Описание тендера: | Поставка перекись водорода (с результатом) |
Сумма контракта: | 23 904,00 Руб. Получить финансовую помощь |
Начало показа: | 08.04.2024 |
Окончание: | 10.04.2024 11:00:00 |
Тендер №: | 270241114 |
Тип: | Малая закупка Тендерная аналитика |
Закон | 223-ФЗ |
Отрасль: | Химия / Химические элементы и соединения |
Возможные отрасли: | |
ОКПД2: |
|
Регион: | Южный ФО / Волгоградская область / Волгоград |
Регион поставки: | Южный ФО / Волгоградская область / Волгоград |
Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: Поставка перекись водорода
Цена контракта: 23 904,00 RUB
№ | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
---|---|---|---|---|---|
1 | Перекись водорода 6%, 1л, № 1 | 23904 | 249 | 96 | ШТ |
тз.docx | 13 КБ | 08.04.24 09:44 | Действующая |
проект договора перекись 6%.doc | 22 КБ | 08.04.24 09:44 | Действующая |
Приложение 1
Наименование, функциональные характеристики, количество и стоимость поставляемых товаров, работ, услуг
Договор № __________
на поставку лекарственных препаратов для медицинского применения
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Клиническая стоматологическая поликлиника №12», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Тумановой А.В., действующего на основании Устава, и __________________________________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", действующего на основании ______________________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Положением «О закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного учреждения здравоохранения «Клиническая стоматологическая поликлиника № 12» заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Договора составляет: ___________________________________________________________ .
2.2. В общую цену Договора включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению Товара на складе Поставщика, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ, и иные расходы, связанные с поставкой Товара.
2.3. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.4 Договора.
2.4. По соглашению Сторон цена Договора может быть снижена без изменения предусмотренного Договором количества Товара и иных условий Договора.
2.5. Оплата по Договору за поставленный Товар осуществляется Заказчиком на основании документов на оплату:
а) счета, счета-фактуры, товарных накладных или универсального передаточного документа (УПД);
б) Акта приема-передачи Товара (Приложение №3 к Договору).
2.6. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б" пункта 2.5 Договора, должны быть указаны наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Договора, даты оформления и подписания документов.
2.7. Оплата по Договору осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней с момента поставки Товара и предоставления Поставщиком надлежаще оформленных финансовых документов, подтверждающих исполнение принятых на себя Поставщиком обязательств. Авансирование не производится.
2.8. Оплата осуществляется в рублях Российской Федерации за счет средств _______________________________________________________________________________________________.
2.9. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
3.6. Поставщик не менее чем за 5 (Пять) часов до осуществления поставки Товара направляет Заказчику уведомление о времени доставки Товара в Место доставки по электронной почте: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть или по телефону: (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты Договора, а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования электронных или факсимильных средств связи.
4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
от 25.04.1966 № П-7 «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству»; от 15.06.1965 № П-6 «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству».
6.1. Поставщик обязан:
6.1.1. Поставить Товар на склад Заказчика собственным транспортом или с привлечением третьих лиц за свой счет.
6.1.2. Поставщик обязан поставить Товар в упаковке производителя, обеспечивающей сохранность груза от всякого рода повреждений при транспортировке, погрузке/разгрузке и хранении в складском помещении и соответствующей стандартам и требованиям производителя. Нарушение целостности упаковки и наличие на ней следов механических повреждений не допускается. Упаковка Продукции должна содержать необходимую маркировку. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу Товара вследствие некачественной или поврежденной упаковки.
6.1.3. В момент передачи Товара предоставить Заказчику на поставляемый Товар качественно оформленные сопроводительные документы, перечисленные в пункте 4.1.
6.1.4. Поставщик обязан в течение десяти (Десяти) дней со дня оповещения Заказчиком о выявленных нарушениях при поставке товара, осуществить замену Товара на Товар, соответствующий по качеству условиям настоящего Договора.
6.1.5. В случае выявления несоответствия качества Товара требованиям действующей нормативно-технической документации, в том числе на основании информационных писем Росздравнадзора (в части выявления забракованных или фальсифицированных Товаров), осуществить замену на Товар надлежащего качества или осуществить возврат некачественного Товара с возмещением денежных средств, в течение всего срока годности поставленного Товара.
6.2. Поставщик вправе:
6.2.1. Требовать приемки и оплаты Товара в количестве, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных договором;
6.2.2. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить Товар;
6.2.3. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Заказчика.
6.3. Заказчик обязан:
6.3.1. Обеспечить приемку Товара в соответствии с разделом 4 настоящего Договора и при отсутствии претензий относительно качества, количества, комплектности и других характеристик подписать Акт приема-передачи и передать один экземпляр Поставщику.
6.3.2. Оплатить поставку товара в соответствии с условиями настоящего Договора.
6.4. Заказчик вправе:
6.4.1. Досрочно принять и оплатить Товар (партию Товара);
6.4.2. По согласованию с Поставщиком изменить количество поставляемого Товара в соответствии с условиями Договора;
6.4.3. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.
6.5. Поставщик, в отношении Товара, которому постановлением Правительства Российской Федерации предоставлен приоритет товаров российского происхождения по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, не вправе заменить страну происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не уступают качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в настоящем Договоре.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).
7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
7.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 1000 (Одной тысячи) рублей в соответствии с Правилами определения размера штрафа.
7.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
7.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.
7.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 (Десяти) процентов цены Договора в соответствии с Правилами определения размера штрафа.
7.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
8. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить. При наступлении указанных обстоятельств, выполнение стороной обязательств по настоящему Договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. Если обстоятельства и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.
8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.1., каждая сторона должна в 10-тидневный срок известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному договору.
8.3. В случае нарушения стороной порядка извещения, предусмотренного п. 8.2, она обязана возместить другой стороне понесенные убытки.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров (в досудебном порядке).
9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Волгоградской области.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до 31.12.2024г. включительно, а в части оплаты - до полного исполнения обязательств. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. В случае, изменения у какой - либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.
10.3. Договор может быть расторгнут по основаниям в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
10.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено Договором.
10.5. При возникновении необходимости у Заказчика и по соглашению Сторон допускается изменение условий Договора в случаях, предусмотренных Положением о закупке товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения здравоохранения "Клиническая стоматологическая поликлиника № 12":
– при изменении количества поставляемого товара, объема выполняемой работы или оказываемой услуги, но не более чем на 20%, при этом цена договора должна быть изменена пропорционально изменению количества товара, объема работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги;
– при изменении сроков исполнения обязательств по договору в случае, если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору;
– при изменении цены договора путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора.
10.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.
11. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
11.1. Ниже перечисленные документы образуют приложения к настоящему Договору и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 - Спецификация;
Приложение №2 - Календарный план;
Приложение №3 - Акт приема-передачи Товара.
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И
Приложение №1
к Договору № _______
от ___________
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Растворы экстемпоральные аптечного изготовления
Приложение № 2
к Договору № ______
от _________
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
Приложение №3 к Договору
от ___________ №_____
Рекомендуемый образец
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА ПО ДОГОВОРУ
от "__" __________ 20__ г.№ ____
"Поставщик" _________________________________в лице ____________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и "Заказчик" _________ (полностью наименование Заказчика (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица)) в лице _______________, действующего на основании _______________, с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:
Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Договору):
Представленные документы подтверждают соответствие Товара установленным законодательством Российской Федерации требованиям и остаточному сроку годности.
К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара:
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Не определен
#274266264 |
67 736 210
|
2 дня
07.06.2024 25.06.2024 |
|
Электронный аукцион
#274590366 |
94 167
Обеспечение контракта:
30% |
1 день
13.06.2024 24.06.2024 |
|
Тендер №274671317
Поставка противогололедного материала
|
Электронный аукцион
#274671317 |
36 945 019
|
3 дня
14.06.2024 26.06.2024 |
Запрос предложений
#274754239 |
1 день
17.06.2024 24.06.2024 |
||
Запрос цен
#274781877 |
8 дней
17.06.2024 01.07.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Запрос цен
#270241088 |
срок истек
08.04.2024 11.04.2024 |
||
Тендер №270240883
Соль промышленная ОАО "Тыретский солерудник", 1 кг
|
Электронный аукцион
#270240883 |
4 948 800
|
срок истек
08.04.2024 08.04.2024 |
Запрос котировок
#270240855 |
171 333
|
срок истек
08.04.2024 15.04.2024 |
|
Электронный аукцион
#270240802 |
57 769
Обеспечение контракта:
5% |
срок истек
08.04.2024 18.04.2024 |
|
Электронный аукцион
#270240767 |
810 275
Обеспечение контракта:
10% |
срок истек
08.04.2024 17.04.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Малая закупка
#270241078 |
2 240
|
срок истек
08.04.2024 08.04.2024 |
|
Малая закупка
#270241068 |
72 000
|
срок истек
08.04.2024 08.04.2024 |
|
Тендер №270241025
Поставка диагностических препаратов
|
Малая закупка
#270241025 |
7 040
|
срок истек
08.04.2024 08.04.2024 |
Тендер №270240988
Центрифуга для отжима белья
|
Малая закупка
#270240988 |
200 000
|
срок истек
08.04.2024 09.04.2024 |
Тендер №270240640
Поставка изделий медицинского назначения - Бинт марлевый (с результатом)
|
Малая закупка
#270240640 |
84 000
|
срок истек
08.04.2024 09.04.2024 |
![]() |
bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |