Тендер - Поставка освежителей воздуха №296428366

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть66 Извещение о проведении электронного аукциона от 15.04.2025 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of { 14px; } { 14px; } .font14 { 14px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .position-header .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last .dosage-cell .dosage-cell-table table tr th:first-child, .dosage-cell-table table tr td:first .dosage-cell-table table tr th:last-child, .dosage-cell-table table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000015

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, обл Архангельская, г.о. город Архангельск, г Архангельск, ул Карла Маркса, д. 31 к. 1, Цокольный этаж. Поставка товара осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней c даты вступления в силу Контракта.

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 5980.20 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Применение национального режима по ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Основанием для установки указания запретов, ограничений закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами, а также преимуществ в отношении товаров российского происхождения, а также товаров происходящих из стран ЕАЭС, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами, а также лицами, зарегистрированными в странах ЕАЭС, является Постановление Правительства Российской Федерации о мерах по предоставлению национального режима от 23.12.2024 № 1875. - Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

1. Исполнение контракта, может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона №44-ФЗучастником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона №44-ФЗ. 2. Срок предоставления обеспечения исполнения контракта – одновременно с подписанным проектом контракта со стороны участника закупки, с которым заключается контракт (далее по тексту – Поставщик). 3. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с настоящим Законом №44-ФЗ. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. 4. Факт предоставления обеспечения исполнения контракта подтверждается размещением в единой информационной системе документа (независимой гарантии или платежного поручения), подписанного усиленной электронной подписью участника электронного аукциона.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"05241А74120

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу г. Архангельск

"Номер корреспондентского счета"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Приложение № 2 Обоснование НМЦК

Проект контракта

1 Приложение № 4 Проект контракта

2 Электронная часть проекта контракта

Описание объекта закупки

1 Приложение № 1 Описание объекта закупки бумага

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Приложение № 3 Требования к содержанию заявки

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Приложение_№_2_Обоснование_НМЦК

Приложение №2 к извещению о проведении электронного аукциона

Приложение_№_1_Описание_объекта_закупки_бумага

Приложение № 1 к извещению

о проведении электронного аукциона

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ГЛАВНОЕ БЮРО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И

НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ

- Посмотреть таблицу с данными

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на поставку средств для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях

1. Цель и правовое основание закупки

1.1 Целью данной закупки является обеспечение деятельности Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (далее – Заказчик) в соответствии с Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.2 Основание для закупки: план-график закупок товаров, работ, услуг Заказчика на 2025 год и плановый 2026 – 2027 гг.

2. Функционально-заинтересованное подразделение Заказчика: Отдел по общим вопросам деятельности.

3. Характеристика предмета закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

*В соответствии с п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. постановлением Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. N 145), заказчик вправе указать в извещении об осуществлении закупки дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара в соответствии с положениями статьи 33 Закона о контрактной системе, которые не предусмотрены в позиции каталога

4. Условия поставки

4.1. Товар (в том числе, поставляемый для целей выполнения работ, оказания услуг) должен быть новым, маркирован и упакован в тару (упаковку), обеспечивающую его сохранность при перевозке и хранении, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов в РФ на данный вид продукции.

Поставщик, Подрядчик, Исполнитель гарантирует качество и безопасность поставляемого товара, выполненной работы, оказанной услуги в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, положениями действующих стандартов, утвержденных в отношении данного вида товара, работы, услуги и условиями контракта.

В случае поставки некачественного товара, выполнения работы, оказания услуги по требованию Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения соответствующего требования, устранить недостатки, выявленные в ходе приемки предмета контракта, и за свой счёт устранить выявленные недостатки. Убытки, возникшие при устранении недостатков, несет Поставщик, Подрядчик, Исполнитель.

4.2. Место поставки товара: Поставщик, производит доставку, а также выгрузку товара непосредственно Заказчику по адресу, указанному пп. 4.3 электронного контракта, сформированного в единой информационной системе, г. Архангельск, ул. Карла Маркса, д. 31, корп. 1, цокольный этаж.

4.3. Требования к срокам поставки товара, выполнения работы, оказания услуги: в течение 30 (тридцати) календарных дней c даты вступления в силу Контракта.

Время доставки товара: будние дни, с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., перерыв на обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Время доставки товара заранее согласовать с Заказчиком.

4.4. Требования к наличию у Поставщика, Подрядчика, Исполнителя разрешительной документации: Поставщик, Подрядчик, Исполнитель должен соответствовать общим требованиям законодательства РФ лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для государственных нужд.

Начальник отдела Е. А. Поташев

Приложение_№_3_Требования_к_содержанию_заявки

Приложение №3 к извещению

о проведении электронного аукциона

Требования к содержанию, составу заявки и инструкция по её заполнению

1. Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе

Заявка на участие в электронном аукционе должна содержать следующую информацию и документы (ч. 1 ст. 49 Закона N 44-ФЗ):

1) об участнике закупки:

• решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта по результатам проведения электронного аукциона либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
• информацию о соответствии участника требованиям части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ;

Информацию о соответствии указанным требованиям участник закупки представляет в виде декларации;

• реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации перечисляются денежные средства в качестве оплаты за поставленный товар, выполненную работу (ее результаты), оказанную услугу, а также отдельные этапы исполнения контракта. Реквизиты указанного счета не включаются в заявку, если в соответствии с законодательством Российской Федерации он открывается после заключения контракта;
• если в извещении о проведении электронного аукциона к участникам закупки предъявлено требование по п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ, в заявку включаются документы, подтверждающие соответствие участника этому требованию. Исчерпывающий перечень таких документов заказчик устанавливает в извещении об осуществлении электронного аукциона. Если при проведении закупки в строительной сфере требуется членство в саморегулируемых организациях, подтверждающий его документ в заявке не представляется. Подтверждением соответствия этому требованию является наличие информации в едином реестре сведений о членах саморегулируемых организациях и их обязательствах (ст. 55.17 ГрК РФ);

2) предложение участника закупки в отношении объекта закупки:

• характеристики предлагаемого участником закупки товара (в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), соответствующие показателям, установленным в Приложении № 1 «Описание объекта закупки» к извещению о проведении электронного аукциона, а также товарный знак (при наличии у товара товарного знака).

Данную информацию можно не включать в заявку, если в Приложении № 1 «Описание объекта закупки» к извещению о проведении электронного аукциона указан товарный знак и участник закупки предлагает к поставке товар, обозначенный именно им.

Данная информация не включается в заявку, если в Приложении № 1 «Описание объекта закупки» к извещению о проведении электронного аукциона в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ приложена проектная документации, или типовая проектная документация, или смета на капитальный ремонт объекта капитального строительства;

• наименование страны происхождения товара (в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) в соответствии с ОБЩЕРОССИЙСКИМ КЛАССИФИКАТОРОМ СТРАН МИРА;
• документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если соответствующие требования и представление таких документов предусмотрены в Приложении № 1 «Описание объекта закупки» к извещению о проведении электронного аукциона. Включать указанные документы в заявку не требуется, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

3) если в извещении установлено, что при проведении электронного аукциона применяются запрет, ограничение, преимущество в соответствии с положениями статьи 14 Закона № 44-ФЗ, - информацию и документы, определенные согласно п. 2 ч. 2 ст. 14 этого Закона Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Если они не будут включены в заявку, ее приравняют к заявке, которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

Заявка на участие в электронном аукционе может содержать иные информацию и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение предлагаемого участником закупки товара. При этом их отсутствие не является основанием для отклонения такой заявки.

Обращаем внимание участников электронного аукциона:

• информация и документы, предусмотренные пп. "а" - "л" п. 1 ч. 1 ст. 43 Закона № 44-ФЗ, не включаются в заявку на участие в электронном аукционе (п. 2 ч. 6 ст. 43 Закона № 44-ФЗ). Их направляет заказчику оператор электронной площадки путем информационного взаимодействия с ЕИС;
• если в извещении о проведении электронного аукциона к участникам предъявлены дополнительные требования по ч. 2, 2.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ, информация и документы, подтверждающие соответствие участника закупки этим требованиям, не включаются в состав заявки. Их направляет заказчику оператор электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке (ч. 12, 13 ст. 24.2, п. 3 ч. 6 ст. 43 Закона № 44-ФЗ). Информация и документы, подтверждающие соответствие участника закупки указанным дополнительным требованиям, должны отвечать положениям Постановления Правительства РФ от 29.12.2021 №2571 «О требованиях к участникам закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации»;
• если участником закупки является юрлицо, зарегистрированное на территории государства - члена ЕАЭС (за исключением РФ), или гражданин такого государства, предоставивший в качестве обеспечения заявки денежные средства, его заявка, согласно пп. "б" п. 1 Постановления Правительства РФ от 10.04.2023 № 579 «Об особенностях порядка предоставления обеспечения заявок на участие в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд участниками таких закупок, являющимися иностранными лицами», должна содержать информацию и документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки в форме электронных документов или электронных образов бумажных документов.

2. Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе

Подача заявки означает, что вы согласились поставить товар (выполнить работу, оказать услугу) на условиях, предусмотренных в извещении об осуществлении электронного аукциона (ч. 5 ст. 43 Закона № 44-ФЗ).

Перечень товаров и допустимые технические характеристики по каждому показателю указаны в Приложении № 1 «Описание объекта закупки» к извещению о проведении электронного аукциона. При описании технических характеристик использованы следующие знаки и обозначения:

• символ "±" означает, что показателю будет соответствовать значение равное указанному или с отклонением в большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения. Например, если в техническом задании указано значение 36±2, то этому значению будет соответствовать любое конкретное значение в диапазоне от 34 до 38;
• символ "≥" слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение больше указанного или равное ему;
• символ "≤" слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение меньше указанного или равное ему;
• союз "или" между значениями означает, что показателю будет соответствовать любое из значений или диапазон значений, разделенных союзом;
• союз "и" между значениями означает, что показателю будет соответствовать показатель, содержащий одновременно все значения или диапазоны значений, разделенные союзом;
• слова "от" и "до" означают, что показателю будет соответствовать любое конкретное значение в пределах указанного диапазона, включая крайние значения;
• слова "диапазон от и до" означают, что показателю будет соответствовать любой диапазон значений в пределах указанного диапазона, включая крайние значения.

Значение показателя без указанных выше символов, слов и союзов означает, что показателю будет соответствовать только указанное неизменное значение. В этом случае указывайте только конкретные показатели, не используйте такие слова, как "не более", "типа" и подобные, которые позволят растолковать характеристики товара как примерные или допускающие отклонения от необходимых значений.

Примерная форма сведений о конкретных показателях товара:

- Посмотреть таблицу с даннымиЭлектронная_часть_проекта_контракта

Электронный контракт, сформированный с использованием ЕИС

Номер контракта

- Посмотреть таблицу с данными2 Стороны контракта

2.1. Информация о заказчике

- Посмотреть таблицу с данными

2.2. Информация о поставщике

- Посмотреть таблицу с данными

2.3. Основание заключения контракта

- Посмотреть таблицу с данными

Предмет контракта - Посмотреть таблицу с данными
3.1 Объект закупки - Посмотреть таблицу с данными

Условия контракта

4.1. Сроки исполнения контракта

- Посмотреть таблицу с данными

4.2. Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

4.3. Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

- Посмотреть таблицу с данными

4.4. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

- Посмотреть таблицу с данными

4.5. Обеспечение исполнения контракта (гарантийных обязательств)

- Посмотреть таблицу с данными

4.6. Условия привлечения субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНО

- Посмотреть таблицу с данными

4.7. Прочие условия контракта

- Посмотреть таблицу с данными5 Финансирование контракта

5.1. Источники финансирования

- Посмотреть таблицу с данными

5.2. Цена контракта

- Посмотреть таблицу с данными

5.3. Порядок расчетов

- Посмотреть таблицу с данными

5.4. График платежей

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

5.5. Реквизиты счета заказчика

- Посмотреть таблицу с данными

5.6. Реквизиты счета поставщика

- Посмотреть таблицу с данными

Документы, сформированные без использования ЕИС

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_4_Проект_контракта

PAGE \* MERGEFORMAT1

Приложение № 4 к извещению

о проведении электронного аукциона

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №___

на поставку средств для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях

г. Архангельск «___» ___________ 2025 года

Настоящий контракт заключен в интересах Российской Федерации, с соблюдением требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ ), а также на основании протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в электронном аукционе.

ФКУ «ГБ МСЭ по Архангельской области и НАО» Минтруда России, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице и.о. руководителя – главного эксперта по медико-социальной экспертизе __________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, Подрядчик, Исполнитель, в лице ________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны,

далее по тексту при совместном упоминании именуемые Стороны, заключили настоящий государственный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Поставщик, Подрядчик, Исполнитель обязуется поставить товар, выполнить работы, оказать услуги, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар, выполненные работы, оказанные услуги в порядке и на условиях, предусмотренных электронным контрактом, сформированным с использованием Единой информационной системы.

1.2. Наименование, количество и иные характеристики поставляемого товара, выполненной работы, оказанной услуги указаны в электронном контракте, сформированном с использованием Единой информационной системы и в «Описании объекта закупки» (приложение №1 к настоящему контракту), являющегося неотъемлемой его частью.

1.3. Конкретный день и время поставки товара, начала выполнения работы, оказания услуги согласовывается с Заказчиком после подписания контракта.

2. Порядок расчетов

2.1. Информация о применении/неприменении НДС победителем аукциона (необходимо указать основания неуплаты).

2.2. Цена контракта включает в себя все расходы Поставщика, Подрядчика, Исполнителя, связанные с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, а также расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также иные расходы, связанные с исполнением контракта.

2.3. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ и настоящим контрактом.

Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного контрактом количества и качества поставляемого товара, выполненных работ, оказанных услуг и иных условий контракта.

2.4.По предложению Заказчика может быть увеличено предусмотренное контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшено, предусмотренное контрактом количество товара не более чем на десять процентов. При этом, по соглашению сторон, допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в контракте цены товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении, предусмотренных контрактом количества товара стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара.

2.5. Расчеты между Заказчиком и Поставщиком, Подрядчиком, Исполнителем производятся в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке в электронной форме в единой информационной системе без каких – либо замечаний.

№ 44-ФЗ, должен содержать информацию, предусмотренную пунктом 1 части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ.

2.7. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщик, Подрядчик, Исполнитель, указанный в контракте. В случае изменения расчетного счета, Поставщик, Подрядчик, Исполнитель обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в контракте счет, несет Поставщик, Подрядчик, Исполнитель.

2.8. Обязательства Заказчика по оплате поставленного и принятого Заказчиком товара, работы, услуги считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем цену контракта, с расчетного счета Заказчика.

3. Порядок, сроки и условия поставки и приемки товара

3.1. Приемка поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями, указанными в Федеральном законе № 44-ФЗ и настоящем контракте.

3.2.Для проверки предоставленных Поставщиком, Подрядчиком, Исполнителем результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу.

Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом №44 - ФЗ.

3.3. По решению заказчика для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

3.4. Поставщик, Подрядчик, Исполнитель в срок, предусмотренный настоящим контрактом, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, Подрядчика, Исполнителя, и размещает в единой информационной системе документ о приемке в полном объеме, который должен содержать информацию, указанную в части 13 статьи 94 Федерального закона 44-ФЗ. Документ о приемке, подписанный Поставщиком, Подрядчиком, Исполнителем, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику.

Датой поступления Заказчику проекта документа о приемке считается дата его направления в единую информационной систему в соответствии с часовой зоной Заказчика. Заказчик рассматривает поступивший документ о приемке, подписывает его усиленной электронной подписью уполномоченного лица или членов приемочной комиссии (в случае ее создания).

В случае отказа от приемки Заказчик подписывает и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ. Подписанный документ о приемке (или мотивированный отказ) автоматически направляется Поставщику, Подрядчику, Исполнителю в течение одного часа после его размещения заказчиком.

Датой поступления Поставщику, Подрядчику, Исполнителю документа о приемке (или мотивированного отказа) считается дата его размещения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной Поставщика, Подрядчика, Исполнителя. Дата приемки считается датой размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.

3.5. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги Заказчик не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления из единой информационной системы документа о приемке:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

3.6. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик, Подрядчик, Исполнитель вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном части 13 статьи 94 Федерального закона 44-ФЗ.

Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

Датой приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

3.7. Во всех случаях, влекущих возврат товара (в том числе поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) Поставщику, Подрядчику, Исполнителю Заказчик обязан обеспечить сохранность этого товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика, Подрядчика, Исполнителя. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком, Подрядчиком, Исполнителем.

3.8 При исполнении контракта, при заключении которого были отклонены заявки в связи с применением запрета или ограничения, установленного Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», замена товара российского происхождения, а также в отношении товара, происходящего из государства - члена Евразийского экономического союза,не допускается.

При исполнении контракта, при заключении которого в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 участнику закупки было предоставлено преимущество для товара российского происхождения или товара, происходящего из государства - члена Евразийского экономического союза, допускается замена товара (с учетом особенностей, предусмотренных частью 7 статьи 95 Федерального закона № 44 – ФЗ) исключительно на товар российского происхождения или товар, происходящий из государства - члена Евразийского экономического союза соответственно, если контракт предусматривает поставку товара российского происхождения или государства - члена Евразийского экономического союза.

3.9. Право собственности и риск случайной гибели или порчи товара (в том числе поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) переходит от Поставщика, Подрядчика, Исполнителя к Заказчику с момента приемки товара Заказчиком и подписания Сторонами документов, указанных в пункте 3.5 настоящего контракта.

3.10. В случае установления заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги осуществляется после предоставления Поставщиком, Подрядчиком, Исполнителем такого обеспечения в соответствии с Федеральным законом №44 – ФЗ в порядке и в сроки, которые установлены контрактом.

3.11. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в случае выявления несоответствия этих результатов либо этих товара, работы, услуги условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих товара, работы, услуги и устранено Поставщиком, Подрядчиком, Исполнителем.

3.12. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги Заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

3.13. Доставка, погрузочно – разгрузочные работы, подъем на этаж товара (в том числе поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) осуществляется силами и за счет средств Поставщика, Подрядчика, Исполнителя.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Оформить обязательство федерального бюджета и передать сведения о настоящем контракте на официальный сайт в информационно – коммуникационной сети Интернет для ведения реестра государственных контрактов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2013 года №1084.

4.1.2. Мотивировать отказ от подписания документа о приемке.

4.1.3. Информировать Поставщика, Подрядчика, Исполнителя в письменном виде о недостатках товара, работы, услуги, выявленных в ходе приемки, а также их использования, путем размещения (прикрепления) в единой информационной системе скан-образа документа, подписанного лицом, имеющим право действовать от имени Заказчика.

4.1.4. Принять товар, работу, услугу надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

4.1.5. Оплатить поставленный товар, выполненную работу, оказанную услугу в порядке и в сроки, установленные настоящим контрактом.

4.1.6. Назначить ответственного за взаимодействие с Поставщиком, Подрядчиком, Исполнителем представителя (указать ФИО и контактный номер телефона).

в единой информационной системе такое решение.

4.2. Поставщик, Подрядчик, Исполнитель обязан:

4.2.1. Поставить товар, выполнить работу, оказать услугу в установленный контрактом срок, в полном объёме, в соответствии действующим законодательством РФ и условиями настоящего контракта.

4.2.2. Передать Заказчику товар, работу, услугу, которые соответствуют качественным, функциональным и экологическим характеристикам объекта закупки, предусмотренного настоящим контрактом.

4.2.3. По требованию Заказчика в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования, устранить недостатки, выявленные в ходе приемки товара, и за свой счёт заменить поставленный товар на товар, соответствующий условиям настоящего контракта.

По требованию Заказчика в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования, устранить недостатки, выявленные в ходе приемки работы, и за свой счёт выполнить работу, соответствующую условиям настоящего контракта.

По требованию Заказчика в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования, устранить недостатки, выявленные в ходе приемки услуги, и за свой счёт оказать услугу, соответствующую условиям настоящего контракта.

4.2.4. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта направить такое решение Заказчику в порядке, установленном частью 20.1. статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

4.2.5. Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

4.2.6. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения товара до передачи его Заказчику.

4.2.7. В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты отгрузки товара, выполненной работы, оказанной услуги сформировать с использованием единой информационной системы, подписать усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, Подрядчика, Исполнителя, и разместить в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:

а) включенные в контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, информацию о Поставщике, Подрядчике, Исполнителе, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона №44 – ФЗ, единицу измерения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), выполненной работы, оказанной услуги.

б) наименование поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.

в) наименование страны происхождения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг).

г) информацию о количестве поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг).

д) информацию об объеме выполненной работы, оказанной услуги.

е) стоимость исполненных Поставщиком, Подрядчиком, Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), выполненной работы, оказанной услуги.

ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона №44 - ФЗ.

4.3. Поставщик, Подрядчик, Исполнитель вправе:

4.3.1. Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных настоящим контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком товара, выполненной работы, оказанной услуги.

4.3.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

4.3.3. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.3.4. После заключения контракта направить Заказчику уведомление о готовности поставить товар (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством, техническими и функциональными характеристиками, указанными в настоящем контракте, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом "в" пункта 1, подпунктом "б" пункта 2, подпунктом "в" пункта 3 части 4 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ.

4.3.5. Получать от Заказчика любую, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящего контракту, информацию.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать от Поставщика, Подрядчика, Исполнителя надлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту, а также своевременного устранения недостатков, выявленных в ходе приемки товара, работы, услуги.

4.4.2. Контролировать ход и качество исполнения Поставщиком, Подрядчиком, Исполнителем условий настоящего контракта, не вмешиваясь в деятельность Поставщика, Подрядчика, Исполнителя.

4.4.3. При формировании и размещении проекта контракта, Заказчик вправе (за исключением случая, предусмотренного частью 24 статьи 22 Федерального закона №44 - ФЗ) увеличить количество поставляемого товара, работы, услуги на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, и начальной (максимальной) ценой контракта. При этом цена единицы товара не должна превышать цену такой единицы, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, на количество товара, предусмотренное в извещении об осуществлении закупки.

4.4.4. Представить мотивированный отказ от приемки и оплаты товара, работы, услуги не соответствующих условиям настоящего контракта.

4.4.5. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

4.4.6. Требовать возмещения убытков в соответствии с условиями настоящего контракта, причиненных виновными действиями Поставщика, Подрядчика, Исполнителя ; уплаты неустоек (штраф, пеня) в соответствии с условиями настоящего контракта.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Применение мер ответственности (неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пенейключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом впорядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, а именно: 1000 (Одна тысяча) рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

5.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком, Подрядчиком, Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком, Подрядчиком, Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику, Подрядчику, Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком, Подрядчиком, Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком, Подрядчиком, Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком, Подрядчиком, Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком, Подрядчиком, Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов:

- за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком, Подрядчиком, Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 10% цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.

- за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком, Подрядчиком, Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика, Подрядчика, Исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона №44 - ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1% цены контракта (этапа), но не более 5000 рублей и не менее 1000 рублей.

- за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке: 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

Реквизиты счета для уплаты неустоек (штрафов, пеней):

Контрагент для уплаты неустоек (штрафов, пеней): ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГЛАВНОЕ БЮРО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ» МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Реквизиты банка, Территориального органа Федерального казначейства: ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ // УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, г. Архангельск, БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, к/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер банковского (казначейского) счета:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование контрагента для п/п, ОКТМО: УФК ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ (ФКУ «ГБ МСЭ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И НАО» МИНТРУДА РОССИИ, л/с 04241А74120) ОКТМО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

5.4. Заказчик списывает суммы неустоек (штрафов, пеней), начисленных Поставщику, Подрядчику, Исполнителю, но не списанных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом в порядке и случаях, установленных Постановлением Правительства РФ от 04.07.2018 № 783 «О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом».

5.5. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.6. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Сторонами условий контракта осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются в личных кабинетах Сторон с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Поставщика, Подрядчика, Исполнителя, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте. Срок ответа на такое уведомление может быть указан в самом уведомлении, в том случае, если срок в уведомлении не указан, Стороны договорились, что он составит не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанного уведомления.

6. Обеспечение исполнения Контракта

6.1. Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона №44 - ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона №44 - ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона №44 - ФЗ.

6.2. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с настоящим Федеральным законом.

В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

6.3. В ходе исполнения контракта Поставщик, Подрядчик, Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2, 7.3 статьи 96 Федерального закона №44 - ФЗ .

Поставщик, Подрядчик, Исполнитель вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2, 7.3 статьи 96 Федерального закона №44 - ФЗ.

Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона №44 – ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона №44 - ФЗ информации в реестр контрактов.

6.4. В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на 25 (Двадцать пять) и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положенийстатьи 37 Федерального закона №44 – ФЗ.

6.5. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения Поставщика, Подрядчика, Исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона №44 - ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона №44 - ФЗ, от обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней).

Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта.

При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

6.6. В случае установления Заказчиком требования обеспечения исполнения контракта (в том числе, в случаях определения Поставщика, Подрядчика, Исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона №44 – ФЗ) размер такого обеспечения устанавливается в соответствии Федеральным законом №44 - ФЗ от одной второй процента до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта.

Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта:

Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу г. Архангельск,

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьк/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование получателя: УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (ФКУ «ГБ МСЭ по Архангельской области и НАО» Минтруда России л/с 05241А74120) ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование платежа: обеспечение исполнения государственного контракта на (предмет контракта) «Код средств» (поле 22) для перечисления денежных средств –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьА▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

6.7. Заказчик возвращает Поставщику, Подрядчику, Исполнителю денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Поставщиком, Подрядчиком, Исполнителем, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона №44 - ФЗ.

Срок возврата Заказчиком Поставщику, Подрядчику, Исполнителю таких денежных средств – не позднее 30 (Тридцати) дней с даты исполнения Поставщиком, Подрядчиком, Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом.

В случае установления Заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 настоящего Федерального закона – не позднее 15 (Пятнадцати) дней с даты исполнения Поставщиком, Подрядчиком, Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом.

6.8. Заказчик в качестве обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств принимает независимые гарантии, выданные организациями, указанными в части 1 статьи 45 Федерального закона №44 – ФЗ.

Независимая гарантия должна быть безотзывной и содержать информацию, указанную в частях 2, 3 статьи 45 Федерального закона №44 – ФЗ, в том числе, условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

Независимая гарантия, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Федерального закона №44 - ФЗ, должны быть включены в реестр независимых гарантий, размещенный в единой информационной системе, за исключением независимых гарантий, указанных в части 8.1 указанной статьи.

Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий 3 (Трех) рабочих дней со дня ее поступления. Основания для отказа в принятии независимой гарантии Заказчиком перечислены в части 6 статьи 45 Федерального закона №44 – ФЗ. В случае отказа в принятии независимой гарантии Заказчик в срок, установленный частью 5 указанной статьи, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее независимую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом, при которых заказчик информирует лицо, предоставившее независимую гарантию, путем указания таких причин в протоколах определения Поставщиков, Подрядчиков, Исполнителей.

6.9. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик, Подрядчик, Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком Поставщика, Подрядчика, Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона №44 - ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком, Подрядчиком, Исполнителем обязательства, начисляется пеня.

Пеня начисляется начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.10. В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, пунктом 9 части 1 статьи 95, частью 7 статьи 96 Федерального закона №44 - ФЗ возврат независимой гарантии заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

6.11. Исключение банка из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Федерального закона №44 - ФЗ, региональной гарантийной организации из перечня, предусмотренного частью 1.7 указанной статьи, не прекращает действия выданных гарантом и принятых Заказчиками независимых гарантий и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий таких независимых гарантий.

6.12. Положения настоящего раздела контракта не применяются в случае заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.

7. Антикоррупционная оговорка

7.1. Каждая из Сторон подтверждает, что ни сама Сторона, ни ее руководство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали денежные средства, ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением настоящего контракта.

7.2. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работниками настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

7.3. Сторонам, их руководителям и работникам запрещается:

- передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т.д. представителям публичных органов власти, должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных органов власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон, их руководства, работников.

- передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т.д. работникам или руководству другой Стороны с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны.

- совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

7.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону об этом в письменной форме. Указанная Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему контракту до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

7.5. В случае если нарушение одной из Сторон настоящей оговорки подтвердится, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий контракт в одностороннем порядке, направив решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в установленном законом порядке.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение или ненадлежащее исполнение предусмотренных Контрактом обязательств в случае, если надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств или по вине другой стороны. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся в том числе: социальные возмущения (забастовки, теракты, попытки государственного переворота, иные вооруженные конфликты); военные конфликты и военные действия; массовые заболевания (эпидемии); режим повышенной готовности, чрезвычайные ситуации, катастрофы природного характера (землетрясения, наводнения и т.д.); пожары; международные санкции; вмешательство органов государственной власти и применение запретительных мер государств; другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

8.2. В случае если надлежащее исполнение Стороной предусмотренных настоящим контрактом обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, такая Сторона не позднее 3 (трех) днейc дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

8.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

8.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

9. Порядок разрешения споров, претензионная деятельность

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта между Сторонами, будут разрешаться в претензионном порядке.

9.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по контракту, которой допущены нарушение его условий посредством размещения в личном кабинете в единой информационной системе. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

9.3. Срок рассмотрения претензии не может превышать 5 (пять) рабочих дней с даты ее получения Стороной в единой информационной системе.

9.4. В случае неурегулирования Сторонами спора в досудебном порядке, спор разрешается в судебном порядке в Арбитражном суде Архангельской области.

10. Основания и порядок изменения расторжения Контракта

10.1. Окончание срока исполнения контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика, подрядчика, Исполнителя.

10.2. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном частями▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, 12.1,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, 20.1,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи 25 статьи 95 Федерального закона 44-ФЗ.

10.3. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона 44-ФЗ.

10.4. Любые изменения и дополнения по контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемой частью, только если они совершены в письменной форме (в форме дополнительного соглашения, либо соглашения), подписаны обеими Сторонами.

11. Прочие положения

11.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.2. При изменении у одной из Сторон места нахождения, наименования, банковских и других реквизитов, она обязана в течение пяти рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону, направив подписанное соглашение, являющееся неотъемлемой частью настоящего контракта.

11.3. При исполнении контракта не допускается перемена Поставщика, Подрядчика, Исполнителя, за исключением случая, если новый Поставщик, Подрядчик, Исполнитель является правопреемником указанного в контракте Поставщика, Подрядчика, Исполнителя вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Передача прав и обязанностей по контракту правопреемнику Поставщиком, Подрядчиком, Исполнителем осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.

11.4. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету контракта, и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.

11.5. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон, имеющим приложения, которые являются его неотъемлемой частью.

12. Перечень приложений

11.1. Неотъемлемой частью настоящего контракта является следующее приложение: Приложение № 1 «Описание объекта закупки».

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Государственному контракту

№ _________от ________ 2025 г.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на поставку средств для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях

1.Цель и правовое основание закупки.

1.1 Целью данной закупки является обеспечение деятельности Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (далее – Заказчик).

1.2Основание для закупки: план-график закупок товаров, работ, услуг ФКУ «ГБ МСЭ по Архангельской области и НАО» Минтруда России на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 гг.

2.Заинтересованное подразделение Заказчика: Отдел по общим вопросам деятельности.

3. Характеристика предмета закупки:

Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики и иные показатели предмета закупки представлены в пп. 3.1 электронного контракта, сформированного с использованием единой информационной системы.

Предмет контракта должен соответствовать характеристикам, указанным в пп. 3.1 электронного контракта, а также стандартам и нормам действующего законодательства Российской Федерации на данный вид товара, работы, услуги.

4. Условия поставки

4.1. Товар (в том числе, поставляемый для целей выполнения работ, оказания услуг) должен быть новым, маркирован и упакован в тару (упаковку), обеспечивающую его сохранность при перевозке и хранении, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов в РФ на данный вид продукции.

Поставщик, Подрядчик, Исполнитель гарантирует качество и безопасность поставляемого товара, выполненной работы, оказанной услуги в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, положениями действующих стандартов, утвержденных в отношении данного вида товара, работы, услуги и условиями контракта.

В случае поставки некачественного товара, выполнения работы, оказания услуги по требованию Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения соответствующего требования, устранить недостатки, выявленные в ходе приемки предмета контракта, и за свой счёт устранить выявленные недостатки. Убытки, возникшие при устранении недостатков, несет Поставщик, Подрядчик, Исполнитель.

4.2. Место поставки товара: Поставщик, производит доставку, а также выгрузку товара непосредственно Заказчику по адресу, указанному пп. 4.3 электронного контракта, сформированного в единой информационной системе, г. Архангельск, ул. Карла Маркса, д. 31, корп. 1, цокольный этаж.

4.3. Требования к срокам поставки товара, выполнения работы, оказания услуги: в течение 30 (тридцати) календарных дней c даты вступления в силу Контракта.

Время доставки товара: будние дни, с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., перерыв на обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Время доставки товара заранее согласовать с Заказчиком.

4.4. Требования к наличию у Поставщика, Подрядчика, Исполнителя разрешительной документации: Поставщик, Подрядчик, Исполнитель должен соответствовать общим требованиям законодательства РФ лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для государственных нужд.

- Посмотреть таблицу с данными