Тендер - Строительные и отделочные материалы. Сантехника. Электрика.: Поставка отделочных и строительных материалов №267953924

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Техническое_задание

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПОСТАВКУ СТРОИТЕЛЬНОГО И ОТДЕЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Наименование товара, требования к количеству товара, к его техническим характеристикам:

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к качеству товара:

Качество и безопасность поставляемого товара должно соответствовать требованиям технических регламентов, стандартов, санитарно-эпидемиологических правил и иных нормативов, являющихся обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара (каждой партии товара).

Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар должен быть пригоден для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

Товар должен является новым, товаром, который не был в употреблении, не прошел восстановление потребительских свойств, ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

Товар должен поставляться в упаковке, пригодной для данного вида товара, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

Маркировка упаковки и (или) товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида товара законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара (каждой партии товара).

Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать действующим стандартам, ГОСТам и ТУ.

Поставщик обязан передать Заказчику документы, подтверждающие качество товара.

Поставляемая продукция должна быть новой и ранее неиспользованной.

Гарантия на электрические товары составляет 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Требования к отгрузке и доставке товара

На период действия всего договора заявка подается заказчиком (по потребности) в любой день с 9:00 до 15:00 в виде телефонного звонка (заявки периодические). В течение следующего 1 (одного) календарного дня с момента получения заявки от Заказчика, поставка должна быть осуществлена Поставщиком. Точное количество товара по каждой поставке в рамках договора устанавливается заявкой заказчика. Поставка товара осуществляется по адресу: РБ,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Караидельский р-н, с. Караидель, ул. Коммунистическая, д. 129.

Доставка товара, погрузо-разгрузочные работы, осуществляются силами и за счет Поставщика.

Требования на момент подачи заявки:

1. Приложить сертификаты, технические паспорта, подтверждающих соответствие поставляемой продукции требованиям Заказчика.

2. Выписка из единого государственного реестра поставщика.

3. Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг. В случаях, предусмотренных документацией о закупке, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам.

4. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

5. Не нахождение в процессе ликвидации или в стадии процедуры банкротства.

6. Карта партнёра поставщика.

7. Гарантийное письмо о периодичности поставки товара, по заявке заказчика, за качество товаров. Если товар приходит в негодность и не может использоваться, поставщик за свой счет решает проблему.

При рассмотрении заявок на участие Заказчик имеет право отклонить участника в случае:

Непредоставления документов, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о работах, об услугах, на поставку, выполнение, оказание, создание которых осуществляется закупка;

Проведение ликвидации участника и наличие решения арбитражного суда о признании участника банкротом и об открытии конкурсного производства;

Приостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

Наличие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

Проект_договора ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} Гражданско – правовой договор №

Поставка строительных и отделочных материалов для нужд ГБУЗ РБ Караидельская ЦРБ

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

с. Караидель «__» _______________ 2024 года Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Караидельская центральная районная больница, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Галина Юнира Набиевича. действующей на основании Устава, с одной стороны, и__________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице__________ действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с п. 4 ст. 93 Федерального закона от 5 июня 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", заключили настоящий Гражданско-правовой договор (далее - договор) о нижеследующем:

Предмет договора
1.1. В соответствии с договором Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные договором, выполнить поставку строительных и отделочных материалов (далее – Товар) в количестве, качестве и ассортименте, указанные в Спецификации (Приложение № 1) к настоящему договору, а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные договором, принять и оплатить поставленный Товар.
1.2. Местом исполнения обязательств является ГБУЗ РБ Караидельская ЦРБ, находящееся по адресу: РБ,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Караидельский р-н, с. Караидель, ул. Коммунистическая, д. 129.
1.3. На период действия всего договора заявка подается заказчиком (по потребности) в любой день с 9:00 до 15:00 в виде телефонного звонка (заявки периодические). В течение следующего 1 (одного) календарного дня с момента получения заявки от Заказчика, поставка должна быть осуществлена Поставщиком. Точное количество товара по каждой поставке в рамках договора устанавливается заявкой заказчика (спецификацией №1), указанной в приложении к договору.
1.4. Сроки поставки, количество и качество поставляемого товара являются существенными условиями настоящего Договора.
1.5. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в место доставки на условиях, предусмотренных пунктом 1.2 договора в сроки, определенные Календарным планом (Приложение №2 к договору).

Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет __ рублей _ (_________) _00__ копеек, НДС/НДС не облагается.

2.2. Общая стоимость Договора, указанная в п.2.1., включает в себя транспортные расходы, расходы на поставку, сборку, установку, расходы на обслуживание Товара в гарантийный срок, а также стоимость тары, упаковки, маркировки страховые выплаты, налоги и сборы, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Оплата поставленного Товара производится Заказчиком на расчетный счет Поставщика по факту поставки товара в течение 7 (семи) рабочих дней, с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара при предъявлении счета, счета-фактуры, товарной накладной.

2.4. Источник финансирования:

- Средства бюджетных учреждений (средства полученные от приносящей доход деятельности).

2.5. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения объема поставляемого товара качества поставляемого товара, и иных условий исполнения договора.

2.6.Оплата может быть осуществлена путем выплаты Поставщику суммы договора, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов) в соответствие с условиями договора.

2.7.Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, и пересмотру не подлежит за исключением случаев, предусмотренных договором.

2.8. Изменение существенных условий договора допускается по соглашению сторон в случаях:

- при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в договоре количество такого товара.

2.9. При заключении договора заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной Поставщиком, и начальной (максимальной) ценой контракта. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены договора, предложенной Поставщиком, на количество товара, указанное в извещении о проведении электронного аукциона.

3. Обязанности сторон.

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Поставить товар Заказчику в количестве, ассортименте, качестве и в срок, предусмотренные Спецификацией. 3.1.2. Поставить товар Заказчику согласно настоящему Договору за свой счет собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц. Все виды погрузо-разгрузочных работ, осуществляются Поставщиком собственными силами за свой счет. 3.1.3. Передать товар Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора по адресу: РБ,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Караидельский р-н, с. Караидель, ул. Коммунистическая, д. 129. 3.1.4. Передать Заказчику подписанные Поставщиком оригиналы товарных накладных и счетов-фактур, соответствующие поставляемой партии товара. 3.1.5. Поставить товар, соответствующий качеству, образцам – эталонам, установленным для данного вида товара. 3.1.6. Осуществлять замену (частичную замену) некачественного товара в течение 3 рабочих дней со дня составления в порядке, предусмотренном пунктом 4.2 настоящего Договора, акта о выявленных недостатках товара или получения уведомления о выявленных недостатках, составленного Заказчиком в соответствии с пунктом 4.3 настоящего Договора. Расходы, связанные с устранением недостатков товара и его заменой несет Поставщик. 3.2. Заказчик обязан: 3.2.1. Принять товар в соответствии с разделом 4 настоящего Договора и, при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик, подписывать товарные накладные и передавать один экземпляр Поставщику. 3.2.2. Оплатить поставленный товар в соответствии с условиями настоящего Договора. 4. Порядок приемки 4.1. Поставщик передает уполномоченному лицу Заказчика товар, товарные накладные в двух экземплярах и счет (счет-фактуру). 4.2. Заказчик обязан в течение трех рабочих дней подписать товарные накладные или направить Поставщику мотивированный отказ от подписания с указанием недостатков товара и сроков их исправления. 4.3. Поставщик обязуется устранить по требованию Заказчика за свой счет все выявленные при приемке товара недостатки в установленный Заказчиком срок. 4.4. Товар считаются принятыми Заказчиком с момента подписания товарных накладных без замечаний. 4.5. При досрочной поставке товара Заказчик обязан его принять и оплатить в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 5. Качество товара 5.1. Поставщик гарантирует качество и соответствие поставляемого товара действующим стандартам, утвержденными на данный вид товара. 5.2. Гарантийный срок на товар - не менее срока, установленного фирмой-производителем. Течение гарантийного срока начинает исчисляться с момента получения товара Заказчиком. 5.3. Поставщик обязуется осуществить замену (частичную замену) некачественного товара в течение 5 рабочих дней в соответствии с условиями раздела 4 настоящего Договора. 5.4. Поставщик настоящим безусловно заявляет и гарантирует, что: 5.4.1. Товар является собственностью Поставщика, не заложен, не находится под арестом, не имеет каких-либо обременений и/или ограничений, не был ранее использован. 6. Форс-мажорные обстоятельства 6.1. Стороны освобождаются от ответственности при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, которые частично или полностью препятствуют исполнению обязательств по настоящему Договору одной из Сторон. При этом срок исполнения обязательств откладывается соразмерно времени продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы или их последствий. Наступление обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено актом административных органов соответствующего региона. 6.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы для какой-либо из Сторон, одна должна незамедлительно известить об этом другую Сторону, в противном случае обязательства Стороны по настоящему Договору должны быть выполнены без изменений 7. Ответственность сторон

7.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.

7.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором.

Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, в том числе рассчитывается как процент цены договора, или в случае, если договором предусмотрены этапы исполнения договора, как процент этапа исполнения договора (далее - цена договора (этапа).

7.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

7.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена договора превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.4.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

7.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.8. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются сторонами в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты ее отправки. 8.2. В случае недостижения согласия споры подлежат разрешению в установленном законодательством судебном порядке. 9. Прочие условия 9.1. Все уведомления, требования и иные документы в рамках настоящего Договора должны направляться сторонами любым из следующих способов: - нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться распиской стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, Ф.И.О., должность и подпись лица, получившего данный документ; - заказным письмом с уведомлением о вручении. 9.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они составлены в письменной форме, подписаны обеими Сторонами и скреплены печатями Сторон. 9.4. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до 31.12.2024 года, а в части исполнения Сторонами обязательств по Договору до полного его исполнения. 9.6. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случае: - поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок; - неоднократного нарушения сроков поставки товаров. Договор считается расторгнутым через десять дней с даты уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1.При исполнении своих обязательств по контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.2.В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти какое-либо нарушение, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающиеся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней, с даты направления письменного уведомления.

11. Адреса и банковские реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к гражданско – правовому договору № _____

от «__» ________ 2024г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого:

Требования к качеству Товара:

Товар должен быть новым («Товар», который не был в употреблении, не прошёл ремонт, в том числе восстановление, восстановление потребительских свойств, не ремонтировался).

Товар должен поставляться в заводской упаковке, исключающей порчу и/или уничтожение при транспортировке и складировании;

Поставляемый товар должен соответствовать действующим санитарно - эпидемиологическим нормам.

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Договору

от « » 2024 г. №

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН - Посмотреть таблицу с данными

Приложение 3

к гражданско-правовому договору

№ _____ от «___» ____________ 2024г.

Акт приема-передачи товара № 1

от «__» ______________ 2024 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Караидельская центральная районная больница, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Галина Юнира Набиевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________, действующего на основании ________________, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

В соответствии с гражданско-правовым договором № _______ от «__» ______ 2024 г. (далее – Договор) Поставщик выполнил обязательства по поставке товара (партии товара), а именно:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Фактическое качество поставленного товара соответствует требованиям Договора.

3. Вышеуказанный товар согласно Договору был поставлен вовремя.

4. Недостатки поставленного товара не выявлены/выявлены.

5. Сумма, подлежащая оплате Поставщику в соответствии с условиями Договора ________________

6. В соответствии с пунктом __7____ Договора сумма штрафных санкций составляет ________-_______ (указывается порядок расчета штрафных санкций.).

Общая стоимость штрафных санкций составит: ____-__________

(Пункт 6 применяется и заполняется при неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательств по Договору).

7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику с учетом удержания штрафных санкций, составляет ____________________.

(Пункт 7 применяется и заполняется при неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательств по Договору)

Сдал: Принял:

Поставщик ______________________ Заказчик ___________________________

М.П. М.П.