Описание тендера: | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МОСКОВСКИХ ВОДООТВОДЯЩИХ СИСТЕМ "МОСВОДОСТОК" объявляет тендер: Поставка пеногасителя Пента-480 (или эквивалент) для нужд ГУП «Мосводосток» (с результатом) |
Сумма контракта: | 2 113 800,00 Руб. Получить финансовую помощь |
Начало показа: | 12.04.2024 |
Окончание: | 22.04.2024 10:00:00 |
Тендер №: | 270701849 |
Тип: | Электронный аукцион Тендерная аналитика |
Закон | 223-ФЗ |
Отрасль: | Химия / Химические элементы и соединения |
ОКПД2: |
|
Регион: | Центральный ФО / г. Москва |
Регион поставки: | Центральный ФО / г. Москва |
Преимущества СМП, СОНО и др. | Да |
Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒т▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Обеспечение контракта: | 105 690.00 Руб. |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: Поставка пеногасителя Пента-480 (или эквивалент) для нужд ГУП «Мосводосток»
Цена контракта: 2 113 800,00 RUB
№ | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20.16 Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах | 2113800 | 2113800 | - | - |
32413500537-1.docx | 24 КБ | 23.04.24 10:49 | Действующая |
32413500537-3.docx | 24 КБ | 25.04.24 08:01 | Действующая |
32413500537-4.docx | 18 КБ | 26.04.24 10:26 | Действующая |
f87e8ae2-9c2e-418a-b528-97d336449782.docx | 10 КБ | 24.04.24 11:43 | Действующая |
1. Приложение 1 к Договору (Техническое задание) +.docx | 27 КБ | 12.04.24 12:26 | Действующая |
2. Приложение 1 к ТЗ (Спецификация).doc | 45 КБ | 12.04.24 12:26 | Действующая |
Документация аукциона (СМСП) - товары.docx | 80 КБ | 12.04.24 12:26 | Действующая |
Извещение о закупке № 32413500537 (данные из ВСРЗ).html | 13 КБ | 12.04.24 12:26 | Действующая (версия 1) |
Проект_контракта_16291508-1.pdf | 101 КБ | 12.04.24 12:26 | Действующая |
Протокол НМЦ.pdf | 400 КБ | 12.04.24 12:26 | Действующая |
Расчет НМЦД!.xlsx | 11 КБ | 12.04.24 12:26 | Действующая |
Приложение № 1
к Договору № _______________ от _______________
«Утверждаю»
Начальник Управления материально-
технического снабжения
ГУП «Мосводосток»
_________________ К.Н. Комаров
«_____» _____________ 2024 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку пеногасителя Пента-480 (или эквивалент)
для нужд ГУП «Мосводосток».
1. Общая информация об объекте закупки.
1.1.Объект закупки: поставка пеногасителя Пента-480(или эквивалент)для нужд ГУП «Мосводосток».
1.2. Код и наименование позиции Классификатора предметов государственного заказа: 01.10.02.99 ЖИДКОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЧИЕ.
1.3. Наименование позиции Справочника предметов государственного заказа: Пеногаситель силиконовый, л.
1.4. Место поставки товара: поставка Товара осуществляется на склад Заказчика,расположенный по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, д. 24, корп. 2.
1.5. Количество товара: в соответствии со Спецификацией на поставку пеногасителя Пента-480(или эквивалент) для нужд ГУП «Мосводосток» (Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию).
1.6. Срок поставки товара: единовременно в полном объеме, в течение 3 (трех) календарных дней с момента заключения Договора.
1.7. Перечень приложений к техническому заданию:
2. Стандарт товаров.
Поставляемый Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел восстановление потребительских свойств), серийно выпускаемым.
Товар должен удовлетворять нормам и стандартам, действующим на момент подписания Договора, а также требованиям, указанным в настоящем Техническом задании, Договоре, Спецификации.
Поставщик, посредством электронной почты обязан согласовать с представителем Заказчика, дату и время доставки Товара.
Поставщик обеспечивает поставку Товара и проводит погрузо-разгрузочные работы за свой счет, в том числе с применением механизированных средств. Поставщик должен обеспечить за свой счет разгрузку Товара до постоянного места складирования на складе Заказчика. Поставщик обязан предусмотреть выполнение данного требования Заказчика в момент поставки Товара.
Все расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.
В случае существенного нарушения требований (в том числе, несоответствие требованиям, указанным в Спецификации (Приложение № 1 к Техническому заданию)) к качеству Товара и/или поставки некомплектного Товара Поставщик по согласованию с Заказчиком в срок не более 2 (двух) календарных дней, с момента получения уведомления Заказчика, обязан заменить некачественный Товар или вернуть денежные средства.
Стоимость Договора включает в себя: общую стоимость Товара, стоимость доставки Товара на склад Заказчика, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, расходы по страхованию, уплате таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, расходы, связанные с риском неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора.
В день доставки Поставщик одновременно с Товаром должен выдать Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к Товару: сертификат соответствия, гарантийный талон на Товар, паспорт качества, Акт приёмки-передачи Товара, товарную накладную, счет, счет-фактуру или УПД. Дата, указанная в отгрузочных документах (товарная накладная, счет-фактура или УПД) должна соответствовать фактической дате отгрузки Товара. В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе отказаться от приема Товара. Товар будет считаться не поставленным. Авансирование не предусмотрено.
3. Объем и сроки гарантий качества.
Поставщик дает гарантию качества в соответствии с требованиями, установленными законом, иными правовыми актами, обязательными требованиями государственных стандартов в рамках гарантийного срока на поставляемый Товар – не менее 12 месяцев, с момента его получения Заказчиком и подписания Сторонами Акта приемки-передачи товара (по форме Приложения № 2 к Договору).
4. Требования к безопасности товара.
Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара и подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с действующим российским законодательством.
В случае несоответствия Товара показателям, указанным в Спецификации, настоящем Техническом задании или поставки некачественного Товара, все необходимые процедуры и оформление документов для предъявления рекламаций заводу-изготовителю выполняет Поставщик.
5. Требования к используемым материалам и оборудованию.
Поставка Товара должна осуществляться в упаковке, предотвращающую его порчу при транспортировке. Маркировка и упаковка Товара должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации, утвержденной для данного вида Товара.
6. Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов.
Поставка Товара автотранспортом Поставщика осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 22.08.2011г. № 379-ПП «Об ограничении движения грузового автотранспорта в городе Москве и признании утратившими силу отдельных правовых актов Правительства Москвы».
Заместитель начальника УМТС Николаев И.С.
Исполнитель:
Заместитель начальника ОО УМТС Воложанинов И.А.
Документация_аукциона_(СМСП)_-_товарыУТВЕРЖДАЮ
Начальник управления
материально-технического снабжения
ГУП «Мосводосток»
_________________/К.Н. Комаров/
«___»______________2024 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ
Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
Поставка пеногасителя Пента-480 (или эквивалент) для нужд ГУП «Мосводосток»
Заказчик: ГУП «Мосводосток»
Реестровый номер торгов_______________________
Дата публикации_______________________
Москва 2024
РАЗДЕЛ 1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.Заказчик - Государственное унитарное предприятие города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем «Мосводосток» (ГУП «Мосводосток»).
Закупочная комиссия - коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурентных процедурах закупок и определения победителя закупки.
Единая информационная система (далее - ЕИС) - совокупность информации, содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://zakupki.gov.ru
Единая автоматизированная информационная система торгов города Москвы (далее - ЕАИСТ) - общегородская информационная система, обеспечивающая автоматизацию процессов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Заказчиков города Москвы.
Поставщик (подрядчик, исполнитель) - юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, осуществляющее поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг Заказчику.
Участник закупки - юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.
Аукцион - способ закупки, победителем которой признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, а также предложившее наиболее низкую цену договора или, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену договора.
Электронный документ - документ, передаваемый по электронным каналам связи, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью, информация в котором представлена в электронно-цифровом формате, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и принятыми в соответствии с ним иными нормативно-правовыми актами.
Документация о закупке - комплект документов (в том числе проект договора), содержащий полную информацию о предмете, условиях участия и правилах проведения закупки, правилах подготовки, оформления и подачи заявки участником закупки, правилах выбора поставщика (подрядчика, исполнителя), а также об условиях заключаемого по результатам закупки договора.
Электронная площадка (ЭП) - сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором проводятся закупки в электронной форме.
Заявка участника закупки (заявка, предложение) - комплект документов, содержащий предложение участника закупки, направленный Заказчику по форме и в порядке, установленном настоящей Документацией.
Начальная (максимальная) цена договора - предельно допустимая цена договора, сумма цен единиц товаров, работ, услуг, цена единицы товара, работы, услуги, максимальное значение цены договора (в случае если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить), определяемая Заказчиком в документации о закупке (извещении о проведении закупки).
Оператор торговой площадки - являющееся коммерческой организацией юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации владеющее электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования оборудованием и программно-техническими средствами (далее также - программно-аппаратные средства ЭП) и обеспечивающее проведение конкурентных закупок в электронной форме в соответствии с положениями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ).
Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) - реестр, формируемый из сведений об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров, предусмотренный статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ и Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Офшорная компания - юридическое лицо, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц.
Существенные условия договора - предмет договора, цена договора, порядок оплаты, объем поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, сроки, установленные договором в соответствии с требованиями извещения и (или) документации о закупке, спецификации, и качество поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги.
В настоящей Документации используются также иные термины и определения, не предусмотренные в настоящем перечне, подлежащие толкованию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации».
РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА. 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 1.1. Законодательное регулирование.Начальная (максимальная) цена договора, включает в себя: все налоги, пошлины и сборы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, транспортные расходы (в том числе таможенное оформление для товара иностранного производства), стоимость доставки и погрузоразгрузочных работ (если поставка предусмотрена на условиях доставки), а также любые иные расходы, которые могут возникнуть у поставщика (подрядчика, исполнителя) в связи с исполнением договора.
Соответствие вышеизложенным требованиям декларируется участником в составе второй части заявки. Декларация представляется в составе заявки участником конкурентной закупки с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки.
Ответственность за соответствие всех привлекаемых соисполнителей (субподрядчиков) требованиям, установленным настоящей документацией к участникам закупок, в том числе наличие у них разрешительных документов, несет победитель конкурентной процедуры.
Условия допуска и отстранение от участия в аукционе.Вид обеспечения определяется участником закупки самостоятельно.
Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке либо в качестве обеспечения исполнения договора должна соответствовать требованиям гражданского законодательства Российской Федерации к независимой гарантии, требованиям пунктов 1, 3 и 4 части 14.1, частей 14.2 и 14.3 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ, требованиям Постановления Правительства РФ от 09.08.2022 N 1397 «О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения гарантийных обязательств должна соответствовать требованиям гражданского законодательства Российской Федерации к независимой гарантии, требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (за исключением требования, установленного частью 8 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), требованиям Постановления Правительства РФ от 08.11.2013 N 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Обеспечение исполнения гарантийных обязательств должно включать условие о праве заказчика на взыскание за счет предоставленного обеспечения исполнения договора предусмотренных договором штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору и понесенных заказчиком убытков.
Не допускается включение в предоставляемую гарантию условия о возможности отказа Заказчика от своих прав по гарантии путем возврата Гаранту оригинала гарантии Заказчиком или поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
Получатель: ГУП «Мосводосток» ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; р/с №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва, к/с №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
Обеспечение гарантийных обязательств (при наличии такого требования) предоставляется по тем же реквизитам, что и обеспечение договора, если в проекте договора не указано иное.
При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.
Внесение изменений и дополнений в извещение о проведение аукциона и документацию аукциона.Подавая заявку на участие в электронном аукционе, участник конкурентной процедуры выражает согласие на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона. Рекомендуемая форма согласия участника закупки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг приложена в разделе 4 настоящей Документации.
Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать:
При этом не допускается указание в первой части заявки на участие в конкурентной закупке сведений об участнике аукциона и (или) о ценовом предложении и (или) о его соответствии единым квалификационным требованиям, установленным настоящей Документацией. В случае содержания в первой части заявки на участие в аукционе таких сведений, данная заявка подлежит отклонению.
Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:
В состав заявки на участие в закупке может включаться эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение товара, на поставку которого осуществляется закупка.
- победитель конкурентной процедуры признан уклонившимся от заключения договора;
- Заказчик отказался от заключения договора с победителем конкурентной процедуры на основании пункта 1.6.2 Раздела 2 настоящей Документации.
РАЗДЕЛ 4. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ
Первая часть заявки.
Форма 1. Рекомендуемая форма согласия участника закупки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (первая часть заявки)
Настоящим организация/физическое лицо, сведения о которой (ом) указаны во второй части заявки на участие в закупке в электронной форме, выражает согласие на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), соответствующих требованиям документации процедуры закупки в электронной форме на _______ (указывается наименование и реестровый номер закупки), на условиях, предусмотренных указанной документацией процедуры закупки в электронной форме.
Форма 1.1. Сведения о предложении участника закупки в отношении предмета закупки: поставляемом товаре (в том числе, поставляемом при выполнении работ, оказании услуг)*.
- Посмотреть таблицу с даннымиВторая часть заявки.
Форма 2. Анкета участника закупки.Сведения об участнике закупки*
- Посмотреть таблицу с даннымиДополнительно участникам закупки рекомендуется предоставлять следующие данные*: - Посмотреть таблицу с данными* рекомендуется предоставлять в редактируемом формате «word»
2._Приложение_1_к_ТЗ_(Спецификация) ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}Приложение № 1 к Техническому заданию
Спецификация
на поставку пеногасителя Пента-480 (или эквивалент) для нужд ГУП «Мосводосток».
- Посмотреть таблицу с даннымиЗаместитель начальника УМТС Николаев И.С.
Исполнитель:
Заместитель начальника ОО УМТС Воложанинов И.А.
Проект_контракта_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПРОЕКТ
Гражданско-правовой договор
№ ____________________
Поставка пеногасителя Пента-480 (или эквивалент) для нужд ГУП «Мосводосток»
г. Москва
______________________________ г.
Государственное унитарное предприятие города Москвы по эксплуатации московских
водоотводящих систем «Мосводосток», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице Заместителя генерального директора по производству Зотова Александра
Борисовича , действующего на основании Доверенности № 234 от 11.06.2022г. , с
одной стороны, и ____________________________ именуемый в дальнейшем
"Поставщик", в лице _________, действующего на основании _________, с другой
стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности "Сторона", с
соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц" и иного законодательства Российской
Федерации и города Москвы, на основании результатов определения Поставщика
способом закупки аукцион в электронной форме, реестровый № закупки
______________________________________, протокол
от __________________ № _______________, заключили настоящий Гражданскоправовой договор (далее также - Договор, а также Контракт) о нижеследующем:
Статья 1 Предмет Договора
1.1 Поставщик обязуется по заданию Заказчика поставить пеногаситель Пента-480
(или эквивалент) для нужд ГУП «Мосводосток» в объеме, установленном в
Техническом задании (Приложении № 1 к Договору, являющимся его неотъемлемой
частью) (далее – Техническое задание), Заказчик обязуется принять товар (ы) и
1
оплатить его (их) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2 Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в
употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не
была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские
свойства, товар не обременен правами третьих лиц, в споре и под арестом не состоит) ,
с годом выпуска не ранее 2024 года.
1.3 Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.
1.4
Моментом поставки товара (партии Товара)
является доставка Поставщиком товара Заказчику по адресу, указанному в
Техническом задании, и подписание Сторонами товарных накладных (ТОРГ-12),
счетов-фактур, а также Акта приема-передачи товара в двух экземплярах.
1.5 Сопутствующие услуги оказываются Поставщиком в соответствии с требованиями
Технического задания (при наличии сопутствующих услуг).
1.6 Страна происхождения товара: ________
Статья 2 Цена единицы товара, работы, услуги и порядок расчетов
2.1 Вариант 1. Цена Договора составляет __________________ рублей, в том числе
НДС _________________ рублей (далее – Цена Договора)
Вариант 2. Цена Договора составляет __________________ рублей. НДС не
облагается (вариант применяется в случае, если НДС равен нулю или победителем
используется льготный режим налогообложения) (далее – Цена Договора)
Вариант 3. Цена единицы товара, работы, услуги составляет _______, __ (_____)
рублей, в том числе НДС ___%, _______, __ (_____) рублей. Максимальное значение
цены контракта составляет __________________ рублей, в том числе НДС
_________________ рублей.
Вариант 4. Цена единицы товара, работы, услуги составляет _______, __ (_____)
рублей. НДС не облагается. (вариант применяется в случае заключения Заказчиком,
если НДС равен нулю или победителем используется льготный режим
налогообложения, с указанием основания) Максимальное значение цены контракта
составляет __________________ рублей.
2.2 Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому
2
лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального
предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных платежей в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.3 Оплата по Договора осуществляется в рублях Российской Федерации.
Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, в
том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора.
2.4 Цена единицы товара, работы, услуги является твердой, определена на весь срок
исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением
случаев, предусмотренных положением о закупках товаров, работ, услуг Заказчика.
2.5 Оплата по Договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке:
2.5.1 Авансовый платеж не предусмотрен.
2.5.2 Заказчик оплачивает товары по факту поставки всего объема товара, в
безналичном порядке путем перечисления стоимости фактически поставленных
товаров с расчетного счета Заказчика на расчетныйсчет Поставщика, реквизиты
которого указаны в статье «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» Договора, на
основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта
приемки-передачи поставленных товаров (Приложение № 2 к настоящему Договору)
(далее - Акт приемки-передачи поставленных товаров), с приложением документов,
подтверждающих объем поставленных товаров, в течение 7 (семи) рабочих дней с
момента получения счета после подписания Заказчиком Акта приемки-передачи
поставленных товаров .
2.5.3 Оплата по договору осуществляется на основании Счета и Акта приемкипередачи поставленных товаров, в котором указывается: сумма, подлежащая оплате в
соответствии с условиями заключенного договора; размер неустойки (штрафа, пени),
подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки
(штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Договору.
2.5.4 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком
обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик производит оплату по
Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа,пени).
2.5.5 Обязательства Заказчика по оплате стоимости поставленных товаров считаются
исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика,
3
указанного в статье 14 Договора.
Статья 3 Сроки поставки
3.1 Поставка Товара осуществляется на условиях и в сроки, установленные настоящим
Договором и Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего
Договора (Приложение № 1 к настоящему Договору):единовременно в полном объеме,
в течение 3 (трех) календарных дней с момента заключения Договора.
3.2 Поставщик вправе досрочно осуществить поставку товаров по согласованию с
Заказчиком.
Статья 4 Порядок приемки товаров
4.1 Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время, место и дату поставки,
возможность поставки товара партиями на основании предварительной заявки в
соответствии с Техническим заданием.
4.2 Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать качеству,
техническим и функциональным характеристикам, указанным в Техническом задании.
При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается
поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики
(потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с
качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками
Товара, указанными в Техническом задании. В указанном случае соответствующие
изменения должны быть оформлены в виде дополнительного соглашения и внесены
Заказчиком в реестр Договоров. Изменение настоящего Договора оформляется в
порядке, установленном в статье 12 настоящего Договора.
4.3 Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с
привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочноразгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств,
осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой
счет.
4.4Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а
упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки.
4.5 Маркировка товара должна содержать (при наличии требований в нормативноправовых актах): наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, места
нахождения изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.
4.6 Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
4
4.7 Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и
погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.
4.8 Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за счет
Поставщика в течение 1 (одного) рабочего дня.
4.9 В день поставки товаров, Поставщик представляет Заказчику комплект отчетных
документов в соответствии с Техническим заданием, подписанный Поставщиком в
двух экземплярах, сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для
данного вида товара (и сопутствующих услуг), и иные документы, подтверждающие
качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской
Федерации, счет-фактуру.
4.10 После получения от Поставщика комплекта документов, Заказчик в течение 5
(пяти) рабочих дней рассматривает результаты и осуществляет приемку поставленных
товаров (и сопутствующих услуг) по настоящему Договору на предмет соответствия
их количеству, качеству и иным требованиям, изложенным в настоящем Договоре и
Техническом задании, и направляет Поставщику подписанный Заказчиком 1 (один)
экземпляр Акта приемки-передачи товара, либо запрос о предоставлении разъяснений
относительно поставленных товаров (и сопутствующих услуг), либо мотивированный
отказ от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или акт с перечнем
выявленных недостатков и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от
принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг) в связи с необходимостью
устранения недостатков Поставщик обязуется в срок, установленный в акте,
составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет.
4.11 Для проверки поставленных поставщиком товаров, предусмотренных Договором,
в части их соответствия условиям Договора заказчик обязан провести экспертизу.
Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком
своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные
организации.
4.12 В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений в
отношении поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или мотивированного
отказа от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или акта с
перечнем выявленных дефектов, недостатков и сроком их устранения Поставщик в
течение 10 (десяти) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые
разъяснения в отношении поставляемых товаров (и сопутствующих услуг) или в срок,
установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков
устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/дефекты и передать
Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями
комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, а также повторно
подписанный Поставщиком в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком
поставленных товаров.
5
4.13 В случае, если по результатам рассмотрения отчета об устранении
недостатков/дефектов, Заказчиком будет принято решение об устранении
Поставщиком недостатков/дефектов в надлежащем порядке и в установленные сроки,
а также в случае отсутствия у Заказчика запросов представления разъяснений в
отношении поставленных товаров, Заказчик принимает поставленные товары (и
сопутствующие услуги) и подписывает 2 (два) экземпляра Акта приемки-передачи
товаров, один из которых направляет Поставщику в порядке, предусмотренном
настоящей статьей Договора.
4.14 Подписанный Заказчиком и Поставщиком Акт приемки-передачи товара и
предъявленный Поставщиком Заказчику счет на оплату стоимости поставленных
товаров являются основанием для оплаты Поставщику поставленных товаров (и
сопутствующих услуг).
Статья 5 Права и обязанности Сторон
5.1 Заказчик вправе:
5.1.1 Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии
с условиями Договора.
5.1.2 Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных
документов, указанных в статье 4 Договора, подтверждающих исполнение
обязательств в соответствии с условиями Договора.
5.1.3 Письменно запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения
обязательств Поставщика по настоящему Договору. На данный запрос Поставщик
предоставляет ответ в письменной форме в течение 3 (трех) рабочих дней.
5.1.4 Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.
5.1.5 Выбрать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных
Договором: своими силами, либо к ее проведению могут привлекаться эксперты,
экспертные организации на основании Договоров.
5.1.6 Ссылаться на недостатки поставляемых товаров (также выявленные после
окончания срока исполнения Договора), в том числе в части количества, ассортимента,
комплектности и стоимости этих товаров, по результатам проведенных
уполномоченными контрольными органами проверок использования средств .
5.1.7 При обнаружении Заказчиком или уполномоченными контрольными органами
несоответствия количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных
товаров условиям Договора вызвать полномочных представителей Поставщика для
представления разъяснений в отношении поставленных товаров.
6
5.2 Заказчик обязан:
5.2.1 Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе
поставки товаров, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких
недостатков.
5.2.2 Своевременно принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с
условиями Договора.
5.2.3 При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки
товаров рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки
товаров.
5.2.4 Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения
договора, если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик не
соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам
закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким
требованиям, что позволило ему стать победителем закупочной процедуры.
5.3 Поставщик вправе:
5.3.1 Требовать подписания в соответствии со статьей 4 настоящего Договора
Заказчиком Акта приемки-передачи товаров по настоящему Договору, при условии
предоставления Поставщиком документов, указанных в статье 4 Договора и
соответствия Товара требованиям относительно качества, количества, ассортимента,
комплектности и других характеристик Товара по настоящему Договору.
5.3.2 Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии со
статьей 2 Договора и порядок расчетов Договора.
5.3.3Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других лиц
- субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками.
Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества
товаров по настоящему Договору.
5.3.4 Поставщик вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
субпостащиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с
Поставщиком, осуществлять замену субпоставщика, с которым ранее был заключен
договор, на другого субпоставщика.
5.3.5 Письменно запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений
по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Договора.
7
5.4 Поставщик обязан:
5.4.1 Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с
условиями Договора .
5.4.2 Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения товара и/или
документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской
Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством
Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством
Российской Федерации передаются вместе с товаром.
5.4.3 Поставщик обязан соответствовать установленным документацией о закупке
требованиям к участникам данной закупки, и предоставлять достоверную
информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать
победителем по результатам проведения данной закупки.
5.4.4 Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе,
информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.
5.4.5 Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического
местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего
изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об
изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес,
указанный в настоящем Договоре.
5.4.6 Сохранять в тайне и не разглашать третьим лицам (в том числе не публиковать в
сети "Интернет"), не собирать и не обрабатывать любую информацию служебного,
коммерческого, финансового, личного характера, сведения, составляющие
коммерческую тайну, информацию о персональных данных вне зависимости от формы
ее предоставления и получения, прямо или косвенно относящуюся к
взаимоотношениям Сторон, не обнародованную или иным способом не переданную
для свободного доступа и ставшую известной Поставщику в ходя исполнения
настоящего Договора, за исключением случаев, прямо предусмотренных Договором.
Предпринимать все необходимые меры для предотвращения случаев разглашения
указанной информации. Использовать предоставленную Заказчиком информацию
только в целях исполнения настоящего Договора.
Поставщик обязан обеспечивать защиту персональных данных и иной
конфиденциальной информации, полученной в ходе исполнения Договора, при их
обработке в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О
персональных данных", Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об
информации, информационных технологиях и о защите информации".
5.4.7 Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим
законодательством и Договором.
8
5.4.8 Оказывать содействие при проведении уполномоченными органами и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и
порядка предоставления Субсидии.
Статья 6 Гарантии
6.1 Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями,
указанными в Договоре и Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему
Договору).
6.2 Гарантийный срок товаров указывается в Техническом задании (Приложение № 1
к настоящему Договору).
6.3 При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в поставленных
товарах, материалах, оборудовании, Поставщик обязан устранить их за свой счет в
сроки, согласованные и установленные Поставщиком и Заказчиком в Акте о
недостатках с перечнем выявленных недостатков/дефектов, необходимых доработок и
сроков их устранения. Гарантийный срок в данном случае продлевается на период
устранения выявленных недостатков.
При отказе Поставщика от составления или подписания Акта о недостатках,
обнаруженных в период гарантийного срока, Заказчик проводит квалифицированную
экспертизу с привлечением экспертов (специалистов) в порядке, предусмотренном
Положением о закупках товаров, работ, услуг по итогам которой составляется
соответствующий Акт, фиксирующий затраты по исправлению недостатков.
Возмещение расходов за проведенную экспертизу осуществляется в соответствии с
требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.
6.4 В случае обнаружения Заказчиком недостатков товара и предъявления требования
о его замене Поставщик обязан заменить такой товар.
6.5 Если иное не предусмотрено Договором, гарантийный срок на комплектующее
изделие считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь
одновременно с гарантийным сроком на основное изделие.
На товар (комплектующее изделие), переданный Поставщиком взамен товара
(комплектующего изделия), в котором в период гарантийного срока были обнаружены
недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на
замененный, если иное не предусмотрено Договором.
6.6 Поставщик гарантирует, что товар при обычных условиях его использования,
хранения, транспортировки и утилизации является безопасным для жизни, здоровья
Заказчика и иных лиц, окружающей среды, а также исключает причинение вреда
имуществу Заказчика и иных лиц.
6.7 Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц,
вследствие необеспечения Поставщиком безопасности товара подлежит возмещению в
соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.
6.8 Убытки, причиненные Заказчику в связи с отзывом товара, подлежат возмещению
Поставщиком в полном объеме, если иное не установлено действующим
законодательством Российской Федерации.
6.9 Поставщик гарантирует своевременное предоставление необходимой и
9
достоверной информации о товаре.
6.10 В случае не предоставления Поставщиком Заказчику полной и достоверной
информации о товаре, Поставщик несет ответственность в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации за недостатки товара, возникшие после
его передачи Заказчику вследствие отсутствия у Заказчика такой информации.
6.11 Поставщик отвечает за недостатки товара, на который не установлен гарантийный
срок, если Заказчик докажет, что они возникли до передачи товара Заказчику или по
причинам, возникшим до этого момента.
Статья 7 Ответственность сторон
7.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,
установленных настоящим Договором, Заказчик и Поставщик несут ответственность в
соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг и
иным законодательством Российской Федерации.
7.2 Размер штрафа устанавливается настоящим Договором в порядке, установленном
настоящей статьей, в том числе рассчитывается как процент Цены Договора, или в
случае, если Договором предусмотрены этапы исполнения Договора, как процент
Этапа исполнения Договора (далее - Цена Договора (Этапа)).
7.3 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором,
заключенным по результатам определения Поставщика (подрядчика, исполнителя) в
соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг, за исключением
просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента
цены Договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
7.4 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком
обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или
с иным участником закупки в случаях, установленных Положением о
закупках товаров, работ, услуг ), предложившим наиболее высокую цену за право
заключения Договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном
настоящим пунктом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, и устанавливается в
следующем порядке:
7.4.1 в случае, если цена Договора не превышает начальную (максимальную) цену
Договора:
10 процентов начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора не
10
превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора
составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора составляет
от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
7.4.2 в случае, если цена Договора превышает начальную (максимальную) цену
Договора:
10 процентов цены Договора, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены Договора, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50
млн. рублей (включительно);
1 процент цены Договора, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100
млн. рублей (включительно).
7.5 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре
таких обязательств) в следующем порядке:
7.5.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;
7.5.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей
(включительно);
7.5.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн.
рублей (включительно);
7.5.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.
7.6 За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
7.6.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);
7.6.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей
(включительно);
7.6.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн.
рублей (включительно);
11
7.6.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена Договора превышает 100 млн. рублей.
7.7 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком
обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей
на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от
цены Договора, этапов исполнения Договора, уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически
исполненных Поставщиком.
7.8 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства
Заказчиком, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного Договором срока исполнения обязательства в размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального
банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.9 Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее
исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может
превышать Цену Договора.
7.10 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать Цену Договора.
7.11 Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа,
пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства
произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.12 В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов
выполнения работ не в полном объеме и/или завышения их стоимости Поставщик
осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.
7.13 Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не
освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.
7.14 В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего
исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы,
являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы
ответственности в соответствии с действующим законодательством.
Статья 8 Порядок расторжения Договора
8.1 Настоящий Договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
12
- в судебном порядке;
- одностороннее расторжение в следующих случаях:
8.1.1 Основания расторжения Договора в связи с односторонним отказом от
исполнения Договора по инициативе Заказчика:
8.1.1.1 Осуществление поставки товаров ненадлежащего качества, если недостатки не
могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.
8.1.1.2 Осуществление поставки некомплектных товаров, если поставщик,
получивший уведомление, в установленный срок не выполнил требование о
доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами.
8.1.1.3 Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и объемов поставки
товаров , предусмотренных Договором.
8.1.1.4 Поставщик отказывается передать Заказчику проданный товар.
8.1.1.5 В случае, если Поставщик, обязанный застраховать товар в соответствии с
условиями Договора, не выполнил этой обязанности.
8.1.1.6 Если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не
соответствует установленным документацией о закупке, указанной в преамбуле
настоящего Договора, требованиям к участникам данной закупки или предоставил
недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило
ему стать победителем по результатам проведения данной закупки.
8.1.1.7 В случае, если по результатам экспертизы поставленных товаров и с
привлечением экспертов, экспертных организаций, в заключение эксперта, экспертной
организации будут подтверждены нарушения условий Договора.
8.1.2 Основания расторжения Договора в связи с односторонним отказом от
исполнения Договора по инициативе Поставщика:
8.1.2.1 Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты
поставленного товара, допущенные по вине Заказчика.
8.1.2.2 Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от
приемки товаров. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от
подписания Акта приемки-передачи товара в срок, предусмотренный Договором, без
письменного объяснения причин такого отказа.
8.1.2.3 Необоснованный отказ Заказчика от оплаты поставленных товаров.
13
8.1.2.4 Ассортимент товаров или порядок его определения в Договоре не установлен,
но из существа обязательств вытекает, что товары должны быть переданы Заказчику в
ассортименте.
8.1.2.5 Непредставление Заказчиком отгрузочной разнарядки в установленный срок
(если Договором предусмотрена поставка товара нескольким получателям).
8.1.2.6 Невыборка Заказчиком товаров в установленный Договором срок (в случае
если Договором предусмотрено получение товаров Заказчиком в месте нахождения
Поставщика).
8.2 Расторжение Договора по соглашению сторон определяется в порядке,
установленном действующим гражданским законодательством Российской
Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по
соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не
превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
8.3 Расторжение Договора в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением
требований Положения о закупках товаров, работу, услуг .
8.4 Решение об одностороннем расторжении настоящего Договора может быть
направлено второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному в
статье 14 Договора.
Статья 9 Обеспечение исполнения Договора
9.1 Обеспечение исполнения Договора представляется.
9.2 В случае, если Поставщик внес обеспечение Договора на сумму:
Срок действия данного обеспечения – до «01» октября 2024 года включительно.
(Устанавливается заказчиком с учетом, чтобы срок предоставления такого
обеспечения в форме независимой гарантии не мог быть меньше срока исполнения
обязательств по указанному Договору).
ВАРИАНТ 2:
Обеспечение исполнения Договора, в форме безотзывной независимой гарантии/путем
внесения денежных средств, что составляет 7,5% от максимального значения цены
Договора.
Исполнитель также предоставил информацию
добросовестность.
14
подтверждающую свою
Исполнитель предоставляет обеспечение исполнения Договора в размере,
превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Договора указанный в
документации о закупке, по результатам которой заключается настоящий Договор.
(Данный вариант используется только в случае применения антидемпинговых мер в
соответствии с требованием Положения о закупках товаров, работ, услуг, при условии
предоставления обеспечения исполнения Договора в размере, превышающем в
полтора раза размер обеспечения исполнения Договора, указанный в документации о
закупке, по результатам проведения которой заключается настоящий Договор).
ВАРИАНТ 4:
______, в форме безотзывной независимой гарантии/путем внесения денежных
средств, что составляет 5 % (не может превышать 5 %) от максимального значения
цены Договора, предусмотренного документацией о закупке.
9.3 Способ обеспечения исполнения Договора, определяется участником закупки, с
которым заключается Договор, самостоятельно.
ВАРИАНТ 1 (Используется при предоставлении Поставщиком обеспечения
исполнения Договора в форме независимой гарантии. Независимая гарантия должна
соответствовать требованиям, установленным Положением о закупках товаров, работ,
услуг ):
Исполнение Договора обеспечивается предоставлением безотзывной независимой
гарантии. Независимая гарантия должна соответствовать требованиям,
установленным Положением о закупках товаров, работ, услуг , а также
предусматривать условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару)
денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня,
следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара),
соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии
предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для
отказа в удовлетворении этого требования.
ВАРИАНТ 2 (Используется при предоставлении Поставщиком обеспечения
исполнения Договора путем внесения денежных средств на счет Заказчика):
Денежные средства, внесенные в обеспечение исполнения обязательств по Договору,
включая обязательства по уплате Поставщиком предусмотренных Договором неустоек
(штрафов, пеней), перечислены Поставщиком в размере, установленном в настоящей
статье Договора, на счет Заказчика, указанный в статье "Адреса, реквизиты и
подписи сторон"
Факт внесения Поставщиком денежных средств в обеспечение исполнения
15
обязательств по Договору подтверждается платежным поручением с отметкой банка о
проведении платежа и списании средств со счета Поставщика и поступлением
денежных средств на счет Заказчика.
Внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения обязательств Поставщика по
Договору денежные средства обеспечивают исполнение Поставщиком всех
обязательств Поставщика по Договору, в том числе обязательств, связанных с
неисполнением либо ненадлежащим исполнением Договора Поставщиком, включая
обязательства по возмещению Заказчику убытков по уплате Заказчику неустоек
(штрафов, пеней), начисленных Заказчиком в связи с неисполнением либо
ненадлежащим исполнением Поставщиком предусмотренных Договором
обязательств.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обеспеченных
внесением денежных средств обязательств, Заказчик имеет право удержать из
внесенных Поставщиком денежных средств сумму, равную сумме денежных средств,
которую Поставщик обязан уплатить Заказчику в качестве неустойки (штрафов,
пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств,
подлежащей уплате Поставщиком Заказчику по Договору. Удержанные Заказчиком
денежные средства переходят в собственность Заказчика. Денежные средства
возвращаются Заказчиком Поставщику по истечении срока действия данного
обеспечения в срок до «01» ноября 2024 года Денежные средства возвращаются на
банковский счет Поставщика, указанный в статье «Адреса реквизиты и подписи
сторон».
9.4 Обеспечение исполнения Договора распространяется на случаи неисполнения или
ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору, неуплаты
Поставщиком неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Договором, а также
убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением Поставщиком своих обязательств по Договору.
9.5 В ходе исполнения Договора Поставщик вправе предоставить Заказчику
обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных
обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного
обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения
исполнения Договора.
9.6 В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора
перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом
перестало обеспечивать исполнение обязательств по Договору, Поставщик обязуется в
течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало
действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Договора
на тех же условиях и в таком же размере, которые указаны в настоящем Договоре.
16
Статья 10 Обстоятельства непреодолимой силы
10.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось
следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных
явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних
факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и
т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном
законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств
по настоящему Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора,
на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно
повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны
были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
10.2 Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось
невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана
в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств
уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и
возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
10.3 Если, по мнению Сторон, поставка товаров может быть продолжена в порядке,
действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств
непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается
соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой
силы и их последствия.
Статья 11 Порядок урегулирования споров
11.1 В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также
споров, связанных с исполнением Договора, Стороны предпринимают усилия для
урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.
11.2 Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных
соглашений, допустимых действующим законодательством в сфере закупок,
подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии печати).
11.3 До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны
примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
11.3.1 Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной
претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не
превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление
претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
17
11.3.2 В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты
организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование,
почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой
направлена претензия.
11.3.3 Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии
указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
11.3.4 В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены
надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо
выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению
заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению,
объективному урегулированию спора.
11.4 В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения
взаимного согласия споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде города
Москвы.
Статья 12 Срок исполнения, порядок изменения Договора
12.1 Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами. Срок исполнения
Договора сторонами "01" сентября 2024 года"
12.2 Приемка товаров по истечении предусмотренного Договором срока исполнения
обязательств Поставщика по осуществлению поставки товаров допускается в поставки
товаров в рамках проведения претензионной работы, инициированной Заказчиком.
12.3 Договор должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре Договоров,
заключенных заказчиками.
12.4 Изменение и дополнение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон.
Все изменения и дополнения оформляются в письменном или электронном виде путем
подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные
соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с
момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к Договору,
допустимых действующим законодательством в сфере закупок подлежат регистрации
в Реестре Договоров, заключенных заказчиками.
Статья 13 Прочие условия
13.1 Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора,
направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому
адресу Стороны, указанному в статье 14 Договора, или нарочно, а также с
использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим
18
предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием
почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического
получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений
посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются
полученными Стороной в день их отправки.
13.2 Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
13.3 Выполнение в полном объеме обязательств Заказчиком и
Поставщиком, предусмотренных Договором, является основанием для регистрации
сведений об исполнении Договора в Реестре Договоров, заключенных заказчиками, в
порядке, предусмотренном действующими нормативными правовыми актами
Российской Федерации и города Москвы.
13.4 Неотъемлемой частью Договора являются:
Приложение № 1 - Техническое задание;
Приложение № 2 - Форма акта приемки-передачи товара;
13.5 Поставщик не вправе без письменного согласия Заказчика передавать третьим
лицам свои права, включая денежные требования, и обязанности по Договору.
Статья 14 Адреса, реквизиты и подписи Сторон
ЗАКАЗЧИК:
ПОСТАВЩИК:
Государственное унитарное предприятие ____________________________
г о р о д а М о с к в ы п о э к с п л у а т а ц и и Адреса:
московских водоотводящих систем «Мосводосток»
юридический:_________________________
Адреса:
________;
- юридический:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, ул.Новокузнецкая, дом 26/8,стр.1;
фактический:_________________________
- фактический:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Г.Москва, УЛ.________;
НОВОКУЗНЕЦКАЯ,
Д о м _______________________, _____________
(Корпус/строение) Д. 26/8, СТР. 1;
_______;
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,пусто;
_____________________________________
__;
Получатель: ГУП «Мосводосток»
Получатель: л/с _______________;
ОГРН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5567;
Н а з в а н и е
Б а н к а :
ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3;
_____________________________;
КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;
ОГРН: ____________________;
19
БИК: __________________;
Название Банка:
____________________________;
р/с: _____________________________;
л/с: ___________________________;
к/с: _________________________________
____;
Реквизиты счета для перечисления
ИНН: ___________________;
денежных средств в качестве обеспечения
КПП: ___________________;
исполнения Договора: ГУП
БИК: ___________________;
«Мосводосток»,
Н а з в а н и е
Б а н к а :
ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,
_____________________________;
Адрес местонахождения:
р/с: ______________________________;
119017, г. Москва, ул. Новокузнецкая,
л/с: ____________________________;
д.26/8, стр. 1,
к
/
с
:
Адрес для направления корреспонденции:
_____________________________________
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5 ,
г .
М о с к в а ,
;
наб. Тараса Шевченко, д. 31
И н т е р н е т
с а й т :
р/с №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, в Филиале
___________________________________;
«Центральный»
Банка ВТБ (ПАО) г. Москва,
к/с №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,
_________________________
БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,
(ФИО лица, уполномоченного на
ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
подписание Договора)
И н т е р н е т
с а й т :
http://www.mosvodostok.com;
М.П.
_________________________
(ФИО лица, уполномоченного на
подписание Договора)
М.П.
Приложение № 2 к Договору
№ ____________________
от ______________________________
Форма акта приемки-передачи товара
АКТ приемки-передачи товара (партии товара)
20
Дата составления и подписания
Акта Поставщиком
«__»__________20___г., Москва
Дата подписания
Акта Заказчиком
«__»__________20___г., Москва
Государственное унитарное предприятие города Москвы по эксплуатации московских
водоотводящих систем «Мосводосток», (указать наименование заказчика) именуемый
(-ое) в дальнейшем «Заказчик», в лице __________ (должность, ФИО), действующего
на основании ____________, с одной стороны, и ____________________________,
именуемый (-ое) в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________ (должность,
ФИО), действующего на основании _____________, с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», составили настоящий акт
о нижеследующем:
1. В соответствии с Договором № ____________________ от
______________________________ (далее - Договор) Поставщик выполнил
обязательства по поставке товаров (и оказанию сопутствующих услуг), а именно:
Поставка пеногасителя Пента-480 (или эквивалент) для нужд ГУП «Мосводосток».
2. Договором предусмотрена поставка:
Цена
Сумма
за
ед.
Наименование
(в руб.),
(руб.),
С т р а н а
т о в а р н о й Ед.изм. Количество
в
т.ч.
Качество
в
т.ч.
происхождения
позиции
НДС (при
НДС (при
наличии)
наличии)
3. Фактически поставлено по Договору, что подтверждено соответствующими
Отчетами
о поставке:
Цена
Сумма
за
ед.
Наименование
(в руб.),
(руб.),
С т р а н а
т о в а р н о й Ед.изм. Количество
в
т.ч.
Качество
в
т.ч.
происхождения
позиции
НДС (при
НДС (при
наличии)
наличии)
4. Сведения о сопутствующих услугах (если предусмотрены Договором):
____________________________________________________________________.
5. Сведения о проведенной экспертизе поставленного товара:
21
__________________________________________________________.
6. Срок поставки по Договору _______________г.
Фактический срок поставки ___________________ г.
7. Вариант 1. Всего с даты начала поставки по Договору поставлено товара на сумму
_____ руб., _________НДС (__%), в том числе за отчетный период _______ руб.,
__________ НДС (__%) (указывается применимая в конкретном случае ставка НДС в
соответствии с действующим на момент заключения Договора законодательством
Российской Федерации)
Вариант 2. Всего с даты начала поставки по Договору поставлено товара на сумму
_____ руб., без учета НДС, в том числе за отчетный период _______ руб.,
без учета НДС (в случае если Поставщик не является плательщиком НДС
(освобожден от уплаты НДС), сумма НДС не указывается, а указывается основания
освобождения от уплаты НДС (дата и номер соответствующего документа, ссылка на
конкретную норму Налогового кодекса РФ).
Вариант 1*
Поставщику начислена неустойка:
- назначен штраф в соответствии с п.__ Договора в сумме __________________руб.
- пени в соответствии с п.__ Договора в сумме __________________руб.
Вариант 2
Неустойка Поставщику не начисляется.
Вариант 1. Сумма, подлежащая уплате Поставщику, за товар, принятый по
настоящему акту (с учетом удержания штрафа и (или) пени), в том числе НДС (__%)
(указывается применимая в конкретном случае ставка НДС в соответствии с
действующим на момент заключения Договора законодательством Российской
Федерации) - __________ руб.
Вариант 2. Сумма, подлежащая уплате Поставщику, за товар, принятый по
настоящему акту (с учетом удержания штрафа и (или) пени), без учета НДС. (в случае
если Поставщик не является плательщиком НДС (освобожден от уплаты НДС), сумма
НДС не указывается, а указывается основания освобождения от уплаты НДС (дата и
номер соответствующего документа, ссылка на конкретную норму Налогового кодекса
РФ)- __________ руб.
8. Дополнительные сведения:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
22
**Председатель приемочной комиссии
_______________________________
/
ФИО/
Члены приемочной комиссии
_______________________________
/ ФИО/
________________________________ / ФИО/
________________________________ / ФИО/
________________________________ / ФИО/
*В случае начисления неустойки заказчиком прикладывается ее расчет, составленный в соответствии
с требованиями Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего
исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения
обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой
за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства,
предусмотренного Договором, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №
1042 .
**Заполняется в случае формирования приемочной комиссии.
Заказчик:
Поставщик:
______________/__________/
____________/
_______________/
М.П.
М.П.
23
24
Протокол_НМЦ
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Запрос предложений
#273216810 |
4 дня
23.05.2024 10.06.2024 |
||
Тендер №273342470
ООО "РН-СЕРВИС" объявляет тендер: ЖГС (Мамонтовский регион) РНСН 2024
|
Запрос цен
#273342470 |
96 528 716
|
18 часов
24.05.2024 06.06.2024 |
Запрос предложений
#273417874 |
7 дней
27.05.2024 12.06.2024 |
||
Запрос котировок
#273555196 |
8 776 813
|
6 дней
28.05.2024 12.06.2024 |
|
Запрос предложений
#273918580 |
12 дней
03.06.2024 18.06.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Запрос котировок
#270701833 |
150 000
|
срок истек
12.04.2024 22.04.2024 |
|
Единственный поставщик
#270701827 |
110 740
|
срок истек
12.04.2024 - |
|
Электронный аукцион
#270701790 |
2 251 690
|
срок истек
12.04.2024 28.04.2024 |
|
Малая закупка
#270701789 |
119 880
|
срок истек
12.04.2024 12.04.2024 |
|
Запрос котировок
#270701780 |
647 500
|
срок истек
12.04.2024 18.04.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Запрос котировок
#270701843 |
1 866 565
Обеспечение контракта:
5% |
срок истек
12.04.2024 25.04.2024 |
|
Запрос цен
#270701841 |
2 287 376
|
срок истек
12.04.2024 19.04.2024 |
|
Запрос котировок
#270701833 |
150 000
|
срок истек
12.04.2024 22.04.2024 |
|
Единственный поставщик
#270701829 |
115 000
|
срок истек
12.04.2024 12.04.2024 |
|
Запрос котировок
#270701819 |
687 200
|
срок истек
12.04.2024 27.04.2024 |
bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |