Тендер - Поставка продуктов питания для питания воспитанников ДОУ (бакалея) №316385710

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

ПК_—_Бакалея_ноябрь_2025

Муниципальный контракт № _

на поставку продуктов питания (бакалея)

с. Белые Копани «__» ______ 20___ г.

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Теремок» с. Белые Копани, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Кравченко Ольги Николаевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон), с соблюдением требований Гражданского Кодекса Российской Федерации и иного законодательства Российской Федерации и Ставропольского края, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

Предмет контракта
1.1. По настоящему контракту Поставщик обязуется поставить Заказчику продукты питания (бакалея) (далее – товар), в количестве, качестве и по цене, указанным в Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

Цена контракта и порядок расчетов

Цена контракта составляет 5623,60 руб. (Пять тысяч шестьсот двадцать три рубля 60 копеек) в том числе НДС, и включает: расходы на транспортировку до места доставки, погрузочно - разгрузочные работы, упаковку, тару, маркировку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
2.2. Расчет и обоснование цены контракта произведены Заказчиком в соответствии со статьей 22 Федерального закона, Отчет о невозможности (или нецелесообразности) использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (Приложение №2), являющийся неотъемлемой частью настоящего контракта.
2.3. Оплата по контракту осуществляется за счет средств бюджета Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края на 2025 г., по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.4. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров и иных условий исполнения контракта.
2.5. Расчеты по настоящему контракту производятся в российских рублях.

Порядок, сроки и условия поставки - приёмки товара

3.1. Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика до места расположения Заказчика: Ставропольский край, Апанасенковский район, с. Белые Копани, ул. Советская, 36

3.2. Поставка товара осуществляется еженедельно по понедельникам с 8:30 до 12:00, согласно письменной заявки Заказчика с «01» ноября 2025 года по «30» ноября 2025 года. Сроки поставки партий товара дополнительно могут согласовываться Сторонами при направлении дополнительной заявки.

3.3. После получения товара риск случайной гибели или порчи товара полностью лежит на Заказчике.

3.4. Одновременно с поставкой каждой партии товара передаются надлежащим образом оформленные сопроводительные документы, в том числе: надлежащим образом заверенные сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии; удостоверения качества, в котором должны быть отражены номера и даты выдачи удостоверения, наименование товара, показатели качества, дата изготовления (дата фасовки), срок годности.

3.5. Проверка на соответствие количества и качества товара требованиям, установленным в настоящем контракте, проводится в порядке, установленном действующим законодательством РФ, инструкцией о порядке приемки товара производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству от 15.06.1965 г. № П-6, по качеству от 25.04.1966 г. № П-7, в части не противоречащей Гражданскому кодексу РФ и условиям настоящего контракта.

3.6. Поставщик ежемесячно в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также предоставляет результаты поставки товаров, предусмотренные Контрактом.

3.7. Приемка результатов исполнения отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара осуществляется Заказчиком (или созданной приемочной комиссией Заказчика) в срок три рабочих дня со дня предоставления результатов исполнения условий контракта, поставки товаров Поставщиком и оформляется документом о приемке (далее - акт приема- передачи поставленного товара), который подписывается Заказчиком.

При осуществлении приемки поставленного товара приемочной комиссией Заказчика акт приема- передачи поставленного товара подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком.

3.8. Заказчик проводит экспертизу результатов исполнения условий, предусмотренных настоящим контрактом, своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

3.9. Заказчик (приемочная комиссия) учитывает отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

3.10. В случае установления фактов невыполнения Поставщиком условий контракта, препятствующих приемке поставленных товаров, мотивированный отказ от подписания акта приема- передачи поставленного товара направляется Поставщику в письменной форме в течение одного рабочего дня после подписания Заказчиком (всеми членами приемочной комиссии).

3.11. В случае несоответствия количества и качества товара условиям, отраженным в настоящем контракте и спецификации (Приложение № 1), в накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и качестве товара, Заказчик уведомляет об этом Поставщика в течение суток, составляет акт устранения недостатков и направляет его Поставщику. Поставщик обязан в течение 1-го дня с момента получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет, произвести допоставку товара.

3.12. Товар, не отвечающий требованиям настоящего контракта к его качеству, считается не поставленным.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Поставить Заказчику товар партиями по письменной заявке Заказчика, надлежащего качества, изложенного в спецификации (Приложение № 1), в количестве и сроки, указанные в заявке.

4.1.2. Передать Заказчику товар соответствующий государственным стандартам РФ, указанных в пунктах 5.1. и 5.2. настоящего контракта.

4.1.3. Обеспечить доставку товара до места расположения Заказчика по адресу, указанному в п. 3.1. контракта.

4.1.4. В случае полного или частичного невыполнения условий контракта по своей вине, возместить убытки и уплатить неустойку.

4.1.5. Обеспечить хранение и доставку товара:

- работающим холодильным оборудованием, позволяющего хранить весь объем пищевых продуктов, требующих охлаждения;

- охлаждаемыми или изотермическими транспортными средствами, имеющими санитарные паспорта и предназначенными для перевозки скоропортящихся пищевых продуктов;

- работниками, имеющими медицинские книжки и прошедшими гигиеническую подготовку и аттестацию в установленном порядке.

4.1.6. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по контракту третьей стороне, за исключением случаев правопреемственности.

4.1.7. Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также ежемесячно в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет результаты поставки товаров, предусмотренные контрактом.

4.1.8. В случае несоответствия количества и качества товара условиям, отраженным в настоящем контракте и спецификации, выявленные при приеме - передачи поставленного товара устранять недостатки своими силами и за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.

4.2. Поставщик имеет право:

4.2.1. Требовать от Заказчика принятия и своевременную оплату за поставленный товар в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. При каждой поставке Поставщиком товара осуществить приемку поставленного товара, проверить количество, качество, целостность упаковки, тары и т.д., включая проведение в соответствии с Федеральным законом экспертизы поставленного товара, а также отдельных этапов исполнения Контракта своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.3.2. В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке поставленного товара оформить заключение, содержащее предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения и направить Поставщику.

4.3.3. Оплатить товар по цене и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Производить прием товара с участием представителя Поставщика в соответствии с условиями контракта.

4.4.2. Осуществлять контроль за надлежащим выполнением настоящего контракта путем проверки качества, объемов и сроков поставки.

4.4.3.Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта или поставленного товара в случае выявления несоответствия этих результатов условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов поставки товара и устранено Исполнителем.

4.4.4. В случае полного или частичного невыполнения условий контракта по вине Поставщика требовать у него соответствующего возмещения убытков и уплаты неустойки.

5. Между Заказчиком и Поставщиком осуществляется взаимодействие при изменении, расторжении контракта в соответствии со статьей 95 Федерального закона, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения Поставщиком или Заказчиком условий контракта.

6. Стороны имеют право требовать друг от друга своевременного и надлежащего исполнения обязательств по контракту.

5. Качество товара и гарантийные обязательства

5.1. Поставляемый товар должен соответствовать по качеству требованиям Федерального закона от 02.01.2000 г. № 29- ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», санитарно- эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов СанПиН 2.3.2.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 06.11.2001г.; надлежащим образом сертифицирован в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», Федеральным законом от 12.06.2008 г. №88- ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию», иметь указание на срок годности.

5.2. Товар должен соответствовать требованиям к качеству товара, установленным Федеральным законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.3.2.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 21.05.2003 г. № 98.

5.3. Поставщик гарантирует:

5.3.1. Поставку товара в полном объёме и в сроки, определенные условиями контракта.

5.3.2. Качество поставленного товара в соответствии со спецификацией (Приложение № 1) к настоящему контракту и действующими нормами законодательства Российской Федерации.

5.3.3. Своевременную замену некачественного товара, выявленного при приёмке товара.

5.3.4. Остаточный срок годности товара на день поставки должен составлять не менее 80% от срока, указанного производителем.

5.3.5. Упаковка товара должна обеспечивать её сохранность при транспортировке и хранении. Маркировка на таре должна соответствовать действующим стандартам.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Поставщик несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в размере 2,5 процента цены контракта.

6.5. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в размере 2,5 процента цены контракта.

6.6. В случае прекращения поставок товара (невозможность поставки – отсутствие товара и др.) по вине Поставщика, последний обязан возвратить Заказчику фактически произведенные расходы, связанные с приобретением товара.

6.7. Уплата неустойки не освобождает виновную Сторону от выполнения принятых на себя обязательств по контракту.

6.8. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за задержку, недопоставку или невыполнение обязательств, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнения настоящего контракта.

7.2. В этих случаях срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени действия этих обстоятельств. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему контракту, обязана в 3-х дневный срок известить другую сторону о наступлении или прекращении форс-мажорных обстоятельств.

7.3. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 3-х месяцев, то каждая Сторона будет иметь право отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по контракту, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь право требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть по контракту, разрешаются путем переговоров.

8.2. Если возникшие разногласия по контракту не будут разрешены путем переговоров, то они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ставропольского края.

9. Изменение и расторжение контракта

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь в том случае, если они имеют ссылку на контракт, совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

9.2. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, или в связи с односторонним отказом стороны контракта от его исполнения, в соответствии с Гражданским законодательством.

9.3. При расторжении Контракта по соглашению Сторон, инициативная Сторона должна уведомить другую Сторону о предстоящем расторжении не менее, чем за 10 календарных дней до даты расторжения контракта.

9.4. В случае расторжения контракта Заказчик и Поставщик выявляют объем и стоимость поставленных товаров и проводят взаиморасчет.

10. Срок действия контракта

10.1.Настоящий контракт, вступает в силу с 01.11.2025г. и действует по 30.11.2025г., а по взаиморасчетам между Сторонами – до полного исполнения всех обязательств по нему.

11. Прочие условия

11.1Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

12. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Заказчик: Поставщик:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1

к муниципальному контракту

поставки продуктов питания

№___ от _________

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

ЗАКАЗЧИК: ПоСТАВЩИК:

- Посмотреть таблицу с данными