Тендер - Поставка песчано-соляной смеси №270644013

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Приложении_№1_.1_кОписанию_объекта_закупки

Приложение №1

к Техническому заданию

Требование к функциональным, техническим и качественным характеристикам товара и их показателям

- Посмотреть таблицу с данными

Инструкция по заполнению формы требований заказчика к характеристикам объекта закупки

Участник закупки представляет информацию о конкретных значениях показателей товара, соответствующих значениям показателей, установленным в документации о закупке (извещении об осуществлении закупки), и указание на товарный знак (при наличии). Информация настоящего абзаца включается в заявку на участие в закупке в случае отсутствия в документации о закупке (извещении об осуществлении закупки) указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации о закупке (извещении об осуществлении закупки).

Заявка должна содержать наименование страны происхождения товара, в случае если такое требование установлено документацией о закупке.

В случае отсутствия в нормативной документации значений по требуемым показателям каких-либо из закупаемых товаров или применяемых товаров при выполнении работ, оказании услуг, то по данным показателям в графе "Значение, предлагаемое участником", допускается предоставлять конкретные значения либо ставить прочерк "-", либо указывать "не нормируется", либо указать "отсутствует".

Участнику закупки необходимо указывать конкретные значения показателей характеристики каждого вида (типа) поставляемого товара, товара, применяемого при выполнении работ, оказании услуг указанного в форме требований Заказчика к характеристикам объекта закупки.

В форме могут быть использованы следующие знаки и обозначения:

символ "±" - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, равное указанному или с отклонением в большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения;

символ "

символ ">" - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя более указанного значения;

слова "не менее" - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя более указанного значения или равное ему;

слова "не более" - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя менее указанного значения или равное ему;

символ "≥" - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя более указанного значения или равное ему;

символ "≤" - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя менее указанного значения или равное ему;

слова "Не выше" - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя не более указанного значения или равное ему;

слова "Не ниже" - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя не менее указанного значения или равное ему;

при этом, символы "±", " ", "≥", "≤" устанавливаются в требуемом значении слева от числового значения показателя. В случае указания требуемого значения с использованием символа "[ ]" вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который не может изменяться.

В случае если значения или диапазоны значений показателя указаны с использованием символа "запятая", союза "и", участнику закупки необходимо предоставить все значения показателя или все диапазоны значений, указанных через данные символ, союз.

В случае если значения или диапазоны значений показателя указаны с использованием символа "точка с запятой", союза "или", участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ.

В случае если значения или диапазоны значений показателя указаны одновременно с использованием символов "точка с запятой", "запятая", участнику закупки необходимо представить в заявке значения или диапазоны значений, разделенных символом "точка с запятой".

В случае если требуемое значение показателя товара сопровождается словами "от" и "до", "от" или "до", то участнику закупки необходимо предоставить конкретное(ые) значение(я) показателя из данного диапазона, не включая крайние значения.

Символы "многоточие", "тире", установленные между значениями показателя, следует читать как необходимость указания диапазона значений, не включая крайние значения.

В случае если требуемое значение показателя сопровождается знаком "*" (звездочка), в том числе значение, включенное в диапазон значений, то участник вправе указать крайнее значение требуемого показателя. При этом, не допускается указание крайнего значения показателя, не сопровождающегося знаком "*" (звездочка).

В случае необходимости указания габаритных размеров требуемого товара заказчиком указываются соответствующие значения требуемого показателя в отдельных ячейках формы, сопровождающиеся словами: длина, высота, ширина, глубина и т.д.

Ответственность за достоверность сведений о конкретных значениях показателей используемого товара, товарном знаке (при наличии), наименование страны происхождения товара, указанных в первой части заявки на участие в закупке, несет участник закупки.

При указании в документации о закупке товарных знаков товаров считать описание объекта с применением слов "или эквивалент", за исключением указания в документации о закупке случаев несовместимости товаров, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.

Приложение_1.Обоснование_НМЦК

Приложение № 1

к извещению

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение к обоснованию

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

на поставку песчано-соляной смеси

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 12.04.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000007

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Владимирская обл, Собинский р-н, Ставрово п, ул. Октябрьская, д.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.10.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.10.2024 год

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Обеспечение заявки

Требуется обеспечение заявки

Размер обеспечения заявки

9360.00 Российский рубль

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии

Обеспечение заявки на участие в закупке может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или независимой гарантии, предусмотренной статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ. Выбор способа обеспечения осуществляется участником закупки самостоятельно. Срок действия независимой гарантии должен составлять не менее месяца с даты окончания срока подачи заявок. Обеспечение заявки на участие в закупке предоставляется в соответствии с частью 5 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ. Условия независимой гарантии в соответствии со статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ.

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г.Владимир

"Номер корреспондентского счета"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ. Порядок предоставления и требования обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г.Владимир

"Номер корреспондентского счета"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Да

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара

Требования к гарантии производителя товара

Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги

12 месяцев с даты подписания акта приема-передачи товара.

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Единица измерения Цена за единицу Стоимость позиции Наименование характеристики Значение характеристики Единица измерения характеристики Антиобледенители
Идентификатор: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 20.59.43.130 - Посмотреть таблицу с данными Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) 3600.00 936000.00

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Приложение 1.Обоснование НМЦК

Проект контракта

1 Приложение № 2 Проект контракта

Описание объекта закупки

1 Приложении №1 .1 кОписанию объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Приложение № 4 Форма заявки_ЭА

Дополнительная информация и документы

1 Приложение № 3 Техническое задание

Приложение_№_4_Форма_заявки_ЭА

Приложение №3

к извещению

Требования к содержанию, составу заявки на участие

в закупке и инструкция по ее заполнению

Для участия в конкурентном способе заявка на участие в закупке, если иное не предусмотрено Федеральным законом № 44-ФЗ, должна содержать:

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_2_Проект_контракта

Приложение № 2

к извещению

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

на песчано-соляной смеси

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

п Ставрово «____»_______20 г

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство» поселка Ставрово Собинского района Владимирской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Уховой Ирины Рудольфовны, действующего на основании Устава, с одной Стороны, и,_______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице______________________________, действующего на основании ________________, с другой Стороны, совместно именуемые Стороны, на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, заявкой участника закупки, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о Контрактной системе) по результатам проведения аукциона в электронной форме (Протокол№___________ от __________________20__г), заключили настоящий муниципальный контракт (далее -Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Поставщик обязуется передать заказчику песчано-соляную смесь (далее - Товар), а заказчик принять и оплатить его на условиях настоящего Контракта.

1.2. Наименование, количество, характеристика, цена за единицу и общая стоимость Товара указаны в спецификации, являющейся Приложением №1 к настоящему контракту.

Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Осуществлять контроль за обеспечением Поставщиком поставок Товара в соответствии с Контрактом.

2.1.2. Обеспечить приемку Товара в соответствии с условиями Контракта.

2.1.3. Обеспечить оплату Товара в соответствии с условиями Контракта.

2.1.4. В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость Товара, фактически поставленного на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству.

2.1.5. Осуществлять контроль за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения, без вмешательства в оперативную хозяйственную деятельность Поставщика.

2.1.6. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки Товара Поставщиком и (или) лиц, участвующих в приемке Товара по количеству и качеству.

2.1.7. Взыскивать пеню и штраф, а также требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 7 Контракта.

2.1.8. Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти сведения о Поставщике для включения их в реестр недобросовестных поставщиков в случае расторжения Контракта по решению суда и в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Контракта.

2.1.9. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1. Требовать замены Товара, несоответствующего по качеству и безопасности, показателям, содержащимся в нормативных и технических документах, и настоящем Контракте, своевременного устранения выявленных недостатков.

2.2.2. Привлекать экспертов, в том числе независимых, выбор которых осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, для оценки (экспертизы) показателей качества и безопасности Товара, установленных в нормативных и технических документах и настоящем Контракте, в ходе приемки Товара, в порядке и сроки, установленные Контрактом с оформлением результатов проведения такой экспертизы.

2.3. Поставщик обязуется:

2.3.1. Известить Заказчика о готовности товара к поставке и о дате поставки товара в порядке, предусмотренном Контрактом.

2.3.2. Обеспечить соответствие Товара требованиям законодательства, в том числе о техническом регулировании, нормативных и технических документов и условиям Контракта.

2.3.3. Передать Товар, по показателям качества и безопасности соответствующий требованиям, содержащимся в нормативных и технических документах, в количестве, предусмотренном настоящим Контрактом, не обремененный правами третьих лиц.

2.3.4. Передать Товар в порядке и в сроки, указанные в Контракте.

2.3.5. Передать Заказчику платежные и иные документы в порядке и на условиях, установленных Контрактом.

2.3.6. Производить замену некачественного Товара.

2.3.7. В случае нарушения условий Контракта о сроках поставки и качестве Товара возместить убытки, в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

2.3.8. Обеспечить осуществление Заказчиком контроля за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения.

2.3.9. Обеспечивать соответствие продукции обязательным требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и Контрактом;

2.3.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.4. Поставщик вправе:

2.4.1. Требовать своевременную оплату за поставленный Товар в соответствии с условиями Контракта.

2.4.2. Требовать уплату неустойки, а также возмещения убытков, согласно положениям Контракта.

2.4.3. Досрочно исполнить обязательства по Контракту.

Цена Контракта и порядок расчетов

3.1. Цена контракта составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (девятьсот тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек, включая все налоги и сборы, связанные с выполнением данного контракта. НДС 20%

Цена контракта является твердой и должна оставаться неизменной до конца выполнения обязательств по контракту, за исключением следующих случаев:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, качества поставляемого товара, и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличивается предусмотренное контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

в) улучшения качественных, функциональных характеристик товара по сравнению с характеристиками, установленными контрактом.

Оплата товара производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней после удостоверения факта надлежащей поставки Товара в соответствии с условиями настоящего контракта, а именно с даты (дня) подписания Заказчиком документа о приемке товара.

Оплата по контракту производится с учетом уменьшения суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

Источник финансирования: Бюджет муниципального образования поселок Ставрово

Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета Заказчика.

3.3. Обязательства по оплате поставленного Товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Заказчика.

3.4. Цена контракта включает в себя все расходы Поставщика, связанных с поставкой товара по месту нахождения Заказчика, в том числе транспортные расходы - поставка осуществляется собственным или привлеченным транспортом Поставщика, складские расходы, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, которые исполнитель государственного контракта оплачивает в соответствии с условиями контракта или на иных основаниях.

Срок, место поставки и порядок приема-передачи товара, переход права собственности, риски случайной гибели

4.1. Доставка товара осуществляется:

Доставка товара осуществляется:

Владимирская область, Собинский район, поселок Ставрово, ул. Октябрьская, д.128

за счет Поставщика, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на транспорте и для товаров данного вида.

Срок поставки всего количества товара: с 28.10.2024 по 30.10.2024.

4.2. Моментом передачи товара Поставщиком по настоящему контракту считается факт передачи товара Поставщиком, что подтверждается товарной - накладной.

4.3. Порядок приема-передачи Товара:

4.3.1. Прием Товара по наименованию и количеству, комплектности производится Заказчиком путем его визуального осмотра по месту нахождения Заказчика в день поставки товара, и иными необходимыми способами, в том числе проведением экспертизы на соответствие условиям контракта и оформление заключения экспертизы. В приемку товара входит подписание документа о приемке товара.

4.3.2. При приеме-передаче товара Заказчику Поставщиком, последний передает на каждую партию товара надлежаще оформленные:

товарную накладную, оформленную в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика и Заказчика) с печатью Поставщика;

товарно-транспортную накладную;

документ, подтверждающий качество поставляемой продукции (удостоверение качества (о качестве), либо сертификат качества, либо паспорт качества (безопасности), (предоставляется один из перечисленных документов)), оформленный производителем в соответствии с требованиями нормативно технической документации на поставляемый товар или его копия, заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

В соответствии с письмом Казначейства России №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/27476, ФНС России № АС-4-15/26126@ от 18.12.2019 «Об электронном документообороте документов о приемке товаров (выполнении работ, оказании услуг), сформированных с использованием единой информационной системы в сфере закупок»

-возможно оформление и обмен документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС;

-возможно оформление и обмен документами подтверждающих (сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), универсального передаточного документа (счета-фактуры), в том числе корректировочных документов к ним.

В случае невыполнения Поставщиком условия о передаче названных документов, Заказчик вправе отказаться от приема Товара.

4.4. Обязательство Поставщика по поставке Товара считается исполненным с момента подписания сторонами без замечаний товарной накладной по факту приемки товара.

4.5. Право собственности на Товар прекращается у Поставщика с момента исполнения им обязательства, предусмотренного пунктом 4.4. раздела 4 настоящего Контракта.

4.6. Риск случайной гибели Товара несет Поставщик до момента исполнения им обязательства, предусмотренного пунктом 4.4. раздела 4 настоящего Контракта.

5. Качество, безопасность и комплектность товара

5.1. Товар по своим характеристикам соответствует спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего контракта. Товар не содержит искусственно добавленных химических и технических примесей.

5.2. Качество Товара соответствует действующим государственным стандартам, техническим характеристикам, установленным в Российской Федерации.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данные виды Товаров, и сертификатами, обязательными для данных видов Товаров, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар имеет соответствующие данному виду Товара Сертификаты, действующие на территории Российской Федерации.

Песчано-соляная смесь должна быть поставлена россыпью.

5.3. Одновременно с товаром Поставщик передает Заказчику документы, подтверждающие качество товара, а также документы, необходимые для нормальной эксплуатации товара в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

6.1. Обеспечение исполнения Контракта. 6.1.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5 процентов от цены контракта, что составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (сорок шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.

6.1.2. Антидемпинговые меры. (ч.6.3 ст. 96 Федерального закона №44-ФЗ)

Если участником закупки, с которым заключается Контракт, предложена цена Контракта, которая на 25 (двадцать пять) и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, Контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, но не менее чем десять процентов от цены заключаемого Контракта и не менее размера аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность участника в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки.

К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре Контрактов, заключенных Заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких Контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

6.1.3. Размер обеспечения Контракта может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ.

6.1.4. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ. (ч. 7 ст. 96 Федерального закона №44-ФЗ)

В ходе исполнения Контракта, предусматривающего отдельные этапы исполнения, размер обеспечения исполнения Контракта подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 настоящей статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ (ч. 7.1 ст. 96 Федерального закона №44-ФЗ)

6.1.5. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по поставке товара, выполнению работы (ее результатов) или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона №44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются Заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре Контрактов. (ч. 7.2 ст. 96 Федерального закона №44-ФЗ)

6.1.6. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом, а также приемки Заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по Контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению). (ч. 7.3 ст. 96 Федерального закона №44-ФЗ)

6.1.7. Срок предоставления обеспечения исполнения Контракта:

обеспечение исполнения Контракта должно быть предоставлено до заключения Контракта. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта в срок, установленный для заключения Контракта, такой участник закупки считается уклонившимся от заключения Контракта.

6.1.8. Порядок предоставления обеспечения исполнения Контракта.

6.1.8.1. Исполнение Контракта может обеспечиваться независимой гарантией или внесением денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно. (ч.3 ст.96 Федерального закона №44-ФЗ)

6.1.8.2. Положения Контракта об обеспечении исполнения Контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ, не применяются в случае заключения Контракта с участником закупки, который является казенным учреждением. (п.1 ч.8 ст.96 Федерального закона №44-ФЗ)

Участник закупки, с которым заключается Контракт, освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение 3 (трех) лет до даты подачи заявки на участие в закупке 3 (трех) контрактов (договоров), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов (договоров) должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки. (ч. 8.1 ст.96, ч. 3 ст.37 Федерального закона №44-ФЗ)

6.1.8.3. Обеспечение исполнения контракта внесением денежных средств.

Обеспечение исполнения контракта считается предоставленным со дня фактического поступления денежных средств на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, и размещения на электронной площадке участником закупки, с которым заключается контракт, документа, подтверждающего предоставление обеспечения исполнения контракта.

Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения контракта, должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика до заключения контракта. В противном случае обеспечение исполнения контракта внесением денежных средств считается не предоставленным.

Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения контракта должны быть перечислены в установленном размере по реквизитам:

Лицевой счет: л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть10

Расчетный счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

- Назначение платежа: «Обеспечение исполнения государственного контракта/муниципального контракта/гражданско-правового договора, ИКЗ _____________».

При ненадлежащем исполнении или неисполнении обеспеченного денежными средствами обязательства требования Заказчика удовлетворяются без обращения в суд, заложенные денежные средства остаются у Заказчика.

Срок возврата заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения контракта, не должен превышать 10 календарных дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом. (ч.27 ст. 34 Федерального закона №44-ФЗ)

6.1.8.4. Обеспечение исполнения контракта независимой гарантией. (ст. 45 Федерального закона №44-ФЗ)

В качестве обеспечения исполнения контракта принимаются независимые гарантии, выданные юридическими лицами, указанными в части 1 статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ, и соответствующие требованиям статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ и постановления Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005, и включенные в реестр независимых гарантий, размещенный в единой информационной системе. (ч. 1.7 ст. 45, п. 1 ч. 6 ст. 45 Федерального закона №44-ФЗ)

Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: (ч. 2 ст. 45 Федерального закона №44-ФЗ)

1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона №44-ФЗ, а также идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия.

• 2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией, а именно:
• обязательства подрядчика по контракту, связанные с выполнением работ;
• обязательства по выплате неустойки, предусмотренной контрактом;
• обязательства по возмещению убытков заказчика, причиненных неисполнением и (или) просрочкой исполнения и (или) ненадлежащим исполнением обязательств по контракту.

3) обязанность гаранта в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия независимой гарантии.

С учетом требований части 3 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 перечень документов, предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии;

8) условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

9) дополнительные требования к независимой гарантии, используемой для целей Закона, установленные частью 8.2 статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ:

Запрещается включение в условия независимой гарантии требования о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией. (ч. 4 ст. 45 Федерального закона №44-ФЗ)

В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в пункте 8.6.2 настоящего контракта. (ч. 30 ст. 34 Федерального закона №44-ФЗ)

6.2. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств

Не установлено.

6.2.1. Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 5 процентов от начальной (максимальной) цены контракта5.2.2. Срок предоставления обеспечения гарантийных обязательств:

обеспечение гарантийных обязательств должно быть предоставлено в полном объеме после окончания выполнения работ по первому этапу до подписания документа о приемке. Оформление документа о приемке осуществляется после предоставления подрядчиком такого обеспечения. (ч.7.1 ст.94 Федерального закона №44-ФЗ)

6.2.3. Порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств.

6.2.3.1. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться независимой гарантией или внесением денежных средств на счет заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. (ч.3 ст.96 Федерального закона №44-ФЗ)

Положения контракта об обеспечении гарантийных обязательств не применяются в случае заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением. (п.1 ч.8 ст.96 Федерального закона №44-ФЗ)

Участник закупки, с которым заключается контракт, освобождается от обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение 3 (трех) лет до даты подачи заявки на участие в закупке 3 (трех) контрактов (договоров), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом сумма цен таких контрактов (договоров) должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки. [1] (ч. 8.1 ст.96 Федерального закона №44-ФЗ)

6.2.3.2. Обеспечение гарантийных обязательств внесением денежных средств.

Обеспечение гарантийных обязательств считается предоставленным со дня фактического поступления денежных средств на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения гарантийных обязательств, должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика в полном объеме после окончания выполнения работ по первому этапу до подписания документа о приемке. Оформление документа о приемке результата выполненных работ/этапа выполненных работ осуществляется после предоставления подрядчиком такого обеспечения.

Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения гарантийных обязательств должны быть перечислены в установленном размере по реквизитам:

Лицевой счет: л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть10

Расчетный счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

- Назначение платежа: «Обеспечение гарантийных обязательств государственного контракта/муниципального контракта/гражданско-правового договора, ИКЗ _____________».

При ненадлежащем исполнении или неисполнении обеспеченного денежными средствами обязательства требования Заказчика удовлетворяются без обращения в суд, заложенные денежные средства остаются у заказчика.

Срок возврата Заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств, не должен превышать 15 дней дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

6.2.4. Обеспечение гарантийных обязательств независимой гарантией. (ст. 45 Федерального закона №44-ФЗ)

В качестве обеспечения гарантийных обязательств принимаются независимые гарантии, выданные юридическими лицами, указанными в части 1 статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ, и соответствующие требованиям статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ и постановления Правительства Российской Федерации, и включенные в реестр независимых гарантий, размещенный в единой информационной системе. (ч. 1.7 ст. 45, п. 1 ч. 6 ст. 45 Федерального закона №44-ФЗ)

Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: (ч. 2 ст. 45 Федерального закона №44-ФЗ)

1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона №44-ФЗ, а также идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия.

• 2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией, а именно: гарантийные обязательства, предусмотренные контрактом;
• обязательства по выплате неустойки, предусмотренной контрактом;
• обязательства по возмещению убытков заказчика, причиненных неисполнением и (или) просрочкой исполнения и (или) ненадлежащим исполнением гарантийных обязательств, предусмотренным контрактом.

3) обязанность гаранта в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия независимой гарантии.

С учетом требований части 3 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ;

6) установленный постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 перечень документов, предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии;

7) условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования..

8) дополнительные требования к независимой гарантии, используемой для целей Закона, установленные частью 8.2 статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ:

Запрещается включение в условия независимой гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией. (ч. 4 ст. 45 Федерального закона №44-ФЗ)

7. Ответственность сторон

7.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств по контракту, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

7.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате штрафа в размере _________ рублей.

Размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

7.5. Если иное не предусмотрено законом, сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

7.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену контракта.

7.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты штрафа в размере _________ рублей.

Размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств Поставщик вправе потребовать уплаты пеней в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства (п.5 ст.34 Федерального закона 44-ФЗ).

7.10. Если иное не предусмотрено законом, сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

8. Разрешение споров

8.1. В случае возникновения между сторонами разногласий в связи с исполнением, изменением или прекращением Контракта, стороны предпримут все меры для разрешения разногласий путем переговоров.

8.2. Если стороны не пришли к согласию в процессе переговоров, спор подлежит рассмотрению и разрешению в Арбитражном суде Владимирской области в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

8.3. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по Контракту должны быть рассмотрены сторонами в течение 10 дней с момента получения претензии.

9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Внесение изменений в контракт производится в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объемов и качества выполняемых работ и иных условий контракта;

- если по предложению Заказчика увеличиваются или уменьшаются предусмотренные контрактом объемы выполняемых работ не более чем на десять процентов (за исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия) ст.95 ч.1 подп»б».

При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему выполняемых работ исходя из установленной в контракте цены, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объемов выполняемых работ стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены выполняемых работ.

9.3. Изменение существенных условий контракта не допускается при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта.

9.4. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается выполнение работ, качество которых является улучшенным по сравнению с качеством указанным в контракте.

9.5. При исполнении контракта не допускается перемена Поставщика за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщикоа по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.6. Если предметом контракта является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия и по независящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, либо по вине подрядчика не исполнен в установленный в контракте срок, допускается однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении. При этом в случае, если обеспечение исполнения контракта осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению сторон определяется новый срок возврата заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта. В случае неисполнения контракта в срок по вине подрядчика предусмотренное настоящим пунктом изменение срока осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ, предоставления подрядчиком в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ обеспечения исполнения контракта (п.9 .ч.1 ст.95).

9.7. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику

9.8. Расторжение контракта возможно по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с Гражданским законодательством.

9.9. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта другая Сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.10. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.11. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

9.12. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.13. Информация о Поставщике, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта, включается в установленном законом порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

9.14. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с условиями настоящего контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

9.15. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупках требованиям к участникам или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

9.16. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством, в том числе:

- утрата Заказчиком возможности дальнейшего финансирования работ, предусмотренных контрактом.

9.17. Изменения и дополнения к настоящему контракту должны быть оформлены сторонами в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями.

10. Прочие условия и ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Заказчик имеет право, в одностороннем порядке за свой счёт провести независимую экспертизу работ, товаров на соответствие требованиям Контракта. Анализ работ, товаров производится экспертами, которые соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации к таким лицам, во время приема-передачи работ, товаров в присутствии лица, которое передает товары Заказчику. При заключении экспертизы о несоответствии товаров требованиям Контракта данный факт является основанием для Заказчика для подачи иска о расторжении Контракта.

10.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться полученными надлежащим образом, если они направлены заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

10.3. Взаимоотношения сторон, возникающие в ходе исполнения Контракта, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Настоящий контракт заключен на сайте единой информационной системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) и подписан электронно-цифровыми подписями уполномоченных представителей Сторон.

10.5. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме.

10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

10.7. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту должны быть совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

12. Срок действия контракта

12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств

Приложения к контракту: Приложение № 1: Спецификация.

13. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение N 1 к контракту

№ ______________ от «___»______ 20

Спецификация товара

- Посмотреть таблицу с данными

Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) (т)

260

3600

936000

ИТОГО

936000,00

Общая стоимость товара по Контракту составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (девятьсот тридцать шесть тысяч) руб.

Подписи сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

. ↑

Приложение_№_3_Техническое_задание ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение № 3

к извещению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки: Поставка песчано-соляной смеси для обработки автомобильных дорог, внутриквартальных дорог и тротуаров.
Код по ОКПД2: 20.59.43.130 Антиобледенители
Количество песчано-соляной смеси – 260 тонн.

Начальная (максимальная) цена контракта:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (девятьсот тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек

Источник финансирования: Бюджет муниципального образования поселок Ставрово

Место поставки Товара: Владимирская область, Собинский район, поселок Ставрово, ул. Октябрьская, д.128
Поставка Товара до места выгрузки осуществляется средствами и силами Поставщика по заявке Заказчика, подаваемой не менее чем за сутки до даты предполагаемой поставки. Заявка подается Заказчиком электронным письмом или факсограммой. В заявке указываются сведения о количестве подлежащего поставке товара, наименовании, а также датой, временем и адресом поставки.

Срок поставки Товара: с 28 октября до 31 октября 2024 г. по заявке Заказчика.

Требования к поставляемому товару:
7.1 Количество, качественные и технические характеристики Товара указаны в Приложении №1 к Техническому заданию.
7.2. Товар должен соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемыми техническими регламентами, документам в области стандартизации, государственными стандартами, применяемыми для Товаров такого рода, в случае если это предусмотрено действующим законодательством.
7.3. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.
7.4. Характеристика поставляемого Товара должна удовлетворять требованиям ОДН 218.2.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Отраслевые дорожные нормы. Требования к противогололедным материалам» (утв. Распоряжением Минтранса России от 16.06.2003 N ОС-548-р), ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть «Песок для строительных работ. Технические условия», ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Реактивы. Натрий хлористый. Технические условия», ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, требованиям, указанным в Приложении №1 к Техническому заданию.

Гарантия качества:

8.1. Поставщик обязан предоставить гарантию качества на поставляемый Товар. Установленный срок годности товара должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания акта приема-передачи товара.

8.2. Одновременно с товаром поставщик предоставляет заказчику копии сертификатов качества (декларации о соответствии) на товар, подлежащий обязательной сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации.