Тендер - Поставка продуктов питания №291955443

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Обоснование_НМЦК_бюджет - Посмотреть таблицу с даннымиПроект_контракта

Контракт№

Санкт-Петербург «__» ________ 2025 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева» Министерства здравоохранения Российской Федерации, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности директора Незнанова Николая Григорьевича, действующего на основании устава, с одной стороны и ___________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________, действующего на основании ___________, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», заключили настоящий контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность продукты питания (далее - Товар) Заказчику в обусловленный настоящим Контрактом срок, согласно Спецификации (Приложение N 1 к настоящему Контракту) и Техническому заданию (Приложение N 2 к настоящему Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Наименование и количество поставляемого Товара указаны в Спецификации (Приложение N 1 к настоящему Контракту). Функциональные, технические и качественные характеристики Товара установлены в Техническом задании (Приложение N 2 к настоящему Контракту).

2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Максимальное значение цены контракта составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС___% на сумму ___________ руб. (______________ рублей ___ копеек)/без НДС (если НДС не облагается,

Общая сумма цен единиц товара составляет_____ рублей ___ коп., в том числе НДС___% на сумму ___________ руб. (______________ рублей ___ копеек)/без НДС (если НДС не облагается, указать основание).

2.2. Цена контракта включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего контракта, в том числе стоимость Товара, упаковки Товара, доставку Товара до Покупателя, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, стоимость контейнеров-рефрижераторов, таможенные пошлины, налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные действующим законодательством.

Фактическая цена контракта определяется исходя из стоимости фактически поставленного и принятого Покупателем Товара в течение срока действия настоящего контракта в пределах объемов, указанных в Спецификации.

Цена за единицу Товара является твердой и не может превышать цену за единицу Товара, указанную в Спецификации (Приложение N 1 к настоящему Контракту).

2.3. Максимальное значение цены контрактаявляется твердым и не может изменяться в ходе исполнения настоящего контракта.

2.4. Источник финансирования Контракта – средства бюджетных учреждений.

2.5. Заказчик производит оплату поставленного и принятого Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня поставки Товара и представленных Поставщиком счета, счета-фактуры (при применении Поставщиком упрощенной системы налогообложения счет-фактура не предоставляется), товарной накладной, оформленных надлежащим образом и подписанных Сторонами.

2.6. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Поставщика, указанный в настоящемКонтракте.

2.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в настоящемКонтракте.

2.8. Отсутствие у Поставщика документов (счетов, накладных, счетов-фактур и пр.), подписанных Поставщиком с оригинальными печатями и подписями приостанавливает обязательства Заказчика по оплате Товара до предоставления указанных документов и не может служить основанием для применения мер ответственности к Заказчику.

2.9. Стороны договорилось, что все и любые изменения курса рубля Российской Федерации к доллару США, евро и любой другой валюте, котируемой Центральным банком Российской Федерации, являются их предпринимательским риском и не могут быть основанием для изменения или расторжения контракта. Под курсом рубля Российской Федерации в данном пункте понимается официальный курс, установленныйЦентральным банком Российской Федерации.

3. Порядок, сроки и условия поставки и приемки товара

3.1. Получение Товара Заказчиком осуществляется партиями в соответствии с условиями настоящего Контракта. Количество Товара в каждой партии определяется на основании Заявки Заказчика на поставку Товара. Заказчик направляет Заявки в пределах срока, установленного настоящим пунктом. При этом направление Заявок за пределами срока, установленного настоящим пунктом, не допускается. Поставка Товара на основании не подписанной Заказчиком Заявки не допускается. Заказчик формирует заявку в соответствии со своей потребностью в Товаре. Товар, поставленный не по заявке Заказчика не принимается.

В целях исполнения настоящего Контракта, под поставкой товара по заявке Заказчика Стороны понимают Товар, поставленный по одной товарной накладной в ассортименте, указанном в заявке Заказчика.

Заявка Заказчика считается доставленной и в тех случаях, если она поступила Поставщику, но по обстоятельствам, зависящим от него, не была ему вручена или адресат не ознакомился с ней.

Срок поставки: партиями с даты заключения Контракта до 01.12.2025 г., по заявкам Заказчика.

Поставка и разгрузка Товара по Заявкам осуществляется в соответствии с датой, указанной в заявке, и временем, указанным в Приложении №2 к настоящему Контракту.

Поставщик за 1 (один) день до осуществления поставки Товара в соответствии с Заявкой уведомляет Представителя Заказчика по телефону или адресу электронной почты, указанным в п. 11.6. Контракта о дате и времени доставки Товара в Место доставки .

Заказчик направляет Поставщику заявку не менее чем за 2 (два) календарных дня до даты поставки Товара. Изменение заявки возможны не менее чем за 1 (один) календарный день до предполагаемой даты поставки. В заявке на поставку Товаров Заказчик указывает:

- дату составления заявки;

- номер и дату контракта;

- дату поставки и предполагаемое время поставки;

- количество и ассортимент поставляемого Товара.

3.2. Поставка Товара по Заявке осуществляется Поставщиком по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, ул. Бехтерева, 3

3.3. В день доставки Товара Поставщик обязан передать Заказчику подписанные со своей стороны документы:

- товарную накладную по форме № ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ (УПД) в 2 (двух) экземплярах (по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон),

- счет-фактуру (при наличии),

а также:

- документацию производителя (изготовителя) Товара на русском языке;

- копию документа, подтверждающего качество, безопасность и/или соответствие Товара, выданного уполномоченными органами (организациями):

- сертификаты соответствия в отношении пищевых продуктов установленные пунктом 2 статьи 12 Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов";

- ветеринарно-сопроводительные документы (ветеринарные сертификаты, ветеринарные свидетельства, ветеринарные справки) на продукцию животного происхождения в соответствии с Законом РФ от 14.05.1993 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть"О ветеринарии".

В день доставки Товара Заказчик осуществляет приемку Товара по количеству упаковок Товара, комплекту, явным видимым повреждениям упаковки и качеству Товара.

Для проверки поставленного Товара в части соответствия Товара условиям настоящего Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза поставленного Товара может проводиться Заказчиком своими силами, или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации) на основанииконтрактов.

В день доставки Товара Заказчик осуществляет приемку Товара по количеству упаковок Товара, комплекту, явным видимым повреждениям упаковки и качеству Товара.

Заказчик вправе для проведения экспертизы Товара осуществлять выборочную проверку качества и безопасности Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) до 100 процентов от количества партии каждого наименования Товара для подтверждения его соответствия условиям настоящего Контракта в момент передачи Товара Заказчику.

Выборочная проверка качества и безопасности Товара осуществляется в течение сроков, установленных настоящим Контрактом для приемки Товара.

Товар на период проведения экспертизы находится у Заказчика на ответственном хранении.

По результатам проведенной экспертизы Товара, в том числе выборочной проверки качества и безопасности Товара, Заказчик составляет заключение об отсутствии или наличии нарушений условий настоящего Контракта, а также об отсутствии или наличии нарушений в части качества и безопасности Товара.

В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения условий настоящего Контракта, за исключением условий, касающихся качества и безопасности Товара, не препятствующие приемке поставленного Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия этого Товара условиям настоящего Контракта, за исключением условий, касающихся качества и безопасности Товара, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.

Для подтверждения качества и безопасности поставляемого Товара Заказчик вправе запросить контрольные образцы Товара. Поставщик обязан в установленные для исполнения Заявки сроки передать Заказчику для утверждения контрольный образец Товара с документами о качестве и безопасности Товара, предусмотренными законодательством России и Контрактом.

Заказчик утверждает контрольные образцы в части соответствия видимым характеристикам, либо направляет в адрес Поставщика уведомление о несоответствии контрольного образца характеристикам товара, установленным в Спецификации к Контракту. По получению такого уведомления Поставщик обязан в указанные в уведомлении сроки передать Заказчику для утверждения повторный контрольный образец соответствующего Товара.

Утвержденные Заказчиком контрольные образцы Товара засчитываются в счет объема поставки по настоящему Контракту.

Непредставление Поставщиком контрольных образцов Заказчику в установленные сроки, либо двукратная передача Заказчику контрольных образцов, не соответствующих Спецификации, является существенным нарушением Поставщиком обязательств по настоящему Контракту.

Поставляемый Товар должен быть идентичен контрольным образцам утвержденным Заказчиком.

Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте доставки и включает в себя следующее:

а) проверку по накладной или УПД наименования, единицы измерения, цены за единицу поставленного Товара на соответствие Спецификации (приложение № 1 к Контракту);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;

г) проверку наличия документации производителя (изготовителя) Товара на русском языке.

При отсутствии претензий относительно количества Товара, комплектности, упаковки Товара, комплекта, качества и безопасности Товара, в том числе на основании заключения по результатам экспертизы, проведенной путем выборочной проверки качества и безопасности Товара, Заказчик подписывает товарную накладную по форме № ТОРГ-12 или УПД в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента доставки Товара.

В случае обнаружения Заказчиком нарушений условий настоящего Контракта, в том числе требований к количеству Товара, комплектности, упаковке Товара, комплекту, качеству и безопасности Товара Заказчик отказывается от приемки такого Товара и составляет в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента доставки Товара мотивированный отказ от подписания товарной накладной или УПД с указанием перечня выявленных нарушений условий настоящего Контракта (далее - мотивированный отказ).

В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы поставленного Товара экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке Товара Заказчик должен учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

В случае обнаружения Заказчиком нарушений условий настоящего Контракта, в том числе требований к количеству Товара, комплектности, упаковке Товара, комплекту, качеству и безопасности Товара Поставщик обязуется без дополнительной оплаты со стороны Заказчика устранить выявленные нарушения (допоставить, доукомплектовать, заменить Товар) в срок, указанный в мотивированном отказе. Допоставка недопоставленного, доукомплектование или замена некачественного Товара осуществляются силами и за счет Поставщика и оформляется соответствующей товарной накладной по форме N ТОРГ-12 или УПД в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

В случае повторного выявления по результатам экспертизы, предусмотренной настоящим пунктом, нарушений условий настоящего Контракта Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

На момент передачи Заказчику согласованных партий Товара последний должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом исков третьих лиц.

3.4. В случае поставки некачественного, не соответствующего требованиям настоящего контракта, гигиенические требованиям, сроку годности и условиям хранения пищевых продуктов, а также гигиеническим требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов Товара, Поставщик производит его замену за свой счет в течение одного дня с момента уведомления Заказчика.

3.5. Отгрузка Товара осуществляется вместе с сопроводительными документами Поставщика: счет, счет-фактура (при применении Поставщиком упрощенной системы налогообложения счет-фактура не предоставляется), товарная накладная, сертификата соответствия, декларации о соответствии, сертификатов о происхождении Товара (или их копии) (в случае если Товар подлежит сертификации или декларированию).

3.6. Право собственности на Товар, риск утраты, случайной гибели или повреждения Товара переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания Сторонами товарной накладной по форме № ТОРГ-12 или УПД.

3.7. Сдача и приемка Товара осуществляются уполномоченными представителями Сторон.

4. Взаимодействие сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

4.1.2. Обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности, иным требованиям, установленным стандартами, техническими регламентами и санитарно-эпидемиологическими требованиями, а также требованиям, установленным настоящим Контрактом.

4.1.3. Обеспечить за свой счет устранение выявленных нарушений при несоответствии поставленного Товара условиям настоящего Контракта или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

4.1.4. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения направить Заказчику такое решение по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в настоящем Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

4.1.5. Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего Контракта.

4.1.6. Поставщик обязан оформлять товарные накладные по форме № ТОРГ-12 в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также счета-фактуры в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации (при применении Поставщиком упрощенной системы налогообложения счет-фактура не предоставляется).

4.1.7. Осуществлять поставку Товара в полном объеме Заявки на поставку.

4.1.8. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта.

4.1.9. По окончании выполнения обязательств Сторонами предоставить Заказчику оригиналы следующих документов: Акт о выполнении обязательств по контракту (Приложение №3 к Контракту); Акт сверки взаимных расчетов (Приложение №4 к Контракту).

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.2.2. Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных настоящим Контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара.

4.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

4.2.4. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 настоящего Контракта.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Обеспечить своевременную оплату поставленного Товара, соответствующего условиям настоящего Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.3.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в случае, если в ходе исполнения настоящего Контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому Товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

4.3.3. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения разместить в единой информационной системе и направить Поставщику такое решение по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в настоящем Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в настоящем Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в единой информационной системе.

4.3.4. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 7 настоящего Контракта.

4.3.5. Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара, соответствующего условиям настоящего Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям настоящего Контракта.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.

4.4.2. Требовать от Поставщика своевременного устранения нарушений, выявленных как в ходе приемки, так и в течение срока годности.

4.4.3. Проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий настоящего Контракта.

4.4.4. Требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 7 настоящего Контракта, причиненных по вине Поставщика.

4.4.5. Предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения настоящего Контракта количество Товара, предусмотренного настоящим Контрактом, не более чем на 10 процентов.

4.4.6. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям настоящего Контракта.

4.4.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

5. Упаковка товара

5.1. Товар должен передаваться Заказчику в упаковке, соответствующей установленным обязательным требованиям к безопасности и характеру груза, предохраняющей его от всякого рода повреждения или порчи и обеспечивающей сохранность в течение всего срока годности Товара.

5.2. Упаковка Товара, имеющая внешние дефекты, которые не позволяют использовать ее для обеспечения сохранности Товара при транспортировке и хранении, возвращается Поставщику вместе с Товаром, находящимся в ней, в порядке, определенном пунктом 3.3 раздела 3 настоящего Контракта. Такой Товар не засчитывается в счет исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5.3. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за повреждение Товара вследствие его ненадлежащей упаковки.

5.4. На упаковке должна быть маркировка, содержащая информацию согласно части 4.1 статьи 4 технического регламента Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки", утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 881, а также информацию согласно иным техническим регламентам на отдельные виды Товара.

5.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации надлежащие условия хранения и перевозки, установленные изготовителем Товара, необходимые для сохранения качества и безопасности Товара.

5.6. Поставщик обязан обеспечивать хранение, доставку пищевых продуктов специальным транспортом в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами, а также осуществить своими силами и за свой счет погрузо-разгрузочные работы.

5.7. Поставщик гарантирует, что условия хранения товара на складе и условия доставки полностью соответствуют действующим нормативам и законодательным актам в отношении товара данного вида и установленному температурному режиму.

5.8. Доставка пищевых продуктов обеспечивается Поставщиком с учетом правил товарного соседства транспортом, предназначенным для перевозки пищевых продуктов, скоропортящиеся пищевые продукты доставляются охлажденными или изотермическим транспортом, обеспечивающим необходимые температурные режимы транспортировки.

5.9. Транспортировка скоропортящихся и особо скоропортящихся продуктов или полуфабрикатов осуществляется с использованием специализированного охлаждаемого транспорта.

5.10. Доставку пищевых продуктов обеспечивают лица, имеющие оформленные в соответствии с требованием действующего законодательства Российской Федерации медицинские книжки и спецодежду.

6. Качество товара, срок годности

6.1. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с техническими регламентами, санитарно-эпидемиологическими требованиями и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими требования к качеству Товара.

6.2. Товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья граждан.

6.3. Товар должен быть пригодным для целей, для которых Товар такого рода обычно используется, и соответствовать условиям настоящего Контракта.

6.4. Остаточный срок реализации на все поставляемые пищевые продукты должен составлять не менее 90% от срока реализации, указанного в сопроводительных документах (поставщик прилагает к каждой партии пищевых продуктов соответствующие документы, подтверждающие качество и безопасность поставляемых пищевых продуктов с указанием конечного срока их реализации).

Товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым к качеству Товара в момент его передачи, в течение остаточного срока годности, установленного настоящим Контрактом.

Заказчик предъявляет претензии по качеству Товара в течение остаточного срока годности Товара.

6.5. В течение остаточного срока годности Товара Поставщик обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества, если не докажет, что недостатки Товара возникли в результате нарушения Заказчиком правил хранения Товара. Замена Товара производится в течение 1(одного) календарного дня с момента уведомления Заказчиком Поставщика.

В случае если по результатам экспертизы, указанной в пункте 3.3 раздела 3 настоящего Контракта, выявлено нарушение условий настоящего Контракта в части качества и безопасности Товара и (или) установлен факт фальсификации Товара, Поставщик осуществляет поставку Товара надлежащего качества и соответствующего требованиям безопасности в объеме партии Товара, поставленного Заказчику, образец из которой был исследован в рамках указанной экспертизы.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляются за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливаются в размере 0,1% от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

7.4. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств по Контракту, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, в том числе при нарушении требований к качеству товара, Поставщик выплачивает Заказчику штраф, в размере 10 % цены Контракта.

7.5. При предъявлении Заказчиком требования об уплате неустойки, уплата неустойки (пени, штрафа) за нарушение обязательств по Контракту производится Поставщиком путем перечисления денежных средств на лицевой счет Заказчика.

7.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также при невыполнении требования Заказчика об оплате неустойки, Заказчик, в соответствии со ст. 308, 410 ГК РФ вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки, рассчитанного по завершению поставки.

7.7. Уплата неустойки (пени, штрафа) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

7.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.10. Указанные в настоящем разделе неустойки (пени, штраф) взимаются за каждое нарушение в отдельности.

7.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа) если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.12. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик может обращать взыскание на обеспечение исполнения Контракта, предоставленного Поставщиком, в порядке, предусмотренном действующим законодательством и условиями настоящего Контракта.

7.13. Задержка оплаты в случаях нарушений Поставщиком обязательств по Контракту не является ненадлежащим исполнением Заказчиком своих обязательств по контракту.

7.14. Убытки, понесённые Заказчиком в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств, могут быть взысканы сверх суммы неустойки.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

8.2. О возникновении и прекращении обстоятельства непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга письменно в течение 3 (трех) рабочих дней с даты их возникновения или прекращения. После прекращения обстоятельства непреодолимой силы Сторона, прекратившая исполнение обязательства по настоящему Контракту, незамедлительно возобновляет его исполнение. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных последствиях.

8.3. Факт возникновения обстоятельства непреодолимой силы должен быть документально удостоверен уполномоченным органом федеральной, региональной власти или органом местного самоуправления.

8.4. Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные в пунктах 8.2 - 8.3 настоящего раздела, то такая Сторона не вправе ссылаться на возникновение обстоятельства непреодолимой силы в целях обоснования неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательства по настоящему Контракту, а вторая Сторона вправе не принимать во внимание наступление обстоятельства непреодолимой силы при предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Контракту.

8.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут сохраняться более 10 (десяти) календарных дней, любая Сторона имеет право предложить другой Стороне расторгнуть его. При прекращении настоящего Контракта по причинам, указанным в настоящем пункте, Стороны обязаны осуществить взаиморасчеты по своим обязательствам на день прекращения настоящего Контракта.

9. Рассмотрение и разрешение споров

9.1. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, Стороны могут разрешать путем переговоров.

9.2. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, подлежат передаче на разрешение в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

9.3. До передачи спора на разрешение в Арбитражный суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным.

9.4. Претензия должна быть составлена в письменной форме и направлена одной Стороной другой Стороне по адресу Стороны-адресата, установленному настоящим Контрактом, с использованием курьерской доставки с отметкой о вручении либо с использованием почтовой связи заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении. Момент получения претензии Стороной-адресатом определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

9.5. Сторона должна дать в письменной форме ответ на претензию по существу в срок не позднее 10 календарных дней с даты получения претензии.

9.6. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты настоящего Контракта и (или) нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов.

9.7. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.

9.8. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.

9.9. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

9.10. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10. Срок действия и порядок изменения, расторжения контракта

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его заключения обеими Сторонами и действует по 31.12.2025 г., а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по настоящему Контракту.

10.2. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего Контракта не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов.

10.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае существенных нарушений Поставщиком обязательств по Контракту, к которым в том числе относится:

- отказ Поставщика передать Заказчику Товар или принадлежности к нему (пункт 1 статьи 463, абзац второй статьи 464 ГК РФ);

- существенное нарушение Поставщиком требований к качеству товара, а именно: обнаружение Заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков (пункт 2 статьи 475 ГК РФ);

- невыполнение Поставщиком в разумный срок требования Заказчика о доукомплектовании товара (пункт 1 статьи 480 ГК РФ);

- неоднократное нарушение Поставщиком сроков поставки товаров (пункт 2 статьи 523 ГК РФ).

10.4. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным настоящим Контрактом, вносятся по соглашению Сторон, которое оформляется соответствующим дополнительным Соглашением и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

11. Прочие положения

11.1. Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае, предусмотренном настоящим пунктом, перемена Поставщика оформляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

11.3. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику.

11.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, а также в случае реорганизации она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 5 календарных дней с даты такого изменения. При этом если Поставщик не исполнит либо ненадлежащим образом исполнит обязанность, предусмотренную настоящим пунктом, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет, несет Поставщик.

11.5. Все сообщения, требования, замечания или уведомления Сторон по настоящему Контракту направляются с использованием курьерской доставки одной из Сторон под расписку о вручении либо с использованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам Сторон, указанным в разделе 11 настоящего Контракта, либо с использованием электронной почты на электронные адреса, указанные в п. 11.6 и/или в разделе 12 настоящегоКонтракта, либо с использованием факсимильной связи.

Момент получения Стороной сообщения или уведомления, направленного с использованием курьерской доставки, почтовой или факсимильной связи, определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в разделе 12 настоящего Контракта, считается надлежащим уведомлением Сторон.

Сторона, направившая документ по факсу или электронной почте, обязана незамедлительно направить другой Стороне подлинник направленного по факсу или электронной почте документа. Подлинники документов направляются заказным письмом с уведомлением о вручении либо нарочным.

11.6. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего Контракта и ставших им известными в ходе исполнения настоящего Контракта.

11.7 Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон.

11.8. Датой подписания настоящего Контракта являются:

В случае совпадения дат наложения (прикрепления) электронных подписей сторон Контракта – дата наложения (прикрепления) электронных подписей сторон Контракта;

В случае несовпадения дат наложения (прикрепления) электронных подписей сторон Контракта – дата электронной подписи стороны Контракта, наложенная (прикрепленная) позднее наложения (прикрепления) электронной подписи другой стороны.

11.9. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Контракта:

11.10.1. В отношении Поставщика не проводится процедура ликвидации и отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства;

11.10.2. Отсутствуют в отношении него меры административной ответственности в виде приостановления деятельности организации в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

11.10.3. Отсутствуют в отношении него недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Поставщик считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату заключения настоящего контракта в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

11.10.4. Отсутствуют у Поставщика либо лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

11.10.5. Поставщик - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента заключения настоящего контракта не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

11.10.6. Поставщик обладает исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

11.10.7. Между Поставщиком и Заказчиком отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

11.10.8. Поставщик не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

11.10.9. Сведения о Поставщике отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

11.10.10. У Поставщика отсутствуют ограничения для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

11.11. Счет-фактура может быть составлен и выставлен на бумажном носителе и (или) в электронной форме. Счета-фактуры составляются в электронной форме по взаимному согласию Сторон и при наличии у Сторон совместимых технических средств и возможностей для приема и обработки этих счетов-фактур, если иное не предусмотрено настоящей статьей, в соответствии с установленными форматами и порядком. При реализации товаров, подлежащих прослеживаемости, счета-фактуры, в том числе корректировочные счета-фактуры, выставляются в электронной форме. Счет-фактура, корректировочные счета-фактуры составляются в соответствии с форматами установленными Приказом ФНС России от 19.12.2018 N ММВ-7-15/820@ "Об утверждении формата счета-фактуры, формата представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, и формата представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг) в электронной форме", Письмом ФНС России от 28.05.2021 N ЕА-4-15/7407 «О направлении форматов универсального передаточного документа и корректировочного универсального передаточного документа» и порядком установленным Приказом Минфина России от 05.02.2021 N 14н "Об утверждении Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи".

11.12. Представители Сторон, обеспечивающие ведение Контракта и контроль за его исполнением:

от Заказчика: Зубова Елена Владимировна, тел ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

от Поставщика:

e-mail:

11.13. Неотъемлемой частью настоящего Контракта является следующее:

Приложение №1 – Спецификация;

Приложение №2 – Техническое задание;

Приложение №3 – Акт о выполнении обязательств по контракту;

Приложение №4 – Акт сверки взаимных расчетов.

12. Адреса. Банковские реквизиты и подписи сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Контракту

от __.__.2025 г. №________

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Итого сумма цен единиц товара

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к Контракту

от __.__.2025 г. №________

Техническое задание

- Посмотреть таблицу с данными

Остаточный срок годности Товара на момент поставки должен составлять:

- при сроке годности не менее 2 лет и менее 5 лет – не менее 18 месяца с даты фасовки;

- при сроке годности не менее 1 года и менее 2 лет – не менее 10 месяцев с даты фасовки;

- при сроке годности не менее 6 месяцев и менее 1 года – не менее 5 месяцев с даты фасовки;

- при сроке годности не менее 3 месяцев и менее 6 месяцев – не менее 84 суток с даты фасовки;

- при сроке годности не менее 2 месяцев и менее 3 месяцев – не менее 56 суток с даты фасовки;

- при сроке годности не менее 1 месяца и менее 2 месяцев – не менее 28 суток с даты фасовки;

- при сроке годности не менее 14 суток и менее 1 месяца – не менее 12 суток с даты фасовки;

- при сроке годности не менее 10 суток и менее 14 суток – не менее 9 суток с даты фасовки.

Остаточный срок годности Товара, указанного в Таблице №1 пункт №2 и пункт №45на момент поставки должен составлять не менее 60 часов с даты фасовки.

Остаточный срок годности указывается в сопроводительных документах (поставщик прилагает к каждой партии пищевых продуктов соответствующие документы, подтверждающие качество и безопасность поставляемых пищевых продуктов с указанием конечного срока их реализации).

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №3

к Контракту

№ от __.__.2025 г. №________

Акт

о выполнении обязательств по контракту №_________ от _______________

Санкт-Петербург «____» _______ 202_ г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева» Министерства здравоохранения Российской Федерации, в лице_____________________­­­_______, действующего на основании _________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________ действующего на основании _______________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

В период действия Контракта обязательства Поставщика по поставке и обязательства Заказчика по оплате исполнены на сумму ___________________ (_____________________) рубля _______________ копеек:

- Посмотреть таблицу с данными

Стороны констатируют отсутствие взаимных претензий по исполнению обязательств по Контракту.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №4

к Контракту

№ от __.__.2025 г. №________

Акт сверки

Санкт-Петербург «____» _______ 202_ г.

взаимных расчетов за период: с _______________по__________________

по контракту №­­­­­­­­­­_________________________от "­_____"___________20___г.

между_____________________________________________________________________________ с одной стороны, и ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России

с другой стороны, и сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

- Посмотреть таблицу с данными

Настоящий акт составлен в двух экземплярах.

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Закупка с неопределенным объемом (Цена за единицу) Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Да Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен Техническое_задание ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Техническое задание на поставку продуктов питания

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к описанию объекта закупки и условий контракта в соответствии со статьей 33 Закона

Требования к качеству и безопасности товара (потребительским свойствам) товара. Требования к количеству товара.
1.1. Количество поставляемого товара должно соответствовать количеству товара, указанного в Техническом задании таблица №1.
1.2. Качество и безопасность пищевых продуктов должны соответствовать ГОСТ, СанПиН и иным требованиям, установленным нормативно-правовыми и техническими документами:
- Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;
- Закон Российской Федерации от 14.05.1993 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О ветеринарии»;
- Технический регламент Таможенного союза от 09.12.2011 № 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
- Технический регламент Таможенного союза от 16.08.2011 № 005/2011 «О безопасности упаковки»;
- Технический регламент Таможенного союза от 09.12.2011 № 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»;
- Технический регламент Таможенного союза от 20.07.2012 № 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. СанПиН 2.3.2.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 14.11.2001;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов СанПиН 2.3.2.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть», утвержденные постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2003 № 98;
- иные нормативные и нормативно-технические документы (Технические регламенты Таможенного союза, определяющие требования к безопасности отдельных товарных групп пищевых продуктов, ГОСТ).

Требования к таре, упаковке и маркировке товара
2.1. Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность пищевых продуктов при его транспортировке и хранении. Поставка пищевых продуктов производится в таре Поставщика. Тара многоразового использования подлежит возврату Поставщику.
2.2. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за все повреждения или порчу Товара, возникшие в результате некачественной упаковки, за образование коррозии, за дополнительные расходы, которые могут возникнуть в результате неправильной маркировки.

Требования к отгрузке и доставке товара
3.1. Поставщик обязан обеспечивать хранение, доставку пищевых продуктов специальным транспортом в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами, а также осуществить своими силами и за свой счет погрузо-разгрузочные работы.
3.2. Поставщик гарантирует, что условия хранения товара на складе и условия доставки полностью соответствуют действующим нормативам и законодательным актам в отношении товара данного вида и установленному температурному режиму.
3.3. Доставка пищевых продуктов обеспечивается Поставщиком с учетом правил товарного соседства транспортом, предназначенным для перевозки пищевых продуктов, скоропортящиеся пищевые продукты доставляются охлажденными или изотермическим транспортом, обеспечивающим необходимые температурные режимы транспортировки.
3.4. Доставку пищевых продуктов обеспечивают лица, имеющие оформленные в соответствии с требованием действующего законодательства Российской Федерации медицинские книжки и спецодежду.

Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий их качества.

4.1. Остаточный срок годности Товара на момент поставки должен составлять:

- при сроке годности не менее 2 лет и менее 5 лет – не менее 18 месяца с даты фасовки;

- при сроке годности не менее 1 года и менее 2 лет – не менее 10 месяцев с даты фасовки;

- при сроке годности не менее 6 месяцев и менее 1 года – не менее 5 месяцев с даты фасовки;

- при сроке годности не менее 3 месяцев и менее 6 месяцев – не менее 84 суток с даты фасовки;

- при сроке годности не менее 2 месяцев и менее 3 месяцев – не менее 56 суток с даты фасовки;

- при сроке годности не менее 1 месяца и менее 2 месяцев – не менее 28 суток с даты фасовки;

- при сроке годности не менее 14 суток и менее 1 месяца – не менее 12 суток с даты фасовки;

- при сроке годности не менее 10 суток и менее 14 суток – не менее 9 суток с даты фасовки.

Остаточный срок годности товара указанного в позициях №2 и №45 не менее 60 часов с даты фасовки.

Доставка и промежуточное хранение пищевых продуктов должны осуществляться с соблюдением режимов хранения, установленных изготовителями пищевых продуктов, гигиенических требований к условиям хранения пищевых продуктов и правил товарного соседства. Транспортировка скоропортящихся и особо скоропортящихся продуктов или полуфабрикатов должна осуществляться с использованием специализированного охлаждаемого транспорта.