Тендер - Поставка парафина хлорированного жидкого ХП-470А. №306245099

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Приложение_№3_к_документации_расчет_НМЦ

Приложение №3 к документации неконкурентного аукциона в электронной форме

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»

Расчет начальной (максимальной) цены лота

на поставку парафина хлорированного жидкого ХП-470А

- Посмотреть таблицу с данными

На основании маркетинговой проработки для аукциона в электронной форме начальная (максимальная) цена лота (договора) составляет:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (Двенадцать миллионов триста шестьдесят тысяч) руб. 00 коп., в т.ч. НДС 20%▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00 руб. 00 коп.

Приложение_№2_к_документации_тех._задание

Приложение №2 к документации неконкурентного аукциона в электронной форме

Техническое задание

- Посмотреть таблицу с данными

5.

Назначение

Применяется в качестве противозадирной присадки

6.

Обоснование

Производство СОЖ

7.

Место поставки

423800, г.Набережные Челны, ПАО «КАМАЗ», ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ», станция нейтрализации «ЭФКО».

8.

Условия поставки

Поставщик по заявкам Покупателя обеспечивает поставку товара в автоцистерне оборудованной системой подогрева (пар), обеспечивающей температуру в момент слива Товара не ниже +40 градусов.

Ориентировочный вес годовой поставки составляет: 120 тонн.

Ориентировочный вес разовой поставки составляет: не более 20 тонн.

В связи с особенностью производства товара, количество поставляемого товара может иметь отклонения в ту или иную сторону в пределах 10 (десять) % от количества товара, указанного в заявке.

9.

Сроки (периоды) поставки

Срок исполнения договора: с момента подписания договора и до «31» июля 2026 года.

Срок поставки Товара: по заявке Покупателя, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подачи заявок Покупателем.

10.

Документация к товару

Паспорт безопасности химической продукции.

Паспорт качества.

11.

Гарантийные обязательства

Поставщик гарантирует соответствие товара на весь срок годности согласно паспорту качества.

Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять не менее 85% с даты изготовления.

Извещение_Аукцион_поставка_парафина_хлорированного

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. генерального директора

по закупкам и реализации

ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»

_____________/А.В. Варфоломеева/

«___» ________________ 2025 г.

«Извещение об осуществлении (неконкурентной) закупки которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства и физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход»

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Поставка парафина хлорированного жидкого ХП-470А. — Закупка вх.№▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПоставка парафина хлорированного жидкого ХП-470А. — Закупка вх.№▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение с торговой сессиейОсновной этапОбщие сведения о закупке - Посмотреть таблицу с даннымиСведения об организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиКонтактная организация - Посмотреть таблицу с даннымиЭтапы проведения закупки - Посмотреть таблицу с даннымиОсновная часть закупки - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с даннымиДата и время проведения торгов22.08.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00:00 (+03:00) - Посмотреть таблицу с даннымиДата рассмотрения вторых частей заявок25.08.2025 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с даннымиДата подведения итогов26.08.2025 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Общие сведения о предмете договора - Посмотреть таблицу с даннымиСведения о заказчике(ах), подписывающем(их) договор - Посмотреть таблицу с даннымиОбеспечение договора - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о товаре, работе, услуге - Посмотреть таблицу с даннымиРасширенные поля в первой части заявок на участие - Посмотреть таблицу с даннымиРасширенные поля во второй части заявок на участие - Посмотреть таблицу с даннымиСведения о предоставляемой документации - Посмотреть таблицу с даннымиДокументация о закупке - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиСкачать все документы Расширенные поля шаблона № 1 - Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Поставка парафина хлорированного жидкого ХП-470А. — Закупка вх.№▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Поставка парафина хлорированного жидкого ХП-470А. — Закупка вх.№▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение с торговой сессией Основной этап Общие сведения о закупке - Посмотреть таблицу с даннымиСведения об организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиКонтактная организация - Посмотреть таблицу с даннымиЭтапы проведения закупки - Посмотреть таблицу с даннымиОсновная часть закупки - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с даннымиДата и время проведения торгов22.08.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00:00 (+03:00) - Посмотреть таблицу с даннымиДата рассмотрения вторых частей заявок25.08.2025 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с даннымиДата подведения итогов26.08.2025 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Общие сведения о предмете договора - Посмотреть таблицу с даннымиСведения о заказчике(ах), подписывающем(их) договор - Посмотреть таблицу с даннымиОбеспечение договора - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о товаре, работе, услуге - Посмотреть таблицу с даннымиСведения о предоставляемой документации - Посмотреть таблицу с даннымиДокументация о закупке - Посмотреть таблицу с даннымиСкачать все документы Документация_Аукцион_СМП_поставка_парафина_хлорированного

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. генерального директора

по закупкам и реализации

ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»

_____________/А.В.Варфоломеева/

«___» ________________ 2025 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ НЕКОНКУРЕНТНОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,

УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ И ПРИМЕНЯЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ «НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД»

на право заключения договора на поставку парафина хлорированного жидкого ХП-470А

г. Набережные Челны

2025 г.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика - согласно проекту договора и техническому заданию (Приложение № 1 и № 2 документации о настоящей закупке).

1.2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке – согласно разделу 2 настоящей документации о закупке.

1.3. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик - согласно разделу 5 настоящей документации о закупке.

1.4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг – согласно проекту договора и техническому заданию (Приложение № 1 и № 2 документации о настоящей закупке).

1.5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 (Двенадцать миллионов триста шестьдесят тысяч) руб. 00 коп., в т.ч. НДС 20%▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00 руб. 00 коп.

Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками): российский рубль.

1.6. Обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей указаны в приложении № 3 документации о настоящей закупке.

1.7. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги - согласно пункту 4.3 проекта договора.

1.8. Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах закупки) и порядок подведения итогов такой закупки (этапов такой закупки).

Порядок подачи заявок на участие в закупке - согласно регламенту электронной площадки 223etp.zakazrf.ru, документации о проведении настоящей закупки.

Дата начала подачи заявок на участие в закупке – с момента размещения извещения на электронной площадке 223etp.zakazrf.ru.

Дата и время окончания подачи заявок – 16:00 (МСК) – 19.08.2025 г.

Порядок подведения итогов закупки - согласно регламенту электронной площадки 223etp.zakazrf.ru, документации о проведении настоящей закупки.

1.9. Требования к участнику закупки.

1.9.1. Соответствие участника закупки, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

1.9.2. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника электронного аукциона- юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

1.9.3. Не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в аукционе;

1.9.4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

1.9.5. Отсутствие сведений об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица, либо о любом из нескольких юридических лиц, физических лиц, индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.9.6. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

1.9.7. Отсутствие в отношении участника закупки, его учредителей и руководителей возбужденных уголовных дел по основаниям, связанным с деятельностью, имеющей отношение к предмету закупки;

1.9.8. Участник закупки не является офшорной компанией;

1.9.9. Отсутствие фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения участником закупки обязательств по поставке товаров, выполнение работ, оказание услуг по ранее заключенным договорам с ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» и/или с компаниями группы ПАО «КАМАЗ» за последнее 36 месяцев, предшествующих дате размещения извещения о проведении закупки , связанных со сроками, качеством и гарантийными обязательствами контрагента. Одним из критериев отклонения участника закупки будет являться нижеследующее:

1) судебное решение, вступившие в законную силу о неисполнении/ненадлежащем исполнении обязательств перед Заказчиком;

2) претензия Заказчика, подтверждающая факт неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя контрагентом по договору, в случае если данная претензия удовлетворена участником самостоятельно или принудительно вступившим в силу решением суда;

3) односторонний отказ Заказчика от договора, в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств взятые на себя контрагентом перед Заказчиком.

1.9.10. Участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные пп. «а» п. 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц.

1.9.11. Участник закупки не должен являться иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".

1.10. Формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке.

При осуществлении закупки в электронной форме направление участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке, размещение таких разъяснений, обеспечиваются оператором электронной площадки на электронной площадке. Любой участник закупки вправе направить заказчику в порядке, предусмотренном Федеральным законом №223-ФЗ, Положением о закупке, запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, указанного в части 2 статьи 3.2. Федерального закона №223-ФЗ, Заказчик осуществляет разъяснение положений документации о и размещает на электронной площадке с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Разъяснения положений документации о закупке не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора. Участник закупки вправе направлять вышеуказанные запросы с момента размещения извещения об осуществлении закупки до окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

1.11. Дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки.

Дата рассмотрения предложений участников закупки (первые части заявок) – 20.08.2025 г.

Дата проведения аукциона (торговой сессии) – с 10:00 (МСК) 22.08.2025 г.

Дата рассмотрения предложений участников закупки (вторые части заявок) 25.08.2025 г.

Дата подведения итогов закупки – до 26.08.2025 г.

1.12. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке - согласно настоящей документации о проведении закупки.

1.13. Описание предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ - согласно техническому заданию, проекту договора, являющимся неотъемлемой частью настоящей документации о закупке.

1.14. В соответствии с постановлением от 23 декабря 2024 года №1875 в настоящей закупке установлено ограничение по перечню согласно приложению №2 к постановлению Правительства от 23 декабря 2024 года № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» для товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами согласно ст.3.1-4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», постановлению Правительства от 23 декабря 2024 года № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - постановление Правительства от 23 декабря 2024 года № 1875).

Не допускается заключение договора на поставку товара,(в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) происходящего из иностранного государства, если подана заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям Положения о закупке товаров, работ, услуг, извещения об осуществлении закупки, документации о закупке и содержащие предложения о поставке товара российского происхождения.

При исполнении договора не допускается замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.

Не допускается заключение договора с участником закупки, являющимся иностранным лицом, если российским лицом поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующие требованиям положения о закупке товаров, работ, услуг, извещения об осуществлении закупки, документации о закупке .

Не допускается перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательство), с которым заключен договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор заключен с российским лицом.

Участник закупки в соответствии с требованиями Правительства Российской Федерации к национальному режиму при осуществлении закупок товаров, работ и услуг отдельными юридическим лицами предоставляет информацию и документацию, предусмотренную пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 № 1875.

1.15. Размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его предоставления в случае установления требования обеспечения заявки на участие в закупке – не предусмотрено.

1.16. Размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а также основное обязательство, исполнение которого обеспечивается (в случае установления требования обеспечения исполнения договора), и срок его исполнения.

1.16.1. Обеспечение исполнения договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб. (1) % от начальной (максимальной) цены договора.

1.16.2. Обеспечение исполнения договора предоставляется победителем аукциона путем внесения денежных средств на счет Заказчика, банковской гарантией или независимой гарантией. Такое обеспечение должно быть предоставлено победителем аукциона до заключения договора. Обеспечение исполнения договора предоставляется на срок исполнения поставщиком своих обязательств по договору.

1.16.3. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Договора, возвращаются Поставщику через 30 (тридцать) календарных дней, после выполнения Поставщиком своих обязательств по Договору, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика.

1.16.4. В платежном поручении в графе «Наименование платежа» необходимо указать:

«обеспечение исполнения договора на поставку парафина хлорированного жидкого ХП-470А» номер извещения аукциона в электронной форме, а также «НДС не облагается».

1.16.5.

- Посмотреть таблицу с данными

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

2.1. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о ее проведении до предусмотренных документацией о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в такой закупке является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке. Заявка на участие в аукционе, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, состоит из двух частей и подается в электронной форме на электронную площадку 223etp.zakazrf.ru, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

2.2. Первая часть Заявки на участие в аукционе должна содержать предложение участника закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета закупки согласно пункту 5.1 настоящей документации.

2.3. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать:

а) информацию согласно пункту 5.2 настоящей документации;

б) учредительный документ, если участником закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо;

в) копию документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением случаев подписания заявки:

- индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель;

- лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в настоящей статье - руководитель), если участником такой закупки является юридическое лицо;

г) копию решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о закупке) является крупной сделкой;

д) декларацию, предусмотренную пунктом 9 части 19.1 ст.3.4 Федерального закона № 223-ФЗ. Декларация представляется в составе заявки участником закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки;

е) номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации".

2.4. Для группы (нескольких лиц) лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать:

а) документ, подтверждающий объединение лиц, выступающих на стороне одного участника закупки в группу, и право конкретного участника закупки участвовать в аукционе от имени группы лиц, в том числе подавать аукционную заявку, вносить обеспечение заявки, договора, подписывать протоколы, договор;

б) документы и сведения в соответствии с разделом 2 настоящей документации участника закупки, которому от имени группы лиц поручено подать аукционную заявку.

2.5. Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается на электронной площадке в день принятия этого решения. По истечении срока отмены к закупки в соответствии с частью 5 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ и до заключения договора заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ

3.1. Рассмотрение первых частей аукционных заявок аукциона в электронной форме.

3.1.1. Оператор электронной площадки направляет заказчику первые части заявок на участие в аукционе в электронной форме не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в закупке с участием только субъектов малого и среднего предпринимательства, установленного извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке либо предусмотренными настоящей статьей уточненными извещением, документацией.

3.1.2. Закупочная комиссия рассматривает первые части заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.

3.1.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе, содержащих сведения, предусмотренные настоящей документацией, закупочной комиссией принимается решение о признании участника, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в аукционе.

3.1.4. Участник аукциона не допускается к участию в аукционе в случае:

- непредоставления сведений, предусмотренных аукционной документацией;

- несоответствия предлагаемых товаров, работ, услуг и договорных условий требованиям аукционной документации;

- предоставления в составе аукционной заявки заведомо ложных сведений, наличие в аукционной заявке разночтений, намеренного искажения информации или документов, входящих в состав заявки.

В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме сведений об участнике таких конкурса, аукциона или запроса предложений и (или) о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению.

3.1.5. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе, закупочной комиссией оформляется протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе.

3.1.6. В случае, если по окончании срока подачи аукционных заявок подана только одна заявка на участие в закупке или не подано ни одной заявки на участие в закупке, в протокол рассмотрения первых частей заявок вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

3.1.7. В случае, если на участие в аукционе получена только одна заявка на участие в закупке и по результатам рассмотрения первых частей заявка данного участника признана соответствующей требованиям документации, такой участник считается единственным участником аукциона.

3.1.8. В случае, если при рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе были признаны несоответствующими требованиям документации все заявки на участие в закупке, отказано в допуске к участию в аукционе всем участникам, подавшим заявки, или заявка только одного участника признана соответствующей требованиям документации, аукцион признается несостоявшимся.

3.1.9. В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявка только одного участника признана соответствующей требованиям документации, такой участник считается единственным участником аукциона.

3.1.10. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник аукциона, подавший заявку на участие в электронном аукционе, признан участником электронного аукциона, оператор электронной площадки направляет Заказчику вторые части заявок, содержащую документы и сведения, предусмотренные документацией.

3.1.11. Если аукцион признан несостоявшимся, в случаях когда Заказчиком не получено ни одной заявки на участие в аукционе или при рассмотрении заявок на участие в аукционе были признаны несоответствующими требованиям документации все заявки, Заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктом 5.8.3 Положения о закупке, либо провести повторную закупочную процедуру в порядке, предусмотренном Положением о закупке.

3.1.12. По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме заказчик направляет оператору электронной площадки протокол, указанный в части 13 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ. В течение часа с момента получения указанного протокола оператор электронной площадки размещает его на электронной площадке.

3.2. Порядок проведения аукциона в электронной форме

3.2.1. В аукционе в электронной форме могут участвовать только участники аукциона, признанные участниками аукциона. Аукцион проводится на электронной площадке 223etp.zakazrf.ru в соответствии с ее регламентом.

3.2.2. Аукцион в электронной форме включает в себя порядок подачи его участниками предложений о цене договора с учетом следующих требований:

1) «шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до 5% от начальной (максимальной) цены договора. (Пропорциональное снижение абсолютно по всем позициям);

2) снижение текущего минимального предложения о цене договора осуществляется на величину в пределах "шага аукциона";

3) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, равное ранее поданному этим участником предложению о цене договора или большее чем оно, а также предложение о цене договора, равное нулю;

4) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах "шага аукциона";

5) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора в случае, если оно подано этим участником аукциона в электронной форме.

3.2.3. В течение одного часа после окончания срока подачи в соответствии с пунктом 10 части 5 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ дополнительных ценовых предложений, а также в течение одного часа после окончания подачи в соответствии с частью 7 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ предложений о цене договора оператор электронной площадки составляет и размещает на электронной площадке протокол подачи дополнительных ценовых предложений либо протокол подачи предложений о цене договора, содержащие дату, время начала и окончания подачи дополнительных ценовых предложений, предложений о цене договора и поступившие дополнительные ценовые предложения, минимальные предложения о цене договора каждого участника аукциона в электронной форме с указанием времени их поступления.

3.3. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме. Порядок подведения итогов.

3.3.1. Оператор электронной площадки направляет заказчику вторые части заявок на участие в аукционе, протокол, предусмотренный частью 7.1 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ в сроки, установленные извещением о проведении аукциона, документацией о закупке либо предусмотренными статьей 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ уточненными извещением, документацией.

3.3.2. В течение одного рабочего дня после направления оператором электронной площадки вторых частей заявок, комиссия по осуществлению закупок на основании результатов оценки заявок на участие в такой закупке присваивает каждой такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора.

3.3.3. Закупочной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным настоящей документацией в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей документацией. Для принятия указанного решения закупочная комиссия также рассматривает содержащиеся в реестрах участников закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике аукциона, подавшем такую заявку на участие в аукционе.

3.3.4. Заявка на участие в аукционе подлежит отклонению в случае:

- непредставления оригиналов и копий документов, а также иных сведений, требование о наличии которых установлено аукционной документацией;

- несоответствия участника закупки требованиям к участникам аукциона, установленным аукционной документацией;

- несоответствия аукционной заявки требованиям к аукционным заявкам, установленным аукционной документацией;

- предоставления в составе аукционной заявки заведомо ложных сведений, наличие в аукционной заявке разночтений, намеренного искажения информации или документов, входящих в состав заявки.

- превышения цены договора (цены лота), суммы цен за единицу товаров, работ, услуг, указанной в заявке на участие в закупке, по сравнению с начальной (максимальной) ценой договора (цены лота) суммой цен за единицу товаров, работ, услуг, указанной в извещении и документации о проведении закупки.

- наличия фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения участником закупки обязательств по поставке товаров, выполнение работ, оказание услуг по ранее заключенным договорам с ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» и/или с компаниями группы ПАО «КАМАЗ» за последнее 36 месяцев, предшествующих дате размещения извещения о проведении закупки , связанных со сроками, качеством и гарантийными обязательствами контрагента. Основанием для отклонения будет являться один из критериев:

1) судебное решение, вступившие в законную силу о неисполнении/ненадлежащем исполнении обязательств перед Заказчиком;

2) претензия Заказчика, подтверждающая факт неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя контрагентом по договору, в случае если данная претензия удовлетворена участником самостоятельно или принудительно вступившим в силу решением суда;

3) односторонний отказ Заказчика от договора, в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств взятые на себя контрагентом перед Заказчиком.

3.3.5. Участник аукциона в электронной форме, который предложил наиболее низкую цену договора, и заявка на участие в аукционе в электронной форме которого соответствует требованиям документации аукциона в электронной форме, признается победителем аукциона в электронной форме.

3.3.6. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в заявке, установления факта проведения ликвидации участника закупки или принятия арбитражным судом решения о признании участника закупки банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, такой участник закупки отстраняется от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

3.3.7. В случае, если при рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе были признаны несоответствующими требованиям настоящей документации все заявки на участие в закупке, или заявка только одного участника признана соответствующей требованиям настоящей документации, аукцион признается несостоявшимся. Эта информация вносится в протокол рассмотрения вторых частей заявок.

3.3.8. В случае, если по результатам рассмотрения вторых частей заявка только одного участника признана соответствующей требованиям настоящей документации, такой участник считается единственным участником аукциона. Заказчик заключает договор с участником закупки, подавшим такую заявку на условиях настоящей документации, проекта договора и заявки, поданной участником. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора с Заказчиком.

3.3.9. В случае, если на участие в аукционе в электронной форме, зарегистрировался единственный участник и по результатам рассмотрения первых и вторых частей заявка данного участника признана соответствующей требованиям настоящей документации, такой участник признается единственным участником аукциона. Заказчик заключает договор с таким участником аукциона на условиях, предусмотренных настоящей документацией, по начальной (максимальной) цене договора (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с таким участником закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора (цены лота) цене договора. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора.

3.3.10. Заявке на участие в аукционе в электронной форме, в которой содержится наименьшее ценовое предложение, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые по степени выгодности условия исполнения договора или одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок. Заказчик составляет итоговый протокол в соответствии с требованиями части 14 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ и размещает его на электронной площадке.

3.4. Иные условия проведения настоящей закупки в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ могут быть определены электронной площадкой 223etp.zakazrf.ru.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА

4.1. Договор по результатам закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки и заявкой участника такой закупки, с которым заключается договор. Договор заключается заказчиком и победителем по цене, предложенной победителем закупки.

Договор по результатам закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой закупки, заказчика. В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному заказчиком, участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, документации о закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участнику такой закупки доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.

4.2. В случае уклонения победителя закупки от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, а также заключить договор с единственным поставщиком в соответствии с п. 5.7.3. Положения о закупке.

Под уклонением от заключения договора понимаются действия лица, с которым заключается договор:

а) прямой письменный отказ от подписания договора;

б) не подписание проекта договора в предусмотренный для этого в документации о закупке (извещении) срок;

в) предъявление при заключении договора или после заключения договора встречных требований по условиям договора, противоречащих ранее установленным в документации о закупке (извещении) и (или) в заявке такого участника закупки;

г) непредставление документов, обязательных к предоставлению до заключения договора и предусмотренных документацией о закупке (извещении) и (или) в заявке такого участника закупки.

д) в случае непредставления обеспечения исполнения договора, при наличии такого требования в документации о закупке в сроки, указанные в документации о закупке, победитель, иной участник с которым заключается договор считаются уклонившимися от заключения договора.

4.3. После определения участника, с которым должен быть заключен договор, в срок, предусмотренный для заключения договора, Заказчик вправе отказаться от заключения договора с таким участником в случае установления относительно него следующих фактов:

проведения ликвидации участника закупки - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротами и об открытии конкурсного производства;

приостановления деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

предоставления участником закупки заведомо ложных сведений, намеренного искажения информации, содержащихся в представленных им документах;

нахождения имущества участника закупки под арестом, наложенным по решению суда;

наличия у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год.

наличия сведений об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ и Федеральным законом № 44 – ФЗ.

4.4. При заключении договора Заказчик может увеличить количество поставляемого товара (работ, услуг), если указание на это содержалось в документации о закупке.

4.5. Заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить или расторгнуть договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

4.6. В случае не достижения соглашения об изменении условий договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

4.7. Заказчик в одностороннем порядке может отказаться от исполнения обязательств по договору по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также:

1) по договору на поставки товаров:

- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный заказчиком разумный срок;

- поставки некомплектных товаров в случае, если поставщик, получивший уведомление заказчика, в установленный заказчиком разумный срок не выполнил требования заказчика о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами;

- неоднократного (два и более) или существенного (более тридцати дней) нарушения сроков поставки товаров, указанных в договоре;

2) по договору на выполнение работ:

- если подрядчик не приступает в установленный договором срок к исполнению договора или выполняет работу таким образом, что окончание ее к сроку, предусмотренному договором, становится явно невозможным;

- если во время выполнения работы нарушены условия исполнения договора, и в назначенный заказчиком для устранения нарушений разумный срок подрядчиком такие нарушения не устранены либо являются существенными и неустранимыми;

- неоднократного (два и более) или существенного (более тридцати дней) нарушения сроков выполнения работ, указанных в договоре;

3) по договору на оказание услуг:

- если исполнитель не приступает в установленный договором срок к исполнению договора или оказывает услугу таким образом, что окончание ее к сроку, предусмотренному договором, становится явно невозможным, либо в ходе оказания услуги стало очевидно, что она не будет оказана надлежащим образом в срок, установленный договором;

- если во время оказания услуги нарушены условия исполнения договора и в назначенный заказчиком для устранения нарушений разумный срок исполнителем такие нарушения не устранены либо являются существенными и неустранимыми;

- неоднократного (два и более) или существенного (более тридцати дней) нарушения сроков оказания услуг, указанных в договоре.

4) в случае, если поставщик (исполнитель, подрядчик) в заявке на участие в закупке указал недостоверную информацию.

4.8. Заказчик по согласованию с Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения договора вправе изменить количество всех предусмотренных договором товаров, объем предусмотренных работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор в объеме, указанном в документации о закупке. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг Заказчик по согласованию с контрагентом вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг Заказчик в обязательном порядке изменит цену договора указанным образом.

4.9. Заказчик по согласованию с Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения договора, если объем товаров (работ, услуг) выбран не полностью, вправе продлить срок поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), не меняя других условий исполнения договора. В таком случае, если при заключении такого договора было предусмотрено условие об обеспечении исполнения договора, Заказчик вправе осуществить возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения и исполнения договора, в размере пропорциональном объему исполненных договором обязательств.

4.10. В ходе исполнения договора Поставщик (подрядчик, исполнитель) по соглашению сторон вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.

4.11. Документы, подписанные сторонами и переданные посредством электронной, факсимильной или иной связи, имеют юридическую силу и порождают последствия, предусмотренные такими документами. Скан-копия документа, подписанного уполномоченным лицом и скрепленного печатью, переданная другой стороне посредством электронной почты, также имеет юридическую силу.

4.12. Иное, не оговоренное в настоящей документации, Положении о закупке, регулируется положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами, и нормативно-правовыми актами, регулирующими договорные отношения.

5. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

5.1. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме (предложение участника закупки)

Наименование товара:___________________________________________________________________

Описание товара:

- Посмотреть таблицу с данными

Функциональные характеристики: _____________________________________

Количественные характеристики: _____________________________________

Качественные характеристики: _______________________________________

Страна происхождения: __________________________________

5.2. Сведения об участнике закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"____________________________

Приложение_№1_проект_договора

Приложение №1 к документации неконкурентного аукциона в электронной форме

Договор поставки №

- Посмотреть таблицу с данными

ООО «___________», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________________________, действующе__ на основании____________________, с одной стороны, и ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________, действующ__ на основании_________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Положения о закупке товаров, работ, услуг ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» от _______________________ на основании результатов_____________________ в электронной форме (протокол заседания закупочной комиссии от _____________________г. № ______________) заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

В соответствии с условиями договора Поставщик обязуется в течение срока действия договора поставлять парафин хлорированный жидкий ХП-470А, указанный в спецификации (Приложение №1) и соответствующий техническому заданию Заказчика (Приложение №2), а Заказчик обязуется обеспечить надлежащую приемку и оплатить его в размере и порядке, предусмотренных договором.

Остаточный срок годности товара на дату получения товара Заказчиком должен составлять не менее 85% от общей продолжительности срока годности, установленной на товар.

Поставка товара осуществляется по письменным заявкам Заказчика (Приложение №3) с указанием наименования товара, количества и срока поставки, направленным на электронную почту Поставщика, указанную в реквизитах договора.

КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ Поставщик гарантирует, что товар заводского производства, новый, не бывший в эксплуатации, невосстановленный и принадлежит Поставщику на праве собственности.

Товар по своему качеству должен соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к товарам подобного рода на дату заключения договора. В пределах разумного срока качество товара должно оставаться пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования товара такого рода.

Все необходимые характеристики товара, в том числе наименование, модель, количество, производитель (страна происхождения), технические характеристики, иные обязательные требования к товару, должны соответствовать спецификации и техническому заданию Заказчика (Приложение №1, Приложение №2) к договору.

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

Срок поставки товара: с момента подписания договора и по «31».07.2026 года.

Поставка товара осуществляется путем доставки Заказчику автотранспортом Поставщика по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Набережные Челны, ПАО «КАМАЗ», ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ», станция нейтрализации «ЭФКО». В случае если Поставщик нарушает согласованный срок более чем на 5 дней с даты, указанной в заявке (Приложение №3 к настоящему договору), Заказчик вправе забрать товар самовывозом, предварительно уведомив об этом Поставщика. При этом Поставщик возмещает Заказчику транспортные расходы.

Поставщик вправе поставить Товар досрочно, предварительно согласовав с Заказчиком сроки досрочной поставки.

Поставщик по заявкам Заказчика обеспечивает поставку товара в автоцистерне оборудованной системой подогрева (пар), обеспечивающей температуру в момент слива Товара не ниже +40 градусов. Ориентировочный вес годовой поставки составляет: 120 тонн.

Ориентировочный вес разовой поставки составляет: не более 20 тонн.

В связи с особенностью производства товара, количество поставляемого товара может иметь отклонения в ту или иную сторону в пределах 10 (десять) % от количества товара, указанного в заявке.

Обязанность Поставщика по поставке Товара считается выполненной с момента подписания обеими Сторонами накладной по форме Торг-12 или УПД (Универсальный передаточный документ). При доставке транспортной компанией одновременно с накладной Торг-12 или УПД (Универсальный передаточный документ) Поставщик обязан передать Товарно-транспортную накладную и, при необходимости, счет на оплату.

Поставщик обеспечивает погрузку товара, а Заказчик – его приемку и выгрузку.

Право собственности, риски случайной гибели и случайного повреждения товара переходят к Заказчику с момента, когда Поставщик считается исполнившим обязательство по передаче товара по договору Заказчику.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Цена договора составляет Сумма договора (сумма прописью) рублей ____ коп., включая НДС 20% в размере (сумма НДС) руб. ___ коп. Цена договора включает в себя: стоимость товара, тары, упаковки, маркировки, расходы на перевозку, погрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов и налогов, а также другие обязательные платежи, необходимые для исполнения договора. Оплата осуществляется Заказчиком в безналичной денежной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания документа о приемке поставленного товара. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму, подлежащую выплате за поставленный товар, на размер встречного денежного требования к Поставщику (в том числе неустойки за просрочку поставки).

Обязательство по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5. ПРИЕМКА ТОВАРА

Приемка товара по количеству и качеству осуществляется Заказчиком в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (утв. Постановлением Госарбитража №П-6 от 15.06.1965 г.) и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления (утв. Постановлением Госарбитража при СМ СССР №П-7 от 25.04.1966 г.) в части, не противоречащей ГК РФ.

При обнаружении несоответствия количества и/или качества поставленного товара, Заказчик обязан вызвать представителя Поставщика для участия в продолжении приемки и составления двустороннего акта путем направления Поставщику соответствующего уведомления. Уведомление направляется посредством электронной почты, указанной в реквизитах договора.

В случае неприбытия представителя Поставщика в назначенное в уведомлении время, Заказчик составляет акт в одностороннем порядке, который является достаточным подтверждением поставки некачественного и/или некомплектного товара.

5.3 Поставщик обязуется устранить все замечания, связанные с поставленным товаром, в том числе связанные с отрицательными результатами проверки товара по качеству, проводимой Заказчиком, согласно Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления (утв. Постановлением Госарбитража при СМ СССР №П-7 от 25.04.1966 г.), либо осуществить замену некачественной продукции в течение 5 (пяти) календарных дней с момента предъявления требования Заказчика.

5.4 До устранения всех замечаний товар, по выбору Заказчика, либо возвращается Поставщику, либо помещается Заказчиком на ответственное хранение на склад согласно ст. 514 ГК РФ. При этом обязательства Заказчика по оплате товара автоматически приостанавливаются, и Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты. Все расходы на проведение повторных проверок товара по качеству и количеству, а также расходы по ответственному хранению, возврату товара, транспортные и иные расходы относятся на Поставщика.

5.5 Поставщик обязан передать Заказчику все документы, относящиеся к товару и предусмотренные законодательством Российской Федерации (сертификат качества, сертификат соответствия продукции, паспорт изделия, инструкции по эксплуатации и т.д.), а также информацию по хранению и использованию продукции, обеспечивающую экологическую безопасность. Непредоставление указанных документов при передаче товара стороны признают недопоставкой товара.

5.6 В случае поставки товаров, подлежащих прослеживаемости, Поставщик обязан оформлять электронные счета-фактуры (УПД), а также обеспечить наличие и правильность указания реквизитов прослеживаемости в УПД и в иных документах на товар в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 01.07.2021 №1108 «Об утверждении Положения о национальной системе прослеживаемости товаров».

5.7 Водитель автоцистерны, как представитель Поставщика, должен подготовить автоцистерну к отбору проб поставляемого Товара. Представитель Заказчика отбирает пробу поставляемого Товара. По результатам входного контроля производится слив Товара Заказчику. Водитель открывает кран на сливном патрубке.

5.8 Заказчик определяет объем поставляемого товара путем взвешивания транспортного средства загруженного товара и порожнего транспортного средства на контрольных весах Заказчиком по адресу: ПАО «КАМАЗ» ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» Станция нейтрализации «ЭФКО» либо ПАО «КАМАЗ з-д Автомобильный (ОПС-437). Процедура взвешивания груза устанавливается сторонами следующим образом:

- заезд автотранспорта через КПП-2, расположенный ПАО «КАМАЗ» ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» Станция нейтрализации «ЭФКО» либо через КПП-2, расположенный ПАО «КАМАЗ» з-д Автомобильный, ОПС -437;

- взвешивание загруженного автомобиля;

- разгрузка товара; (согласно договору)

- взвешивание пустого автомобиля;

- проставление заведующим склада отметки в товарно-транспортной накладной;

- оформление акта о фактическом объеме Товара (в случае расхождения между количеством, указанном в накладной, и действительным весом груза).

5.9 В случае отклонения объема поставленного Товара и данными полученными по результатам взвешивания в пределах допустимых абсолютных погрешностей, указанных в Приложении А "Методика измерений, основанная на прямом методе статистических измерений, в автомобильных цистернах, в ООО "ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ" регистрационный код ФР.1.28.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, объем поставленного Товара определяется по данным, указанным в сопроводительных документах Поставщика.

5.10 В случае превышения значения абсолютных погрешностей, указанных в Приложении А "Методика измерений, основанная на прямом методе статистических измерений, в автомобильных цистернах, в ООО "ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ" регистрационный код ФР.1.28.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, объем определяется по результатам взвешивания на автомобильных весах.

5.11 Время приемки товара (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 08:00 до 14:30. Время разгрузки: 4 часа.

5.12 Товар подлежит обязательному входному контролю в лаборатории на соответствие. Максимальное время входного контроля: 6 часов.

5.13 Если Поставщик не отгрузил предусмотренное Спецификацией количество Товара либо не выполнил требования Заказчика о замене некачественного Товара, Заказчик вправе приобрести не отгруженный Товар у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых и разумных расходов, связанных с его приобретением.

Исчисление расходов Заказчика на приобретение Товара у других лиц производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5.14 В случае несогласия Поставщика с выставленными претензиям по существенному нарушению требований к качеству Товара Заказчик вправе потребовать немедленного прибытия Поставщика в течении 2-х рабочих дней с момента получения уведомления для проведения входного контроля.

5.15. В случае неприбытия уполномоченного представителя Поставщика для составления двустороннего акта в течение 2 (двух) суток, Заказчик вправе составить акт о товаре ненадлежащего качества в одностороннем порядке.

5.16. В случае поставки некачественного товара Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке.

6. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА И ТАРА

Товар должен быть поставлен в согласованной с Заказчиком таре и упаковке в соответствии с требованиями нормативных документов на поставляемый товар таким образом, чтобы исключить порчу и/или уничтожение на период погрузки, транспортировки, разгрузки, хранения и распаковки у Заказчика. При поставке товара в специальной таре такая тара должна быть предварительно согласована с Заказчиком.

Стоимость тары и упаковки входит в цену товара.

Если тара является возвратной, порядок и сроки возврата тары регулируются дополнительным соглашением к настоящему договору.

Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за все повреждения (сколы, коррозия и т.д.) или порчу продукции, возникшие в результате некачественной упаковки.

В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрена обязанность по маркировке товара, Поставщик обязан поставить товар, прошедший процедуру маркировки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Заказчик имеет право отказаться от товара и потребовать возврат уплаченной за товар денежной суммы в случае:

- не устранения Поставщиком замечаний согласно п. 5.3 договора;

- полного (частичного) отсутствия оригиналов сопутствующих документов на товар, указанных в пункте 5.5, или неполучения их от Поставщика по запросу в течение 5 календарных дней. Поставщик в таком случае обязуется осуществить возврат денежных средств за товар и возместить расходы Заказчика в течение 5 календарных дней с момента получения такого требования от Заказчика.

7.3 Если Поставщик не поставил предусмотренное Спецификацией количество Товара либо не выполнил требования Заказчика о замене некачественного Товара в установленный срок, Заказчик вправе приобрести не поставленный Товар у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых и разумных расходов на его приобретение.

7.4. За нарушение сроков поставки товара, неисполнение обязанностей, связанных с поставкой некачественного товара, или иных обязанностей в соответствии с настоящим договором, Заказчик вправе потребовать уплаты Поставщиком неустойки в размере 0,1 % от стоимости товара, в отношении которого нарушены обязательства, за каждый день просрочки, но не более 20% суммы договора.

7.5. За нарушение сроков оплаты Поставщик вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,03% от суммы просроченной задолженности, за каждый день просрочки, но не более 20% от суммы несвоевременно поставленного товара.

7.6. Поставщик несет ответственность за оформление первичных документов в соответствии с требованиями российского законодательства о бухгалтерском учете и за правильное оформление счетов-фактур в соответствии со ст. 169 НК РФ и Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011г №1137. В противном случае, при отказе налоговых органов признании расходов на основании этих первичных документов и отказе в возмещении НДС, Поставщик возмещает Заказчику сумму причиненных убытков в полном объеме.

7.7. Поставщик гарантирует уплату всех налогов в соответствии с действующим законодательством РФ, а также ведение и своевременную подачу налоговой отчетности в налоговый орган в соответствии с действующим законодательством РФ. Поставщик гарантирует и обязуется отражать в налоговой отчетности налог на добавленную стоимость (НДС), уплаченный Заказчиком Поставщику в составе цены товара. Поставщик обязуется возместить Заказчику все понесенные по вине Поставщика убытки (в т.ч. доначисленный НДС, штрафы, пени и т.д.) в полном объеме по получении соответствующего требования.

7.8. Стороны обязуются производить сверку взаиморасчетов. Заказчик составляет акт сверки в двух экземплярах и направляет его Поставщику. Поставщик обязан в трехдневный срок с даты получения акта сверки подписать один экземпляр и вернуть в бухгалтерию Заказчика по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РТ, г. Набережные Челны, Хлебный проезд, д.27. При неполучении подписанного акта сверки в течение десяти календарных дней с даты его направления Поставщику и при неполучении в данный срок возражений, акт сверки считается принятым и подписанным Поставщиком.

7.9. Поставщик обязан оформить на представителей, задействованных в поставке по договору, личные/транспортные пропуска для прохода/въезда-выезда на объект (объекты) ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» (в том числе расположенные на территории ПАО «КАМАЗ»), для чего необходимо не менее чем за три дня до даты планируемого посещения объекта направить на электронный адрес Заказчика ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть письмо-заявку на оформление пропусков с приложением необходимой документации. С порядком оформления пропусков на объекты ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» Поставщик ознакамливается самостоятельно на официальном сайте ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» - http://www.chelnyvodokanal.ru.

7.9.1. В случае нарушения представителем или работником Поставщика пропускного и внутриобъектового режимов ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ», ПАО «КАМАЗ», в том числе включая порчу, подделку, утерю пропуска, Поставщик в течение 5 календарных дней с момента получения акта/протокола о нарушении оплачивает штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(двадцати тысяч) рублей путём перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ». Правила «О пропускном и внутриобъектовом режиме в ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» размещены на официальном сайте: http://www.chelnyvodokanal.ru. Поставщик обязуется ознакомиться с ними самостоятельно.

7.10. При использовании товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья людей, окружающей среде, а также использование товара не должно причинять вред имуществу Заказчика и третьих лиц.

7.11. Поставщик обязуется обеспечить соблюдение требований природоохранного законодательства и экологической безопасности в отношении поставляемого товара.

7.12. Уступка (переуступка) Поставщиком требований, возникших из Договора, не допускается. В случае уступки требований третьему лицу, Поставщик обязан по требованию Заказчика оплатить последнему штраф в размере суммы уступки в течение пяти календарных дней с момента предъявления такого требования.

7.13. Поставщик подтверждает отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.14. Стороны договорились о том, что Заказчик может в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор, направив уведомление на электронную почту, указанную в реквизитах договора Поставщика. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении.

7.15. Если Поставщик поставит товар с меньшим сроком годности, чем указано в п.1.2. договора, Заказчик вправе отказаться от приемки такого товара без применения к нему санкций со стороны Поставщика или обратиться с требованием к Поставщику оплатить штраф в размере 5000 (Пяти тысяч) рублей в течение 5 рабочих дней с даты получения Поставщиком требования Заказчика об этом по электронной почте.

7.16. Обеспечение исполнения договора составляет 1 (один) % от цены договора.

7.16.1. Обеспечение исполнения договора предоставляется Поставщиком путем внесения денежных средств на счет Заказчика, банковской гарантией или независимой гарантией. Обеспечение должно быть предоставлено Поставщиком до заключения договора. Обеспечение исполнения договора предоставляется на срок исполнения поставщиком своих обязательств по договору.

7.16.2. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Договора, возвращаются Поставщику через 30 (тридцать) календарных дней, после выполнения Поставщиком своих обязательств по Договору, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика.

7.16.3. В платежном поручении в графе «Наименование платежа» необходимо указать:

«обеспечение исполнения договора на предмет закупки» номер извещения аукциона в электронной форме, а также «НДС не облагается».

7.17. При исполнении договора не допускается замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлен запрет в соответствии с Постановлением Правительства от 23 декабря 2024 года № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Стороны признают обязательным соблюдение претензионного порядка урегулирования споров, возникающих в связи с исполнением настоящего договора. Срок рассмотрения и ответа на претензию составляет 10 (десять) календарных дней с момента ее получения.

При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, либо вытекающие из него, в том числе, касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности подлежат передаче для разрешения в Арбитражный суд Республики Татарстан.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

При возникновении независящих от воли человека форс-мажорных обстоятельств, а именно: военных действий и военных маневров, блокады, землетрясения, пожаров, наводнений, изменение в законодательстве, эпидемий, пандемий, стихийных бедствий, забастовок и других чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств оказывающих влияние на выполнение настоящего договора, что невозможно предвидеть или избежать сроки исполнения настоящего договора продлеваются на время действия форс-мажорных обстоятельств.

Сторона, у которой возникли форс-мажорные обстоятельства обязана письменно уведомить об этом другую сторону в течение 2 (Двух) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств. В течение 7 (Семи) дней с момента начала форс-мажорных обстоятельств направить другой стороне выданный компетентными органами документ, который подтверждает наличие форс-мажорных обстоятельств. На основании представленного документа заинтересованная сторона освобождается от ответственности за последствия форс-мажорных обстоятельств.

Уведомление о невозможности исполнения обязательств стороной в связи с форс-мажорными обстоятельствами должно содержать данные о характере обстоятельств на возможность исполнения обязанностей по договору, о примерных сроках исполнения обязательства, а также о принятии стороной разумных мер по преодолению таких обстоятельств и минимизации убытков другой стороны.

Несвоевременное уведомление о наступлении или прекращении форс-мажорных обстоятельств/отсутствие документа компетентного органа о наличии форс-мажора лишает сторону права ссылаться на них в дальнейшем.

В случае если вследствие форс-мажорных обстоятельств, просрочка исполнения обязательств по настоящему договору составляет более 3 (трех) месяцев, каждая из сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему договору. В этом случае порядок возмещения возможных убытков согласовывается сторонами дополнительно.

10. КОМПЛАЕНС-ОГОВОРКА

Комплаенс-оговорка для ЮЛ:

10.1. [Контрагент] настоящим подтверждает, что он ознакомился с комплаенс-политикой, комплаенс-программой, доступными на официальном веб-сайте официальном веб-сайте ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» www.chelnyvodokanal.ru, и полностью их понимает.

10.2. [Контрагент], включая без ограничений владельцев, директоров, должностных лиц, работников и иных лиц, действующих в интересах [Контрагента] (далее – Контрагент) обязуется соблюдать гарантии настоящей комплаенс-оговорки, а также гарантирует что не осуществлял и не будет осуществлять свою деятельность таким образом, чтобы нарушить применимое законодательство.

10.3. Контрагент гарантирует, что в случае наличия в органах управления лиц, связанных с государством, этот факт не будет влиять на получение или предоставление ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» каких-либо незаконных преимуществ.

10.4. Контрагент обязуется обеспечивать, чтобы все документы, которые будут подготовлены, утверждены либо оформлены в связи с настоящим Договором, были полными, достоверными и точными.

10.5. В течение срока действия Договора и трех лет после его окончания ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» имеет право проверять всю документацию Контрагента, которая относится к настоящему Договору, чтобы удостовериться в том, что Контрагент соблюдает требования договора, в том числе документацию, касающуюся товаров, работ, услуг и платы за товары, работы, услуги, поставленные/оказанные Контрагентом по настоящему Договору, и платежей, произведенных Контрагентом от имени и по поручению ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ». ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» вправе проводить эти проверки самостоятельно либо через своих представителей из числа третьих лиц. ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» несет свои внутренние расходы и оплачивает расходы аудиторов.

10.6. В случае нарушений условий настоящей комплаенс-оговорки Контрагентом, ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» имеет право одностороннего отказа от исполнения Договора путем направления соответствующего письменного уведомления об этом Контрагенту.*

*Данное условие не подлежит применению если односторонний отказ или одностороннее расторжение договорных отношений запрещено законодательством РФ .

Или:

Комплаенс-оговорка для ИП:

10.1. [Контрагент] настоящим подтверждает, что он ознакомился с комплаенс-политикой, комплаенс-программой, доступными на официальном веб-сайте ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» www.chelnyvodokanal.ru, и полностью их понимает.

10.2. [Контрагент] обязуется соблюдать гарантии настоящей комплаенс-оговорки, а также гарантирует что не осуществлял и не будет осуществлять свою деятельность таким образом, чтобы нарушить применимое законодательство.

10.3. Контрагент гарантирует, что в случае, если он станет лицом, связанным с государством, этот факт не будет влиять на получение или предоставление ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» каких-либо незаконных преимуществ.

10.4. Контрагент обязуется обеспечивать, чтобы все документы, которые будут подготовлены, утверждены либо оформлены в связи с настоящим Договором, были полными, достоверными и точными.

10.5. В течение срока действия Договора и трех лет после его окончания ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» имеет право проверять всю документацию Контрагента, которая относится к настоящему Договору, чтобы удостовериться в том, что Контрагент соблюдает требования договора, в том числе документацию, касающуюся товаров, работ, услуг и платы за товары, работы, услуги, поставленные/ оказанные Контрагентом по настоящему Договору, и платежей, произведенных Контрагентом от имени и по поручению ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ». ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» вправе проводить эти проверки самостоятельно либо через своих представителей из числа третьих лиц. ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» несет свои внутренние расходы и оплачивает расходы аудиторов.

10.6. В случае нарушений условий настоящей комплаенс-оговорки Контрагентом, ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» имеет право одностороннего отказа от исполнения Договора путем направления соответствующего письменного уведомления об этом Контрагенту.*

* Данное условие не подлежит применению если односторонний отказ или одностороннее расторжение договорных отношений запрещено законодательством РФ.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до 11.08.2026г. Окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по нему, за исключением обязательств в части взаиморасчетов и гарантийных обязательств Поставщика.

11.2. Для оперативного взаимодействия Стороны договорились о том, что материалы, документы или любая рода неофициальная информация, необходимая для исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору, может быть направлена по электронной почте:

- со стороны Поставщика: [Место для ввода адреса электронной почты]

- со стороны Заказчика: [Место для ввода адреса электронной почты]

11.3. Допускаются и признаются имеющими юридическую силу извещения направленные посредством официальной электронной почты сторон.

Официальная электронная почта Заказчика: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Официальная электронная почта Поставщика: [Место для ввода адреса электронной почты]

Стороны обязуются сообщать друг другу обо всех случаях взлома или иного несанкционированного доступа к их электронным почтовым ящикам. В отсутствие такого уведомления исполнение, произведенное стороной договора с учетом имеющейся у нее информации, признается надлежащим.

11.4. В случае изменения адреса, указанного в договоре, в том числе адреса официальной электронной почты, сторона в течение 3 (трех) рабочих дней обязана известить об этом другую сторону. В случае не извещения стороны считаются уведомленными о всех юридически значимых сообщениях, а их юридические последствия – наступившими при условии доставки по предыдущему доведенному до отправителя адресу адресата.

11.5. Стороны пришли к соглашению, что все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями обеих Сторон и скреплены печатями Сторон, или если они совершены в виде информации в электронной форме и подписаны квалифицированной электронной подписью. Такие электронные документы, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью, и могут применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Стороны выражают согласие на обмен формализованными (электронными документами, для которых российскими нормативно-правовыми актами установлены электронные форматы) и неформализованными электронными документами, подписанными квалифицированной электронной подписью. Стороны признают, что электронные документы, заверенные квалифицированной электронной подписью, обладают юридической силой.

11.6. Стороны оставляют за собой право в любой момент ввести в Электронный документооборот любые иные неформализованные документы, прямо не указанные в настоящем пункте, и применять их при обмене.

11.7. Стороны самостоятельно заключают лицензионные договоры с Оператором ЭДО на право использования программы для ЭВМ и на выпуск квалифицированных сертификатов с любым аккредитованным в соответствии с требованиями Закона об ЭП удостоверяющим центром.

11.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.9. Ни одна из сторон договора не вправе передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

11.10. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию, ставшую им известной в связи с исполнением настоящего договора.

11.11. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.12. Приложения к настоящему договору:

Приложение № 1- Спецификация;

Приложение №2 – Техническое задание;

Приложение №3 – Форма заявки на поставку товара.

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору №_____________

от «____» __________202____г.

Спецификация товара

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: ______ руб. коп.

В том числе НДС ___%: ______ руб. коп.

Срок поставки: с момента подписания договора и по «31».07.2026 г.

Заказчик: Поставщик:

____________________ / _________ ____________________ / _________

Приложение №2

к договору №_____________

от «____» __________202____г.

Техническое задание

- Посмотреть таблицу с данными

5.

Назначение

Применяется в качестве противозадирной присадки

6.

Обоснование

Производство СОЖ

7.

Место поставки

423800, г.Набережные Челны, ПАО «КАМАЗ», ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ», станция нейтрализации «ЭФКО».

8.

Условия поставки

Поставщик по заявкам Покупателя обеспечивает поставку товара в автоцистерне оборудованной системой подогрева (пар), обеспечивающей температуру в момент слива Товара не ниже +40 градусов.

Ориентировочный вес годовой поставки составляет: 120 тонн.

Ориентировочный вес разовой поставки составляет: не более 20 тонн.

В связи с особенностью производства товара, количество поставляемого товара может иметь отклонения в ту или иную сторону в пределах 10 (десять) % от количества товара, указанного в заявке.

9.

Сроки (периоды) поставки

Срок исполнения договора: с момента подписания договора и до «31» июля 2026 года.

Срок поставки Товара: по заявке Покупателя, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подачи заявок Покупателем.

10.

Документация к товару

Паспорт безопасности химической продукции.

Паспорт качества.

11.

Гарантийные обязательства

Поставщик гарантирует соответствие товара на весь срок годности согласно паспорту качества.

Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять не менее 85% с даты изготовления.

Поставщик: Заказчик:

ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»

___________ / _________________ ___________ / ______________

Приложение №3

к договору №_____________

от «____» __________202____г.

(форма)

Заявка на поставку товара

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик: ____________________________________________________

Адрес: _________________________________________________________

Поставщик: _____________________________________________________

Адрес: _________________________________________________________

На основании п. ___ Договора поставки товара № ___ от "__"________ ____ г. Заказчик просит осуществить поставку партии товара в следующем количестве и ассортименте:

- Посмотреть таблицу с данными

Срок поставки: ________________________________________.

Примечания: ____________________________________________

- Посмотреть таблицу с данными