Тендер - Поставка профессиональной химии для прачечной АО Санаторий «Красноусольск» №299872464

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть64 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Приволжский федеральный округ, Башкортостан Респ Место поставки (адрес):453051, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, м.р-н. ГАФУРИЙСКИЙ, КРАСНОУСОЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, С КУРОРТА, УЛ ЮБИЛЕЙНАЯ, Д. 10
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 27.05.2025 по 28.05.2025Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется !_Приложение_№3_к_извещению._Обоснование_НМЦД - Посмотреть таблицу с данными!_Извещение_для_электронного_магазина - Посмотреть таблицу с данными

Информацией и документами, подтверждающими страну происхождения товара в части вышеприведенных мер, является:

- Посмотреть таблицу с данными

(2) Минимальная обязательная доля закупок товаров российского происхождения, определенна в процентном отношении к объему закупок соответствующих товаров (в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), осуществленных заказчиком в отчетном году, устанавливается согласно перечня № 3 ПП РФ от 23.12.2024 № 1875.

Информацией и документами, подтверждающими страну происхождения товара в части вышеприведенных мер, является:

- Посмотреть таблицу с данными

Установлено в части ОКПД2 [17.12]

16. Дата начала и дата окончания срока проведения процедуры:

Заявки принимаются с даты публикации процедуры и до «28» мая 2025 г. до 12:15 по местному времени Заказчика.

Заявки по переторжке – не предусмотрено.

17. Рассмотрение и оценка заявок

Открытие доступа к заявкам состоится в 12:15 по местному времени Заказчика «28» мая 2025 г. Открытие доступа к заявкам на участие в закупке в электронной форме происходит на ЭТП и обеспечивается оператором ЭТП в соответствии с правилами работы ЭТП.

Подведение итогов - «28 » мая 2025 г.

Заказчик, после открытия доступа к предварительным предложениям, подобранных автоматизированным способом оператором электронной площадки либо сформированных на опубликованное извещение Заказчика среди поставщиков (подрядчиков, исполнителей), разместивших в электронном магазине свои предложения, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении, направляет (при необходимости) дополнительный запрос об уточнении данных о поставке товара (выполнении работ, оказании услуг), запрашивании документов, определенных условиями закупки и оценивает заявки.

Поставщик (подрядчик, исполнитель), получивший запрос Заказчика об уточнении данных о поставке товара (выполнении работ, оказании услуг) (дополнительный запрос), в срок, установленный Заказчиком в таком запросе, вправе сформировать уточненные данные о поставке товара (выполнении работ, оказании услуг). По окончании срока предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) уточненных данных, дополнительный запрос аннулируется и уточненные данные от поставщика (подрядчика, исполнителя) не принимаются.

Победителем закупки признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о закупке, и содержит наиболее низкую цену договора и лучшие условия закупки (если предусмотрено п. 7 извещения).

При предложении наиболее низкой цены договора (цены единицы товара, услуги, работы)/наибольшей предпочтительности по не стоимостным критериям (если предусмотрено условиями закупки) несколькими участниками закупки победителем признаётся участник закупки, заявка которого поступила ранее заявок других участников.

По результатам рассмотрения предварительных предложений Заказчик самостоятельно выбирает поставщика (подрядчика, исполнителя), чье предложение в большей степени соответствует требованиям извещения, после чего формирует предварительный заказ и направляет его данному поставщику (подрядчику, исполнителю) на подтверждение для формирования проекта договора или направляет проект договора на подписание поставщику (подрядчику, исполнителю), минуя формирование предварительного заказа.

С момента направления предварительного заказа/проекта договора Заказчиком поставщик (подрядчик, исполнитель) принимает одно из следующих решений: подтверждает предварительный заказ/проекта договора либо отклоняет его. Заказчик вправе при получении оформленного и подтвержденного заказа/проекта договора от поставщика (подрядчика, исполнителя) подтвердить его посредством функционала электронного магазина или отклонить подтверждение заказа/проекта договора без указания причин отклонения. При отклонении заказа/проекта договора Заказчик не несет ответственности перед поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Заказчик не рассматривает и отклоняет заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении, или предложенная в заявках цена договора превышает максимальную цену/показатели по не стоимостным критериям, указанным в извещении о проведении процедуры (при наличии максимальных или минимальных показателей) либо отсутствие по ним состязательности (а именно не были представлены сведения и документы, необходимые для конкурирования с другими потенциальными участниками закупки по критериям оценки, установленным извещением и соответствующим указанным критериям), либо участник закупки не соответствует предъявляемым к участникам в соответствии с извещением.

Заказчик может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности в заявке, которые существенно не влияют на ее содержание и дальнейшую оценку (при соблюдении равенства всех участников) и не оказывают воздействия на рейтинг какого-либо из участников при рассмотрении и оценке заявок.

Заказчик вправе допустить участника к участию в закупке в случае, если участник или его заявка не соответствуют требованиям извещения, но выявленные недостатки носят формальный характер и не влияют на содержание и условия заявки на участие в закупке, а также на условия исполнения договора и не влекут рисков неисполнения обязательств, принятых таким участником в соответствии с его заявкой.

Если имеются расхождения в цене предлагаемых участником товаров, работ, услуг, указанной в техническом предложении участника и указанной на ЭТП, то к рассмотрению принимается цена, указанная в техническом предложении участника.

Результат закупки оформляется протоколом проведения закупки, содержащим принятое решение по итогам рассмотрения и подведения итогов.

Закупка у единственного поставщика по принципу электронного магазина признается несостоявшейся в следующих случаях:

- если в базе электронного магазина отсутствуют предварительные предложения участников, соответствующие потребностям заказчика, указанным в извещении;

- если по окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана только одна такая заявка;

- если единственный участник не соответствует установленным требованиям в извещении о проведении закупки или представил недостоверные сведения;

- при уклонении участников, с которыми должен быть заключен договор по результатам закупки.

Заказчик оставляет за собой право в любое время отказаться от продолжения проведения данной процедуры, изменить условия ее проведения, разделить объем, внести изменения в настоящее извещение, проект Договора, а также отказаться от заключения договора с Участником, предложение которого признано лучшим по результатам проведения процедуры.

В случае внесения изменений в извещение срок подачи заявок будет продлен так, чтобы с момента внесения изменений до истечения срока подачи заявок этот срок составлял не менее чем 24 (двадцать четыре) часа.

В случае, если порядок осуществления закупки с использованием электронного магазина не соответствует порядку проведения такой закупки, предусмотренному регламентом, утвержденным оператором электронного магазина, применяется порядок, предусмотренный таким регламентом, в части, не противоречащей Закону № 223-ФЗ и Положению об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 г. № 1352.

18. Применение национального режима (информация о запрете или об ограничении закупок товаров (работ, услуг), в случае, если такие запрет, ограничение, преимущество установлены в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона №223-ФЗ в отношении товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки)

- Посмотреть таблицу с данными

19. Заключение договора

При заключении договора Заказчик включает условия, предложенные победителем в заявке на участие в закупке, в проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения, и направляет проект договора победителю закупочной процедуры для дальнейшего подписания. Договор по результатам закупки заключается с использованием программно-аппаратных средств ЭТП и должен быть подписан электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени участника такой закупки и Заказчика соответственно. Допустимо по согласованию с Заказчиком предложение проекта Договора в редакции поставщика (подрядчик, исполнитель), определенного победителем по результатам закупки.

Срок заключения договора при осуществлении неконкурентной закупки, участниками которой могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет не более 20 дней со дня принятия заказчиком решения о заключении такого договора, при этом плановая (максимальная) дата заключения договора – «____» мая 2025 года.

Заказчик формирует проект договора с использованием функционала электронного магазина и направляет его на подписание поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Определенный по результатам закупки поставщик (подрядчик, исполнитель) должен подписать проект договора в течении 5 (пяти) дней вместе с документом, подтверждающим предоставление обеспечения исполнения договора, если данное требование установлено в извещении о закупке.

В случае, если участник закупки не направит Заказчику подписанный проект договора в установленный для него срок для подписания договора и в порядке, установленном регламентом, утвержденным оператором электронного магазина, а также обеспечение исполнения договора, в случае, если Заказчиком было установлено такое требование, закупка признается несостоявшейся, при этом Заказчик вправе провести новую закупку, изменив условия исполнения договора (при необходимости).

Участник должен согласиться с предложенным проектом договора. Наличие в составе Протокола разногласий к проекту Договора рассматривается как отказ участника от предложенных условий заключения Договора, за исключением случаев наличия замечаний, касающихся внутренних противоречий в тексте проекта договора, возникших по вине Заказчика.

Участник должен согласиться с предложенными условиями оплаты за Товар (работу, услугу). Изменение условий оплаты рассматривается как отказ участника от предложенных условий.

20. Применение национального режима при исполнении договора

- Посмотреть таблицу с данными

21. Требования к участнику закупки:

1. Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации, в отношении участника не должно быть принято арбитражным судом решения о признании участника закупки банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях; в отношении участника не должно быть сведений в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьёй 5 Федерального закона 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которых применяются специальные экономические меры (или к организациям, находящимся под контролем указанных лиц) в виде запрета на совершение сделок в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе к лицам, включенным в перечень юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 11 мая 2022 г. № 851 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. № 252»; не должен являться иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

2. У участника закупки не должно быть просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды.

3. Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в отношении лиц, осуществляющих поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, которые являются предметом закупки (членство в СРО, наличие лицензий и т.п., если применимо к предмету закупки) – не установлено.

22. Перечень документов, необходимых к предоставлению в составе заявки участниками закупки:

Для юридических лиц:

1) выписку из ЕГРЮЛ не старше 6 месяцев;

2) реквизиты на фирменном бланке / карточка предприятия с подписью и печатью;

3) приказ на директора / доверенность на лицо, имеющее право подписи;

4) свидетельства ИНН/КПП и ОГРН;

5) устав.

Для индивидуальных предпринимателей:

1) выписку из ЕГРИП не старше 6 месяцев;

2) реквизиты на фирменном бланке / карточка предприятия с подписью и печатью;

3) приказ на директора / доверенность на лицо, имеющее право подписи;

4) свидетельства ИНН/КПП и ОГРН.

Для иных физических лиц:

1) копия документа, удостоверяющего личность. Для граждан Российской Федерации - копию общегражданского паспорта Российской Федерации (разворот 2-3 страницы и страница с отметкой о регистрации).

Для всех участников закупки:

1. Заявка, содержащая конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным извещением о закупке, наименование страны происхождения товара (если предметом закупки является поставка товара либо при выполнении работы или оказания услуги, поставляется товар), информация и документы, определенные в соответствии с пунктом 15(1) извещения о закупке и иных сведений, определенных п.п. 7, 14 извещения (если предусмотрено)/согласие участника закупки на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении закупки и не подлежащих изменению по результатам проведения закупки (согласие участника закупки дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки в случае, если это предусмотрено функционалом электронной площадки либо в произвольной форме).

2. Документы (их копии), подтверждающие соответствие участника закупки требованиям установленным законодательством к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (членство в СРО, наличие лицензий и т.п.) – не установлено;

3. Выписка из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства с сайта https://rmsp.nalog.ru/ (с ЭЦП ФНС, без заверения) (если участник относится к субъектам малого либо среднего предпринимательства). Отсутствие в заявке данного документа не является основанием для отклонения заявки.

4. Документы (их копии), подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае, если требования к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких документов предусмотрен извещением о закупке (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений, свидетельств и т. п.). При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром – не установлено;

5. Документы (их копии), представляемые для оценки заявки на участие в закупке по критериям такой оценки, установленным в извещении. Отсутствие указанных документов в составе заявки на участие в закупке не является основанием для отклонения такой заявки – не установлено;

6. Заявка на участие в закупке также может содержать любые иные сведения и документы (в том числе призванные уточнить и конкретизировать другие сведения и документы), предоставление которых не является обязательным в соответствии с требованиями извещения о закупке.

К настоящему извещению прилагаются:

- Приложение № 1 Описание предмета закупки (техническое задание);

- Приложение № 2 «Форма заявки»;

- Приложение № 3 «Обоснование НМЦД, максимального значения цены договора, цены единицы товара/работы/услуги»;

- Приложение № 4 «Проект договора».

Приложение № 1 к извещению

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Прилагается отдельным файлом

Приложение № 2 к извещению

Форма заявки

Дата, исх. номер в АО Санаторий «Красноусольск»

(наименование заказчика)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку профессиональной химии для прачечной АО Санаторий «Красноусольск».

1. Изучив извещение о закупке в электронной форме № _____________________ от «___» ____ 2025 г. на право заключения вышеупомянутого договора, а также применимые к данной закупке законодательство и нормативные правовые акты Российской Федерации, _________________________________ (полное наименование участника) в лице ____________________________ (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица), действующего на основании _____________, сообщает о согласии участвовать в закупке в электронной форме на условиях, установленных в извещении о проведении процедуры в электронной форме, и направляет настоящую заявку.

К заключению договора в случае победы готовы.

2. Настоящей заявкой мы выражаем своё согласие поставить товар/оказать услуги/выполнить работы в точном соответствии с условиями, указанными в извещении и проекте договора, по цене:

рублей, НДС/НДС не облагается на основании __________ (нужное подчеркнуть).

- Посмотреть таблицу с данными

Значение в столбце 6 в каждой строке должно быть вычислено исключительно путём умножения

значения в столбце 4 на значение в столбце 5. Какое-либо округление не допускается.

Значение в строке «Итого» должно строго равняться предложенной цене договора.

3. Мы подтверждаем, что качество поставляемого нами товара/ оказываемой услуги/выполняемой работы соответствует требованиям действующих ГОСТов и другой нормативно-технической документации, удостоверяется соответствующими документами на русском языке согласно требованиям действующего законодательства, подтверждающими качество и безопасность, которые предоставляются вместе с товаром, в т.ч. поставляемого товара при выполнении работы или оказания услуги).

4. Мы подтверждаем, что в отношении нас не проводится процедура ликвидации, арбитражным судом не принято решения о признании нас банкротом и об открытии в отношении нас конкурсного производства, наша деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьёй 5 Федерального закона 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; не применяются специальные экономические меры (или к организациям, находящимся под контролем указанных лиц) в виде запрета на совершение сделок в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе к лицам, включенным в перечень юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 11 мая 2022 г. № 851 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. № 252»; не являемся иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

5. Мы подтверждаем, что у нас не имеется просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды.

6. Мы подтверждаем, что соответствуем требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в отношении лиц, осуществляющих поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, которые являются предметом закупки (членство в СРО, наличие лицензий и т.п., если применимо к предмету закупки) – не установлено.

Ф.И.О. (полностью) руководителя, директора (для юридических лиц) (с указанием должности):

Документ, на основании которого действует руководитель (директор), его реквизиты:

Реквизиты для договора:

Наименование

Юридический, фактический, почтовый адрес:

ИНН

КПП

Р/с

Банк

БИК

К/с

Тел.:

Ф.И.О. (полностью) контактного лица, телефон: ____________________________________

Адрес электронной почты: _________________________@_____________________________

_______________________________________ __________________

(должность, И. О. Фамилия) (подпись)

М.П.

Приложение № 3 к извещению

«ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА, МАКСИМАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРА, ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ ТОВАРА/РАБОТЫ/УСЛУГИ, ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ ПРЕДМЕТОМ ЗАКУПКИ»

* Прилагается отдельным файлом

Приложение № 4 к извещению

Проект договора

* Прилагается отдельным файлом

!_Приложение_№4_к_извещению._Проект_договора

Приложение № 4 к извещению

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ЭМ-9

(ПРОЕКТ)

с. Курорта «___» __________ 2025 года

Акционерное общество Санаторий «Красноусольск» (далее – АО Санаторий «Красноусольск»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Бадретдинова Рамиля Рафаиловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________, действующего на основании___________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола _________ от «___» ______ _____ г. № _______, с соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ), заключили настоящий договор поставки (далее – Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Поставщик обязуется поставить Заказчику профессиональную химию для прачечной (далее – Товар) на условиях, предусмотренных Договором, при этом ассортимент Товара, цена Товара (единицы Товара), наименование и количество поставляемого Товара, а также описание и характеристики Товара определены в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), которая является неотъемлемой частью Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар надлежащего качества в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

Поставщик также обязуется предоставить следующие сопутствующие услуги, связанные с поставкой товара (далее – сопутствующие услуги):

- услуги по доставке Товара Заказчику по адресу, указанному в пункте 3.1 настоящего Договора;

- услуги по разгрузке Товара в месте поставки.

1.3. Отгрузка товара производится силами Поставщика за его счет в месте нахождения Заказчика по адресу: АО Санаторий «Красноусольск», Российская федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Башкортостан, Гафурийский район, с. Курорта (склад, помещение).

1.4. Поставщик гарантирует, что на дату поставки Товар принадлежит ему на законных основаниях, не состоит под арестом, не находится в залоге, не является предметом обязательств перед третьими лицами и не обременен иным образом, а в случае поставки товара импортного производства он должен быть растаможен, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товара или любой их части в Российской Федерации.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

Стоимость единицы Товара и общая стоимость Товара (Цена Договора) согласованы Сторонами в Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

Стоимость Товара (Цена Договора) составляет _________ (___________) рублей, в том числе НДС __________/ НДС не облагается.

2.2. Цена Договора включает в себя все расходы и издержки Поставщика, связанные с исполнением Договора (в том числе транспортные расходы, расходы на погрузку, доставку, разгрузку, подъем и занос Товара в помещение Заказчика (независимо от этажа и наличия лифтов), сопутствующие услуги, а также все применимые налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Неучтенные затраты Поставщика по настоящему Договору, связанные с исполнением Договора, но не включенные в предлагаемую цену Договора, не подлежат оплате Заказчика.

2.3. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных условиями настоящего Договора и действующим законодательством.

2.4. Оплата за поставленный Товар производится Заказчиком в безналичном порядке в срок не более 7 (семи) рабочих дней путем перечисления денежных средств на счет Поставщика, указанный в разделе 12 Договора со дня поставки Товара и подписания Заказчиком оформленных в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и представленных Поставщиком счета/счета-фактуры и/или товарной (товарно-транспортной) накладной/акта приема-передачи Товара, а также при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара.

Ссылка на номер и дату Договора в указанных документах (сопроводительные документы на Товар, счет на оплату) обязательна.

2.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору Заказчик вправе произвести оплату за вычетом неустоек (пеней, штрафов), начисленных Поставщику в соответствии с условиями Договора.

• Заказчик вправе приостановить проведение расчетов по Договору, если в ходе приемки Товара по качеству в соответствии с пунктом 3.10 Договора будут обнаружены отступления от условий Договора или иные недостатки (дефекты) Товара. В указанных случаях расчет может производиться после устранения Поставщиком всех недостатков (дефектов) либо после привлечения Заказчиком третьих лиц для устранения недостатков (дефектов) с возмещением расходов на их устранение за счет Поставщика, если Поставщиком недостатки (дефекты) не будут устранены в установленный для этого срок.
• Возможно уменьшение суммы, подлежащей уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
• Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного/лицевого счета Заказчика в банке. Валюта расчетов по Договору – российский рубль. Источник финансирования: за счет собственных средств.

ПОРЯДОК, СРОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

3.1. Поставка товара осуществляется отдельными партиями (всего объема товара) посредством принятия Поставщиком заявки Заказчика к исполнению по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего Договора. Общий срок поставки Товара составляет: в течение 6 (шести) месяцев с даты заключения договора.

Заказчик не обязан обеспечивать выборку всего объема Товара (подачу заявок) на общую максимальную стоимость Товара по Договору. Соответственно, Заказчик не несёт никакой ответственности за выборку объема Товара (подачу заявок) на сумму меньше, чем общая максимальная стоимость Товара по Договору.

3.2. Заявка Заказчика должна содержать сведения о наименовании, количестве, ассортименте товара.

Заявка Заказчика доводится до сведения Поставщика посредством факсимильной связи и (или) электронной связи, указанных в разделе 12 Договора. Моментом получения Заявки на электронный адрес ее получателя, является получение отправителем Заявки на электронный адрес уведомления о доставке электронного письма с вложенной Заявкой получателю.

Заявки, передаваемые посредством факсимильной или электронной связи, принимаются как имеющие юридическую силу наряду с оригиналами.

3.3. Товар, согласованный Сторонами по наименованию, количеству, ассортименту, должен быть доставлен и передан Заказчику в течение 2 (двух) дней, следующих за днем поступления заявки Заказчика с понедельника по пятницу с 09:00 часов до 16:00 часов, перерыв с 13:00 до 14:00 часов местного времени Заказчика.

Сопутствующие услуги выполняются в общие сроки, установленные для поставки Товара.

Поставщик обязан уведомить Заказчика о дате и времени поставки Товара не позднее 1 (одного) рабочего дня до момента его поставки.

3.4. Доставка Товара осуществляется Поставщиком собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Разгрузка и размещение Товара в местах хранения Заказчика осуществляются силами Поставщика.

3.5. Датой поставки Товара считается дата передачи Товара (всего объема товара) Заказчику и подписания Сторонами сопроводительных документов на Товар (товарной накладной ТОРГ-12 или универсального передаточного документа УПД). С даты поставки Поставщик считается исполнившим свою обязанность по поставке Товара (всего объема товара) Заказчику.

3.6. Одновременно с поставленным Товаром и сопроводительными документами (товарная накладная ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ УПД) Поставщик передает Заказчику иные документы в виде оригиналов или (по требованию Заказчика) нотариально заверенных копий с переводом на русский язык:

3.6.1. Сертификат соответствия или декларацию о соответствии (если применимо);

3.6.2. Документы, подтверждающие страну происхождения Товара (декларацию о происхождении Товара/сертификат о происхождении Товара);

3.6.3. Таможенную декларацию (копия) (при необходимости);

3.6.4. Прочие документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации к поставке товаров данного вида.

В целях оперативной проверки и согласования объемов поставленного Товара, копии всех перечисленных документов могут быть направлены Поставщиком Заказчику при помощи средств электронной связи по адресам, указанным в разделе 12 Договора либо с использованием электронного документооборота, согласно раздела 10 Договора.

3.7. Заказчик на месте поставки осуществляет приемку и проверку Товара на соответствие Спецификации (Приложение № 1 к Договору), а также по количеству, наличию и правильности оформления сопроводительных документов, наличию или отсутствию внешних повреждений Товара и целостности упаковки. Прием Товара по качеству и комплектности осуществляется в строгом соответствии техническим характеристикам, изложенным в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), а также при соблюдении всех условий настоящего Договора и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Заказчик вправе отказать Поставщику в приеме товара или его части в момент поставки в том случае, если:

- товар доставлен вне срока, указанного в пункте 3.3 настоящего Договора;

- товарно-сопроводительные документы не оформлены;

- товарно-сопроводительные документы представлены не в полном объеме;

- товарно-сопроводительные документы оформлены ненадлежащим образом;

- поставка товаров осуществляется с нарушением ассортимента, комплектности или количества;

- нарушена, повреждена или неправильно осуществлена упаковка или маркировка (к повреждениям упаковки также относятся: наличие подтеков, мокрая упаковка, упаковка, имеющая надрывы, помятости, наличие в упаковке звука, характерного для боя товара и др.);

- остаточный срок годности (гарантийный срок) на момент поставки товара менее срока годности (гарантийного срока), установленного в пункте 4.5 Договора.

• Нарушение Поставщиком срока поставки Товара, указанного в пункте 3.3 Договора, является существенным нарушением Договора. В таком случае Заказчик будет вправе отказаться от исполнения Договора, и/или потребовать от Поставщика возмещения убытков и/или уплаты штрафных санкций, предусмотренных Договором.
• Для проверки поставленного Товара в части его соответствия условиям Договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза поставленного Товара может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации). При наличии заключения экспертизы, подтверждающего ненадлежащее качество Товара, в том числе недостоверность сведений о стране происхождения Товара, Поставщик обязуется возместить Заказчику расходы на проведение экспертизы в срок, указанный в соответствующем требовании Заказчика, и заменить Товар ненадлежащего качества.

3.10. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента доставки Товара Поставщиком подписывает товарную (товарно-транспортную) накладную/акт приема-передачи Товара и/или счет/счет-фактуру. После этого Товар считается переданным Поставщиком Заказчику.

3.11. При выявлении несоответствий в поставленном Товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик составляет акт с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения. Заказчик направляет/передает Поставщику уведомление о вызове для подписания двухстороннего акта о выявленных недостатках в течение 2 (двух) рабочих дней со дня обнаружения недостатков. Поставщик обязан явиться для подписания двухстороннего акта о выявленных недостатках в течение 2 (двух) дней со дня получения уведомления направленным любым способом, указанным в пункте 11.6 настоящего договора.

3.12. Поставщик обязан устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения акта, указанного в пункте 3.11 Договора. Выявленные недостатки устраняются Поставщиком за его счет.

3.13. В случае если Поставщик не явится для подписания акта о выявленных недостатках в назначенный срок, если Поставщик откажется подписывать такой акт, то Заказчик составляет акт о выявленных недостатках в одностороннем порядке и в этом случае такой акт считается согласованным Поставщиком. Копия такого акта с требованием устранить недостатки Поставщиком направляется/передается Поставщику.

3.14. Если Поставщик в срок, указанный в Акте о недостатках, не устранит недостатки, Заказчик будет вправе отказаться от исполнения Договора либо поручить исправление недостатков третьему лицу за счет Поставщика, а также потребовать от Поставщика возмещения убытков в полном объеме.

3.15. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами документов, указанных в пункте 3.5 Договора.

3.16. Каждую передачу товара Заказчику в связи с поставкой, допоставкой, заменой товара на товар надлежащего качества, вывоза не качественного Товара сопровождается товарной накладной. Уполномоченное лицо Поставщика должно иметь доверенность на получение товара от Заказчика.

3.17. Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку: «Осторожно», «Верх», «Не кантовать», «Утепленный вагон» (а также другие возможные обозначения, необходимые в зависимости от специфики Товара).

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

• Поставщик гарантирует Заказчику качество и безопасность поставляемого им Товара в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными стандартами и требованиями (в том числе требованиями Технических регламентов, ГОСТ, ТУ, требованиями законодательства Российской Федерации, иными нормативными требованиями предъявляемым к соответствующему классу (виду) Товара, а также всем условиям Договора), а также наличие и соответствие документов, обязательных для данного вида Товаров, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
• Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым (Товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), соответствует требованиям, установленным Договором, и свободно распространяться на территории Российской Федерации. В случае, если Товар произведен не в Российской Федерации, перед поставкой Товар должен пройти все таможенные и иные процедуры, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. Комплект товара в целом, его комплектующие, основные узлы, техническая документация и сопутствующие расходные материалы должны быть от производителя товара, без признаков повреждений и следов вскрытия.

Срок изготовления (выпуска) товара должен быть не ранее 2025 года.

• Прием Товара по качеству и комплектности осуществляется в строгом соответствии со Спецификацией и требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Качество товара подтверждается паспортом, сертификатом, декларацией соответствия в случае, если требование об их наличии предусмотрено действующим законодательством РФ или Договором. Товар должен сопровождаться технической и эксплуатационной документацией (в случаях, установленных законом, иными правовыми актами, заводом–изготовителем) на русском языке.

4.4. Товар должен быть маркирован в соответствии с установленными для данного вида товаров стандартами и техническими условиями, а также требованиями, предъявляемыми к указанным товарам для реализации их в оптовой и розничной торговле на территории РФ.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

Пломбы, гарантийные стикеры, логотипы, прочие наклейки и надписи (при их наличии), размещенные на товаре производителем товара, должны быть устойчивы к случайным повреждениям и воздействию внешних факторов во время всего срока эксплуатации товара.

4.5. Гарантийный срок и гарантии качества на поставляемый товар определяются по документам завода-изготовителя. При этом гарантийный срок на поставляемый Товар не должен быть менее 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной (и/или иных документов о приемке Товара). В течение гарантийного срока Поставщик должен гарантировать исправную и полнофункциональную работу в соответствии с техническим описанием производителя. Гарантия распространяется на комплектующие изделия товара, считается равной гарантийному сроку эксплуатации товара и истекает одновременно с гарантийным сроком эксплуатации товара. Гарантийным случаем считается обнаружение (возникновение) любых недостатков, связанных с материалами или качеством изготовления Товара, который должен соответствовать требованиям предусмотренным настоящим Договором.

В отношении отремонтированного/замененного товара устанавливается новый гарантийный срок с даты приемки Заказчиком отремонтированного/замененного товара (комплектующего, основного узла), составляющий количество дней (месяцев) до окончания первоначального Гарантийного срока плюс количество дней (месяцев) ремонта (простоя до момента устранения неисправности) товара.

В гарантийных случаях все транспортные, таможенные и прочие расходы на восстановление и замену Товара, а также иные, связанные с исполнением гарантийных обязательств, расходы несет Поставщик.

4.7. Замена Товара (гарантийный ремонт) осуществляется по заявке Заказчика, поданной Поставщику способами, указанными в пункте 11.6 настоящего Договора настоящего Договора на территории Заказчика и за счет Поставщика. Срок устранения недостатков – в течение срока, определенного пунктом 3.12 настоящего Договора.

4.8. В случае выявления в течение гарантийного срока, указанного в пункте 4.5 настоящего Договора, недостатков Товара, возникшего по вине Поставщика и/или завода-изготовителя и/или перевозчика, Поставщик обязан в срок, указанный в акте о выявленных недостатках, произвести замену Товара на Товар надлежащего качества и/или устранить недостатки иным способом (на выбор Заказчика). Все расходы, связанные с заменой Товара, устранением недостатков, вывозом товара ненадлежащего качества от Заказчика несет Поставщик.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Санкции и меры ответственности, предусмотренные настоящим Договором, применяются к Стороне только при наличии мотивированного письменного требования другой Стороны.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа составляет 1000 (одну тысячу) рублей.

5.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе направить Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной десятой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

5.6. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных договором. Размер штрафа составляет 1000 (одну тысячу) рублей.

5.7. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан возместить убытки, причиненные заказчику в ходе исполнения договора, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5.8. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заказчик вправе после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и получения отказа (или неполучения в установленный срок ответа) от поставщика (подрядчика, исполнителя) об удовлетворении данных требований удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) одним из следующих способов:

- из денежных средств, перечисленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в качестве обеспечения исполнения договора (обеспечения гарантийных обязательств) и находящихся на счете заказчика (если такая обеспечительная мера предусмотрена условиями Договора);

- из независимой гарантии (если такая обеспечительная мера предусмотрена условиями Договора);

- из оплаты по договору, путем ее уменьшения на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени);

- взыскать неустойку (штраф, пени) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в судебном порядке).

5.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.10. Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты в случае непредоставления либо предоставления не надлежащим образом оформленных документов на оплату и (или) предоставления неполного пакета документов на оплату.

5.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, для Заказчика или Поставщика, не может превышать цену Договора.

5.12. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную сторону от выполнения принятых на себя обязательств по договору.

5.13. В соответствии с п.1 ст. 431.2 ГК РФ Сторона, которая при заключении Договора либо до или после его заключения предоставила другой Стороне недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения Договора, его исполнения или прекращения (в том числе относящихся к предмету Договора, полномочиям на его заключение, регистрационных данных, наличию необходимых лицензий и разрешений, своему финансовому состоянию либо относящихся к третьему лицу), обязана возместить другой Стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений, или уплатить предусмотренную Договором неустойку.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

6.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 (десяти) дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

6.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как коррупционные действия: дача/ получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

7.2. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме.

7.3. В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи.

7.4. Вторая сторона обязана рассмотреть уведомление в течение 10 рабочих дней с даты его получения.

7.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделах настоящего договора действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим договором срок подтверждения, что нарушения не произошли или не произойдут, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы в соответствии с применимым законодательством.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Споры, требования и разногласия, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, а также в связи с причинением вреда в рамках Договора, будут разрешаться Сторонами в обязательном претензионном порядке.

8.2. Претензия должна быть направлена другой Стороне в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

8.3. После принятия Сторонами мер по досудебному урегулированию споров, местом рассмотрения любых споров, прямо или косвенно вытекающих из Договора, является Арбитражный суд по месту нахождения истца.

ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ

И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

• Договор вступает в силу с даты его заключения, а именно с момента подписания Договора Заказчиком на электронной площадке и действует до «31» декабря 2025 г., а в части финансовых обязательств до полного исполнения. Окончание срока действия Договора влечет прекращение обязательств сторон по Договору, за исключением неисполненных обязательств Сторон по Договору.

Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые условия, не предусмотренные договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения. При этом, заключение дополнительных соглашений к договору в соответствии со ст. 452 ГК РФ, ч. 2 ст. 2, ч. 5 ст. 4 Закона № 223-ФЗ допускается в случае, если это не противоречит требованиям положения о закупке Заказчика.

• При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика. за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.

Если договор заключен с российским лицом и установлены запрет, ограничение, преимущество, предусмотренные п. 1 ч. 2 ст. 3.1-4 Закона № 223-ФЗ, не допускается перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, на иностранное лицо (при запрете), не допускается перемена подрядчика (исполнителя), с которым заключен договор, на иностранное лицо, если договор заключен с российским лицом (при ограничении) и допускается перемена подрядчика (исполнителя), если договор заключен с российским лицом исключительно на российское лицо (при преимуществе).

• При исполнении Договора по согласованию заказчика с Поставщиком допускается изменение наименования страны происхождения товара и (или) товарный знак поставляемого товара (используемого материала при выполнении работ, оказании услуг) при его наличии, в случае если качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) нового товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг) не ухудшаются по сравнению с заменяемым товаром (материалом, используемым при выполнении работ, оказании услуг). Если договор предусматривает поставку товара российского происхождения, в отношении которого установлены запрет, ограничение, преимущество, предусмотренные п. 1 ч. 2 ст. 3.1-4 Закона № 223-ФЗ, при исполнении договора не допускается замена такого товара на происходящий из иностранного государства товар (при запрете), не допускается замена такого товара на происходящий из иностранного государства товар, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения (при ограничении), допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения (при преимуществе).
• Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон, по решению суда, либо в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
• Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

9.7. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от заключения или исполнения договора с участником закупки в следующих случаях:

1) по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора

2) в случае установления факта несоответствия участника закупки, поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги требованиям документации закупки или предоставления участником закупки недостоверной информации в составе заявки на участие в закупке, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

3) в случае необходимости исполнения предписаний антимонопольного органа и (или) иного уполномоченного контролирующего органа;

4) в случае изменения законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, издание правовых актов органов государственной власти, влияющих на возможность и/или целесообразность заключения договора;

5) в случае поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленные Заказчиком сроки;

6) в случае поставки некомплектных товаров в случае, если поставщик, получивший уведомление заказчика, в установленный Заказчиком срок не выполнил требования заказчика о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами;

7) в случае неоднократного (два и более) или существенного (более четырнадцати дней) нарушения сроков поставки товаров, указанных в договоре.

9.8. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора.

9.9. Все изменения и дополнения вносятся в Договор в письменной форме по соглашению сторон, либо по решению суда.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Стороны приняли решение об использовании электронного документооборота при обмене юридически значимыми документами и применении электронной подписи при оформлении таких документов.

10.2. Электронный обмен документами будет осуществляться Сторонами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об электронной подписи» № 63-ФЗ от 06.04.2011, применимыми нормативно-правовыми актами Минфина России и ФНС России (в части определения порядка обмена и форматов электронных документов).

10.3. Электронные документы, которыми обмениваются Стороны, должны быть подписаны квалифицированной ЭП, имеющие сертификаты ключа проверки электронной подписи, выданные аккредитованном удостоверяющем центром в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

10.4. Каждая из Сторон обязана обеспечивать в течение всего срока действия Договора действительность сертификата электронной подписи.

10.5. Уполномоченным оператором электронного документооборота:

- Исполнителя является _______ (ИНН _______, ОГРН _______, тел. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, эл. почта _______, сайт _______) (Далее вместе – Уполномоченный оператор ЭДО);

- Заказчика является _______ (ИНН _______).

10.6. Каждая Сторона вправе как сменить Уполномоченного оператора ЭДО, так и использовать несколько Уполномоченных операторов ЭДО одновременно. Каждая Сторона обязуется за 30 (тридцать) календарных дней уведомить другую Сторону при намерении сменить Уполномоченного оператора ЭДО и/или подключить новых Уполномоченных операторов ЭДО.

10.7. Применение ЭДО не ограничивает Стороны в возможности обмена документами, составленными на бумажных носителях и подписанных собственноручными подписями представителей Сторон, при возникновении такой необходимости (например, в случае технического сбоя). Однако одновременное оформление документа на бумажном и электронных носителях не допускается. В случае возникновения ситуации, когда Стороны оформили документ как на бумажном, так и на электронном носителе, юридической силой обладает только документ на электронном носителе.

10.8. Электронные документы направляются и подписываются в сроки, установленные Договором, Регламентом и действующим законодательством Российской Федерации, которыми предусматривается составление таких документов (их аналогов на бумажных носителях).

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Договор заключен в форме электронного документа с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и подписан электронными подписями лиц, имеющими право действовать от имени соответственно Поставщика и Заказчика. После заключения договора каждая из Сторон вправе перенести договор на бумажный носитель.

11.2. К отношениям Сторон по Договору и в связи с ним применяется право Российской Федерации.

11.3. Договор, вся информация и документация, получаемые Сторонами в ходе исполнения Договора, будут считаться конфиденциальными, и Стороны обязуются не разглашать их без согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.4. Все приложения к Договору должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все приложения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями Договора, являются его неотъемлемой частью.

В случае изменения реквизитов Сторон, указанных в разделе 12 Договора, Стороны вправе обменяться соответствующей информацией без заключения дополнительного соглашения к Договору.

11.5. Стороны обязуются уведомлять друг друга о смене банковских и иных реквизитов, указанных в разделе 21 Договора, изменении адреса места нахождения, изменении сведений о лицах, имеющих право действовать от имени Стороны, об иных сведениях и обстоятельствах, которые могут повлиять на исполнение обязательств по Договору, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты изменений. Ответственность за нарушения условий Договора, вызванные ненадлежащим уведомлением, несет Сторона, нарушившая условия настоящего пункта. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении указанной информации, номерами телефонов, факсов, адресами электронной почты, реквизитами банка для осуществления расчетов по Договору будут считаться сведения, указанные в Договоре.

11.6. Любые уведомления, сообщения и документы, направляемые в рамках настоящего Договора, могут быть направлены на указанные в разделе 12 Договора адреса либо на адрес регистрации Стороны, указанный в реквизитах Сторон в графе подписи. Документы, переданные по факсимильной связи, либо электронные документы, также являются действительными для обеих Сторон и могут быть использованы Сторонами в качестве доказательства для защиты своих интересов.

Надлежащим порядком направления претензии признается любой из следующих способов: телеграммой, по телеграфу, по факсу, электронной почте, через почтовую или курьерскую службу, либо доставка в приемную (ресепшн) Стороны по адресам, указанным в Договоре или ЕГРЮЛ.

Претензия считается доставленной, если претензия направлена способом, указанным в настоящем Договоре. Претензия считается доставленной при недобросовестном воспрепятствовании или уклонении от получения отправления, письма, телеграммы, а также блокировки получения электронных сообщений от направляющей Стороны.

11.7. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями следующие приложения:

Приложение 1 – Спецификация.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору № ЭМ-9

от _______________202_ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого на сумму: ___________,____ (сумма прописью) рублей ___ копеек.

В том числе НДС: ___________,____ (сумма прописью) рублей ___ копеек.

- Посмотреть таблицу с данными

*заполняется в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к извещению о закупке) и предложением участника закупки, с которым заключается Договор

!_Приложение_№1_к_извещению._Описание_объекта_закупки

Приложение №1 к извещению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка профессиональной химии для прачечной АО Санаторий «Красноусольск»

- Посмотреть таблицу с данными

Предмет договора: Поставка профессиональной химии для прачечной АО Санаторий «Красноусольск».

Требование к упаковке: Упаковка должна обеспечивать сохранность продукции при ее транспортировании и хранении.

4. Условия поставки товара:

Товар должен быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, и свободно распространяться на территории Российской Федерации. Товар не должен иметь дефектов.

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товара или любой их части в Российской Федерации.

В случае, если Товар произведен не в Российской Федерации, перед поставкой Товар должен пройти все таможенные и иные процедуры, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Поставщиком, без взимания дополнительной платы, вместе с товаром должна быть передана заказчику вся необходимая и надлежащим образом оформленная документация, в том числе гарантийные талоны, копии соответствующих сертификатов и др.

Товар должен поставляться в заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении. Маркировка каждой единицы товара или тары (упаковки) товара должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержать информацию, позволяющую идентифицировать товар.

5. Место поставки и срок поставки товара:

Поставка Товара осуществляется по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РФ, Республика Башкортостан, Гафурийский район,

с.п. Красноусольский сельсовет, с. Курорта ул.Юбилейная д.10 АО Санаторий «Красноусольск автотранспортом Поставщика, партиями по заявкам Заказчика с 9.00 до 16:00, до места назначения (материальный склад), с даты заключения договора в течение 6 (шести) месяцев. Поставка товара осуществляется Поставщиком в течение 2 календарных дней с момента получения заявки Заказчика.

6. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг, расходах:

Стоимость Товара (Цена Договора) является твердой, не может изменяться в ходе исполнения Договора, и включает в себя все расходы и издержки Поставщика, связанные с исполнением Договора (в том числе транспортные расходы, расходы на погрузку, доставку, разгрузку, а также все применимые налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

7. Условия оплаты товара, работ, услуг:

Оплата за поставленный Товар производится Заказчиком в безналичном порядке в срок не более 7 (семи) рабочих дней путем перечисления денежных средств на счет Поставщика со дня поставки Товара и подписания Заказчиком оформленных в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и представленных Поставщиком счета/счета-фактуры и/или товарной (товарно-транспортной) накладной/акта приема-передачи Товара, а также при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара.