Тендер - Поставка противогололедного реагента №285644932

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• 755_проект__реагент_2024.doc
• Обоснование_начальной_(максимальной)_цены_контракта.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть32 Просмотр сведений о закупке «Поставка противогололедного реагента» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2034

Обоснование заключения контракта: Пункт 5 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги государственным или муниципальным образовательным учреждением, государственным или муниципальным учреждением культуры, уставными целями деятельности которых являются сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, а также иным государственным или муниципальным учреждением (зоопарк, планетарий, парк культуры и отдыха, заповедник, ботанический сад, национальный парк, природный парк, ландшафтный парк, театр, учреждение, осуществляющее концертную деятельность, телерадиовещательное учреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец культуры, клуб, библиотека, архив) на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Вид продукции: Услуга

Объект закупки: Поставка противогололедного реагента

Описание объекта закупки: Поставка противогололедного реагента

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.60

Дата размещения закупки: 03.12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:29

Срок завершения подачи оферт: 04.12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:29

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с условиями Контракта

Срок исполнения контракта: 31.12.2024

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с условиями контракта

Источник финансирования: Внебюджетные средства.

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: не установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Сопроводительные документы: В соответствии с условиями контракта

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с условиями контракта

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с условиями контракта

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с условиями контракта

Сведения о заказчике

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА № 755 "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АУТИЗМА" ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, ЛН. 7-Я В.О., Д. 66/ЛИТЕР А

Почтовый адрес: Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, ЛИНИЯ 7-Я В.О., ДОМ 66/ЛИТЕР А

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3201

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Демьянчук

Имя Лариса

Отчество Николаевна

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

x

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

1. Начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК) определена и обоснована в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567, посредством применения следующего метода или нескольких следующих методов: метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в установлении начальной (максимальной) цены контракта на основании информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг.

В соответствии с частью 5 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Заказчиком в целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) осуществлены следующие действия по получению ценовой информации:

- направлены запросы в адрес пяти потенциальных поставщиков, осуществляющих поставку идентичных товаров, планируемых к закупке, или при их отсутствии однородных товаров. Получено 3 (три) ценовых предложений на запросы заказчика.

- Посмотреть таблицу с данными

Значение коэффициента вариации, рассчитанного в соответствии с требованиями и по формуле, изложенной в п. 3.20 Приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567, по каждой позиции не превышает 33%, совокупность ценовых значений является однородной.

2. Цена контракта формируется участником закупки на основании приведенного Заказчиком расчета начальной (максимальной) цены контракта с учетом расходов на доставку товара, осуществление погрузочно-разгрузочных работ по адресу, указанному Заказчиком в заказе, с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

3. Валюта, используемая при формировании начальной (максимальной) цены контракта, цены заявки на участие в электронном запросе котировок и расчетов с поставщиками, - рубль Российской Федерации.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

КОНТРАКТ № 755/реаг

на поставку реагента противогололедного

Санкт-Петербург __________2024 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа №755 «Региональный центр аутизма» Василеостровского района Санкт-Петербурга (ГБОУ №755 «Региональный центр аутизма»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Демьянчук Л.Н.., действующего на основании Устава, с одной стороны и________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора ___________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны в дальнейшем «Стороны» заключили в рамках осуществления закупки с идентификационным кодом закупки __________________ заключили настоящий Контракт, о нижеследующем:

Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется изготовить Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить реагент противогололедный (далее – Товар) в порядке и на условиях настоящего Контракта и Технического задания, являющегося приложением № 1 к настоящему Контракту (далее – Техническое задание), в количестве, по цене и в ассортименте, предусмотренных в Спецификации, являющейся приложением № 2 к настоящему Контракту (далее – Спецификация).
1.2. Поставщик гарантирует, что качество и характеристики поставляемого товара соответствуют Техническому заданию и Спецификации, а также стандартам Российской Федерации.
1.3. Товар- Бланки государственного образца должны соответствовать Приказу Министерства Просвещения РФ №545 от 05.10.2020 года в редакции Приказа №195 от 01.04.2022 г и Приказа №890 от 07.10.2022 г.
Бланки документов должны соответствовать требованиям Приказа Минфина России от 29 сентября 2020 г. № 217н «Технические требования и условия изготовления защищенной полиграфической продукции».
Бланки государственного образца должны соответствовать Приказу Министерства образования и науки РФ от 14 октября 2013 г. № 1145 «Об утверждении образца свидетельства об обучении и порядка его выдачи лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего образования и обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным программам».
1.4. На момент передачи Заказчику Товара, последний должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным и (или) арестованным, не являться предметом требований, заявленных третьими лицами.
1.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта составляет ________________ рублей _______ копеек (_______________ рублей 00 копеек) в том числе НДС 20%, согласно Спецификации.
2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных действующим законодательством. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества, качества поставляемого Товара и иных условий его исполнения.
Цена Контракта включает стоимость тары (упаковки), расходы на доставку Товара в помещения Заказчика, все виды погрузочно-разгрузочных работ, подъем-спуск на этаж, погрузка на склад (в помещения Заказчика), а также расходы на уплату налогов, на уплату таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней.
2.3. Заказчик осуществляет расчеты с Поставщиком по безналичному расчету за счет средств субсидии, предоставленной Заказчику в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».
2.4. Сроки и порядок оплаты оказанных Услуг: оплата надлежаще оказанных Услуг производится в срок не более чем в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте.
2.5. Основанием для оплаты оказанных Исполнителем Услуг являются: счет, счет-фактура, акт сдачи-приемки оказанных услуг, подписанные Сторонами.
2.6. Оплата за оказанные Услуги производится за вычетом сумм, подлежащих взысканию с Исполнителя в качестве неустойки (штрафа, пеней) в случае нарушения Исполнителем условий Контракта.
2.7. Услуги, оказанные Исполнителем с отклонениями от требований нормативно-правовых актов и иных исходных данных или иными недостатками не подлежат оплате до устранения Исполнителем обнаруженных недостатков.
2.8. Авансирование оказания Услуг не предусматривается.
3. Сроки и порядок поставки товара
3.1. Поставщик производит поставку Товара в сроки и на условиях, установленных в Техническом задании.
3.2. Поставщик несет все риски утраты или повреждения Товара до момента его поставки в соответствии с п. 3.3. настоящего Контракта.
3.3. Датой выполнения обязательств в части поставки Товара является дата подписания товарной накладной Сторонами.
3.4. Расходы на доставку Товара, а также все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, Поставщик осуществляет собственными техническими средствами и за свой счет.
3.5. Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке и хранении. Требования к упаковке, отгрузке, указаны в Техническом задании.
3.6. Приемка Товара по Контракту осуществляется в соответствии с условиями Технического задания.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Заказчик имеет право:
4.1.1. Отказаться от принятия Товара, не соответствующего требованиям Контракта, Технического задания, Спецификации, требовать в разумный срок доукомплектования Товара либо его замены.
4.1.2. Отказаться от оплаты Товара, не соответствующего требованиям Контракта.
4.1.3. Требовать от Поставщика предоставления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом и Техническим заданием.
4.1.4. Заказчик вправе требовать заключения соглашения о расторжении Контракта либо требовать в соответствии с действующим законодательством расторжения Контракта в судебном порядке и возмещения причиненных убытков либо расторгнуть Контракт в связи с односторонним отказом от исполнения Контракта при существенном нарушении Контракта в соответствии с п.7.4. Контракта.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Принять Товар, поставленный в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом и Спецификацией.
4.2.2. Оплатить надлежащим образом поставленный Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
4.3. Поставщик вправе:
4.3.1. Требовать оплаты по Контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту.
4.4. Поставщик обязан:
4.4.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом, Техническим заданием и Спецификацией.
4.4.2. По требованию Заказчика в установленные им сроки, произвести замену Товара в случае выявления недостатков поставляемого Товара, а также, если в процессе исполнения Контракта Товар был поставлен ненадлежащего качества либо с нарушением требований о количестве, ассортименте и комплектности.
Возврат (замена) Товара осуществляется за счёт Поставщика.
4.4.3. Передать Заказчику отчетные и финансовые документы в соответствии с условиями Контракта и Технического задания.
4.4.4. Принимать и рассматривать в течение пяти дней письменные претензии Заказчика, вытекающие из настоящего Контракта.
4.4.5. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих исполнению Контракта, своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о таких обстоятельствах.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае обнаружения Заказчиком недостатков оказываемых Услуг и (или) оказания Услуг ненадлежащего качества, в том числе обнаруженных при приемке оказанных Услуг или в течение заявленного гарантийного срока на оказанные Услуги, Исполнитель обязан по требованию Заказчика и в установленные им сроки безвозмездно устранить выявленные недостатки в соответствии с Контрактом.
5.2. Заказчик вправе отказаться от оплаты Услуг ненадлежащего качества, а если такие Услуги оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм.
5.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
5.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в сумме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей 00 копеек.
5.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
5.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Исполнитель уплачивает штраф в размере 10% от цены контракта (за исключением случая, указанного в пункте 7.7 Контракта).
5.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), Исполнитель уплачивает штраф в сумме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей 00 копеек.
5.8. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства) Исполнитель уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.
5.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
5.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
5.11. Если отступления от условий Контракта или иные недостатки Услуг не были устранены Исполнителем в разумный срок или являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков в полной сумме сверх неустойки.
5.12. Уплата неустойки не освобождает Стороны от полного выполнения обязательств по настоящему Контракту.
5.13. Заказчик вправе взыскать с Исполнителя убытки в полной сумме сверх установленной Контрактом неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом.
6. Действие непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если это явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения Контракта. Указанные обстоятельства должны быть подтверждены соответствующим документом, выданным компетентным органом.
6.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить другую Сторону об их возникновении, а также о виде и возможной продолжительности действия в письменной форме в течение 10 календарных дней с момента возникновения.
7. Срок действия Контракта, порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Начальный срок исполнения обязательств по Контракту устанавливается с даты подписания Контракта.
Контракт действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту, но не свыше срока действия Контракта.
Срок действия Контракта – с даты подписания Контракта до 31.12.2024.
В случае неисполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Контракта вне зависимости от истечения срока действия Контракта.
7.2. Любые изменения и дополнения к Контракту действительны, если они совершены в письменном виде и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.
7.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
7.4. Заказчик вправе требовать заключения соглашения о расторжении Контракта либо требовать в соответствии с действующим законодательством расторжения Контракта в судебном порядке и возмещения причиненных убытков либо расторгнуть Контракт в связи с односторонним отказом от исполнения Контракта при существенном нарушении Контракта Поставщиком, в том числе:
7.4.1. Поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в течение 10 дней с момента подписания товарной накладной Сторонами.
7.4.2. Неоднократного нарушения сроков поставки товаров в соответствии с Контрактом.
7.4.3. Если задержка в сроках поставки товара, предусмотренных Контрактом, составляет 3 и более календарных дней.
7.4.4. Отказа или уклонения Поставщика от поставки Товара.
7.4.5. Отсутствия по независящим от Заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования поставки Товара по Контракту.
7.4.6. Проведения ликвидации Поставщика или принятия арбитражным судом решения о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства; приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; нахождения имущества Поставщика под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения Контракта балансовая стоимость арестованного имущества превысит двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; наличия у Поставщика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, установления недостоверных сведений обеспечения исполнения обязательств по Контракту.
7.4.7. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8. Односторонний отказ от исполнения Контракта
8.1. Заказчик и Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
8.2. Решение Заказчика или Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение трех рабочих дней, следующего за датой принятия этого решения, направляется другой Стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в настоящем Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком или Поставщиком подтверждения о его вручении другой Стороне.
Выполнение Сторонами указанных требований считается надлежащим уведомлением друг друга об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.3. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.4. Решение Заказчика и Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Сторонами друг друга об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9. Гарантийные сроки
9.1. В соответствии с условиями Технического задания.
10. Прочие условия
10.1. Все споры, возникшие между Сторонами по Контракту или в связи с ним, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном законодательством порядке.
10.2. Если в результате издания акта государственного органа исполнение обязательства становится невозможным, обязательства Сторон, предусмотренные Контрактом, могут быть прекращены Сторонами в части или полностью.
10.3. По всем вопросам, не урегулированным Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством.
10.4. Все приложения и дополнения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
11. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:
11.1. Приложение № 1 - Техническое задание.
11.2. Приложение № 2- Спецификация
12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон - Посмотреть таблицу с данными
к Контракту № 755/реаг от ______.2024 года
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Форма, сроки и порядок оплаты товара
1.1. Заказчик осуществляет расчеты с Поставщиком по безналичному расчету.
1.2. Сроки и порядок оплаты: Оплата производится только за фактически поставленный товар в срок не более чем в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте.
1.3. Оплата производится за вычетом сумм, подлежащих взысканию с Исполнителя в качестве неустойки (штрафа, пеней), в случае нарушения Поставщиком условий Контракта.
1.4. Авансирование не предусмотрено.

Место, условия и сроки (периоды) поставки товара
2.1. Местом поставки товара является: Санкт-Петербург, ЛИНИЯ 7-Я В.О., ДОМ 66/ЛИТЕР А
2.2. Срок поставки товара:
2.2.1. Начало поставки товара: с момента подписания Контракта.
2.2.2. Окончание поставки товара: не позднее 20.12.2024г.
2.3. Доставка товара по адресу Заказчика, все виды погрузочно-разгрузочных работ, подъем-спуск на этаж, погрузка на склад (в помещения Заказчика), а также осуществляются силами Поставщика за его счет.

Требования к количеству товара.
3.1. Количество поставляемого Поставщиком товара должно соответствовать количеству товара, указанному в Спецификации (Приложение № 2 к Контракту).

Требования к качеству и безопасности товара
4.1. Товар-Бланки государственного образца должны соответствовать Приказу Министерства Просвещения РФ № 545 от 05.10.2020 года в редакции Приказа №195 от 01.04.2022 г. и Приказа №890 от 07.10.2022 г.
Бланки документов должны соответствовать требованиям Приказа Минфина России от 29 сентября 2020 г. № 217н «Технические требования и условия изготовления защищенной полиграфической продукции».
Бланки государственного образца должны соответствовать Приказу Министерства образования и науки РФ от 14 октября 2013 г. № 1145 «Об утверждении образца свидетельства об обучении и порядка его выдачи лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего образования и обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным программам».
4.2. Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленными действующим законодательством. Безопасность товара – это безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 N▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О защите прав потребителей»).

Требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным характеристикам товара.
5.1. Поставляемый товар должен соответствовать характеристикам, указанным в Спецификации (Приложение № 2 к Контракту).

Требования к таре и упаковке товара
6.1. Товар должен поставляться в упаковке, которая должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении.

Требования к отгрузке и доставке товара

7.1. Доставка товара осуществляется Поставщиком путем отгрузки его транспортом Поставщика.

8. Требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика (приемка товара)

8.1. Поставщик осуществляет поставку и выгрузку товара по месту нахождения складского помещения Заказчика, передает товар уполномоченному лицу Заказчика в количестве и ассортименте, указанном в Спецификации.

8.2. Приемка товара по Контракту осуществляется в следующем порядке:

8.2.1. Вместе с поставленным товаром Поставщик представляет Заказчику отчетные и финансовые документы: акт сдачи-приемки товара в двух экземплярах, товарную накладную в двух экземплярах, счет и счет-фактуру.

8.2.2. Поставщик должен передать Заказчику заверенные копии сертификата соответствия либо декларации о соответствии на Товар, если они предусмотрены законодательством для данного вида Товара, а также предоставляет документы, подтверждающие страну происхождения Товара.

8.2.3. Заказчик при получении товара подписывает акт сдачи-приемки товара и в течение 3 (трех) рабочих дней после поставки товара проверяет его на соответствие требованиям Технического задания и контракта.

8.2.4. В случае поставки товара с нарушением условий контракта замена некачественного товара осуществляется за счет Поставщика в соответствии с требованиями Заказчика в установленный им срок.

8.2.5. В случае отсутствия замечаний к товару Заказчик принимает товар и подписывает товарную накладную.

8.3. Заказчик имеет право привлечь независимую организацию для осуществления контроля соответствия поставляемого Товара.

9. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара

9.1. Гарантийный срок наступает с момента передачи Поставщиком Заказчику Товара, подписания акта приема-передачи, накладной и составляет не менее 12 месяцев, но не может быть менее срока действия гарантии производителя на данный Товар.

Заказчик в течение гарантийного срока вправе предъявить требования, связанные с недостатками поставленного по контракту Товара или в случае обнаружения нарушений Поставщиком условий контракта вне зависимости от приемки Заказчиком поставленных Товаров.

9.2. Поставщик гарантирует доброкачественность и надежность поставленного Товара.

10. Требования энергетической эффективности товаров

Требования не установлены.

- Посмотреть таблицу с данными

к Контракту № 755/реаг от ______2024 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными