Тендер - Поставка природного реагента для противогололедной обработки дорог в зимний период №273344536

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Разъяснения_по_сроку_исполнения_контракта_(отдельных_этапов_исполнения_контракта)

Обращаем внимание участников закупок, что в соответствии с частью 1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" сроки исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта, если проектом контракта предусмотрены такие этапы), указанные в структурированной форме извещения об осуществлении закупки, включают в себя не только поставку товара (выполнение работы, оказание услуги) поставщиком (подрядчиком, исполнителем), а также приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги (отдельных этапов исполнения контракта, если проектом контракта предусмотрены такие этапы) и оплату заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги (отдельных этапов исполнения контракта, если проектом контракта предусмотрены такие этапы).

Аналогичная позиция изложена в письме Минфина России от 12 мая 2022г. N▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/43394 "О рассмотрении обращения".

Отдельные срок поставки товара (выполнения работы, оказания услуги) поставщиком (подрядчиком, исполнителем), срок приемки заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги (отдельных этапов исполнения контракта, если проектом контракта предусмотрены такие этапы), срок оплаты заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги (отдельных этапов исполнения контракта, если проектом контракта предусмотрены такие этапы) указаны в проекте контракта, являющегося неотъемлемой частью настоящего извещения об осуществлении закупки.

Единые_требования_ч_1,_1.1._ст_31_44-ФЗ

Единые требования к участникам закупки в соответствии с частью 1 статьи 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее также - Закон о контрактной системе):

1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

4.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

5) отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

6) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

6 1 ) участник закупки не является иностранным агентом;

7) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

Требование, предъявляемое к участникам закупки в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Закона о контрактной системе:

Требование об отсутствии в предусмотренном Законом о контрактной системе реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе о лицах, информация о которых содержится в заявке на участие в закупке в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 1 статьи 43 Закона о контрактной системе (подпунктом «в» пункта 2 электронного документа извещения «Инструкция по заполнению заявки»), если Правительством Российской Федерации не установлено иное.

Обоснование_НМЦК

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

- Посмотреть таблицу с данными

Дата подготовки обоснования НМЦК: 16.05.2024 г

Начальник ОМТС И.В. Демченко

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 24.05.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000286

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Костромская обл, Срок поставки товара – в течение 30 календарных дней с даты заключения контракта. 3.2. Место поставки товара: г. Кострома, ул. Индустриальная, 56. Полная масса автомобиля с грузом не должна превышать 60 тонн, длина автомобиля с прицепом не должна превышать 12 м. Оплата осуществляется за счет средств бюджета города Костромы, бюджета Костромской области. Валюта платежа – российский рубль. Разъяснения по сроку исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта) прикреплены отдельным электронным документом в составе настоящего извещения об осуществлении закупки в разделе «Дополнительная информация и документы».

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Обеспечение заявки

Требуется обеспечение заявки

Размер обеспечения заявки

381500.00 Российский рубль

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии

Представлен в файле "Обеспечение заявки" (файл прикреплен к извещению)

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Г. КОСТРОМА

"Номер корреспондентского счета"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Реквизиты счета для перечисления денежных средств в случае, предусмотренном ч.13 ст. 44 Закона № 44-ФЗ (в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации)

ИНН получателя

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КПП получателя

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КБК доходов

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКТМО

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер единого казначейского счета

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер казначейского счета

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК ТОФК

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Получатель

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ (МКУ ГОРОДА КОСТРОМЫ "ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО")

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 Российский рубль

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Представлен в файле «Обеспечение исполнения контракта»(файл прикреплен к извещению)

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Г. КОСТРОМА

"Номер корреспондентского счета"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Единица измерения Цена за единицу Стоимость позиции Наименование характеристики Значение характеристики Единица измерения характеристики Инструкция по заполнению характеристик в заявке Соль для промышленных целей
Идентификатор: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге:
см. электронный документ извещения "Описание объекта закупки" 08.93.10.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть - Посмотреть таблицу с данными Килограмм 7.63 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 Продукт обработан антислеживателем да Значение характеристики не может изменяться участником закупки Натрий хлористый технический карьерный Концентрат минеральный «Галит» Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Не установлены

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 2.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 . 1 Требования в соответствии c пунктом 4 ПП РФ от 29.12.2021 №2571

Наличие у участника закупки опыта исполнения (с учетом правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке контракта или договора, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при условии исполнения таким участником закупки требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных при исполнении таких контракта, договора. Стоимость исполненных обязательств по таким контракту, договору должна составлять не менее двадцати процентов начальной (максимальной) цены контракта. Информация и документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительному требованию, установленному в соответствии с частью 2.1 ст. 31 Закона о контрактной системе, являются информация и документы, предусмотренные хотя бы одним из следующих подпунктов: а) номер реестровой записи в предусмотренном Законом о контрактной системе реестре контрактов, заключенных заказчиками (в случае исполнения участником закупки контракта, информация и документы в отношении которого включены в установленном порядке в такой реестр и размещены на официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"); б) выписка из предусмотренного Законом о контрактной системе реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну (в случае исполнения участником закупки контракта, информация о котором включена в установленном порядке в такой реестр); в) исполненный контракт, заключенный в соответствии с Законом о контрактной системе, или договор, заключенный в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", а также акт приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, подтверждающий цену поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.

Ограничения

Не установлены

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Обоснование НМЦК

Проект контракта

1 Проект контракта

Описание объекта закупки

1 Описание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Инструкция по заполнению заявки

2 Требования к содержанию, составу заявки

Дополнительная информация и документы

1 Единые требования ч 1, 1.1. ст▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ

2 Разъяснения по сроку исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)

3 Обеспечение заявки

4 Обеспечение исполнения контракта

Обеспечение_исполнения_контракта

1. Обеспечение исполнения контракта

1.1. Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта

1.1.1. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе), или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

1.1.2. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.

В случае, если при осуществлении закупки путем проведения электронного конкурса или электронного аукциона, предложенные участником закупки цена, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе.

1.1.3. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

1.1.4. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены подпунктами 1.1.6. и 1.1.7. пункта 1.1. настоящего раздела 1 «Обеспечение исполнения контракта» (частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе).

1.1.5. В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены подпунктами 1.1.6. и 1.1.7. пункта 1.1. настоящего раздела 1 «Обеспечение исполнения контракта» (частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе).

1.1.6. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по поставке товара, выполнению работы (ее результатов), оказанию услуги или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона о контрактной системе. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению поставщика (подрядчика, исполнителя) ему возвращаются заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

1.1.7. Предусмотренное подпунктами 1.1.4. и 1.1.5. пункта 1.1. настоящего раздела 1 «Обеспечение исполнения контракта» (частями 7 и 7.1 статьи 96 Закона о контрактной системе) уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Законом о контрактной системе, а также приемки заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.

1.1.8. Положения Закона о контрактной системе об обеспечении исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе, не применяются в случае:

1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;

2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;

3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии.

1.1.9. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

1.2. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде независимой гарантии, условия независимой гарантии

• • Независимая гарантия должна быть безотзывной, быть выдана:
• банком, соответствующим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенным в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Закона о контрактной системе;
• государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ";
• фондами содействия кредитованию (гарантийными фондами, фондами поручительств), являющимися участниками национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренной Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее - региональные гарантийные организации), соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.7 статьи 45 Закона о контрактной системе (при осуществлении закупок в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе);
• Евразийским банком развития (если участник закупки является юридическим лицом, зарегистрированным на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическим лицом, являющимся гражданином государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации).
  • Независимая гарантия должна быть составлена по Типовой форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 года № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - постановление Правительства РФ от 8 ноября 2013 года № 1005). Независимая гарантия должна содержать сведения и информацию, а также соответствовать требованиям, которые предусмотрены статьей 45 Закона о контрактной системе, постановлением Правительства РФ от 8 ноября 2013 года № 1005, а также Гражданским кодексом Российской Федерации.
  • Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе.
  • Независимая гарантия, информация о ней и документы, указанные в части 9 статьи 45 Закона о контрактной системе, должны быть включены в реестр независимых гарантий, предусмотренный статьей 45 Закона о контрактной системе.
  • Уменьшение в соответствии с подпунктами 1.1.4. и 1.1.5. пункта 1.1. настоящего раздела 1 «Обеспечение исполнения контракта» (частями 7 и 7.1 статьи 96 Закона о контрактной системе) размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной подпунктом 1.1.6. пункта 1.1. настоящего раздела 1 «Обеспечение исполнения контракта» (частью 7.2 статьи 96 Закона о контрактной системе) информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона о контрактной системе.
  • В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.
  • В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций, поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены подпунктами 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6. и 1.1.7. пункта 1.1. настоящего раздела 1 «Обеспечение исполнения контракта» (частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе). За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим подпунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Закона о контрактной системе.
  • В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с подпунктом 1.2.7. пункта 1.1. настоящего раздела 1 «Обеспечение исполнения контракта» (частью 30 статьи 34 Закона о контрактной системе), пунктом 9 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе, подпунктом 1.1.4. пункта 1.1. настоящего раздела 1 «Обеспечение исполнения контракта» (частью 7 статьи 96 Закона о контрактной системе) возврат независимой гарантии заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.
• Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде внесения денежных средств
• Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным поручением. Платежное поручение на перечисление средств в качестве обеспечения исполнения контракта заполняется по общим правилам.
• Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с подпунктами 1.1.4., 1.1.5. и 1.1.6. пункта 1.1. настоящего раздела 1 «Обеспечение исполнения контракта» (частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона о контрактной системе), возвращаются заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю), с которым заключен контракт, в течение срока, установленного в контракте. Срок возврата денежных средств устанавливается в контракте с учетом положений части 27 статьи 34 Закона о контрактной системе.

Обеспечение_заявки Обеспечение заявок на участие в закупке

1.1. Порядок предоставления обеспечения заявок на участие в закупке

1.1.1. При проведении конкурентных способов заказчик обязан установить требование обеспечения заявок на участие в закупке. Заказчик вправе не устанавливать такое требование в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает один миллион рублей.

1.1.2. Государственные, муниципальные учреждения не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в закупках.

1.1.3. Обеспечение заявки на участие в закупке может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или независимой гарантии, предусмотренной статьей 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе). Выбор способа обеспечения осуществляется участником закупки самостоятельно.

1.1.4. Участник закупки для подачи заявки на участие в закупке выбирает с использованием электронной площадки способ обеспечения такой заявки путем указания реквизитов специального счета или указания номера реестровой записи из реестра независимых гарантий, размещенного в единой информационной системе.

1.1.5. Предоставление обеспечения заявок на участие в закупке осуществляется участниками закупки в порядке, установленном статьей 44 Закона о контрактной системе.

1.2. Требования к обеспечению заявок на участие в закупке, предоставляемому в виде независимой гарантии, условия независимой гарантии

• • Независимая гарантия должна быть безотзывной, быть выдана:
• банком, соответствующим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенным в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Закона о контрактной системе;
• государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ";
• фондами содействия кредитованию (гарантийными фондами, фондами поручительств), являющимися участниками национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренной Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее - региональные гарантийные организации), соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.7 статьи 45 Закона о контрактной системе (при осуществлении закупок в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе);
• Евразийским банком развития (если участник закупки является юридическим лицом, зарегистрированным на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическим лицом, являющимся гражданином государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации).

1.2.2. Независимая гарантия должна быть составлена по Типовой форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 года № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - постановление Правительства РФ от 8 ноября 2013 года № 1005).

Независимая гарантия должна содержать сведения и информацию, а также соответствовать требованиям, которые предусмотрены статьей 45 Закона о контрактной системе, постановлением Правительства РФ от 8 ноября 2013 года № 1005, а также Гражданским кодексом Российской Федерации.

• • Срок действия независимой гарантии должен составлять не менее месяца с даты окончания срока подачи заявок.
  • Независимая гарантия, информация о ней и документы, указанные в части 9 статьи 45 Закона о контрактной системе, должны быть включены в реестр независимых гарантий, предусмотренный статьей 45 Закона о контрактной системе.
  • При проведении электронных процедур оператор электронной площадки осуществляет взаимодействие с реестром независимых гарантий в соответствии со статьей 44 Закона о контрактной системе.
  • В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

1.3. Требования к обеспечению заявок на участие в закупке, предоставляемому в виде внесения денежных средств, порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке

• • Предоставление обеспечения заявки на участие в закупке в виде денежных средств осуществляется в порядке, установленном статьей 44 Закона о контрактной системе.
  • Особенности порядка предоставления обеспечения заявок на участие в закупке участниками закупки, являющимися иностранными лицами, установлены Постановлением Правительства РФ от 10.04.2023 N 579 "Об особенностях порядка предоставления обеспечения заявок на участие в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд участниками таких закупок, являющимися иностранными лицами".

Требования_к_содержанию,_составу_заявки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

Заявка на участие в закупке должна содержать следующие информацию и документы (часть 1 статьи 49 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе)):

1) информацию и документы об участнике закупки:

а) решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

б) документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2.1 статьи 31 Закона о контрактной системе [1] :

- Посмотреть таблицу с данными

в) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1 статьи 31 Закона о контрактной системе;

г) реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта;

2) предложение участника закупки в отношении объекта закупки (с учетом положений части 2 статьи 43 Закона о контрактной системе):

а) характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям (значениям характеристик), установленным в извещении об осуществлении закупки, сформированном в структурированном виде с использованием единой информационной системы, описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 Закона о контрактной системе, товарный знак (при наличии у товара товарного знака);

Сведения предоставляются участником закупки по каждому показателю (значению характеристики) товара отдельно в соответствии с таблицей, указанной в электронном документе извещения «Описание объекта закупки», и в извещении об осуществлении закупки, сформированном в структурированном виде с использованием единой информационной системы.

б) наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира;

в) иные информация и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара. При этом отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке.

3) информацию и документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.04.2023 N 579 "Об особенностях порядка предоставления обеспечения заявок на участие в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд участниками таких закупок, являющимися иностранными лицами" (В случае если участник закупки является юридическим лицом, зарегистрированным на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическим лицом, являющимся гражданином государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации и предоставляет обеспечение заявок в виде денежных средств на счет, указанный заказчиком в извещении об осуществлении закупки).

Документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2.1 статьи 31 Закона о контрактной системе, и предусмотренные настоящим пунктом «б» (подпунктом "н" пункта 1 части 1 статьи 43 Закона о контрактной системе), не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие документы в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику (уполномоченному органу) оператором электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке (пункт 3 части 6 статьи 43 Закона о контрактной системе). ↑

Инструкция_по_заполнению_заявки

Инструкция по заполнению заявок на участие в электронном аукционе

При проведении электронных процедур подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе (далее – единая информационная система) и аккредитованный на электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе) оператору электронной площадки.

Заявка на участие в закупке должна содержать информацию и документы, предусмотренные подпунктами "м" - "п" пункта 1, подпунктами "а" - "в" пункта 2 (в случае осуществления закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), пунктом 5 части 1 статьи 43 Закона о контрактной системе [1] . Заявка также может содержать информацию и документы, предусмотренные подпунктом "д" пункта 2 части 1 статьи 43 Закона о контрактной системе.

Заявка на участие в закупке должна содержать следующие информацию и документы об участнике закупки:

а) полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя);

б) фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо действующего в качестве руководителя юридического лица, аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица, либо исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица;

в) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, управляющего (при наличии), управляющей организации (при наличии), участников (членов) корпоративного юридического лица, владеющих более чем двадцатью пятью процентами акций (долей, паев) корпоративного юридического лица, учредителей унитарного юридического лица или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;

г) адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо) в пределах места нахождения юридического лица, адрес (место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на территории Российской Федерации (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения) обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), место жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участник закупки является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), адрес электронной почты, номер контактного телефона;

д) копия документа, удостоверяющего личность участника закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (если участник закупки является физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем);

е) идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (если участником закупки является иностранное лицо), код причины постановки на учет юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица);

ж) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (если участником закупки является юридическое лицо), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если участником закупки является индивидуальный предприниматель);

з) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (если участником закупки является иностранное лицо);

и) декларация о принадлежности участника закупки к учреждению или предприятию уголовно-исполнительной системы (если участник закупки является учреждением или предприятием уголовно-исполнительной системы) (в случае установления в извещении об осуществлении закупки таких преимуществ);

к) декларация о принадлежности участника закупки к организации инвалидов, предусмотренной частью 2 статьи 29 Закона о контрактной системе (если участник закупки является такой организацией) (в случае установления в извещении об осуществлении закупки таких преимуществ);

л) декларация о принадлежности участника закупки к социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления преимущества, предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона о контрактной системе (в случае установления в извещении об осуществлении закупки таких преимуществ).

Информация и документы, предусмотренные подпунктами "а" – "л" настоящего пункта, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие информация и документы в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику (уполномоченному учреждению) оператором электронной площадки, путем информационного взаимодействия с единой информационной системой (пункт 2 части 6 статьи 43 Закона о контрактной системе).

Документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 или 2.1 (в случае установления в извещении об осуществлении закупки таких требований) статьи 31 Закона о контрактной системе, и предусмотренные подпунктом "н" пункта 1 части 1 статьи 43 Закона о контрактной системе, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие документы в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику (уполномоченному учреждению) оператором электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки, до окончания установленного в соответствии с Законом о контрактной системе срока подачи заявок на участие в закупке.

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

Документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником закупки, должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки.

Информация и сведения в представленных документах должны быть достоверными.

При формировании предложения участника закупки в отношении объекта закупки информация о товаре (в случае осуществления закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), предусмотренная подпунктами "а" и "б" пункта 2 части 1 статьи 43 Закона о контрактной системе, включается в заявку на участие в закупке в случае осуществления закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг. Информация, предусмотренная подпунктом "а" пункта 2 части 1 статьи 43 Закона о контрактной системе, может не включаться в заявку на участие в закупке в случае указания заказчиком в описании объекта закупки товарного знака и предложения участником закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, обозначенного таким товарным знаком.

Информация, предусмотренная подпунктом "а" пункта 2 части 1 статьи 43 Закона о контрактной системе, не включается в заявку на участие в закупке в случае включения заказчиком в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе в описание объекта закупки проектной документации, или типовой проектной документации, или сметы на капитальный ремонт объекта капитального строительства.

При описании характеристик предлагаемого товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, участник закупки должен исчерпывающим образом указать все требуемые характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в извещении об осуществлении закупки, сформированном в структурированном виде с использованием единой информационной системы, Описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 Закона о контрактной системе.

Указание характеристик товара не должно допускать разночтения или двусмысленное толкование.

Значение характеристики (показатель) товара указывается в соответствии с инструкцией по заполнению характеристик, представленной в извещении об осуществлении закупки, сформированном в структурированном виде с использованием единой информационной системы, по каждому значению характеристики товара (показателю).

12. При подаче сведений участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в извещении об осуществлении закупки, сформированном в структурированном виде с использованием единой информационной системы, Описании объекта закупки извещения об осуществлении закупки.

13. Заявка на участие в закупке, подготовленная участником закупки, а также все запросы о разъяснении положений извещения об осуществлении закупки, должны быть написаны на русском языке.

14. Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы либо заверены апостилем в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации, за исключением случаев, когда в соответствии с международным договором Российской Федерации легализация или заверение апостилем не требуются.

Документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе, предусмотренные подпунктом «н» пункта 1 части 1 статьи 43 Закона о контрактной системе, включаются в заявку на участие в закупке в случае установления таких требований в извещении об осуществлении закупки (в том числе в файле «Требования к содержанию, составу заявки»).

Информация и документы, предусмотренные подпунктом «в» пункта 2 части 1 статьи 43 Закона о контрактной системе, включаются в заявку на участие в закупке в случае установления таких требований в извещении об осуществлении закупки (в том числе в файле «Требования к содержанию, составу заявки»).

Информация и документы, предусмотренные пунктом 5 части 1 статьи 43 Закона о контрактной системе, включаются в заявку на участие в закупке в случае установления запретов, ограничений, условий допуска в извещении об осуществлении закупки (в том числе в файле «Требования к содержанию, составу заявки»)). ↑

Описание_объекта_закупки

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

- Посмотреть таблицу с данными

* В соответствии с п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утв. Постановлением Правительства РФ № 145 от 8 февраля 2017 г., заказчик вправе указать в извещении об осуществлении закупки дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона, которые не предусмотрены в позиции каталога.

ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК:

В Позиции каталога товаров, работ, услуг по реестровой записи № 08.93.10.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьне в полной мере описаны технические и эксплуатационные характеристики товара. Дополнительные характеристики установлены в связи с тем, что Заказчику требуется соль, применяемая в качестве противогололедного материала, а также с добавками, предотвращающими слеживание в связи с естественными колебаниями температуры окружающей среды и влажности

Требования к качеству товара

Поставляемый товар предназначен для профессионального использования и должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, у которого не были восстановлены потребительские свойства), качественным, позволяющим использовать товар в соответствии с его назначением.

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, установленным Заказчиком.

Проект_контракта

Проект

Муниципальный контракт № _____

на поставку природного реагента для противогололедной обработки дорог в зимний период

г. Кострома «___» ____ 2024 г.

Муниципальное казенное учреждение города Костромы «Дорожное хозяйство», выступающее от имени муниципального образования городской округ город Кострома, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________, действующ___ на основании ______, с другой стороны, заключили на основании решения комиссии (протокол ________ от _________ 2024 года) муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить в порядке и на условиях, определенных настоящим Контрактом, природный реагент для противогололедной обработки дорог в зимний период (далее также именуемый – товар).

1.2. Поставляемый товар, его наименование, характеристики определяются в Спецификации поставляемого товара (Приложение № 1 к муниципальному Контракту).

1.3. Идентификационный код закупки –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

2. Требования к качеству товара

2.1. Поставляемый товар предназначен для профессионального использования и должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, у которого не были восстановлены потребительские свойства), качественным, позволяющим использовать товар в соответствии с его назначением.

2.2. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, установленным Заказчиком.

3. Порядок поставки товара

3.1. Срок поставки товара – в течение 30 календарных дней с даты заключения контракта.

3.2. Место поставки товара: г. Кострома, ул. Индустриальная, 56.

Полная масса автомобиля с грузом не должна превышать 60 тонн, длина автомобиля с прицепом не должна превышать 12 м.

3.3. Обязательство Поставщика по поставке товара считается исполненным в день размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком, подтверждающего, согласно условиям настоящего Контракта, приемку товара Заказчиком, если иное не установлено положениями настоящего Контракта.

3.4. Поставщик несет все риски случайной гибели (в т. ч. полную или частичную утрату, потерю, недостачу, хищение и т.п.) или случайного повреждения (в т. ч. нарушение его внешнего вида или частичную утрату свойств и функций) поставляемого товара, в том числе и в случае его отгрузки Заказчику в месте поставки, до дня размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком, подтверждающего, согласно условиям настоящего Контракта, приемку товара Заказчиком, если иное специально не установлено положениями настоящего Контракта.

Бремя несения рисков случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Заказчика со дня размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком, подтверждающего, согласно условиям настоящего Контракта, приемку товара Заказчиком, если иное специально не установлено положениями настоящего Контракта.

В случае не поступления Заказчику товара в полном объеме, мероприятия по розыску не поступившего товара и связанные с данным обстоятельством расходы возлагаются на Поставщика и осуществляются за его (Поставщика) счет и возмещению Заказчиком не подлежат.

3.5. Доставка товара до места поставки и погрузочно-разгрузочные работы осуществляются за счет средств Поставщика.

3.6. При несоответствии качества товар возвращается Поставщику.

3.7. Товар принимается при наличии сопроводительных документов, в том числе документов, указанных в пункте 4.1. Контракта.

4. Порядок приемки Товара

4.1. Одновременно с передачей товара по заявке Заказчика Поставщик передает Заказчику комплект документов, включающий в себя:

- копию сертификата соответствия, сертификата качества в случае, если товар подлежит обязательной сертификации; ;

- товарную накладную (два экземпляра).

При этом, Заказчик (уполномоченное лицо) в товарной накладной делает отметку, подтверждающую передачу Поставщиком Товара согласно сведениям, указанным в товарной накладной, с целью дальнейшей приемки Товара.

4.2. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ).

4.3. Для проведения экспертизы поставленного товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке поставленного товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

4.4. Приемка результатов поставленного товара осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены настоящим Контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается Заказчиком, либо Поставщику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов поставленного товара Заказчик должен учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

4.5. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов поставленного товара в случае выявления несоответствия этих результатов либо этого товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этого товара и устранено Поставщиком.

4.6. Поставщик в течение 3-х рабочих дней с момента передачи Товара в соответствии с пунктом 4.1. настоящего Контракта, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:

а) включенные в Контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Закона № 44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место поставки товара, информацию о Поставщике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Закона № 44-ФЗ, единицу измерения поставленного товара;

б) наименование поставленного товара;

в) наименование страны происхождения поставленного товара;

г) информацию о количестве поставленного товара;

д) стоимость исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара;

е) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Закона № 44-ФЗ.

4.7. К документу о приемке, предусмотренному пунктом 4.6. Контракта, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 4.6. Контракта информация, содержащаяся в документе о приемке.

4.8. Документ о приемке, подписанный Поставщиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 4.6. Контракта автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом Контракта такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

4.9. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 4.8. Контракта, Заказчик осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;

4.10. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 4.9. Контракта направляются автоматически с использованием единой информационной системы Поставщику. Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом Контракта таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.

4.11. В случае получения в соответствии с пунктом 4.10 Контракта мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Контракта.

4.12. Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

4.13. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с пунктом 4.6. Контракта, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

5. Цена Контракта и порядок расчетов

5.1. Цена Контракта составляет _____________ (_______________) рублей 00 копеек [1] , в том числе НДС _____рублей _____копеек (или НДС не облагается).

5.2. Цена товара включает в себя расходы на перевозку, погрузку, разгрузку, хранение, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, возникающих в процессе выполнения контрактных обязательств (за исключением товара, освобожденного от налога на добавленную стоимость в соответствии с действующим законодательством)

5.3. Оплата осуществляется за счет средств бюджета города Костромы, бюджета Костромской области.

Валюта платежа – российский рубль.

5.4. Оплата производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Расчет производится в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Заказчиком документа о приемке. Оплата осуществляется на основании выставленного Поставщиком документа о приемке.

5.5. Оплата Контракта производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика согласно его банковским реквизитам, указанным в настоящем Контракте.

В случае каких-либо изменений в реквизитах или данных, совершающая изменения Сторона должна в течение 1 (одного) рабочего дня известить другую Сторону в письменной форме. Сторона, надлежащим образом не уведомившая другую Сторону об изменениях в реквизитах, несет все риски, связанные с таким не уведомлением, в том числе риски, связанные с перечислением денежных средств в счет оплаты обязательств по настоящему Контракту его Стороной по первоначально заявленным реквизитам.

5.6. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

6. Обеспечение исполнения Контракта [2]

6.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту Поставщик представляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта.

Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

В случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта такая независимая гарантия должна быть составлена по Типовой форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 года № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - постановление Правительства РФ от 8 ноября 2013 года № 1005).

Независимая гарантия должна содержать сведения и информацию, а также соответствовать требованиям, которые предусмотрены статьей 45 Закона о контрактной системе и постановлением Правительства РФ от 8 ноября 2013 года № 1005, а также Гражданским кодексом Российской Федерации.

Реквизиты счета по учету средств, поступающих во временное распоряжение МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство», открытого в Управлении финансов Администрации города Костромы:

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7192

к/с №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

р/с №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование получателя: Управление финансов Администрации города Костромы, МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство» БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть в ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Г. КОСТРОМА

Назначение платежа: Обеспечение исполнения контракта на поставку природного реагента для противогололедной обработки дорог в зимний период.

Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ Поставщиком, с которым заключается Контракт, самостоятельно.

6.2. Размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере 5 процентов от начальной (максимальной) цены Контракта, и составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть рублей 00 копеек.

6.3. При снижении цены Контракта в ходе проведения аукциона на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта Поставщик, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта в соответствии со статьей 37 Закона №44-ФЗ.

6.4. Обязательства по Контракту, которые подлежат обеспечению:

6.4.1. Оплата неустоек в виде штрафа за поставку Товара:

- не соответствующего по качеству и количеству;

- не соответствующего характеристикам, указанным в спецификации;

- возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков;

- частичное или полное неисполнение Поставщиком обязательств по Контракту.

6.4.2. Оплата неустоек в виде пеней, предусмотренных Контрактом.

6.5. Срок действия независимой гарантии (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Поставщиком) должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

6.6. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

6.7. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта

6.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Поставщиком), лицензии на осуществление банковских операций, Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в пункте 7.3 настоящего Контракта.

6.9. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

6.10. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Поставщиком), возвращаются Заказчиком Поставщику в срок, не превышающий тридцать дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом. Денежные средства возвращаются на банковский счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

7.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части непокрытой неустойкой.

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

(В случае заключения Контракта с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, пункт 7.4. излагается в следующей редакции:

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0,00 рублей (включительно);

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0,01 рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно)).

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

7.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

7.8. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

7.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.11. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Права и обязанности Поставщика

8.1. Поставщик обязан:

8.1.1. поставить качественный товар в количестве, установленном положениями настоящего Контракта, своими силами и средствами;

8.1.2. осуществить поставку товара в сроки, установленные положениями настоящего Контракта;

8.1.3. устранять недостатки товара в порядке, установленном настоящим Контрактом; расходы, связанные с устранением недостатков товара, несет Поставщик;

8.1.4. по требованию Заказчика заменить товар на товар, соответствующий по качеству условиям настоящего Контракта и забрать товар, при обнаружении недостатков и невозможности их устранения на месте;

8.2. Поставщик вправе:

8.2.1. требовать оплаты поставленного товара в порядке и сроки, установленные настоящим Контрактом;

8.2.2. принимать непосредственное участие в процедуре приемки товара, порядок проведения которой предусмотрен разделом 4 настоящего Контракта.

8.3. Поставщик также обладает иными правами, исполняет иные обязанности, круг которых установлен действующим законодательством РФ и настоящим Контрактом.

9. Права и обязанности Заказчика

9.1. Заказчик обязан:

9.1.1. оплатить поставленный товар в сумме и сроки, установленные настоящим Контрактом.

9.2. Заказчик вправе:

9.2.1. требовать поставки качественного товара, позволяющего использовать его в работе.

9.2.2. отказать в приемке товара в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

9.3. Заказчик также обладает иными правами, исполняет иные обязанности, круг которых установлен действующим законодательством РФ и настоящим Контрактом.

10. Форс-мажорные обстоятельства

10.1. Стороны освобождаются от ответственности друг перед другом за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту в случаях, установленных законодательством РФ, в частности, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных), то есть чрезвычайных и непредотвратимых в момент наступления срока исполнения сторонами своих обязательств по Контракту.

К вышеуказанным (форс-мажорным) обстоятельствам относятся следующие события: стихийные бедствия природного характера (землетрясения, наводнения, пожары, снежные заносы и т.д.), забастовки, диверсии, запретительные и ограничительные меры органов государственной власти, а также другие, признанные таковыми арбитражным судом.

10.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга в течение 10-ти дней с момента их возникновения. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть документально удостоверен полномочными на то органами государственной власти. Удостоверяющий документ прилагается к письменному уведомлению. При отсутствии уведомления (равно как и при просрочке уведомления), удостоверяющего документа, Сторона контракта, их получающая, вправе не принимать во внимание наступление форс-мажорных обстоятельств при предъявлении претензий (исков) к другой Стороне, в связи с ненадлежащим исполнением условий контракта.

При этом срок исполнения обязательств по контракту, при отсутствии возражений с другой стороны, может быть перенесен на срок действия обстоятельств непреодолимой силы, но не более 2-х месяцев.

11. Изменение и расторжение Контракта

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

11.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, в том числе в случаях:

- существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);

- нарушения сроков поставки товара.

11.3. В случае отказа одной из Сторон на предложение изменить или расторгнуть настоящий Контракт, либо неполучения ответа в срок, установленный законом, другая Сторона вправе требовать изменения или расторжения Контракта в судебном порядке.

11.4. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, установленных Законом № 44-ФЗ.

12. Порядок разрешения споров

12.1. Все разногласия по настоящему Контракту решаются путем переговоров.

12.2. Споры по Контракту решаются Сторонами в претензионном порядке. Ответ на соответствующую претензию должен быть направлен в течение 10 (десяти) дней с момента ее получения. Заказчик (Получатель) вправе в тексте претензии установить иной (до 30 (тридцати) дней) срок направления ответа на претензию. В указанные сроки включаются время пересылки почтовой корреспонденции от Заказчика Поставщику и от Поставщика Заказчику.

12.3. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Костромской области.

13. Дополнительные условия

13.1. В случае ликвидации Поставщика или проведения в отношении его процедуры признания несостоятельным (банкротом), последний обязан письменно уведомить Заказчика о проведении ликвидации или проведении в отношении его процедуры признания несостоятельным (банкротом) не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о начале проведения ликвидации или введения процедуры банкротства соответственно.

13.2. В случае приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Поставщик обязан письменно уведомить Заказчика о приостановлении своей деятельности не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о приостановлении деятельности Поставщика.

13.3. В случае начала реорганизации Поставщика он обязан письменно уведомить Заказчика о начале своей реорганизации в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о реорганизации Поставщика.

13.4. В случае изменения наименования, смены руководителя, изменения юридического адреса и адреса места нахождения (почтового адреса), иных реквизитов, контактных номеров телефонов (факсов), Поставщик обязан письменно уведомить Заказчика о таких изменениях не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня изменения.

14. Заключительные положения

14.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств, а также от ответственности за нарушение условий Контракта.

14.2. Документы, переданные по факсу, имеют полную юридическую силу. Риск искажения информации несет Сторона, направившая информацию. При этом оригиналы документов должны быть переданы Сторонами друг другу не позднее 10-ти дней с момента их подписания.

15. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к муниципальному Контракту

№ _______ от «___» __________ 2024 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. ↑

2 Положения Закона № 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Закона № 44-ФЗ, не применяются в случае заключения контракта с Поставщиком, который является казенным учреждением. ↑