Тендер - Поставка ополаскивателей для рта №270617910

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Проект_контракта__для_ЭМ.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть10 Просмотр сведений о закупке «Поставка ополаскивателей для рта» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7520

Обоснование заключения контракта: Пункт 4 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Объект закупки: Поставка ополаскивателей для рта

Описание объекта закупки: Поставка ополаскивателей для рта

Полная стоимость закупки (руб.): 3 940.00

Дата размещения закупки: 12.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:22

Срок завершения подачи оферт: 15.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:22

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с договором

Срок исполнения контракта: 31.12.2024

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, пр. Королева, д.3 корп.1.

Источник финансирования: Внебюджетные средства. Внебюджетные средства.

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: не установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: в соответствии с договором

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с договором

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с договором

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с договором

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 33"

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, ПР-КТ КОРОЛЁВА, Д. 3/К. 1 ЛИТЕР А

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ПР-КТ КОРОЛЁВА, 3/1 ЛИТ. А

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0082

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Варганова

Имя Олеся

Отчество

Дополнительная контактная информация Закупка будет осуществляться через подсистему "Электронный магазин"



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

КОНТРАКТ № ____

Санкт-Петербург «___»____________20__г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника № 33», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________________________________, действующего на основании _____________________________________________________, с одной стороны и __________­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________, действующего на основании __________ _______, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику Товар, наименование, количество, общая и единичная стоимость которого установлены в Спецификации (приложение
№ 1 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта, на условиях, установленных настоящим Контрактом, а Заказчик обязуется принять Товар надлежащего качества и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Единые требования к Поставщику установлены в соответствие с частью 1 статьи 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 г № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Приложение № 3 к Контракту).

1.3 Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет __________ рублей, в том числе НДС: ______ рублей (либо - НДС не облагается [1] ).

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Цена Контракта включает в себя расходы, связанные с поставкой Товара (стоимость упаковки, стоимость Товара, погрузо-разгрузочные работы, расходы на доставку, включая транспортные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей).

2.3 Оплата за поставленный товар производится после заключения Контракта и его регистрации в Реестре контрактов Санкт-Петербурга [2] , в рублях, через казначейство, по факту поставки товара, на основании представленных счетов/ счетов-фактур, УПД [3] /товарных накладных, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания заказчиком вышеуказанных документов по реквизитам, указанным в п. 13 настоящего Контракта и при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара. Датой платежа считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

В отношении товаров, страной происхождения которых не является Россия, товарно-сопроводительные документы на товар (счет-фактура/ УПД) должны содержать сведения о номере таможенной декларации.

2.4. Заказчик обязан уменьшить сумму, подлежащей уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. [4]

2.5. Источник финансирования: внебюджетные средства бюджетных учреждений на 2024 год.

2.6. Выполнение Поставщиком своих обязательств по Договору осуществляется без авансирования со стороны Заказчика.

2.7. Товар, поставленный Поставщиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, спецификации, технических характеристик товара, и иных исходных данных или иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Поставщиком обнаруженных недостатков.

2.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик может производить оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

3. Порядок поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется по адресу, указанному в Техническом задании (приложение № 2 к Контракту).

3.2. Товар должен иметь упаковку, предотвращающую его порчу при транспортировке. Маркировка и упаковка должны соответствовать требованиям, установленным в Техническом задании (приложение № 2 к Контракту).

3.3. В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к Товару, указанные в Техническом задании (приложение № 2 к Контракту). В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе отказаться от приемки Товара. Товар будет считаться не поставленным.

3.4. Срок поставки Товара указывается в Техническом задании (приложение № 2 к Контракту).

3.5 Требования к качеству Товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования содержатся в Техническом задании, являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 2 к Контракту).

3.6. Погрузо-разгрузочные работы по доставке товара осуществляются непосредственно в помещение (кабинет) Заказчика силами Поставщика без дополнительной оплаты.

4. Порядок приемки Товара

4.1. Приемка Товара осуществляется Заказчиком и заключается в проверке предоставленного исполнения на соответствие требованиям Контракта в порядке, указанном в Техническом задании (приложение № 2 к Контракту). В случае соответствия поставленного Товара требованиям Контракта, составляется документ о приемке, указанный в Техническом задании (приложение № 2 к Контракту).

4.2. Срок приемки указан в Техническом задании (приложение № 2 к Контракту).

4.3. В случае несоответствия Товара требованиям Контракта составляется двусторонний акт несоответствия, в котором отражаются выявленные недостатки. При немотивированном отказе Поставщика от подписания акта, акт, подписанный только Заказчиком, будет считаться действительным.

4.4. При выявлении несоответствия поставленного Товара условиям Контракта, Заказчик направляет Поставщику уведомление о выявленных недостатках с указанием срока их устранения. В случае не устранения недостатков в срок, указанный Заказчиком в уведомлении, последний отказывается от приемки и оплаты. Мотивированный отказ направляется Поставщику в письменной форме.

4.5. Претензии по скрытым недостаткам могут быть заявлены Заказчиком в течение срока полезного использования (гарантийного срока, срока годности).

4.6. Для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным Контрактом, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Законом о контрактной системе

4.7. Все расходы, связанные с устранением недостатков, несет Поставщик.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. В случае досрочного исполнения Поставщиком обязательств по Контракту принять и оплатить Товар в соответствии с установленным в Контракте порядком.

5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

5.1.4. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками поставки Товара, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Поставщика.

5.1.5. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Контрактом.

5.1.6. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в соответствии с Законом о Контрактной системе.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Своевременно принять поставленный Товар в соответствии с Контрактом, включая проведение экспертизы поставленного Товара.

5.2.2. Своевременно оплатить поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с Контрактом.

5.2.3. Требовать возмещения неустойки (пени, штрафов) в соответствии с порядком, установленным разделом 6 к настоящему Контракту [5] .

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать своевременной приемки и оплаты за поставленный Товар в соответствии с условиями Контракта.

5.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно Товара в рамках Контракта.

5.3.3. Получать от Заказчика содействие при поставке Товара в соответствии с условиями Контракта.

5.3.4. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства по поставке Товара в соответствии с условиями Контракта.

5.4.2. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

5.4.3. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Товара и в течение гарантийного срока, за свой счет.

5.4.4. Приостановить поставку Товара в случае обнаружения не зависящих от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество Товара или создать невозможность поставить Товар в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение одного рабочего дня после приостановления поставки.

5.4.5. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения или указанных в Контракте реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об этом, адрес и реквизиты, указанные в Контракте, будут считаться надлежащими.

6. Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует соответствие Товара требованиям Контракта по качеству и безопасности в соответствии с условиями Контракта в течение гарантийного срока. Срок гарантии установлен в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту). Гарантийный срок исчисляется с момента подписания Заказчиком документа о приемке Товара.

6.2. В период действия гарантийного срока Поставщик за свой счет обязуется осуществлять замену Товара, если недостатки Товара вызваны некачественным материалом, некачественным производством и не является результатом действия непреодолимой силы, неправильной эксплуатации, внесения изменений или повреждения со стороны персонала Заказчика или третьих лиц. Срок замены некачественного Товара устанавливается в Техническом задании (Приложение № 2 к Контракту).

6.3. Если в период действия гарантийного срока Поставщик осуществляет замену Товара, то на замененный Товар предоставляется гарантия, установленная в Техническом задании (Приложение № 2 к Контракту).

6.4. Все расходы, связанные с заменой Товара, ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

6.5. В случае поступления информации органа государственного контроля (надзора) о приостановке обращения товара в связи с несоответствием товара требованию нормативного документа с последующим подтверждением/опровержением данной информации, Поставщик обязуется до завершения проверки по требованию Заказчика заменить отозванный из обращения товар на доброкачественный за свой счет в течение десяти рабочих дней.

7. Ответственность сторон

7.1 Ответственность Заказчика:

7.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

В случае привлечения к исполнению Договора соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Договору несет Поставщик.

7.1.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) [6] .

7.1.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. [7]

7.1.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. [8]

7.1.5. Штраф за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, устанавливается в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей 00 копеек. [9]

7.1.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.2. Ответственность Поставщика:

7.2.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) [10] . Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени [11] .

7.2.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом [12] .

7.2.3. Штраф за каждый факт неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), устанавливается в размере 10 процентов цены Контракта [13]

7.2.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафов, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. [14]

7.4. В случае нарушения Поставщиком срока представления документов, предусмотренного пунктом 2.3. Контракта, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 7.1.2 – 7.1.5 Контракта.

7.5. Срок выплаты Заказчику неустоек (штрафов, пени) составляет 7 дней с даты направления Заказчиком Поставщику требования об уплате неустоек (штрафов, пеней). Заказчик вправе не осуществлять оплату по Контракту до полного погашения Поставщиком всех начисленных и выставленных Заказчиком неустоек (штрафов, пеней).

8. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта

8.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует
по 31 декабря 2024 года, а в части оплаты - до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий, если таковые имели место в период исполнения настоящего Контракта, а также от надлежащего и полного исполнения обязательств, принятых на себя по условиям настоящего Контракта.

8.3. Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению сторон;

- по решению суда;

- в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

8.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора купли-продажи и отдельных видов договоров купли-продажи.

8.5. Односторонний отказ от исполнения Контракта должен происходить в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.

8.6. При исполнении контракта по соглашению сторон могут быть внесены изменения в Контракт только в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе.

9. Порядок урегулирования споров

9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решать путем переговоров.

9.2. В случае не достижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.

10. Форс-мажор

10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих договорных обязательств, если это вызвано такими непредвиденными обстоятельствами, как наводнение, пожар, землетрясение и другими природными бедствиями, равно как война или военные операции, распоряжения органов власти, препятствующие выполнению настоящего Контракта, имевшие место до его заключения.

10.2. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна как можно скорее уведомить другую Сторону о таком событии, по крайней мере, не позднее чем через 10 (десять) дней после этого события, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события, и также как можно скорее сообщить о восстановлении нормальных условий.

11. Прочие условия

11.1. Контракт подписан Сторонами усиленными электронными подписями [15] .

11.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются
в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте или с использованием факсимильной связи, электронной почты с подтверждением о получении. В случае направления уведомлений с использованием почты, датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

11.3. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12. Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники
не совершали прямо или косвенно следующих действий:

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой Стороны по Контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

13. Приложения к Контракту

13.1. Неотъемлемой частью Контракта являются:

Приложение № 1 «Спецификация»;

Приложение № 2 «Техническое задание».

Приложение № «3 Декларация о соответствии единственного участника закупки требованиям, установленным пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Приложение № 4 «Акт рекламации по (этапу) контракту».

13. Реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Контракту

от «___»____________202_г. № _____

Заказчик: СПб ГБУЗ «Городская стоматологическая поликлиника № 33»

Адрес:197341, г. Санкт-Петербург, пр. Королёва д. 3, к. 1

Контактное лицо: Варганова Олеся Александровна▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Поставщик:________________________

Почтовый адрес:_______________

Тел._______________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Контракту

от «___»____________202_г. № _______

Техническое задание

1. Требования к качеству Товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства), не является выставочным экземпляром.

Гарантия качества представляется в объеме, определенном производителем товара в соответствии с технической и/или эксплуатационной документацией на товар.

Остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев.

2. Адрес поставки: СПб ГБУЗ «Городская стоматологическая поликлиника №33»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, пр.Королева,д.3,корп.1. Погрузо-разгрузочные работы по доставке товара осуществляются непосредственно в помещение (кабинет, кладовую) Заказчика силами Поставщика без дополнительной оплаты по рабочим дням с 09.00 до 16.00.

3. Сопроводительные документы: счет / счет-фактура, УПД [17] /товарная накладная, техническая и (или) эксплуатационная документация производителя (изготовителя) Товара на русском языке на бумажном носителе и в оригинале (по Товарам, требующим паспорт и (или) инструкцию по применению/использованию), копию документов, подтверждающих соответствие Товара, выданных уполномоченными органами (организациями) в форме декларацией о соответствии (сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством);

- инструкцию по применению/использованию/эксплуатации и паспорт и т. п. на русском языке на бумажном носителе и в оригинале (по товарам, требующим инструкций по применению/использованию/паспорта).

4. Срок поставки: в течение 3-х рабочих дней с даты подписания Контракта.

5. Порядок приемки: Приемка товара по наименованию, количеству производится Заказчиком путем его визуального осмотра по месту поставки, указанному в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту). При приемке товара Заказчик проверяет его соответствие сведениям, указанным в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту), Техническом задании (Приложение № 2 к Контракту), в транспортных и сопроводительных документах по: номенклатуре, ассортименту, качеству, количеству, комплектности, требованиям к маркировке, таре, упаковке и безопасности требованиям, установленным Контрактом, и положениям нормативной и технической документации, предусмотренной Контрактом.

6. Документ о приемке: Приемка-передача товара в целом (или отдельной партии товара) оформляется (подтверждается) товарной накладной / УПД.

7. Срок приемки: Проверка товара Заказчиком осуществляется в течение 3-х рабочих дней с момента поставки товара Поставщиком.

8. Срок замены некачественного Товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

В случае несоответствия ассортимента, качества и/или количества и/или комплектности товара условиям настоящего Контракта и Приложений к нему, Поставщик в течение 5-ти рабочих дней с момента получения Претензии, обязан произвести замену товара на качественный и/или допоставить и/или доукомплектовать товар. До момента замены и/или допоставки и/или доукомплектования товара обязательства Поставщика по поставке соответствующего товара считаются неисполненными и Поставщик несет ответственность за просрочку поставки товара в соответствии с разделом 7 настоящего Контракта до момента поставки товара соответствующего условиям Контракта.

- Посмотреть таблицу с данными

(подписано усиленной электронной подписью) (подписано усиленной электронной подписью)

Приложение № 3

к Контракту от «___» ____________ 20__ года № ________

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСНИКА ЗАКУПКИ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ПУНКТАМИ 3-5, 7-11 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 31 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
ОТ 5 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА № 44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ

В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»

Настоящим,__________________________ , в лице _________________________ подтверждает, что соответствует требованиям, установленным в соответствии с пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

3) требованию о непроведении ликвидации участника закупки - юридического лица
и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

4) требованию о неприостановлении деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

5) требованию об отсутствии у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае,
если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие
в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

7) требованию об отсутствии у участника закупки - физического лица либо
у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

7.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности
за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

8) требованию об обладании участником закупки исключительными правами
на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

9) отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества»

10) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

10.1) участник закупки не является иностранным агентом;

11) требованию об отсутствии у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4

к Контракту у № __________

от «_____» _____________ 2024 г

Форма [18]

Акт рекламации по (этапу) контракту (-а) N ____от "__"________

- Посмотреть таблицу с данными

1. _______________________________________________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице руководителя, с одной стороны и __________________________________, именуемый в дальнейшем "Поставщик" ("Подрядчик", "Исполнитель"), с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии с условиями (технического задания) Контракта N ______от _______ 20__ г. "Поставщик" ("Подрядчик", "Исполнитель") не выполнил (полностью, частично) обязательства по поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг), а именно:
-_____________________________________________________
-_____________________________________________________
2. Вышеуказанные недостатки по поставке товара (выполнения работы, оказания услуги) "Поставщик" ("Подрядчик", "Исполнитель") обязуется устранить в срок до "__"______20__ г.
3. Сумма неустойки (штрафа, пени) на дату, указанную в п.2 настоящего акта составляет ___________руб.
4. В случае устранения указанных недостатков ранее (позднее) установленного п.2 настоящего акта срока "Заказчик" производит перерасчет неустойки (штрафа, пени) на дату полного исполнения обязательств договора (этапа договора).
5. Оплата неустойки (штрафа, пени) производится "Поставщиком" ("Подрядчиком", "Исполнителем") в течение ______ дней.

6. Настоящий акт составлен в _____(____) экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Возражения "Поставщика" ("Подрядчика", "Исполнителя") по указанным недостаткам:
- _____________________________________________________
- ___________________________________________________
- _____________________________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

В случае, если поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) на территории Российской Федерации и поставщик (исполнитель, подрядчик) применяет упрощенную систему налогообложения, указывается ссылка на соответствующие положения Налогового кодекса Российской Федерации. ↑

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30 декабря 2013 г. N 1095 ( п.п 1.2 п.1 Положения об организации деятельности заказчиков, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга) ↑

Универсальный передаточный документ (Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137 (Приложение № 1 к письму ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@)) ↑

П.п.2) ч.13 ст.34 Закона о контрактной системе ↑

Требование предусмотрено ч. 6 ст. 34 Закона о контрактной системе ↑

ч.5 ст. 34 Закона о контрактной системе ↑

ч.5 ст. 34 Закона о контрактной системе ↑

ч.5 ст. 34 Закона о контрактной системе ↑

Постановление Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства от 25 ноября 2013 года № 1063" ( далее - Постановление от 30 августа 2017 г. N 1042) ↑

ч.6 ст. 34 Закона о контрактной системе ↑

ч.7 ст. 34 Закона о контрактной системе ↑

ч. 8 ст. 34 Закона о контрактной системе ↑

Постановление от 30 августа 2017 г. N 1042 ↑

ч. 9 ст. Закона о контрактной системе ↑

Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными подписями уполномоченных на подписание Контракта лиц обеих Сторон. Электронная подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи (Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи") лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью (при наличии). ↑

Может быть заменена на предложение Участника закупки ↑

Универсальный передаточный документ (Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137 (Приложение № 1 к письму ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@)) ↑

При необходимости форма акта может быть скорректирована ↑