет в соответствии с частью 3 статьи 14 Закона.

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

Ответственность за недостоверность информации и (или) документов, направленных оператору электронной площадки, за несоответствие указанных информации и (или) документов требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, за действия, совершенные на основании указанных информации и (или) документов, несет участник закупки.

Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных лиц принимаются при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации. Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться их надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

ВНИМАНИЕ!!!

За нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ и ст. 178 УК РФ

Раздел 2. Инструкция по заполнению заявки.

1. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

2. Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1 статьи 31 Закона.

3. Реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта.

Информация и документы, предусмотренные подпунктами "а" - "л" пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие информация и документы в случаях, предусмотренных Федеральным законом, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки, оператором специализированной электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой.

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки до окончания установленного срока подачи заявок на участие в закупке.

Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с Законом № 44-ФЗ оператору электронной площадки.

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

Проведение электронных процедур, в том числе подача участниками закупок заявок, предложений о цене контракта обеспечивается на электронной площадке оператором электронной площадки, если иное не предусмотрено Законом. При этом оператор электронной площадки, оператор специализированной электронной площадки не вправе отказаться от проведения электронной процедуры на такой электронной площадке.

Подача ценовых предложений проводится в порядке, установленном статьей 49 Закона.

4. Характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 Закона, товарный знак (при наличии у товара товарного знака). [2]

Участник закупки при указании конкретных показателей товара, наименования страны происхождения товара вправе воспользоваться формой «Информация о конкретных показателях (характеристиках) товара», установленной в Таблице 2.

Таблица 2.

Рекомендуемая форма

«Информация о конкретных показателях (характеристиках) товара»

- Посмотреть таблицу с данными

5. Информация и документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Закона.

Документы, необходимые для подтверждения установленных требований:

В соответствии с Приказом министерства Финансов РФ от 04.06.2018 №126н для подтверждения страны происхождения товаров участник аукциона в заявке на участие в аукционе указывает (декларирует) страну происхождения товаров. Наименование страны происхождения товаров указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК)ИСО 3166)004-97)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

В соответствии с пунктами 1.1., 1.3. Приказа № 126н, преимущества в отношении цены контракта в размере 15 процентов в отношении товаров, указанных в приложении № 1 к Приказу № 126н (далее - приложение № 1), предоставляются участникам закупки, заявки которых признаны соответствующими требованиям Извещения и содержат исключительно предложения о поставке товаров, происходящих из государств - членов Евразийского экономического союза

При проведении аукциона контракт заключается по цене:

а) сниженной на 15 процентов в отношении товаров, указанных в приложении № 1 от предложенной победителем аукциона в случае, если заявка такого победителя содержит предложение о поставке товаров, указанных в приложении № 1, страной происхождения хотя бы одного из которых является иностранное государство (за исключением государств - членов Евразийского экономического союза);

б) предложенной победителем аукциона в случае, если заявка такого победителя содержит предложение о поставке товаров, указанных в приложении № 1, и происходящих исключительно из государств - членов Евразийского экономического союза.

При исполнении контракта на поставку товаров, указанных в приложении № 1, не допускается замена страны происхождения данных товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены страной происхождения товаров, указанных в приложении № 1, будет являться государство - член Евразийского экономического союза

-Пунктом 9 Постановления Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 617 установлено, что подтверждением страны происхождения товара отдельных видов промышленных товаров является одно из следующих условий:

Подтверждением страны происхождения товаров, указанных в перечне, является указание (декларирование) участником закупки в составе заявки номеров реестровых записей из реестра российской промышленной продукции или евразийского реестра промышленных товаров и совокупного количества баллов (при наличии).

Номера реестровых записей и совокупное количество баллов (при наличии) о поставляемом товаре включаются в контракт.

При исполнении контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) при передаче товара (результатов работы) обязан представить заказчику документы, подтверждающие страну происхождения товара, на основании которых осуществляется включение продукции в реестр российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации" или решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2020 г. N 105 "Об утверждении Правил определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок" соответственно.

В случае предоставления недостоверных сведений, а также непредставления таких сведений заявка на участие в аукционе может быть признана несоответствующей требованиям Извещения, что влечет за собой отклонение заявки на участие в закупке по основаниям, предусмотренным пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 12 статьи 48 Федерального закона № 44-ФЗ

6. Участник закупки предоставляет информацию и документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 4 статьи 14 Закона, а именно:

В соответствии со статьей 14 Закона Заказчиком применяется национальный режим при осуществлении закупки:

- Постановлением Правительства РФ от 30.04.2020 №617 «Об ограничениях допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Постановление №617);

- Приказом № 126н (с учетом положений Постановления №617). Условия допуска, установленные Приказом №126н, применяются в случаях, установленных п. 3 Постановления №617.

7. Ограничения, устанавливаемые заказчиком в соответствии со статьей 30 Закона, привлечение субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в случае, предусмотренном частью 5 статьи 30 Закона.

1) Участник электронного аукциона должен являться субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией.

Субъекты малого предпринимательства должны соответствовать условиям отнесения лица к субъектам малого предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 30.07.2007, № 31, ст. 4006).

Социально ориентированные некоммерческие организации (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования), осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

8. Подача ценовых предложений проводится в порядке, установленном статьей 49 Закона.

9. Инструкция по предоставлению сведений о технических, функциональных, количественных и качественных характеристик (потребительских свойств) Товара, в т.ч. поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг приведена в п. 2.1. раздела 1 настоящего приложения.

Инструкция по предоставлению сведений о технических, функциональных, количественных и качественных характеристик (потребительских свойств) Товара

Заказчиком в целях определения соответствия товара, предлагаемого к поставке участником закупки, установлены требования к описанию характеристик (показателей) товара, соответствующих показателям, установленным в Извещении.

Характеристики товара, работы, услуги, размещенные в разделе "Объект закупки" извещения об осуществлении закупки должны соответствовать характеристикам товара, указанным в Приложении № 1 документа к извещению об осуществлении закупки "Описание объекта закупки".

- Посмотреть таблицу с данными

При заполнении извещения об осуществлении закупки в графе "Инструкция по заполнению характеристик в заявке" таблицы раздела "Объект закупки" для каждой строки с характеристикой заказчик выбирает инструкцию для участников закупки:

1. Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики (доступно для типа объекта закупки "Товар" и типа характеристики "Качественная" или "Количественная" с заполненным диапазоном).

2. Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики (доступно для типа объекта закупки "Товар" и типа характеристики "Количественная" с указанным диапазоном).

3. Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики (доступно для типа объекта закупки "Товар" и типа характеристики "Качественная").

4. Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики (доступно для типа объекта закупки "Товар" и типа характеристики "Качественная", если указано более одного значения характеристики).

5. Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики (доступно для качественной характеристики, если указано более одного значения характеристики).

6. Значение характеристики не может изменяться участником закупки (доступно для количественной и качественной характеристики, если указано только одно значение характеристики).

Участник закупки формирует предложение с учетом положений части 2 статьи 43 Закона ↑

Такая информация включается в заявку в случае осуществления закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг и может не включаться в заявку в случае указания заказчиком в описании объекта закупки товарного знака и предложения участником закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, обозначенного таким товарным знаком, а также не включается в заявку в случае включения заказчиком в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Закона в описание объекта закупки проектной документации, или типовой проектной документации, или сметы на капитальный ремонт объекта капитального строительства. ↑

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГБУ ДО СШ 2 ВО СПб

_________________ /М.Г. Шестакова /

«___» _________ 2024 год

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

для проведения открытого аукциона в электронной форме

на право заключения контракта

на поставку противогололедного реагента для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций

для нужд ГБУ ДО СШ 2 ВО СПб в 2024 году

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД ЗАКУПКИ

в Плане-графике закупок товаров, работ, услуг на▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьгг:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД ЗАКУПКИ:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Санкт-Петербург

2024

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

КОНТРАКТ № _________

на поставку противогололедного реагента

Санкт-Петербург «___» _________ 2024 г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа №2 Василеостровского района Санкт-Петербурга (ГБУ ДО СШ 2 ВО СПб), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Шестаковой Марии Георгиевны, действующей на основании Устава, с одной стороны и _____________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола ______________________________________________________ № _____________________ от «___» ___________ 2024 г., заключили в рамках осуществления закупки с идентификационным кодом закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4 настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику противогололедный реагент (далее – Товар) в порядке и на условиях настоящего Контракта и Технического задания, являющегося приложением № 1 к Контракту (далее – Техническое задание), в количестве, по цене и в ассортименте, предусмотренном в Спецификации, являющейся приложением № 2 к настоящему Контракту (далее – Спецификация), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар.

1.2. Поставщик гарантирует, что качество и характеристики поставляемого Товара соответствуют Техническому заданию и Спецификации

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик вправе:

2.1.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом.

2.1.2. Требовать представления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.

2.1.3. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту.

2.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;

2.1.5. Отказаться от принятия Товара, не соответствующего требованиям Контракта, Технического задания, Спецификации, требовать в разумный срок доукомплектования Товара либо его замены.

2.1.6. Отказаться от оплаты Товара, не соответствующего требованиям Контракта.

2.1.7. Заказчик вправе требовать заключения соглашения о расторжении Контракта либо требовать в соответствии с действующим законодательством расторжения Контракта в судебном порядке и возмещения причиненных убытков либо расторгнуть Контракт в связи с односторонним отказом от исполнения Контракта при существенном нарушении условий Контракта в соответствии с п. 9.10. Контракта.

2.1.8. Потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты Товара, не соответствующего требованиям Контракта, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки.

2.1.9. Иметь иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Принять Товар, поставленный в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Контрактом.

2.2.2. Оплатить надлежащим образом поставленный Товар в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Контрактом.

2.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке и случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок Товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон).

2.2.4. Нести иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.3. Поставщик вправе:

2.3.1. Требовать оплаты по Контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту.

2.3.2. Требовать подписания документов об исполнении им обязательств по Контракту от Заказчика.

2.3.3. Иметь иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.4. Поставщик обязан:

2.4.1. Поставить Товар, обеспечив его надлежащее качество, в сроки и на условиях, установленных Контрактом;

2.4.2. По требованию Заказчика в установленные им сроки, произвести замену Товара в случае выявления недостатков поставляемого Товара, а также, если в процессе исполнения Контракта Товар был поставлен ненадлежащего качества либо с нарушением требований о количестве, ассортименте и комплектности.

Возврат (замена) Товара осуществляется за счёт Поставщика.

2.4.3. Принимать и рассматривать в течение десяти дней письменные претензии Заказчика, возникшие из настоящего Контракта.

2.4.4. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих исполнению Контракта, своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о таких обстоятельствах.

2.4.5. Исполнять полученные в ходе исполнения обязательств по Контракту указания Заказчика, в том числе в срок, установленный заказчиком, безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки в поставленных товарах.

2.4.6. Передать надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и срок, установленные Контрактом.

2.4.7. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

2.4.8. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Поставщику в связи с исполнением обязательств по Контракту.

2.4.9. Нести иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

3. Цена контракта, порядок расчетов

(порядок и сроки оплаты товара), авансирование, обеспечение исполнение контракта

3.1. Общая стоимость поставленного Товара (далее – цена Контракта) составляет ___________ рублей _____ копеек (_____________), в том числе НДС 20% ______ рублей _____ копеек (_________) / НДС не облагается на основании ________, согласно Спецификации.

Цена Контракта включает стоимость тары (упаковки), расходы на доставку Товара в помещения (на склад) Заказчика, все виды погрузочно-разгрузочных работ, подъем-спуск на этаж, погрузка на склад (в помещения) Заказчика, а также расходы на уплату налогов, на уплату таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней.

Оплата услуг по настоящему Контракту производится Заказчиком на основании счета и структурированного документу о приемке (акт).

3.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных действующим законодательством. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренных Контрактом количества, качества поставляемого Товара и иных условий его исполнения.

3.2.1. Заказчик вправе предложить Поставщику изменить предусмотренное Контрактом количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта в порядке, предусмотренном действующим законодательством, пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении, предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара, определяется как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого Товара.

3.3. В случае, если Контракт заключается с юридическим или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.4. Заказчик осуществляет расчеты с Поставщиком по безналичному расчету.

3.5. Сроки и порядок оплаты:

Заказчик осуществляет оплату поставленного товара, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приёмке и размещения указанного документа в единой информационной системе в соответствии с п. 13.1 ст. 34 и ч 8 п. 30 Закона), подписанного Заказчиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте.

3.6. Оплата производится за вычетом сумм, подлежащих взысканию с Поставщика в качестве неустойки (штрафа, пеней), в случае нарушения Поставщиком условий Контракта.

3.7. Источник финансирования настоящего контракта: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений. Субсидии на госзадания.

3.8. Авансирование не предусмотрено.

3.9. Контракт заключается только после предоставления Поставщиком (участником закупки) обеспечения исполнения Контракта.

3.10. Обеспечение исполнения контракта представлено Заказчику в форме ______________________ на сумму ________ рублей _____ копеек.

3.10.1. В случае если предложенные в заявке Поставщика (участника закупки) цена, сумма цен единиц Товара снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, Поставщик (участник закупки), с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Закона.

3.10.2. Исполнение контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45, статьи 96 Закона, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.

При выборе способа обеспечения в виде внесения денежных средств Поставщик перечисляет их на расчётный счёт Заказчика:

Комитет финансов СПб (Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа №2 Василеостровского района Санкт-Петербурга, л/сч.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, к/с №:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, р/с №:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Код по БК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указывается «Обеспечение исполнения контракта 847 (510 ВР)», предмет контракта и номер извещения об осуществлении закупки.

3.10.3. Способ и срок действия обеспечения исполнения контракта определяется Поставщиком самостоятельно. Срок действия независимой гарантии должен превышать срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона.

3.10.4. В независимую гарантию должно быть включено условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока ее действия.

3.10.5. Если в качестве обеспечения исполнения обязательств по Контракту Поставщиком выбрано внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, то в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, удовлетворение требований Заказчика путем удержания из обеспечения исполнения контракта денежных сумм осуществляется без обращения в суд.

Если денежных средств недостаточно для покрытия требований Заказчика в полном объеме, взыскание денежных сумм, необходимых для удовлетворения оставшейся части требований Заказчика, производится в общем порядке.

3.10.6. В случае надлежащего исполнения Поставщиком всех обязательств по Контракту в полном объеме возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, производится Заказчиком в течение 30 дней с даты исполнения Поставщиком обязательств по Контракту и подписания документа о приемке, по реквизитам, указанным в Контракте.

3.10.7. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязуется предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона.

3.10.8. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком указанного в п. 3.10.7 и/или 3.10.8 настоящего Контракта обязательства, начисляется пеня. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

3.10.9. Надлежащим уведомлением Заказчиком Поставщика считается направление Заказчиком уведомления о необходимости предоставления нового обеспечения исполнения Контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Новое обеспечение должно быть предоставлено на тех же условиях, которые указаны в документации о закупке.

3.10.10. Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Закона размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Закона информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона.

3.10.11. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, пунктом 9 части 1 статьи 95, частью 7 статьи 96 Закона возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

3.10.12. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона.

В случае если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения, в ходе исполнения Контракта размер обеспечения исполнения Контракта подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона.

3.10.13. В случае если Поставщиком, с которым заключается Контракт, является казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения Контракта к такому Поставщику не применяются.

3.10.14. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Поставщиком обязательств по поставке товара или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Поставщика ему возвращаются Заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

Предусмотренное частями 7 и 7.1 статьи 96 Закона уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Законом, а также приемки заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.

4. Порядок поставки товаров

4.1. Местом поставки товара является: Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 44, корп. 3., лит. А. Заказчик вправе указать Поставщику конкретное помещение для поставки Товара.

4.2. Срок поставки товара:

4.2.1. Не позднее 01.10.2024г.

4.2.2. Поставка Товара осуществляется единовременно.

4.2.3. Поставка товара производится в согласованное с Заказчиком время.

4.3. Доставка товара по месту нахождения складского помещения Заказчика, все виды погрузочно-разгрузочных работ, подъем-спуск на этаж, погрузка на склад (в помещения Заказчика) осуществляются силами Поставщика и за его счет.

4.3.1. Доставка товара осуществляется с предварительным уточнением времени поставки товара. Контактное лицо: Алексеева Елена Леонидовна, телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть доб. 241

4.4. Товар, поставляемый по Контракту, подлежащий в соответствии с законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга обязательной сертификации, должен иметь сертификат и знак соответствия, выданные или признанные уполномоченным на то органом в установленном законодательством порядке.

4.5. Поставщик несет все риски утраты или повреждения Товара до момента его поставки в соответствии с п. 4.7. настоящего Контракта.

4.6. На момент передачи Заказчику Товара, последний должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным и (или) арестованным, не являться предметом требований, заявленных третьими лицами.

При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона) по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения вносятся Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.

4.7. Датой выполнения обязательств в части поставки Товара является дата подписания в единой информационной системе документ о приемке Сторонами.

4.8. Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке и хранении. Требования к упаковке, отгрузке, указаны в Техническом задании.

4.9. Тара и упаковка, в которой был поставлен Товар, не возвращается Поставщику.

5. Порядок и срок приемки поставленного товара, в части соответствия его количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, порядок и сроки оформления результатов такой приемки

5.1. Поставщик осуществляет поставку и выгрузку Товара по месту нахождения складского помещения Заказчика, передает Товар уполномоченному лицу Заказчика в количестве и ассортименте, указанном в Спецификации, по акту приема-передачи товара, составленному по рекомендованной форме, согласно приложению № 3 к Контракту.

5.2. Поставка Товара осуществляется единовременно.

5.3. Поставщик в течение 5-ти рабочих дней с момента поставки товара формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.

Документ о приемке должен содержать:

а) включенные в контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место поставки товара, информацию о Поставщике), предусмотренную подпунктами «а», «г» и «е» части 1 статьи 43 Закона, единицу измерения поставленного товара;

б) наименование поставленного товара;

в) наименование страны происхождения поставленного товара;

г) информацию о количестве поставленного товара;

д) стоимость исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара;

К документу о приемке Поставщик прилагает следующие документы, являющиеся неотъемлемой частью документа о приемке: счет, товарную накладную и счет-фактуру (допускается предоставление вместо товарной накладной и счета-фактуры универсального передаточного документа), обеспечение гарантийных обязательств, а также заверенные копии сертификата соответствия либо декларации о соответствии на Товар, если они предусмотрены законодательством для данного вида Товара, а также сведения, подтверждающие страну происхождения Товара, документ, подтверждающий страну происхождения Товара (в случае, если такой документ в отношении соответствующего товара предусмотрен нормативными правовыми актами), гарантийный талон или документ, его заменяющий на русском языке на каждую единицу Товара, инструкцию по эксплуатации на русском языке, регламент технического обслуживания на русском языке, каталог запасных частей.

В соответствии с п. 2 ч. 13 ст. 94 Закона документы, прилагаемые к документу о приемке, считаются его неотъемлемой частью.

5.4. Документ о приемке, подписанный Поставщиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с 5.3. настоящего Контракта автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

5.5. Заказчик не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 5.4 настоящего Контракта, осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

5.6. По решению Заказчика для приемки поставленных Товаров, результатов отдельного этапа исполнения Контракта может быть создана приемочная комиссия, состоящая не менее чем из пяти человек

В случае создания приемочной комиссии не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке в соответствии с пунктом 5.4 настоящего Контракта:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов;

5.7. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 4 или подпунктом «б» пункта 5 настоящей части направляются автоматически с использованием единой информационной системы Поставщику. Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.

5.8. В случае получения в соответствии с пунктом 5.7 настоящего Контракта мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом Контракта.

5.9. Датой приемки поставленного Товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

5.10. Требования раздела 5 Контракта применяются с учётом переходных положений, предусмотренных п. 2 ч. 9 ст. 8 Федерального закон от 02.07.2021 № 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

5.11. Приёмка поставленного Товара в соответствии с Контрактом осуществляется Заказчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней, включая проведение экспертизы, с даты передачи Товара Заказчику для проведения приемки Поставщиком и предоставления Поставщиком документа о приёмке.

Товар, доставленный Заказчику и предъявленный к приемке без предоставления акта приема-передачи товара в порядке, предусмотренном пунктом 5.1 Контракта, не принимается Заказчиком к приемке.

В случае поступления акта приема-передачи Товара, предусмотренного п.п. 5.1 и 5.11 Контракта, а также иных документов, в том числе размещения Поставщиком в единой информационной системе документа о приемке ранее фактической даты передачи Заказчику Товара для приемки, Заказчик проводит экспертизу с указанием фактических обстоятельств, касающихся исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара, его предъявлению к приемке на дату предоставления и/или размещения единой информационной системе таких документов.

Заказчик проводит экспертизу результатов исполнения обязательств Поставщиком по контракту на предмет соответствия поставленного Товара требованиям Технического задания и условиям контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к её проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов.

В случае привлечения Заказчиком экспертов, экспертных организаций результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации.

5.12. При приемке товара Заказчик имеет право привлечь независимую организацию для осуществления контроля соответствия поставляемого Товара потребностям Заказчика.

В случае установления по результатам экспертизы факта поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик компенсирует Заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы по предъявлении Заказчиком письменного требования и копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты Заказчика.

5.13. В случае установления Заказчиком фактов поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик обязан своими силами и за свой счёт в установленные Заказчиком сроки устранить выявленные недостатки либо по требованию Заказчика заменить Товар на новый.

В случае поставки Товара с нарушением условий контракта замена некачественного товара осуществляется за счет Поставщика в соответствии с требованиями Заказчика в установленный им срок.

5.14. Устранение Поставщиком недостатков в поставленных Товарах не освобождает его от уплаты неустойки (пени, штрафа) по Контракту.

5.15. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленных Товаров, в случае выявления несоответствия этих Товаров условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих Товаров и устранено Поставщиком.

5.16. При исполнении контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) при передаче товара (результатов работы) обязан представить заказчику документы, подтверждающие страну происхождения товара, на основании которых осуществляется включение продукции в реестр российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации" или решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2020 г. N 105 "Об утверждении Правил определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок" соответственно.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае обнаружения Заказчиком недостатков поставляемого Товара, поставки Товара ненадлежащего качества либо с нарушениями требований о количестве, ассортименте и комплектности, Поставщик обязан по требованию Заказчика и в установленные им сроки безвозмездно устранить выявленные недостатки в соответствии с Контрактом.

В случае поставки Товара с нарушением условий Контракта замена недоброкачественного Товара либо доукомплектование осуществляется в соответствии с требованиями Заказчика в установленный им срок.

6.2. Заказчик вправе отказаться от оплаты Товара ненадлежащего качества и неукомплектованного Товара, а, если такой Товар оплачен, потребовать возврата уплаченных сумм до устранения недостатков и доукомплектования Товара либо до его замены.

6.3. Товар, поставленный с отступлением от требований, предусмотренных настоящим Контрактом, считается не поставленным.

6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.5. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик уплачивает Поставщику штраф в сумме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей 00 копеек [1] .

6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает штраф в размере 10 процентов цены контракта (этапа) [2] .

6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), Поставщик уплачивает штраф в сумме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей 00 копеек [3] .

6.9. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом Поставщик уплачивает Заказчику пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.12. Уплата неустойки не освобождает Стороны от полного выполнения обязательств по настоящему Контракту.

6.13. Заказчик вправе взыскать с Поставщика убытки в полной сумме сверх установленной Контрактом неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

6.14. В случае поставки Товара, в отношении которого законодательством установлены ограничения допуска или условия допуска для целей осуществления закупок и указания Поставщиком сведений о стране происхождения Товара, ответственность за достоверность сведений о стране происхождения Товара, указанного в заявке на участие в аукционе, несет Поставщик.

6.15. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств по перечислению неустойки (штрафа, пени), заказчик вправе осуществлять оплату по контракту с учетом уменьшения суммы выплаты, предусмотренной контрактом, на сумму указанной неустойки.

6.16. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7. Гарантии качества товара, требования к гарантийному сроку и (или)

объему предоставления гарантий качества.

Порядок и сроки предоставления обеспечения гарантийных обязательств.

7.1. Гарантии качества товара, требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества, установлены разделом 5 Технического задания (Приложение № 1 к Контракту).

7.2. Обеспечение гарантийных обязательств не требуется.

8. Условие о банковском сопровождении контракта

8.1. Банковское или казначейское сопровождение не требуется.

9. Срок действия контракта, порядок изменения и расторжения контракта

9.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по 31.12.2024г. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту.

9.2. Внесение изменений в Контракт возможно в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Изменение условий Контракта возможно в случаях и порядке, указанных в статьях 34, 95, частью 65 статьи 112 Закона.

9.3. Обязательства Заказчика по финансированию надлежаще поставленного Поставщиком Товара возникают не ранее регистрации Контракта в Реестре контрактов в порядке, установленном действующим законодательством.

9.4. По соглашению сторон возможно снижение цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий контракта.

9.5. По предложению Заказчика возможно увеличение или уменьшение предусмотренного Контрактом количества поставленного Товара не более чем на десять процентов, предусмотренных Контрактом. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта.

При уменьшении предусмотренного Контрактом объема поставленного Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставленного Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом объема поставленного Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренный в Контракте количество такого Товара.

9.5.1. Согласно пункту 5 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в случае уменьшения в соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ получателю бюджетных средств, предоставляющему Заказчику субсидии, ранее доведенных до него в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, по соглашению сторон в контракт могут быть внесены изменения в части изменений размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг.

9.6. В случае расторжения Контракта возмещение расходов, понесенных Сторонами, осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства и условиями Контракта.

9.7. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и положениями частей 8 – 23 статьи 95 Закона.

9.8. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.9. Заказчик вправе требовать заключения соглашения о расторжении Контракта либо требовать в соответствии с действующим законодательством расторжения Контракта в судебном порядке и возмещения причиненных убытков либо расторгнуть Контракт в связи с односторонним отказом от исполнения Контракта при существенном нарушении Контракта Поставщиком, в том числе:

9.9.1. Поставки Товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые являются существенными и неустранимыми либо не могут быть устранены в срок не более пятнадцати календарных дней с момента обнаружения таких недостатков, либо не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, или проявляются вновь после их устранения.

9.9.2. Неоднократного нарушения сроков поставки Товара в соответствии с Контрактом.

9.9.3. Неоднократного отказа или уклонения Поставщика от поставки Товара.

9.9.4. Проведения ликвидации Поставщика или принятия арбитражным судом решения о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства; приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; нахождения имущества Поставщика под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения Контракта балансовая стоимость арестованного имущества превысит двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; наличия у Поставщика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, установления недостоверности сведений обеспечения исполнения обязательств по Контракту.

9.9.5. При наличии иных нарушений условий Контракта со стороны Поставщика, если такое нарушение влечет такой ущерб для Заказчика, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Контракта.

9.9.6. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации.

9.10. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.11. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что:

а) Поставщик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 настоящего Федерального закона № 44-ФЗ и (или) поставляемому товару;

б) при определении поставщика Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте «а» пункта 9.12 Контракта, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

9.12. В случае нарушения Поставщиком обязательств по Контракту и принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ, пунктами 9.9 -9.9.6 настоящего Контракта, Поставщик по требованию Заказчика обязан оплатить штраф, предусмотренный разделом 6 Контракта.

9.13. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Заказчик:

9.13.1. направляет такое решение Поставщику в порядке, установленном частью 12.2 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в редакции Федерального закона от 02.07.2021 № 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), а именно: такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени Поставщика, лично под расписку или направляется Поставщику заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Контракте. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:

1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Поставщика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Поставщика, лично под расписку);

2) дата получения заказчиком подтверждения о вручении Поставщику заказного письма, предусмотренного настоящей частью, либо дата получения заказчиком информации об отсутствии Поставщика по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения контракта заказным письмом).

9.13.2. не позднее дня направления решения (в соответствии с подпунктом 9.13.1 Контракта) размещает такое решение в единой информационной системе в сфере закупок по правилам, действовавшим до дня вступления в силу Федерального закона от 02.07.2021 № 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

9.13.3. в случае неполучения заказчиком подтверждения о вручении Поставщику заказного письма, направленного в соответствии с подпунктом 9.13.1 Контракта, либо информации об отсутствии Поставщика по адресу, указанному в контракте, датой надлежащего уведомления Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта считается день по истечении пятнадцати дней, считая с даты размещения в единой информационной системе в сфере закупок решения в соответствии с подпунктом 9.13.2 Контракта.

9.14. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта до окончания срока действия Контракта, Заказчик:

9.14.1 формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта с использованием единой информационной системы, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе.

9.14.2 решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 9.14.1 настоящего Контракта автоматически с использованием единой информационной системы направляется Поставщику. Датой поступления Поставщику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик;

9.14.3 поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 9.14.2 настоящей части считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.15. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.16. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 статьи 95 Закона. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

9.17. В случае отмены Заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в период с даты заключения Контракта, Заказчик не позднее трех рабочих дней, следующих за днем такой отмены, передает лицу, имеющему право действовать от имени Поставщика, лично под расписку или направляет Поставщику заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в контракте, уведомление об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.17.1. В случае отмены Заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта до окончания срока действия Контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 12.1 статьи 95 Закона, Заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе.

9.18. В случае принятия Поставщиком в период с даты заключения Контракта предусмотренного частью 19 статьи 95 Закона решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур Поставщик направляет такое решение Заказчику в порядке, установленном частью 20.2 статьи 95 Закона: такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени заказчика, лично под расписку или направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте. Выполнение Поставщиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:

1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени заказчика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени заказчика, лично под расписку);

2) дата получения Поставщиком подтверждения о вручении заказчику заказного письма, предусмотренного настоящей частью, либо дата получения Поставщиком информации об отсутствии заказчика по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения контракта заказным письмом).

9.19. В случае принятия Поставщиком до окончания срока действия Контракта предусмотренного частью 19 статьи 95 Закона решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, Поставщик направляет такое решение Заказчику в порядке, установленном частью 20.1 статьи 95 Закона: такое решение направляется Заказчику в следующем порядке:

9.19.1. Поставщик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает такое решение в единой информационной системе.

9.19.2 решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 9.19.1. настоящего Контракта автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик;

9.19.3 поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 9.19.2 настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.20. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.21. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

9.21.1. В случае отмены Поставщиком до окончания срока действия Контракта в соответствии с частью 22.1 статьи 95 Закона не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 20.1 статьи 95 Закона, Поставщик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает такое извещение в единой информационной системе.

9.22. В случае если процедура реализации одностороннего отказа, предусмотренная п. 9.14 настоящего Контракта по причинам, не зависящим от Заказчика не может быть реализован, применяются положения п.9.13 настоящего Контракта

9.23. В случае если процедура реализации одностороннего отказа, предусмотренная п. 9.19 настоящего Контракта по причинам, не зависящим от Поставщика не может быть реализован, применяются положения п.9.18 настоящего Контракта.

9.24. Информация о Поставщике, с которым Контракт расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Контракта, включаются в установленном действующим законодательством порядке в реестр недобросовестных Поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

9.25. В случае расторжения контракта по основаниям, предусмотренным частью 8 статьи 95 Закона, Заказчик вправе заключить контракт с участником закупки, с которым в соответствии с Законом заключается контракт при уклонении от заключения контракта, победителя определения Поставщика и при условии согласия такого участника аукциона заключить контракт. Указанный контракт заключается с соблюдением условий, предусмотренных частью 1 статьи 34 Закона с учетом положений части 18 статьи 95 Закона, и после предоставления в соответствии Законом участником аукциона обеспечения исполнения контракта, если требование обеспечения исполнения контракта предусмотрено извещением об осуществлении закупки и(или) документацией о закупке. При этом при расторжении контракта (за исключением контракта, указанного в части 9 статьи 37 Закона) в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта заключение контракта допускается в случае, если в связи с таким расторжением в соответствии с частью 7 статьи 104 Закона принято решение о включении информации о Поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым расторгнут контракт, в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

9.26. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.27. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

Указанные обстоятельства должны быть подтверждены соответствующим документом, выданным компетентным органом.

10.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить другую Сторону об их возникновении, а также о виде и возможной продолжительности действия в письменной форме в течение 10 календарных дней с момента возникновения.

10.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать письменное извещение другой Стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Контракту.

10.4. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более 30 (тридцати) дней и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Контракт может быть расторгнут Заказчиком и Поставщиком в порядке, установленном действующим законодательством.

11. Прочие условия

11.1. По всем вопросам, не урегулированным Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Контрактом предусматривается претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения предъявленной претензии – 10 (десять) календарных дней от даты ее получения. В случае если Стороны не пришли к соглашению, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты Контракта и(или) нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов.

11.3. В случае изменения адреса местонахождения или фактического адреса, банковских или иных реквизитов, стороны обязаны незамедлительно уведомить друг друга.

11.4. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по данному Контракту третьим лицам без письменного согласия противоположной стороны.

11.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.6. Все споры, возникшие между Сторонами по Контракту или в связи с ним, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном законодательством порядке.

11.7. Если в результате издания акта государственного органа исполнение обязательства становится невозможным, обязательства Сторон, предусмотренные Контрактом, могут быть прекращены Сторонами в части или полностью.

11.8. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

11.9. Все приложения и дополнения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

11.10. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком (сторонами Контракта) условий Контракта осуществляется с использованием ЕИС путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются в личных кабинетах сторон Контракта с использованием ЕИС, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика (Подрядчика), и размещаются в ЕИС без размещения на официальном сайте.

12. Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств, иных ценностей, безвозмездное выполнение в их адрес (адрес их близких) работ (услуг), прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения Сторон, их аффилированных лиц, работников или посредников с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иной неправомерной целью.

При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, наказуемые в соответствии с главой 30 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также действия, нарушающие требования международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае появления у Стороны информации, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме, по возможности также иными способами связи для ускорения принятия соответствующих мер. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками.

О результатах рассмотрения уведомления Сторона должна сообщить Стороне, направившей уведомление, не позднее 10 (десяти) рабочих дней в письменной форме.

Не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

13. Приложение к Контракту:

13.1. Приложение № 1 - Техническое задание.

13.2. Приложение № 2 - Спецификация.

13.4. Приложение № 3 - Рекомендованная форма акта приема-передачи товара.

14. Адреса, банковские реквизиты, подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1

к Контракту № _______ от __.__.2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Требования к количеству товара

1.1. Количество поставляемого Поставщиком Товара должно соответствовать количеству Товара, указанному в Спецификации (Приложение № 2 к настоящему Контракту)

2. Требования к качеству и безопасности товара

2.1. Товар должен соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемым техническими регламентами, документами в области стандартизации, государственными стандартами, применяемыми для товаров такого рода.

2.2. Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленными действующим законодательством. Безопасность товара – это безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О защите прав потребителей»).

2.3. Поставляемый товар должен быть новым (ранее не находившимся в использовании у поставщика или третьих лиц), не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением. На товаре не должно быть следов повреждений и изменений.

3. Требования к функциональным, техническим и качественным,

эксплуатационным характеристикам товара

3.1. Поставляемый товар должен соответствовать функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным характеристикам, согласно приложению № 2 к Контракту

4. Требования к таре и упаковке товара

4.1. Товар должен поставляться в упаковке, которая должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении.

5. Гарантии качества товара, требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества

5.1. Качество поставляемых товаров должно удовлетворять требованиям действующих технических регламентов, ГОСТов и сопровождаться сертификатом соответствия либо декларацией о соответствии в случаях, установленных Федеральным законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009г. № 982

5.2. Гарантийный срок на Товар составляет не менее 12 месяцев (но не может быть менее срока действия гарантии производителя на данный Товар) с даты подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5.3. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения Поставщика о недостатках Товара в порядке, установленном Контрактом.

5.4. На товар (комплектующее изделие), переданный Поставщиком взамен товара (комплектующего изделия), в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный.

5.5. В отношении товара, на который предоставлена гарантия качества, Поставщик отвечает за недостатки товара, если не докажет, что недостатки товара возникли после его передачи Заказчику вследствие нарушения Заказчиком правил пользования товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

5.6. Заказчик в течение гарантийного срока вправе предъявить требования, связанные с недостатками поставленного по контракту Товара: Заказчик по своему усмотрению вправе потребовать ремонта товара, замены товара на аналогичный новый товар, замены его комплектующих частей на новые, возврата уплаченных за товар денежных средств.

Раздел 6. Требования энергетической эффективности товаров:

6.1. Требования не установлены.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Контракту от № ___________ от ___.___.2024г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ [4]

на поставку противогололедного реагента

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 3

к Контракту № _______ от __.__.2024 г.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ФОРМА

АКТ приема-передачи товара

по контракту № _____ от «____» _________ 2024г.

г. Санкт-Петербург «____» _________2023г.

Заказчик Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа №2 Василеостровского района Санкт-Петербурга, в лице представителя____________________________________________, действующего на основании _________________, с одной стороны и Поставщик ___________________________________________ в лице представителя ____________________________________________ действующего на основании _________________, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Поставщиком в соответствии с условиями контракта от _____________ № __________________, заключенному с Заказчиком, предъявлен к приёмке товар:

- Посмотреть таблицу с данными

Документ о приемке Товара, составленный Поставщиком в соответствии с разделом 5 Контракта, на момент передачи Товара Заказчику ____________________________ в единой информационной системе размещен / не размещен

Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон и подписан представителями обеих сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

М.П. М.П.

В соответствии с пунктом 9 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила), размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); ↑

В соответствии с пунктом 3 Правил размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей; ↑

В соответствии с пунктом 6 Правил размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; ↑

Заполняется из сведений, представленных Поставщиком (участником закупки) в первой части заявки (в спецификацию включаются сведения о товаре, а также расчет цены контракта, в том числе цены единицы товара с учетом рассчитанного коэффициента снижения относительно начальной (максимальной) цены контракта) ↑

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть45 Извещение о проведении электронного аукциона от 19.03.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . td, # . . . . .pf_ . . .left .

Протокол признания участника уклонившимся от заключения контракта

- Посмотреть таблицу с данными1. Повестка дня

Повесткой дня является проведение заседания комиссии по признанию участника уклонившимся от заключения контракта по закупке №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Поставка противогололедного реагента» в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон №44-ФЗ)»

Извещение о проведении электронного аукциона размещено на официальном сайте www.zakupki.gov.ru (Извещение о проведении электронного аукциона от 19.03.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000020).

Протокол определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещен на официальном сайте www.zakupki.gov.ru (Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 28.03.2024 №ИЭА1)

Протокол признания участника уклонившимся от заключения контракта составлен 08 апреля 2024 года в 15:50 (по местному времени) по адресу▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 44, корп. 3.

2. Существенные условия контракта

Номер и наименование объекта закупки: Закупка №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Поставка противогололедного реагента»

Начальная (максимальная) цена контракта: 43733.20 Российский рубль

Источник финансирования: (источник финансирования)

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги: Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 44, корп. 3, лит.А

Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: (сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг)

3. Информация о заказчике

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 2 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

4. Информация о комиссии

Комиссия: Единая комиссия Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования спортивная школа № 2 Василеостровского района Санкт-Петербурга по осуществлению закупок конкурентным способом определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

На заседании комиссии по признанию участника уклонившимся от заключения контракта присутствовали:

Председатель комиссии: Шестакова Мария Георгиевна

Член комиссии: Алексеева Елена Леонидовна

Член комиссии: Голяшев Евгений Николаевич

Член комиссии: Слижевская Наталья Михайловна

Член комиссии: Фетисова Оксана Геннадьевна

Секретарь комиссии (без права голоса): Галкина Лариса Васильевна

Количество присутствовавших членов комиссии: 6

из них не голосующих членов комиссии: 1

5. Решение комиссии

Признать участника:

Заявка №40 от 20.03.2024 (1 - Победитель)

уклонившимся от заключения контракта на следующем основании: Невыполнение участником закупки требований ч. 3 ст. 51 Закона № 44-ФЗ

- Посмотреть таблицу с данными

Дополнительная информация: Протокол об уклонении участника закупки от заключения контракта

6. Размещение и хранение протокола

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7. Приложения к протоколу

К протоколу прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
1. Протокл_уклонение (Протокл_уклонение)
2. Протокол_уклонение ЗК (Протокол_уклонение ЗК)

Подписи членов комиссии:

- Посмотреть таблицу с данными