Тендер - Поставка офисных стульев №294569436

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Техническое_задание_на_стулья.doc
• Проект__договора_на_поставку_стульев.docx

x

ДОГОВОР № __________________

на поставку стульев офисных

г. Белогорск от «__» _________2025 г.

Государственное автономное учреждение Амурской области «Белогорский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Куприяновой Светланы Петровны, действующего на основании Устава, с одной стороны и_________________________________________________________, действующего на основании______________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» на основании Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и ____________________________________________________________________________., заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать на условиях, предусмотренных настоящим договором стулья офисные (далее-товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить товар.

1.2. Наименование, ассортимент, характеристики, количество, единица измерения и цена за единицу товара определяются в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Поставка товара осуществляется за счет Поставщика в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения Договора. Возможна досрочная поставка.

Место поставки Товара: Амурская область, г. Белогорск, ул. Низменная, д. 41

1.3.1. Поставка товаров осуществляется единой партией, согласно Спецификации (Приложение №1 к Договору).

1.3.2. Датой поставки товара считается дата фактического предоставления товара и всей необходимой документации.

1.4. Товары поставляются в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять груз от всякого рода повреждений, утраты товарного вида и коррозии. Поставщик должен обеспечить упаковку товаров, способную предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки к конечным пунктам назначения.

1.5. Требования сертификации, безопасности, лицензирования, страхования, соответствие государственным стандартам, санитарным нормам и правилам: поставляемый по Договору товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации применительно к этому товару.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик:

2.1.1. Поручает Поставщику поставку товаров в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.1.2. Обязуется передать Поставщику документацию и информацию, необходимые для выполнения Договора.

2.1.3. Обеспечивает оплату товаров в соответствии с главой 4 Договора.

2.1.4. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Договора по вине Поставщика вправе требовать у него соответствующего возмещения согласно главе 6 Договора.

2.1.5. Вправе осуществлять контроль над исполнением настоящего Договора. Вправе проверять качество поставляемых Поставщиком товаров, не вмешиваясь в его деятельность.

2.1.6. Вправе требовать предоставления информации, касающейся поставляемых Поставщиком товаров.

2.1.7. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, вправе полностью или частично отказаться от товаров, поставка которых предусмотрена Договором, при условии возмещения Поставщику убытков, причиненных таким отказом.

2.2. Поставщик:

2.2.1. Вправе самостоятельно приобретать материальные ресурсы, необходимые для исполнения Договора.

2.2.2. Вправе самостоятельно определять способы поставки товаров, если иное не указано в Спецификации (Приложение № 1 к Договору). Поставщик обязан поставить товары лично. В процессе исполнения Договора Поставщик вправе привлекать к поставке товаров третьих лиц только для доставки товара до места нахождения Заказчика и его разгрузки на склад Заказчика.

2.2.3. Вправе получать оплату за товары в соответствии с главой 4 настоящего Договора.

2.2.4. Несет ответственность за сохранность товара до приемки его Заказчиком.

2.2.5. Обязан поставить товары в объеме, сроки и надлежащего качества, предусмотренные настоящим Договором.

2.2.6. Обязан гарантировать соответствие поставляемых товаров Спецификации (Приложение №1 к Договору).

2.2.7. Обязан соблюдать гарантийные обязательства в соответствии с главой 5 Договора.

2.2.8. Не позднее дня поставки товара обязан предоставить копии сертификатов соответствия (деклараций о соответствии) на все товары, которые подлежат обязательному подтверждению соответствия, санитарно-гигиеническое заключение (свидетельство о государственной регистрации), если товар подлежит обязательному подтверждению соответствия санитарным правилам и нормам, ветеринарное свидетельство и/или ветеринарную справку, если товар подлежит обязательной ветеринарно-санитарной экспертизе.

3. Порядок сдачи и приемки товаров, срок поставки товара

3.1. В день передачи товаров Заказчику Поставщик представляет Заказчику два экземпляра подписанной Поставщиком накладной на поставленные товары, один экземпляр счета-фактуры (кроме случаев применения Поставщиком специального режима налогообложения) и два экземпляра подписанного Поставщиком Акта сдачи-приемки поставленных товаров.

3.2. Для проверки поставленных Поставщиком товаров в части их соответствия условиям Договора Заказчик обязан провести экспертизу.

3.3. Экспертиза поставленных товаров проводится Заказчиком своими силами. В случае необходимости к проведению экспертизы Заказчик может привлечь экспертов, экспертные организации. В случае, если Заказчик проводит экспертизу поставленного товара своими силами, то экспертиза проводится непосредственно при приемке товара в сроки, установленные пунктом 3.4. Договора для приемки товара, без вызова Поставщика.

3.4. В случае выявления привлеченными квалифицированными экспертами или экспертными организациями несоответствия качества товаров технической документации, расходы, понесенные Заказчиком, подлежат возмещению Поставщиком.

3.5. В случае, если при приемке товара, в том числе по результатам экспертизы товара, установлены нарушения требований и условий Договора, Заказчик направляет Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента установления нарушения в письменной форме мотивированный отказ от подписания документа о приемке (Акта сдачи-приемки поставленного товара). Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения Договора либо поставленного товара в случае выявления несоответствия этих результатов, либо этих товаров условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих товаров и устранено Поставщиком.

3.6. Поставщик обязан устранить установленные нарушения, в том числе заменить товары, в отношении которых установлены нарушения требований и условий Договора, в максимально короткий срок на условиях поставки, указанных в главах 1-2 настоящего Договора без дополнительной оплаты. До устранения таких нарушений обязанности Поставщика считаются неисполненными.

3.7.Поставка товара осуществляется за счет Поставщика в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения Договора, одной партий товара, (разовая поставка).

Заказчик по телефону (факсу) сообщает Поставщику количество и ассортимент товара, который должен быть поставлен. Поставщик обязан осуществить поставку товара в течении 3 (трех) рабочих дней после принятия вышеуказанной заявки. Поставщик обязан обеспечить принятие заявки Заказчика, её регистрации с указанием времени, количества и ассортимента товара, ответственного лица. Заказчик имеет право не принимать товар у Поставщика, в случае если товар поставлен в большем объеме, в ином ассортименте, чем предусмотрено заявкой Заказчика.

3.8.Поставщик за счет собственных средств осуществляет поставку и выгрузку товара, согласно спецификации и заявке Заказчика на продуктовый склад Заказчика, расположенный по адресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. Низменная, 41, в рабочие дни (понедельник-пятница) с 08:00 до 16:00 часов, кроме обеденного времени (с 12 до 13 часов).

4. Стоимость товаров, порядок расчетов

4.1. Цена Договора составляет: ____________________________________________________________________________

4.2. Поставленные товары Заказчик оплачивает по ценам, определяемым в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Договору).

4.2.1. Все налоги и сборы, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением настоящего Договора, включены в цену Договора и оплачиваются Поставщиком.

4.2.2. Цена Договора включает в себя стоимость товара, упаковки, маркировки, погрузки, доставки и разгрузки, а также таможенные пошлины (если товар поставляется из-за границы) и другие сопутствующие расходы, в т. ч. оплату услуг сторонних организаций.

4.3. Расчеты за поставленные товары производятся между Заказчиком и Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.4. Расчеты за поставленные товары осуществляются в безналичной форме платёжными поручениями путём перечисления денежных средств по реквизитам, указанным в настоящем Договоре.

4.5. Оплата поставленного Поставщиком товара производится Заказчиком российскими рублями по безналичному расчету, путём перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика платежным поручением в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами документа о приемке, при предоставлении Поставщиком Заказчику счетов, счетов-фактур или УПД (универсальный передаточный документ, и при условии фактического поступления денежных средств по соответствующей расходной статье плана финансово-хозяйственной деятельности на лицевой счет Заказчика.

4.6. Местом исполнения денежного обязательства является банк (его филиал, подразделение), обслуживающий Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4.7. Источник финансирования: Бюджет Амурской области

5. Гарантии качества

5.1. Качество поставляемых товаров должно соответствовать техническим условиям, указанным в Договоре и Спецификации.

5.2. Поставщик гарантирует, что поставляемые товары являются новыми и ранее не использованными, не будут иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании в соответствии с техническими требованиями производителя и другими документами.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Ответственность Заказчика:

6.2.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.2.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе взыскать с Заказчика неустойку (штраф) в виде фиксированной суммы и составляет 1000,00 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

6.2.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.3. Ответственность Поставщика:

6.3.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном заказчиком, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.

6.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику неустойку (штраф) в виде фиксированной суммы и составляет: 1000,00(одна тысяча) рублей 00 копеек.

6.3.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.4.Неустойка (пеня, штраф) уплачиваются Поставщиком в пятидневный срок после получения соответствующего требования от Заказчика.

6.5. В случае неоплаты неустойки (пени, штрафов) Поставщиком в пятидневный срок со дня получения требования, Заказчик вправе уменьшить сумму оплаты за товар на сумму неоплаченной по требованию Заказчика неустойки (пени, штрафов).

6.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.7. В случае причинения Заказчику убытков в результате неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по Договору, в том числе поставок фальсифицированного товара, Поставщик возмещает Заказчику убытки в полной сумме сверх неустойки, в том числе расходы по проведению лабораторных исследований и проведению экспертизы.

7. Действие обстоятельств непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Свидетельство, выданное соответствующим компетентной организацией или государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения Договора товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

7.3. Сторона, для которой исполнение обязательства оказалось невозможным по указанным выше причинам, обязана немедленно известить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. Не направление или несвоевременное направление извещения лишает Сторону права ссылаться на действие обстоятельств непреодолимой силы как на основание, освобождающее от ответственности.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

8.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

8.3. Срок направления мотивированного ответа на полученные письма, уведомления, претензии не может превышать 3 (три) календарных дня с момента их получения. Направление уведомлений, претензий, и иная переписка Сторон может осуществляться в виде писем, телеграммы, факса, электронного сообщения и иным способ позволяющим установить факт его получения. В случае направления факса, электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

8.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд Амурской области.

9. Прочие условия Договора

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

9.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

9.3. Изменение условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральный закон от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами Дополнений к Договору.

9.4. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

9.5. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.6. В части, неурегулированной настоящим Договором, отношения Сторон регламентируются законодательством Российской Федерации.

9.7. Приложение № 1 является неотъемлемой частью Договора.

.

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору на поставку товара

№ ______ от «__» ________ 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку офисных стульев

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи товара:

- Посмотреть таблицу с данными ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Техническое задание

- Посмотреть таблицу с данными

Исполнитель

Ведущий бухгалтер

Малышева Наталья Александровна

Тел/факс 8 (41▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Эл. адрес ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть