Тендер - Поставка противогололедного реагента №290103303

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• 100_Контракт_Поставка_противогололедного_реагента_ПРОЕКТ.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть03 Просмотр сведений о закупке «Поставка противогололедного реагента» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5488

Обоснование заключения контракта:

Обоснование заключения контракта: Пункт 4 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Вид продукции: Товар

Объект закупки: Поставка противогололедного реагента

Описание объекта закупки: Поставка противогололедного реагента

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00

Дата размещения закупки: 04.02.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:33

Срок завершения подачи оферт: 05.02.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:32

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с условиями контракта

Срок исполнения контракта: 31.12.2025

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 49 Б г. Санкт-Петербург, Приморское ш., д. 651, ДООЛ "Молодежное" г. Санкт-Петербург, Приморское ш., д. 671, ДООЛ "Солнечный"

Источник финансирования: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений. Код целевой статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, код вида расходов 244, (Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб.);

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: в соответствии с условиями контракта

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с условиями контракта

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с условиями контракта

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с условиями контракта

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ"

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, УЛ ЧЕРНЯХОВСКОГО, Д. 49, ЛИТЕРА А

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург г.,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, Санкт-Петербург г., Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Черняховского , 49, А, 210, УЛ ЧЕРНЯХОВСКОГО, 49/А

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0096

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Варламова

Имя Светлана

Отчество Леонидовна

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

ПРОЕКТ

КОНТРАКТ № 100

Поставка противогололедного реагента

- Посмотреть таблицу с данными

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение Санкт-Петербурга «Балтийский берег» (ГБНОУ «Балтийский берег»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора Грибанова Валентина Владимировича, действующего на основании Доверенности № 45 от 08.11.2023, с одной стороны, и ________________ в ________________ именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон), заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По Контракту Поставщик обязуется осуществить поставку противогололедного реагента (далее – товар) в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар в порядке и в сроки, установленные Контрактом.

Наименование, ассортимент, качественные характеристики, комплектность, количество и цена товара определяются в соответствии с прилагаемой к Контракту Спецификацией (Приложение № 1 к Контракту).

1.2. Поставка товара включает в себя: доставку товара до места (адреса) передачи его Заказчику, разгрузку, разноску по местам, указанным Заказчиком.

1.3. На момент передачи товара Заказчику, товар должен соответствовать следующим обязательным условиям: должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), должен находиться в собственности у Поставщика; не должен находиться в залоге, под арестом; не должен являться предметом исков третьих лиц; не должен быть обремененным иными правами третьих лиц; должен соответствовать требованиям нормативно правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к соответствующим группам (видам) товаров, действующих на момент поставки товара Заказчику.

1.4. Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

2.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком путем передачи товара Заказчику по адресу:

- г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 49, лит. Б;

- г. Санкт-Петербург, п. Молодежное, Приморское шоссе, д.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьДООЛ «Солнечный»;

- г. Санкт-Петербург, п. Молодежное, Приморское шоссе, д.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьДООЛ «Молодежное».

2.2. Сроки поставки Товара: в течении 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Контракта однократно в соответствии с адресами, указанными в п. 2.1 Контракта, в объеме согласно в Приложению № 2 к Контракту. Поставка Товара осуществляется в рабочее время с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов (время московское) по предварительному уведомлению Поставщиком Заказчика.

2.3. Доставка товара, выполняется Поставщиком своими силами или с привлечением субподрядных организаций, за свой счет. Погрузочно-разгрузочные работы выполняются Поставщиком в соответствии с рекомендациями производителя.

2.4. Одновременно с товаром Поставщик обязан передать Заказчику относящиеся к товару принадлежности и документы, в том числе сертификаты/декларации соответствия (если применимо), техническую документацию производителя (паспорт изделия и руководство (инструкцию) по эксплуатации (использованию) товара, инструкцию по сборке (если применимо)), предусмотренные Контрактом и (или) законодательством РФ, подтверждающие соответствие товара требованиям Спецификации на поставку товара (Приложение № 1 к Контракту), подписанные Поставщиком товарные накладные, а также счет-фактуру (если применимо) и счет на оплату товара, подтверждающий факт поставки, цену и качество поставленного товара. Все сопровождающие документы должны быть на русском языке.

В случае невыполнения Поставщиком условия о передаче соответствующих документов, Заказчик вправе отказаться от приема товара.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

3.1. В момент доставки товара Заказчику передача товара осуществляется по товарным накладным. Заказчик при фактической передаче товара проверяет: целостность упаковки, соответствие количества товаров, указанных в товарной накладной (по количеству тарных мест - упаковок и по количеству товаров в упаковках согласно маркировки на ярлыках), одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента Товара, и при отсутствии нарушений (несоответствий) подписывает накладные с указанием даты доставки товара.

Подписание Заказчиком накладной при приемке Товара по количеству в момент доставки, не является оформлением документа о приемке товара, предусмотренного ч. 7 ст. 94 Закона.

По факту приемки товара Заказчик подписывает (утверждает) Акт приемки товаров, работ, услуг (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв ред. Приказа Минфина России от 28.06.2022 № 100н) (далее – Акт приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), оформленный в соответствии с законодательством и содержащие ссылку на Контракт (номер и дату), подтверждающий факт и срок передачи товара. При наличии технической возможности у обеих Сторон Акт приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) подписывается в электронном виде. При отсутствии технической возможности у Поставщика Акт приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) подписывается Поставщиком на бумажном носителе.

3.2. Заказчик не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления товара и документов, указанных в п. 2.4. Контракта, осуществляет приемку товара в соответствии с п. 3.2.1- 3.2.3. Контракта и совершает одно из следующих действий:

а) подписывает (утверждает) Акт приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть);

б) направляет Поставщику мотивированный отказ от приемки товара с указанием причин такого отказа.

3.2.1. Заказчик проверяет соответствие количества товара требованиям Контракта, осуществляет осмотр потребительской упаковки товара на предмет целостности и внешнего вида товара, на предмет наличия видимых (внешних) механических повреждений, проверяет ассортимент, комплектность товара, наличие документов, подтверждающих качество и безопасность товара и их соответствие требованиям законодательства РФ и Контракта.

Для проверки предоставленных поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик проводит экспертизу. При осуществлении приемки товара представителем Заказчика будет осуществляться проверка соответствия сведений о показателях (характеристиках) товара, содержащихся в технической документации производителя (паспорт изделия, руководство (инструкция) по эксплуатации (использованию) товара), в информации на упаковке товара, в маркировке товара (согласно требованиям, предъявляемым нормативными документами к упаковке и маркировке), сведений указанных в сертификате/декларации о соответствии (если применимо), сведениям зафиксированным в Спецификации на поставку товара (Приложение № 1 к Контракту).

3.2.2. В случае поставки товара с нарушением сроков поставки, в нарушенной упаковке, установления недостачи, некомплектности, ассортимента не соответствующего условиям Контракта, повреждения, либо несоответствия качества товара требованиям Контракта, отсутствия документов, подтверждающих качество и безопасность товара, несоответствия вышеуказанным документам информации, содержащейся в маркировке товара, неправильное оформление отчетных и финансовых документов, Заказчик направляет Поставщику мотивированный отказ от приемки
товара и требование об устранении выявленных нарушений. В случае получения мотивированного отказа Поставщик обязан устранить нарушения, указанные в таком мотивированном отказе.

Поставщик обязан в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня получения мотивированного отказа и (или) требования Заказчика (если иной срок не указан в требовании) поставить недопоставленный, доукомплектовать недоукомплектованный, восполнить ассортимент, не соответствующий условиям Контракта, и (или) заменить поврежденный (несоответствующий по качеству) товар, и (или) предоставить (заменить) недостающие (неправильно оформленные) документы, устранить иные нарушения, указанные Заказчиком. Все расходы в этом случае осуществляются Поставщиком за свой счет, своими силами или с привлечением субподрядных организаций.

3.2.3. По окончании приемки товара и при условии отсутствия расхождений, претензий к товару со стороны Заказчика, Заказчик и Поставщик совершают следующие действия:

а) Заказчик формирует Акт приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) средствами информационной системы, обеспечивающей ведение бухгалтерского учета;

б) Акт приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) подписывается ЭЦП ответственным лицом Заказчика, принявшим товары;

в) Поставщик подписывает Акт приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) не позднее 2-х рабочих дней, следующих за днем направления его Заказчиком. При наличии технической возможности Поставщик подписывает Акт приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) в электронном виде. При отсутствии технической возможности копия электронного Акта приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), сформированная на бумажном носителе, подписывается собственноручно представителем Поставщика.

Допускается отправка для подписания скан копии электронного Акта приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), сформированного на бумажном носителе, на электронную почту Поставщика, указанную в разделе 15 Контракта. После подписания скан копия Акта приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) направляется обратно Поставщиком Заказчику по электронной почте, указанной в разделе 15 Контракта, с одновременным предоставлением оригинала, любым доступным способом.

Обязательства по Контракту считаются исполненными Поставщиком с момента подписания Поставщиком акта (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) и (или) скан-копии акта и предоставления его Заказчику.

При отсутствии претензий, расхождений по результатам приемки, проведенной без участия Поставщика и не подписания им в установленный срок Акта приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), Акт приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) считается подписанным Сторонами, товар принятым Заказчиком, а Поставщик уведомленным о приемке.

г) Акт приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) подписывается (утверждается) руководителем учреждения (уполномоченным лицом) Заказчика посредством ЭЦП.

Утверждение Заказчиком Акта приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) является оформлением документа о приемке товара.

3.3. Обоснованные расходы Заказчика, возникшие у него в связи с хранением товара и возвратом Поставщику, подлежат возмещению последним.

3.4. Риск случайной гибели (утраты) или случайного повреждения (порчи) товара, являющегося предметом Контракта, несет Поставщик или Заказчик в зависимости от того, кто из них обладал правом собственности на товар в момент случайной гибели (утраты) или случайного повреждения (порчи) такового. Со дня подписания (утверждения) Заказчиком Акта приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) право собственности на товар, все риски случайной гибели, утраты или повреждения товара переходят к Заказчику.

3.5. В случае если поставка товара осуществляется Поставщиком по заявкам Заказчика, направляемым в течение срока действия Контракта (или) иного срока, установленного п. 2.2. Контракта, приемка по Контракту с оформлением Акта приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) осуществляется Сторонами в порядке, определенном п. 3.2.1. – 3.2.3. после поставки каждой партии товара в соответствии с заявкой Заказчика.

4. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена Контракта составляет __________ (_________) рублей _____ копеек, в том числе НДС/Без НДС (основание).

В случае если налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком, то сумма, связанная с оплатой контракта, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, будет уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

При заключении и исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

4.2. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества поставляемого товара, и иных условий Контракта.

4.3. Цена Контракта, указанная в пункте 4.1, включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением Контракта, в том числе: расходы на поставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

4.4. Расчет с Поставщиком за поставленный товар осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации.

Источник финансирования: Внебюджетные средства. Тип внебюджетных средств: Средства бюджетных учреждений. Код вида расходов 244, КОСГУ 349, субсидии на иные цели, субсидии, выданные на выполнение государственного задания.

4.5. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте. В случае изменения реквизитов расчетного счета Поставщик обязан в срок не более 1 (Одного) рабочего дня со дня такого изменения в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Поставщика, несет Поставщик.

4.6. Заказчик оплачивает поставленный товар в течение 7 (Семи) рабочих дней после удостоверения факта надлежащей поставки товара в соответствии с условиями Контракта, а именно даты (дня) подписания Сторонами Акт приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

Товар, поставленный с отклонениями от условий Контракта, не подлежит оплате Заказчиком до устранения Поставщиком обнаруженных недостатков.

4.7. Авансирование по Контракту не предусмотрено.

4.8. Обязанности Заказчика в части оплаты по Контракту считаются исполненными со дня списания денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика.

5. КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРА.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОСТАВЩИКА И ИХ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

5.1. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям к ассортименту, комплектности и качеству товара, указанным в Спецификации на поставку товара (Приложение № 1 к Контракту).

5.2. Качество и безопасность поставляемого товара должно соответствовать требованиям документов стандартизации и технического регулирования (ГОСТ, ТУ производителя товара, технических регламентов и других), установленным в Российской Федерации, для данного типа (вида) товара, и подтверждаться, в необходимых случаях, сертификатом/декларацией соответствия и/или иными необходимыми документами на русском языке, а также иным требованиям, обычно предъявляемым к указанному виду товаров, исходя из цели их использования.

В случае не предоставления Поставщиком сертификатов/деклараций о соответствии товара, или заверенных должным образом их копий, отсутствие при предъявлении сертификатов соответствия знаков (в местах нанесения, указанных в сертификате), отсутствие сведений о сертификате соответствия (номере, сроке его действия, органе, выдавшем сертификат) в товаросопроводительных документах на поставляемые товары, если товар подлежат обязательной сертификации/декларированию соответствия, Поставщик несет ответственность, как за нарушение требований к качеству товара.

5.3. Поставляемые товары должны быть новыми, промышленного производства, серийного или массового выпуска.

Не допускается поставка товаров, имеющих механические повреждения, а также товаров, условия хранения и/или транспортировки которых были нарушены.

5.4. Товар должен быть надлежащим образом упакован и маркирован:

5.4.1. Товар, упаковываемый производителем в индивидуальную упаковку, должен быть поставлен в оригинальной целостной индивидуальной упаковке производителя и в невозвратной транспортной упаковке, обеспечивающей его товарный вид, сохранность товара от всякого рода повреждений при транспортировке различными видами транспорта, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

Товар, который не упаковывается производителем в индивидуальную упаковку, должен быть поставлен в невозвратной транспортной упаковке, обеспечивающей его товарный вид, сохранность товара от всякого рода повреждений при транспортировке различными видами транспорта, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

Транспортная упаковка должна быть полностью закрытой и иметь маркировку содержащую следующие сведения: наименование всех содержащихся в ней товаров, их количество, общий вес груза, а также иные сведения, предусмотренные требованиями законодательства РФ, при наличии таких требований.

В качестве транспортной упаковки может быть использована групповая упаковка производителя, если она отвечает требованиям, установленным Заказчиком к транспортной упаковке.

5.4.2. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям законодательства РФ (требованиям технических регламентов, государственных стандартов, технических условий, иных нормативных документов, устанавливающих требования к упаковке и маркировке товаров данного вида), требованиям, установленным Заказчиком.

5.4.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку и маркировку товара, как за нарушение требований к качеству товара.

5.5. Все поставляемые товары должны соответствовать требованиям безопасности, которые установлены законодательством РФ, в том числе:

‑ Федеральным законом РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ;

‑ Федеральным законом РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ.

Безопасность товара – это безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

Поставляемые товары должны удовлетворять общим требованиям безопасности, электробезопасности и пожарной безопасности в соответствии с законодательством РФ.

5.6. Гарантийные обязательства Поставщика:

5.6.1. Требования к гарантии на поставляемый товар и к обеспечению гарантийных обязательств устанавливается:12 (Двенадцать) месяцев с момента поставки товара.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

6.1. Заказчик по Контракту вправе:

6.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения принятых им обязательств по Контракту, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

6.1.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств, в том числе документов, подтверждающих качество и безопасность товара, установленных законодательством РФ.

6.1.3. Отказаться (полностью или частично) от оплаты товара, не соответствующего требованиям, установленным законодательством РФ для определения качества товара или условиям Контракта, а если товар оплачен, потребовать возврата ранее уплаченных сумм, а также уплаты неустойки.

6.1.4. При передаче Поставщиком товара ненадлежащего качества, если Поставщик не заменит товар ненадлежащего качества в разумные сроки, потребовать по своему выбору:

- соразмерного уменьшения цены Контракта;

- безвозмездного устранения недостатков товара;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.

6.1.5. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы;

- потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим условиям Контракта.

6.1.6. Контролировать ход поставки товара, соблюдение срока поставки, проверять соответствие товара условиям Контракта, Спецификации на поставку товара (Приложение № 1 к Контракту).

6.1.7. При обнаружении недостатков товара, требовать их устранения. Требование устранения недостатков товара подлежит обязательному выполнению Поставщиком.

6.2. Заказчик по Контракту обязан:

6.2.1. Обеспечить готовность площадки для разгрузки и помещений для размещения товара к сроку поставки товара, согласованному в порядке, предусмотренном пунктом 2.2. Контракта.

6.2.2. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товара по количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.

6.2.3. Своевременно предоставлять Поставщику необходимую для выполнения обязательств по Контракту информацию.

6.2.4. Провести экспертизу для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки товаров, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.

6.2.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, направлять Поставщику требование об уплате в добровольном порядке сумм неустойки, предусмотренных настоящим Контрактом, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств (в том числе гарантийных) по Контракту.

6.2.6. Произвести оплату в соответствии с разделом 4 Контракта.

6.2.7. Надлежаще исполнять иные принятые на себя по Контракту обязательства.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА

7.1. Поставщик по Контракту вправе:

7.1.1. По своему выбору потребовать оплаты товара либо отказаться от исполнения Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить товар.

7.1.2. Запрашивать и получать от Заказчика информацию и документы, необходимые для выполнения обязательств по Контракту.

7.2. Поставщик по Контракту обязан:

7.2.1. Осуществить поставку товара в соответствии с принятыми на себя обязательствами в порядке и на условиях Контракта.

7.2.2. Передать товар, являющийся новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) промышленного производства, серийного или массового выпуска.

7.2.3. Передать товар, соответствующий требованиям государственных стандартов, технических условий, иных нормативных документов, установленным к таким товарам в соответствии с законодательством РФ, а также требованиям Заказчика.

7.2.4. Передать товар, принадлежащий Поставщику на праве собственности, полностью свободный от прав третьих лиц, не состоящий в споре или под арестом, не являющийся предметом залога.

7.2.5. Передать товар, который должен быть затарен и упакован в соответствии с условиями Контракта.

7.2.6. Одновременно с товаром передать относящиеся к нему документы (сертификат/декларацию о соответствии (если применимо), техническую документацию производителя (паспорт изделия и руководство (инструкцию) по эксплуатации (использованию) товара, инструкцию по сборке (если применимо) и т.п.), предусмотренные Контрактом и (или) законодательством РФ.

В случае не предоставления Поставщиком полного комплекта документов, относящихся к товару, предусмотренных Контрактом и (или) законодательством РФ, Поставщик несет ответственность, как за нарушение требований к качеству товара.

7.2.8. В срок, установленный в письменном запросе Заказчика, предоставлять информацию о ходе исполнения принятых на себя обязательств.

7.2.9. Уведомить Заказчика о готовности к передаче товара не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до момента его доставки к месту поставки.

7.2.10. Заменить по требованию Заказчика товар ненадлежащего качества товаром, соответствующим условиям Контракта, в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом.

7.2.11. Поставщик обязан письменно информировать Заказчика обо всех случаях невозможности выполнения им условий поставки не позднее 2 (Двух) рабочих дней до наступления срока выполнения обязательств.

7.2.12. Надлежаще исполнять иные принятые на себя по Контракту обязательства.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящий пункт устанавливает порядок определения размера штрафа, начисляемого за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом и размера штрафа, начисляемого за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом (далее - штраф).

Размер штрафа устанавливается в соответствии с пп. 8.2. и 8.3. контракта, в том числе как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа).

8.2. Ответственность Заказчика:

За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.3. Ответственность Исполнителя:

8.3.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 7.3.2. - 7.3.4. Контракта):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

8.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения исполнителя (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

8.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

8.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение исполнителем (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.6. Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия. Уплата штрафа за нарушение обязательств производится на основании письменной претензии.

8.7. В случае причинения действиями (бездействием) Исполнителя вреда имуществу Заказчика, вреда личности и (или) имуществу третьих лиц, всю полноту ответственности, включая обязанности по возмещению материального ущерба и (или) морального вреда, несет Исполнитель.

8.8. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, исполнитель (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

8.9. В случае просрочки исполнения исполнителем (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет исполнителя (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения исполнителем (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных исполнителем (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут (землетрясение, наводнение, пожар, и другие стихийные бедствия, принятие органами законодательной власти ограничительных норм права и другие). Указанные события должны оказывать прямое влияние на невозможность надлежащего исполнения сторонами принятых обязательств по Контракту. К таким обстоятельствам не относятся отсутствие средств или невозможность выполнить финансовые обязательства.

9.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (Трех) календарных дней известить другую сторону о наступлении действия или о прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказательство наступления форс-мажорных обстоятельств.

Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных органов.

9.3. По прекращению действия обстоятельств непреодолимой силы, сторона, ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую сторону в письменном виде.

Если сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

9.4. Стороны могут отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Контракту по соглашению сторон, если обстоятельство непреодолимой силы длится более 30 (Тридцати) календарных дней. При этом сторона, не исполнившая обязательств по Контракту, обязана возвратить другой стороне все полученное ей по Контракту от другой стороны.

10. ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ СООБЩЕНИЯ. УВЕДОМЛЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ

10.1. Все юридически значимые сообщения, необходимые в соответствии с Контрактом, совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или направлены по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, телеграммой, по месту нахождения сторон, указанным в разделе 15 Контракта; а также могут быть переданы электронным сообщением, посредством факсимильной связи, по адресам и телефонам, указанным в разделе 15 Контракта, ‑ с последующим предоставлением оригинала.

10.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей стороны.

10.3. Любое извещение или уведомление, направленное, электронным сообщением или посредством факсимильной связи, считается полученным стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день после отправки электронного сообщения или телефакса.

10.4. Извещение или уведомление, направленное стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, телеграммой или переданное лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий день; если же этот день не рабочий, днем получения считается первый рабочий день, следующий за днем вручения.

10.5. Каждая из сторон обязуется письменно уведомлять другую сторону об изменении своего наименования, место нахождения, почтового адреса, телефонов, организационно-правовой формы, указанных в разделе 15 Контракта в срок не более 3 (Трех) календарных дней со дня такого изменения, в случае изменения банковских реквизитов в срок не более 1 (Одного) рабочего дня со дня такого изменения, в противном случае риск неблагоприятных последствий такого не уведомления несет не уведомившая сторона.

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по Контракту, стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

11.2. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является для сторон обязательным.

11.3. Претензия в письменной форме направляется стороне, допустившей нарушение условий Контракта. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.

11.4. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 5 (Пять) календарных дней со дня их получения, если иной срок не предусмотрен Контрактом.

11.5. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном законодательством РФ, в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

12. ДЕЙСТВИЕ КОНТРАКТА.

ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА.

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31 декабря 2025 года, в части финансовых взаиморасчетов и предъявления претензий ‑ до полного их завершения и устранения, а по гарантийным обязательствам до истечения срока таковых. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращение неисполненных обязательств по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

12.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

12.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, предусмотренных частью 15 статьи 95 Закона.

12.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

12.5. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

12.6. Расторжение Контракта в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта производится в порядке, предусмотренном статьей 95 Закона.

12.7. Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (Десять) дней с даты надлежащего уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. В части отношений между сторонами, неурегулированной положениями Контракта, применяется действующее законодательство Российской Федерации.

13.2. Если какое-либо из положений Контракта становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений.

13.3. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Контракту третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

13.4. Никакая информация, полученная сторонами в ходе исполнения Контракта, не может быть разглашена какой-либо из сторон каким бы то ни было другим лицам или организациям без предварительного согласия на это другой стороны.

Указанное ограничение не распространяется на действия Заказчика по размещению в открытом доступе информации в соответствии с требованиями законодательства РФ.

13.5. Каждая сторона обязана принимать все разумные меры, необходимые и целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации. При этом принимаемые меры должны быть не менее существенны, чем те, которые сторона принимает для сохранения своей собственной информации подобного рода.

13.6. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями уполномоченных на подписание Контракта лиц обеих Сторон. Усиленные квалифицированные электронные подписи в настоящем электронном документе - квалифицированные сертификаты ключей проверки электронных подписей, предназначенные для использования участниками контрактной системы в сфере закупок, которые содержат необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях их владельцев, признаются равнозначными собственноручным подписям лиц в документе на бумажном носителе, заверенном печатью. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить и подписать копии Контракта в письменной форме на бумажном носителе для каждой из Сторон.

13.7. Стороны договорились, о возможности использования электронного документооборота. По данному Контракту электронному документообороту могут подлежать следующие документы: дополнительные соглашения к договору; акты приема-передачи; заявки от заказчика; уведомления сторон, связанные с исполнением и прекращением договора; претензии сторон и ответы на них; иные документы, которые должны быть составлены в электронном виде согласно законодательству Российской Федерации. Все остальные документы, не указанные выше, направляются в бумажном виде.

13.8. Стороны назначают ответственных лиц за надлежащее исполнение Контракта:

- со стороны Заказчика: Кошелев Сергей Иванович

- со стороны Поставщика:

14. ПРИЛОЖЕНИЯ

14.1. К Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Спецификация на поставку товара.

Приложение № 2 – Адреса поставки Товара с разбивкой по количеству.

15. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

16. ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту № 100

от ____ февраля 2025 г.

Спецификация на поставку товара

- Посмотреть таблицу с данными

Общая сумма по Контракту __________ (___________) рублей ___ копеек, в том числе НДС/Без НДС (основание).

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к Контракту № 100

от __ февраля 2025 г.

Адреса поставки Товара с разбивкой по количеству.

- г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 49, лит. Б;

- ДООЛ «Солнечный» - г. Санкт-Петербург, Приморское шоссе, д. 671;

- ДООЛ «Молодежное» - г. Санкт-Петербург, Приморское шоссе, д. 651.

- Посмотреть таблицу с данными