Тендер - Поставка прокладок и клея для теплообменных аппаратов ООО «КТЭС» №268738472

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть72 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Курганская облМесто поставки (адрес):г.Курган, ул.Перова, 8а,стр.1
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков Запрос котировок 003.doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Запрос котировок в электронной форме №КТ003/24-ОЗК от 19.03.2024.

Заказчик и Организатор ООО «КТЭС»▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Курганская обл., г. Курган, ул. Карбышева, д.31А, проводит конкурентную процедуру открытого запрос котировок в электронной форме, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, и в этой связи приглашает юридических лиц, и индивидуальных предпринимателей (далее — Участники) подавать свои предложения на поставку прокладок и клея для теплообменных аппаратов ООО «КТЭС»: - Посмотреть таблицу с данными

Начальная (максимальная) цена предложения устанавливается в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (Двести тридцать одна тысяча семьсот семьдесят) руб. 00 коп. без НДС.
Превышение начальной (максимальной) цены договора служит основанием для отклонения предложения Участника.

Предлагаемая продукция должна полностью соответствовать требованиям технического задания (п.1 настоящего запроса котировок). Предложение участника, не соответствующее требованиям технического задания служить основанием для отклонения предложения Участника.
Продукция должна быть поставлена в течение 30 календарных дней с момента подписания договора.

Условия оплаты: 100% оплата в течение 9 календарных дней с момента Полного поступления.
Под Полным поступлением Стороны понимают получение Покупателем Товара в полном объеме или отдельной партии Товара, и качестве, прямо предусмотренном Договором, а также получение оригиналов накладных, оригинала счета-фактуры, иных документов на Товар в полном объеме или отдельной партии Товара, прямо предусмотренном Договором. Поставка части Товара от общего объема, если Договором прямо не предусмотрена поставка Товара партиями, не является Полным поступлением.

Особые требования:
5.1 Продукция должна быть новой, изготовленной не ранее чем за 6 месяцев до даты проведения закупки.
5.2 Продукция должна быть изготовлена согласно ГОСТам, ОСТам или ТУ, поставлена с приложением оригиналов документов, подтверждающих качество продукции (паспортов или сертификатов).
5.3 По итогам проведенного запроса котировок Заказчик имеет право изменить количество приобретаемой продукции в зависимости от выделенного финансирования и сложившейся цены, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения количества продукции.
5.4. На всю поставляемую продукцию должна сохраняться гарантия производителя. Гарантия на товар должна составлять не менее 6 месяцев со дня поставки (продажи). Подача предложений с аналогами продукции не допускается.

Продукция должна быть поставлена в течение 30 календарных дней с даты Договора, на условиях, предусмотренных Договором, после его подписания. При контейнерной и автомобильной отгрузке должен быть приложен лист описи отгруженной продукции, подлинный транспортный документ (ж/д накладная) и акт на транспортные расходы (при наличии дополнительных услуг, данные услуги расшифровать).

Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в Приложении № 6 к настоящему запросу котировок, и быть действительным не менее чем 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема предложений, указанным в п.14. Наименование Товара в отгрузочных документах (счет-фактура, универсальный передаточный документ) должно соответствовать наименованию Товара, указанного в ценовом предложении и Договоре.

Предложение и иные документы, направляемые Участником, должны быть подписаны лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Поставщика без доверенности, или надлежащим образом, уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Предложение, в обязательном порядке прикладываются к Предложению Участника. Предложение и иные документы также должны быть скреплены печатью поставщика. Несоблюдение Участником требований, изложенных в настоящем пункте, может служить причиной для отклонения предложения такого Участника.

Участник должен дать письменное согласие на проведение проверки предоставленных документов, благонадёжности и деловой репутации Службой экономической безопасности ООО «КТЭС». Результат проверки предоставленных документов, благонадежности и деловой репутации Участника оформляется заключением СЭБ ООО «КТЭС» и оспариванию не подлежит. В отношении Участника должно быть получено положительное заключение СЭБ ООО «КТЭС». При непредставлении письменного согласия на проведение проверки предоставленных документов, благонадежности и деловой репутации, либо поступлении в ООО «КТЭС» негативной информации в отношении участника по вопросам ненадлежащего исполнения обязательств перед заказчиками по поставке ТМЦ или оказания услуг, ООО «КТЭС» вправе рассмотреть вопрос об отклонении предложения такого участника.

Участник должен представить надлежащим образом оформленные форму 1 («Бухгалтерский баланс») и форму 2 («Отчет о прибылях и убытках») бухгалтерской отчетности участника запроса котировок за последний отчетный год. Непредставление участником указанных документов может служить причиной для отклонения предложения такого участника.

Стоимость продукции рассчитывается с учетом транспортных расходов, затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Место поставки: склад грузополучателя. Условия поставки: DDP – доставка Товара до склада Покупателя по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г.Курган, ул. Перова, д.8А, стр.1, расходы по перевозке, таможенные формальности, необходимые для вывоза и ввоза Товара, несет Поставщик.

Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях.

В случае Вашей заинтересованности в поставке указанной продукции, прошу предоставить предложение на поставку до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(местного времени)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(МСК) 27.03.2024 г. (дата и время окончания принятия предложений).

Предложения подаются на электронной торговой площадке (ООО «РТС-тендер» – https://www.rts-tender.ru), в соответствии с Регламентом указанной электронной торговой площадки.

Несоблюдение сроков и формы подачи предложений на поставку, установленных в пунктах 14, 15 может являться основанием для оставления предложения и документов без рассмотрения по существу и последующим отклонением предложения.

Участник может подать только одно Предложение. В противном случае, факт подачи нескольких предложений на один лот, может служить основанием для отклонения всех предложений такого Участника.

Участник может подать Предложение на любой лот, любые несколько лотов или все лоты по собственному выбору.

Не допускается подача Предложения на часть лота по отдельным его позициям, или на часть объема лота.

Контактные лица:
По техническим вопросам:
Боровинских Виктор Николаевич, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
По вопросам проведения запроса котировок:
Суставова Светлана Александровна, тел. +7 (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Заказчик в срок до 04.04.2024 г. (предварительно) определит Победителя. Критериями для определения Победителя являются: наименьшая цена предложения при условии соответствия самого предложения и предлагаемой продукции условиям настоящего запроса котировок, соответствие договорных условий предложенных в Приложении №2 к настоящей документации.

При необходимости Заказчик имеет право внести изменения в настоящий запрос котировок, а так же продлить срок приема Предложений, установленный в пункте 14.

Данная процедура запрос котировок не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запрос котировок также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запрос котировок не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

Критерием оценки предложений является «цена договора». Оценка производится без учета сумм НДС.

Оценка и сопоставление заявок осуществляется с учетом требований Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 925 о приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами:

Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона или иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на «шаг», установленный в документации о закупке, в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.

В документации может быть установлена начальная (максимальная) цена единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки.

Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 постановления правительства №925 от 16.09.2016 г., цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с подпунктом «в» пункта 5, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.

Участник закупки в заявке на участие в закупке (соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) указывает наименование страны происхождения поставляемых товаров.

Участник закупки несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товаров, указанного в заявке на участие в закупке.

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам производится на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц)».

При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства №925 от 16.09.2016 не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

Организатор запроса предложений имеет право отказаться от проведения запроса котировок в любой момент до окончания срока подачи заявок без каких-либо для себя последствий, не неся никакой ответственности перед Участниками запроса предложений или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Организатор запроса котировок после подписания протокола о результатах в соответствии с требованиями 223-ФЗ публикует данный протокол на электронной торговой площадке (ООО «РТС-тендер» – https://www.rts-tender.ru) и на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц http://zakupki.gov.ru/223/(далее Единая Информационная Система, ЕИС)

Победитель запроса котировок не вправе отказаться от заключения Договора с Организатором на условиях поданного Победителем Предложения (оферты), при этом Организатор оставляет за собой право отказаться от проведения процедуры закупки и заключения Договора с Победителем в любое время, не неся никакой ответственности перед Участниками и Победителем запроса котировок или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Организатор запроса котировок имеет право отказаться от заключения договора по следующим основаниям:
- возникновение обстоятельств непреодолимой силы, подтверждённых соответствующим документом и влияющих на целесообразность заключения и/или исполнения договора;
- непредвиденное изменение потребности в продукции, в том числе изменение производственных и иных программ, изменение проектной документации, изменение условий договора с головным заказчиком, во исполнение которого проводилась закупка;
- отсутствие финансирования;
- необходимость исполнения предписания контролирующих органов и/или вступившего в законную силу судебного акта;
- наличия существенных ошибок, допущенных при подготовке извещения о закупке и/или документации о закупке, включая проект договора, препятствующих исполнению договора и удовлетворению потребностей заказчика;
- изменение норм законодательства, регулирующих порядок исполнения договора и/или обосновывающих потребность в продукции.
Информация об отказе от заключения договора должна быть размещена в ЕИС не позднее чем через три дня после принятия такого решения.

В случае если Победитель запроса котировок откажется от подписания Договора на условиях, определяемых в соответствии с Приложением №2 (проект Договора), то он утрачивает статус Победителя, а Организатор запроса котировок имеет права выбрать иного Победителя из числа остальных действующих предложений.

Организатор закупки вправе внести изменения в извещение о запросе котировок и закупочную документацию. Все изменения так же размещаются на электронной торговой площадке (ООО «РТС-тендер» – https://www.rts-tender.ru) и на Официальном сайте ЕИС. Участники, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в настоящую документацию. Организатор не несет ответственности в случае, если участник не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию, размещенными надлежащим образом.

Предложения и жалобы по проведению закупочной процедуры принимаются по e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Приложения:

- Приложение № 1 - Предложение на поставку продукции;

-Приложение № 2 – Проект Договора поставки (редакция проекта Договора ООО «КТЭС» остается неизменной. В случае наличия у Участника предложений по внесению изменений в проект Договора, Участник запроса котировок должен представить в составе своего Предложения Протокол разногласий (Приложение № 5). В случае, если условия Протокола разногласий будут неприемлемыми для Заказчика, Предложение данного участника может быть отклонено);

- Приложение № 3 - Анкета Участника запроса котировок;

- Приложение № 4 - Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных Договоров;

- Приложение № 6 – Форма ценового предложения. (Форма должна быть подана в формате Excel и Рdf). В формате Рdf должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника запроса котировок без доверенности, или надлежащим образом, уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае доверенность прикладывается к Предложению.

Данные приложения, а также документы, указанные в пп. 8-10 настоящей документации, обязательны к заполнению и должны быть представлены в составе предложения Участника в соответствующей части. Непредставление данных форм может явиться причиной для отклонения предложения Участника.

Приложение №1 Форма Технического предложения.xls - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение №2 Проект договора поставки.docx

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

г. Курган «_____»_______ 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Курганские теплоэнергетические системы», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Криницына Михаила Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора (директора) ___________________________, действующего на основании _________, с другой стороны,

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) на основании конкурентных процедур, проведенных в соответствии с нормами Федерального закона от "18" июля 2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Положением о порядке проведения закупок товаров ООО "КТЭС" (Протокол №________ от __.___.2024г.), о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Поставщик обязуется поставить следующий Товар:

- Посмотреть таблицу с данными

ФОРМЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

Форма оплаты: оплата в течение 9 календарных дней с момента Полного поступления.

Оплата Товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Обязанность Покупателя по оплате считается выполненной в момент списания денежных средств с расчётного счёта Покупателя на расчётный счёт Поставщика.

Поставщик обязан выставить Покупателю счёт-фактуру, соответствующий положениям ст. 169 НК РФ, или универсальный передаточный документ, соответствующий положениям письма ФНС России от 21.10.2013 г. № ММВ-20-3/96@ «Об отсутствии налоговых рисков при применении налогоплательщиками первичного документа, составленного на основе формы счета-фактуры», не позднее 5 календарных дней после поставки Товара.

СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

Поставка Товара осуществляется железнодорожным, автомобильным транспортом или на иных условиях, согласованных Сторонами. Датой отгрузки считается дата на штемпеле станции отправителя в ж.д. накладной, при вывозе автотранспортом на товарной накладной или в универсальном передаточном документе. Указание в товаросопроводительных документах производителя (изготовителя), ГОСТ, ОСТ, ТУ, номера партии, серии товара является обязательным. В ином случае Стороны договорились считать товаросопроводительные документы отсутствующими.

Поставщик обязуется направлять Покупателю письменное уведомление о дате и времени поставки Товара с указанием данных транспорта и водителя (в случае доставки автомобильным транспортом) и копии отгрузочных документов не менее, чем за 3 (три) дня до предстоящей поставки Товара, а в случае поставки крупногабаритного оборудования и схемы строповки груза не менее, чем за 5 (пять) дней до предстоящей поставки Товара.

• Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента подписания Покупателем определенных Договором документов о получении Товара. До момента перехода права собственности на Товар к Покупателю Поставщик несет риск случайной гибели, повреждения Товара.
• Условия поставки: DDP – доставка Товара до склада Покупателя: Курганская обл., г.Курган, ул.Перова, 8а, стр.1, расходы по перевозке, таможенные формальности, необходимые для вывоза и ввоза Товара, несет Поставщик.

Место исполнения Договора: Курганская обл., г. Курган.

Стороны договорились применять к отношениям по Договору базисные условия поставки, предусмотренные Международными правилами толкования торговых терминов «Инкотермс 2020» в приведенных в них значениях, в части, не противоречащей действующему законодательству РФ и условиям Договора, а также за исключением условий, регулирующих перемещение Товара через государственную границу, оформление таможенных формальностей и уплаты пошлин.

Стороны также договорились, что поскольку Договор не является внешнеэкономической сделкой, его участники не вступают во взаимные таможенные правоотношения и не несут в рамках Договора права и обязанности, вытекающие из требований таможенного законодательства.

• Срок поставки: в течение 30 календарных дней с даты Договора.

КОМПЛЕКТНОСТЬ, КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО

Качество поставляемого по Договору Товара должно соответствовать действующим государственным (отраслевым) стандартам РФ, ТУ либо иным нормативно-техническим документам, указанным в Договоре.

Прием Товара по качеству, комплектности и количеству осуществляется Покупателем в соответствии с:

Договором, дополнительными соглашениями, иными приложениями к Договору.

Инструкциями № П-6 и П-7, утвержденными Постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 г. и 25.04.1966 г. соответственно (в действующей редакции) в части, не противоречащей действующему законодательству, а также в случаях поставки товаров ненадлежащего качества и условиям Договора: по количеству – на основании товаросопроводительных документов (товарно-транспортной накладной, накладной и т.д.), а по качеству – на основании документов, удостоверяющих качество (сертификат соответствия, удостоверения качества и т.д.).

Количество поступившего Товара при приемке должно определяться в тех же единицах измерения, которые указаны в сопроводительных документах и Договоре.

В случае выявления Покупателем при приемке Товара или в течение гарантийного срока недостатков поставленного Товара, делающих невозможным или затрудняющих его использование, Покупатель составляет в произвольной форме Акт о выявленных недостатках с указанием степени их сложности и необходимых сроков их устранения.

В случае выявления при приемке Товара недостачи по количеству Товара Покупателем составляется Акт о недостаче товара, выявленной в ходе его приемки.

Вызов Поставщика для составления Актов о недостаче и несоответствии качества товара обязателен и осуществляется посредством направления уведомления по факсу, а в случае невозможности направления уведомления по факсу, любыми доступными средствами связи, позволяющими зафиксировать направление уведомления.

• В случае неприбытия представителя Поставщика для подписания Актов, указанных в абз.2 п.4.5. Договора, в течение 5 (пяти) дней с момента отправки уведомления от Покупателя, данный Акт, подписанный только Покупателем, направляется Поставщику заказной почтовой корреспонденцией с уведомлением о вручении, при этом срок устранения недостатков, указанный в Акте, считается установленным надлежащим образом.
• Возврат некачественного Товара осуществляется за счет Поставщика. В этом случае Поставщик в течение 5 рабочих дней обязан вернуть Покупателю уплаченную за некачественный Товар денежную сумму.
• Каждый Товар должен сопровождаться паспортом, сертификатом качества и иными документами, подтверждающими качество Товара, которые следуют вместе с Товаром. При нарушении условий настоящего пункта Покупатель вправе не принимать Товар и не производить его оплату.

В таком случае Покупатель не несет ответственность за нарушение сроков оплаты, а Поставщик признается не выполнившим обязательство по поставке Товара до момента устранения условий настоящего пункта.

• Стороны договорились использовать понятие «Полное поступление». Под Полным поступлением Стороны понимают получение Покупателем Товара в полном объеме или отдельной партии Товара, предусмотренной Договором, и качестве, предусмотренном Договором, а также получение оригиналов накладных, оригинала счета-фактуры или универсального передаточного документа, а также иных документов на Товар в полном объеме или отдельной партии Товара, предусмотренной Договором. Договором также могут быть предусмотрены иные условия поставки Товара.
• Стороны допускают отступление (толеранс) от согласованного сторонами объема поставки каждого Товара на ±15%. Данное отступление не расценивается Сторонами как нарушение обязательств со стороны Поставщика. Покупатель в этом случае оплачивает фактическое количество поставленного Товара.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае просрочки Полного поступления Товара на срок, превышающий срок поставки Товара согласно Договора, Покупатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке путем направления уведомления о расторжении Договора. Договор считается расторгнутым с момента получения Поставщиком указанного уведомления. Поставщик обязуется вернуть денежные средства за не поставленный Товар в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента расторжения договора.

Кроме того, Поставщик обязуется выплатить Покупателю неустойку в размере 0,1% от стоимости не поставленного Товара за каждый день просрочки до момента расторжения договора.

• В случае нарушения сроков поставки Товара (недопоставки) Поставщик обязуется выплатить Покупателю неустойку в размере 0,1 % от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.
• В случае поставки некачественного Товара, недостатки которого были выявлены после его приемки, в порядке, предусмотренном п.4.4., Поставщик обязуется выплатить Покупателю неустойку в размере 0,1% от стоимости некачественного Товара за каждый день, начиная с даты приемки Товара Покупателем до момента замены на Товар надлежащего качества или до возврата денежных средств за него.
• В случае если Покупатель понес дополнительные расходы за сверхнормативный простой транспортных средств под погрузкой или разгрузкой Товара по вине Поставщика, который не уведомил надлежащим образом Покупателя о времени и дате Поставки Товара в соответствии с п. 3.1 Договора, Поставщик обязуется возместить Покупателю данные расходы в полном объеме.
• Поставщик несет ответственность за ущерб, возникший у Покупателя, в случае если Товар является охраняемым результатом интеллектуальной деятельности третьих лиц, защищаемым в установленном законом порядке, о чем Покупатель не был извещен Поставщиком при заключении Договора.
• В случае нарушения сроков оплаты Товара Покупатель по требованию Поставщика обязуется выплатить неустойку в размере 0, 1 % от стоимости неоплаченного Товара.
• В случае, если количество поставленного Товара не соответствует Договору, о чем составлен Акт, указанный в п. 4.5 Договора, Стороны договорились считать такую поставку Товара неисполненной в срок и применять ответственность за нарушение срока поставки, предусмотренную п.5.2. Договора.
• Во всех случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Покупатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. При этом в случае, если после расторжения Договора в связи неисполнением либо ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Покупатель приобрел у третьего лица аналогичную Продукцию, вне зависимости от количества (объема) по более высокой цене поставки взамен предусмотренной Договором, Поставщик обязан возместить Покупателю убытки в виде разницы между установленной в Договоре ценой и ценой по совершенной взамен него сделке, сверх неустойки, установленной законом и настоящим договором.
• Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если это явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнение, пожар, землетрясение, война или военные действия, которые начались после заключения договора, а также действий Правительства РФ, если эти обстоятельства и действия непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по Договору. Если указанные обстоятельства непосредственно влияют на выполнение обязательств в период исполнения Договора, срок выполнения Сторонами своих обязательств может быть продлен на время действия обстоятельств непреодолимой силы.

Сторона, для которой исполнение своих обязательств становится невозможным, должна немедленно направить уведомление другой Стороне, в котором в письменной форме сообщить о возникновении, предположительном сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. Факты, изложенные в сообщении, должны быть подтверждены свидетельством компетентного органа. В том случае, если такое уведомление не было направлено или направлено не вовремя, Стороны имеют право рассматривать вышеуказанные обстоятельства как причину, не препятствующую выполнению другой Стороной принятых на себя обязательств.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Договор вступает в действие с момента его заключения и действует до исполнения.

Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

Уступка прав требований по Договору без письменного согласия Сторон не допускается.

Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами по Договору, разрешаются Арбитражным судом по месту исполнения Договора.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение №3 Анкета Участника.doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение 3 от «____»_____________ г. №__________

Анкета Участника запроса котировок

Наименование и адрес Участника запроса котировок: _________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

__________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) (подпись, М.П.)

Приложение №4 Справка о выполнении аналогичных договоров.doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение 4 от «____»_____________ г. №__________

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

Наименование и адрес Участника запроса котировок: _________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

__________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) (подпись, М.П.)

Приложение №5 Протокол разногласий к проекту Договора.docx

Приложение №2

Протокол разногласий к проекту Договора

«Обязательные» условия Договора

- Посмотреть таблицу с данными

«Желательные» условия Договора

- Посмотреть таблицу с данными

Инструкции по заполнению Протокола разногласий по проекту Договора

Данная форма заполняется как в случае наличия у Участника требований или предложений по изменению проекта Договора, так и в случае отсутствия таких требований или предложений; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Согласны с предложенным проектом Договора».

В случае наличия у Участника предложений по внесению изменений в проект Договора, Участник должен представить в составе своего Предложения данный протокол разногласий. В подготовленном протоколе разногласий Участник должен четко разделить обязательные и желательные для него условия Договора. «Обязательными» здесь считаются предложения и условия, в случае непринятия которых он откажется подписать Договор. «Желательными» здесь считаются предложения по условиям Договора, которые он предлагает на рассмотрение Организатора, но отклонение, которых Организатором не повлечет отказа Участника от подписания Договора в случае признания его Победителем.

Организатор оставляет за собой право рассмотреть и принять перед подписанием Договора предложения и дополнительные (не носящие принципиального характера) изменения к Договору и Спецификации. В случае, если стороны не придут к соглашению об этих изменениях, стороны будут обязаны подписать Договор на условиях, изложенных в настоящей Документации Предложения Победителя.

В любом случае Участник должен иметь в виду что:

если какое-либо из обязательных Договорных предложений и условий, выдвинутых Участником, будет неприемлемо для Организатора, такое Предложение будет отклонено независимо от содержания коммерческого предложения;

б) в любом случае, предоставление Участником протокола разногласий по подготовленному Заказчиком исходному проекту Договора не лишает Участника и Заказчика права обсуждать эти условия и изменять их в процессе преддоговорных переговоров для достижения соглашения в отношении изменения этих условий.

Приложение №6 Форма Ценового предложения.xls - Посмотреть таблицу с даннымиРазъяснение_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Запрос:

Технические характеристики

Разъяснение:

Добрый день.

Внесены уточнения в п.1 Документации.

Запрос котировок 003.doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Запрос котировок в электронной форме №КТ003/24-ОЗК от 19.03.2024.

Заказчик и Организатор ООО «КТЭС»▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Курганская обл., г. Курган, ул. Карбышева, д.31А, проводит конкурентную процедуру открытого запрос котировок в электронной форме, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, и в этой связи приглашает юридических лиц, и индивидуальных предпринимателей (далее — Участники) подавать свои предложения на поставку прокладок и клея для теплообменных аппаратов ООО «КТЭС»: - Посмотреть таблицу с данными

Начальная (максимальная) цена предложения устанавливается в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (Двести тридцать одна тысяча семьсот семьдесят) руб. 00 коп. без НДС.
Превышение начальной (максимальной) цены договора служит основанием для отклонения предложения Участника.

Предлагаемая продукция должна полностью соответствовать требованиям технического задания (п.1 настоящего запроса котировок). Предложение участника, не соответствующее требованиям технического задания служить основанием для отклонения предложения Участника.
Продукция должна быть поставлена в течение 30 календарных дней с момента подписания договора.

Условия оплаты: 100% оплата в течение 9 календарных дней с момента Полного поступления.
Под Полным поступлением Стороны понимают получение Покупателем Товара в полном объеме или отдельной партии Товара, и качестве, прямо предусмотренном Договором, а также получение оригиналов накладных, оригинала счета-фактуры, иных документов на Товар в полном объеме или отдельной партии Товара, прямо предусмотренном Договором. Поставка части Товара от общего объема, если Договором прямо не предусмотрена поставка Товара партиями, не является Полным поступлением.

Особые требования:
5.1 Продукция должна быть новой, изготовленной не ранее чем за 6 месяцев до даты проведения закупки.
5.2 Продукция должна быть изготовлена согласно ГОСТам, ОСТам или ТУ, поставлена с приложением оригиналов документов, подтверждающих качество продукции (паспортов или сертификатов).
5.3 По итогам проведенного запроса котировок Заказчик имеет право изменить количество приобретаемой продукции в зависимости от выделенного финансирования и сложившейся цены, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения количества продукции.
5.4. На всю поставляемую продукцию должна сохраняться гарантия производителя. Гарантия на товар должна составлять не менее 6 месяцев со дня поставки (продажи). Подача предложений с аналогами продукции не допускается.

Продукция должна быть поставлена в течение 30 календарных дней с даты Договора, на условиях, предусмотренных Договором, после его подписания. При контейнерной и автомобильной отгрузке должен быть приложен лист описи отгруженной продукции, подлинный транспортный документ (ж/д накладная) и акт на транспортные расходы (при наличии дополнительных услуг, данные услуги расшифровать).

Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в Приложении № 6 к настоящему запросу котировок, и быть действительным не менее чем 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема предложений, указанным в п.14. Наименование Товара в отгрузочных документах (счет-фактура, универсальный передаточный документ) должно соответствовать наименованию Товара, указанного в ценовом предложении и Договоре.

Предложение и иные документы, направляемые Участником, должны быть подписаны лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Поставщика без доверенности, или надлежащим образом, уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Предложение, в обязательном порядке прикладываются к Предложению Участника. Предложение и иные документы также должны быть скреплены печатью поставщика. Несоблюдение Участником требований, изложенных в настоящем пункте, может служить причиной для отклонения предложения такого Участника.

Участник должен дать письменное согласие на проведение проверки предоставленных документов, благонадёжности и деловой репутации Службой экономической безопасности ООО «КТЭС». Результат проверки предоставленных документов, благонадежности и деловой репутации Участника оформляется заключением СЭБ ООО «КТЭС» и оспариванию не подлежит. В отношении Участника должно быть получено положительное заключение СЭБ ООО «КТЭС». При непредставлении письменного согласия на проведение проверки предоставленных документов, благонадежности и деловой репутации, либо поступлении в ООО «КТЭС» негативной информации в отношении участника по вопросам ненадлежащего исполнения обязательств перед заказчиками по поставке ТМЦ или оказания услуг, ООО «КТЭС» вправе рассмотреть вопрос об отклонении предложения такого участника.

Участник должен представить надлежащим образом оформленные форму 1 («Бухгалтерский баланс») и форму 2 («Отчет о прибылях и убытках») бухгалтерской отчетности участника запроса котировок за последний отчетный год. Непредставление участником указанных документов может служить причиной для отклонения предложения такого участника.

Стоимость продукции рассчитывается с учетом транспортных расходов, затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Место поставки: склад грузополучателя. Условия поставки: DDP – доставка Товара до склада Покупателя по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г.Курган, ул. Перова, д.8А, стр.1, расходы по перевозке, таможенные формальности, необходимые для вывоза и ввоза Товара, несет Поставщик.

Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях.

В случае Вашей заинтересованности в поставке указанной продукции, прошу предоставить предложение на поставку до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(местного времени)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(МСК) 28.03.2024 г. (дата и время окончания принятия предложений).

Предложения подаются на электронной торговой площадке (ООО «РТС-тендер» – https://www.rts-tender.ru), в соответствии с Регламентом указанной электронной торговой площадки.

Несоблюдение сроков и формы подачи предложений на поставку, установленных в пунктах 14, 15 может являться основанием для оставления предложения и документов без рассмотрения по существу и последующим отклонением предложения.

Участник может подать только одно Предложение. В противном случае, факт подачи нескольких предложений на один лот, может служить основанием для отклонения всех предложений такого Участника.

Участник может подать Предложение на любой лот, любые несколько лотов или все лоты по собственному выбору.

Не допускается подача Предложения на часть лота по отдельным его позициям, или на часть объема лота.

Контактные лица:
По техническим вопросам:
Боровинских Виктор Николаевич, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
По вопросам проведения запроса котировок:
Суставова Светлана Александровна, тел. +7 (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Заказчик в срок до 05.04.2024 г. (предварительно) определит Победителя. Критериями для определения Победителя являются: наименьшая цена предложения при условии соответствия самого предложения и предлагаемой продукции условиям настоящего запроса котировок, соответствие договорных условий предложенных в Приложении №2 к настоящей документации.

При необходимости Заказчик имеет право внести изменения в настоящий запрос котировок, а так же продлить срок приема Предложений, установленный в пункте 14.

Данная процедура запрос котировок не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запрос котировок также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запрос котировок не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

Критерием оценки предложений является «цена договора». Оценка производится без учета сумм НДС.

Оценка и сопоставление заявок осуществляется с учетом требований Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 925 о приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами:

Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона или иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на «шаг», установленный в документации о закупке, в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.

В документации может быть установлена начальная (максимальная) цена единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки.

Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 постановления правительства №925 от 16.09.2016 г., цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с подпунктом «в» пункта 5, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.

Участник закупки в заявке на участие в закупке (соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) указывает наименование страны происхождения поставляемых товаров.

Участник закупки несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товаров, указанного в заявке на участие в закупке.

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам производится на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц)».

При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства №925 от 16.09.2016 не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

Организатор запроса предложений имеет право отказаться от проведения запроса котировок в любой момент до окончания срока подачи заявок без каких-либо для себя последствий, не неся никакой ответственности перед Участниками запроса предложений или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Организатор запроса котировок после подписания протокола о результатах в соответствии с требованиями 223-ФЗ публикует данный протокол на электронной торговой площадке (ООО «РТС-тендер» – https://www.rts-tender.ru) и на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц http://zakupki.gov.ru/223/(далее Единая Информационная Система, ЕИС)

Победитель запроса котировок не вправе отказаться от заключения Договора с Организатором на условиях поданного Победителем Предложения (оферты), при этом Организатор оставляет за собой право отказаться от проведения процедуры закупки и заключения Договора с Победителем в любое время, не неся никакой ответственности перед Участниками и Победителем запроса котировок или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Организатор запроса котировок имеет право отказаться от заключения договора по следующим основаниям:
- возникновение обстоятельств непреодолимой силы, подтверждённых соответствующим документом и влияющих на целесообразность заключения и/или исполнения договора;
- непредвиденное изменение потребности в продукции, в том числе изменение производственных и иных программ, изменение проектной документации, изменение условий договора с головным заказчиком, во исполнение которого проводилась закупка;
- отсутствие финансирования;
- необходимость исполнения предписания контролирующих органов и/или вступившего в законную силу судебного акта;
- наличия существенных ошибок, допущенных при подготовке извещения о закупке и/или документации о закупке, включая проект договора, препятствующих исполнению договора и удовлетворению потребностей заказчика;
- изменение норм законодательства, регулирующих порядок исполнения договора и/или обосновывающих потребность в продукции.
Информация об отказе от заключения договора должна быть размещена в ЕИС не позднее чем через три дня после принятия такого решения.

В случае если Победитель запроса котировок откажется от подписания Договора на условиях, определяемых в соответствии с Приложением №2 (проект Договора), то он утрачивает статус Победителя, а Организатор запроса котировок имеет права выбрать иного Победителя из числа остальных действующих предложений.

Организатор закупки вправе внести изменения в извещение о запросе котировок и закупочную документацию. Все изменения так же размещаются на электронной торговой площадке (ООО «РТС-тендер» – https://www.rts-tender.ru) и на Официальном сайте ЕИС. Участники, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в настоящую документацию. Организатор не несет ответственности в случае, если участник не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию, размещенными надлежащим образом.

Предложения и жалобы по проведению закупочной процедуры принимаются по e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Приложения:

- Приложение № 1 - Предложение на поставку продукции;

-Приложение № 2 – Проект Договора поставки (редакция проекта Договора ООО «КТЭС» остается неизменной. В случае наличия у Участника предложений по внесению изменений в проект Договора, Участник запроса котировок должен представить в составе своего Предложения Протокол разногласий (Приложение № 5). В случае, если условия Протокола разногласий будут неприемлемыми для Заказчика, Предложение данного участника может быть отклонено);

- Приложение № 3 - Анкета Участника запроса котировок;

- Приложение № 4 - Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных Договоров;

- Приложение № 6 – Форма ценового предложения. (Форма должна быть подана в формате Excel и Рdf). В формате Рdf должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника запроса котировок без доверенности, или надлежащим образом, уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае доверенность прикладывается к Предложению.

Данные приложения, а также документы, указанные в пп. 8-10 настоящей документации, обязательны к заполнению и должны быть представлены в составе предложения Участника в соответствующей части. Непредставление данных форм может явиться причиной для отклонения предложения Участника.

Приложение №1 Форма Технического предложения.xls - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение №2 Проект договора поставки.docx

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

г. Курган «_____»_______ 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Курганские теплоэнергетические системы», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Криницына Михаила Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора (директора) ___________________________, действующего на основании _________, с другой стороны,

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) на основании конкурентных процедур, проведенных в соответствии с нормами Федерального закона от "18" июля 2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Положением о порядке проведения закупок товаров ООО "КТЭС" (Протокол №________ от __.___.2024г.), о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Поставщик обязуется поставить следующий Товар:

- Посмотреть таблицу с данными

ФОРМЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

Форма оплаты: оплата в течение 9 календарных дней с момента Полного поступления.

Оплата Товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Обязанность Покупателя по оплате считается выполненной в момент списания денежных средств с расчётного счёта Покупателя на расчётный счёт Поставщика.

Поставщик обязан выставить Покупателю счёт-фактуру, соответствующий положениям ст. 169 НК РФ, или универсальный передаточный документ, соответствующий положениям письма ФНС России от 21.10.2013 г. № ММВ-20-3/96@ «Об отсутствии налоговых рисков при применении налогоплательщиками первичного документа, составленного на основе формы счета-фактуры», не позднее 5 календарных дней после поставки Товара.

СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

Поставка Товара осуществляется железнодорожным, автомобильным транспортом или на иных условиях, согласованных Сторонами. Датой отгрузки считается дата на штемпеле станции отправителя в ж.д. накладной, при вывозе автотранспортом на товарной накладной или в универсальном передаточном документе. Указание в товаросопроводительных документах производителя (изготовителя), ГОСТ, ОСТ, ТУ, номера партии, серии товара является обязательным. В ином случае Стороны договорились считать товаросопроводительные документы отсутствующими.

Поставщик обязуется направлять Покупателю письменное уведомление о дате и времени поставки Товара с указанием данных транспорта и водителя (в случае доставки автомобильным транспортом) и копии отгрузочных документов не менее, чем за 3 (три) дня до предстоящей поставки Товара, а в случае поставки крупногабаритного оборудования и схемы строповки груза не менее, чем за 5 (пять) дней до предстоящей поставки Товара.

• Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента подписания Покупателем определенных Договором документов о получении Товара. До момента перехода права собственности на Товар к Покупателю Поставщик несет риск случайной гибели, повреждения Товара.
• Условия поставки: DDP – доставка Товара до склада Покупателя: Курганская обл., г.Курган, ул.Перова, 8а, стр.1, расходы по перевозке, таможенные формальности, необходимые для вывоза и ввоза Товара, несет Поставщик.

Место исполнения Договора: Курганская обл., г. Курган.

Стороны договорились применять к отношениям по Договору базисные условия поставки, предусмотренные Международными правилами толкования торговых терминов «Инкотермс 2020» в приведенных в них значениях, в части, не противоречащей действующему законодательству РФ и условиям Договора, а также за исключением условий, регулирующих перемещение Товара через государственную границу, оформление таможенных формальностей и уплаты пошлин.

Стороны также договорились, что поскольку Договор не является внешнеэкономической сделкой, его участники не вступают во взаимные таможенные правоотношения и не несут в рамках Договора права и обязанности, вытекающие из требований таможенного законодательства.

• Срок поставки: в течение 30 календарных дней с даты Договора.

КОМПЛЕКТНОСТЬ, КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО

Качество поставляемого по Договору Товара должно соответствовать действующим государственным (отраслевым) стандартам РФ, ТУ либо иным нормативно-техническим документам, указанным в Договоре.

Прием Товара по качеству, комплектности и количеству осуществляется Покупателем в соответствии с:

Договором, дополнительными соглашениями, иными приложениями к Договору.

Инструкциями № П-6 и П-7, утвержденными Постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 г. и 25.04.1966 г. соответственно (в действующей редакции) в части, не противоречащей действующему законодательству, а также в случаях поставки товаров ненадлежащего качества и условиям Договора: по количеству – на основании товаросопроводительных документов (товарно-транспортной накладной, накладной и т.д.), а по качеству – на основании документов, удостоверяющих качество (сертификат соответствия, удостоверения качества и т.д.).

Количество поступившего Товара при приемке должно определяться в тех же единицах измерения, которые указаны в сопроводительных документах и Договоре.

В случае выявления Покупателем при приемке Товара или в течение гарантийного срока недостатков поставленного Товара, делающих невозможным или затрудняющих его использование, Покупатель составляет в произвольной форме Акт о выявленных недостатках с указанием степени их сложности и необходимых сроков их устранения.

В случае выявления при приемке Товара недостачи по количеству Товара Покупателем составляется Акт о недостаче товара, выявленной в ходе его приемки.

Вызов Поставщика для составления Актов о недостаче и несоответствии качества товара обязателен и осуществляется посредством направления уведомления по факсу, а в случае невозможности направления уведомления по факсу, любыми доступными средствами связи, позволяющими зафиксировать направление уведомления.

• В случае неприбытия представителя Поставщика для подписания Актов, указанных в абз.2 п.4.5. Договора, в течение 5 (пяти) дней с момента отправки уведомления от Покупателя, данный Акт, подписанный только Покупателем, направляется Поставщику заказной почтовой корреспонденцией с уведомлением о вручении, при этом срок устранения недостатков, указанный в Акте, считается установленным надлежащим образом.
• Возврат некачественного Товара осуществляется за счет Поставщика. В этом случае Поставщик в течение 5 рабочих дней обязан вернуть Покупателю уплаченную за некачественный Товар денежную сумму.
• Каждый Товар должен сопровождаться паспортом, сертификатом качества и иными документами, подтверждающими качество Товара, которые следуют вместе с Товаром. При нарушении условий настоящего пункта Покупатель вправе не принимать Товар и не производить его оплату.

В таком случае Покупатель не несет ответственность за нарушение сроков оплаты, а Поставщик признается не выполнившим обязательство по поставке Товара до момента устранения условий настоящего пункта.

• Стороны договорились использовать понятие «Полное поступление». Под Полным поступлением Стороны понимают получение Покупателем Товара в полном объеме или отдельной партии Товара, предусмотренной Договором, и качестве, предусмотренном Договором, а также получение оригиналов накладных, оригинала счета-фактуры или универсального передаточного документа, а также иных документов на Товар в полном объеме или отдельной партии Товара, предусмотренной Договором. Договором также могут быть предусмотрены иные условия поставки Товара.
• Стороны допускают отступление (толеранс) от согласованного сторонами объема поставки каждого Товара на ±15%. Данное отступление не расценивается Сторонами как нарушение обязательств со стороны Поставщика. Покупатель в этом случае оплачивает фактическое количество поставленного Товара.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае просрочки Полного поступления Товара на срок, превышающий срок поставки Товара согласно Договора, Покупатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке путем направления уведомления о расторжении Договора. Договор считается расторгнутым с момента получения Поставщиком указанного уведомления. Поставщик обязуется вернуть денежные средства за не поставленный Товар в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента расторжения договора.

Кроме того, Поставщик обязуется выплатить Покупателю неустойку в размере 0,1% от стоимости не поставленного Товара за каждый день просрочки до момента расторжения договора.

• В случае нарушения сроков поставки Товара (недопоставки) Поставщик обязуется выплатить Покупателю неустойку в размере 0,1 % от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.
• В случае поставки некачественного Товара, недостатки которого были выявлены после его приемки, в порядке, предусмотренном п.4.4., Поставщик обязуется выплатить Покупателю неустойку в размере 0,1% от стоимости некачественного Товара за каждый день, начиная с даты приемки Товара Покупателем до момента замены на Товар надлежащего качества или до возврата денежных средств за него.
• В случае если Покупатель понес дополнительные расходы за сверхнормативный простой транспортных средств под погрузкой или разгрузкой Товара по вине Поставщика, который не уведомил надлежащим образом Покупателя о времени и дате Поставки Товара в соответствии с п. 3.1 Договора, Поставщик обязуется возместить Покупателю данные расходы в полном объеме.
• Поставщик несет ответственность за ущерб, возникший у Покупателя, в случае если Товар является охраняемым результатом интеллектуальной деятельности третьих лиц, защищаемым в установленном законом порядке, о чем Покупатель не был извещен Поставщиком при заключении Договора.
• В случае нарушения сроков оплаты Товара Покупатель по требованию Поставщика обязуется выплатить неустойку в размере 0, 1 % от стоимости неоплаченного Товара.
• В случае, если количество поставленного Товара не соответствует Договору, о чем составлен Акт, указанный в п. 4.5 Договора, Стороны договорились считать такую поставку Товара неисполненной в срок и применять ответственность за нарушение срока поставки, предусмотренную п.5.2. Договора.
• Во всех случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Покупатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. При этом в случае, если после расторжения Договора в связи неисполнением либо ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Покупатель приобрел у третьего лица аналогичную Продукцию, вне зависимости от количества (объема) по более высокой цене поставки взамен предусмотренной Договором, Поставщик обязан возместить Покупателю убытки в виде разницы между установленной в Договоре ценой и ценой по совершенной взамен него сделке, сверх неустойки, установленной законом и настоящим договором.
• Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если это явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнение, пожар, землетрясение, война или военные действия, которые начались после заключения договора, а также действий Правительства РФ, если эти обстоятельства и действия непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по Договору. Если указанные обстоятельства непосредственно влияют на выполнение обязательств в период исполнения Договора, срок выполнения Сторонами своих обязательств может быть продлен на время действия обстоятельств непреодолимой силы.

Сторона, для которой исполнение своих обязательств становится невозможным, должна немедленно направить уведомление другой Стороне, в котором в письменной форме сообщить о возникновении, предположительном сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. Факты, изложенные в сообщении, должны быть подтверждены свидетельством компетентного органа. В том случае, если такое уведомление не было направлено или направлено не вовремя, Стороны имеют право рассматривать вышеуказанные обстоятельства как причину, не препятствующую выполнению другой Стороной принятых на себя обязательств.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Договор вступает в действие с момента его заключения и действует до исполнения.

Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

Уступка прав требований по Договору без письменного согласия Сторон не допускается.

Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами по Договору, разрешаются Арбитражным судом по месту исполнения Договора.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение №3 Анкета Участника.doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение 3 от «____»_____________ г. №__________

Анкета Участника запроса котировок

Наименование и адрес Участника запроса котировок: _________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

__________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) (подпись, М.П.)

Приложение №4 Справка о выполнении аналогичных договоров.doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение 4 от «____»_____________ г. №__________

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

Наименование и адрес Участника запроса котировок: _________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

__________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) (подпись, М.П.)

Приложение №5 Протокол разногласий к проекту Договора.docx

Приложение №2

Протокол разногласий к проекту Договора

«Обязательные» условия Договора

- Посмотреть таблицу с данными

«Желательные» условия Договора

- Посмотреть таблицу с данными

Инструкции по заполнению Протокола разногласий по проекту Договора

Данная форма заполняется как в случае наличия у Участника требований или предложений по изменению проекта Договора, так и в случае отсутствия таких требований или предложений; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Согласны с предложенным проектом Договора».

В случае наличия у Участника предложений по внесению изменений в проект Договора, Участник должен представить в составе своего Предложения данный протокол разногласий. В подготовленном протоколе разногласий Участник должен четко разделить обязательные и желательные для него условия Договора. «Обязательными» здесь считаются предложения и условия, в случае непринятия которых он откажется подписать Договор. «Желательными» здесь считаются предложения по условиям Договора, которые он предлагает на рассмотрение Организатора, но отклонение, которых Организатором не повлечет отказа Участника от подписания Договора в случае признания его Победителем.

Организатор оставляет за собой право рассмотреть и принять перед подписанием Договора предложения и дополнительные (не носящие принципиального характера) изменения к Договору и Спецификации. В случае, если стороны не придут к соглашению об этих изменениях, стороны будут обязаны подписать Договор на условиях, изложенных в настоящей Документации Предложения Победителя.

В любом случае Участник должен иметь в виду что:

если какое-либо из обязательных Договорных предложений и условий, выдвинутых Участником, будет неприемлемо для Организатора, такое Предложение будет отклонено независимо от содержания коммерческого предложения;

б) в любом случае, предоставление Участником протокола разногласий по подготовленному Заказчиком исходному проекту Договора не лишает Участника и Заказчика права обсуждать эти условия и изменять их в процессе преддоговорных переговоров для достижения соглашения в отношении изменения этих условий.

Приложение №6 Форма Ценового предложения.xls - Посмотреть таблицу с данными