Тендер - Поставка одоранта природного №307233403

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• 2.2.1_Приложение_к_договору.docx
• 2.2._Проект_договора.docx
• 3.2._ФОРМА_Анкета_участника.docx
• Извещение_ЭМ.docx
• 2.1._Техническое_задание.docx
• 3.1._ФОРМА_Предложение_участника.docx
• 3.3._ФОРМА_Декларация_участника.docx

Анкета участника (для юридических лиц)*

- Посмотреть таблицу с данными

Анкета участника (для индивидуальных предпринимателей и физических лиц)*

- Посмотреть таблицу с данными

* - форма заполняется Участником и подается в машиночитаемом виде, позволяющем выделять и копировать текст, а также осуществлять поиск фрагмента текста.

ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ*

Настоящим юридическое лицо/физическое лицо __________________ (указать наименование/ФИО) выражает согласие на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), соответствующих требованиям извещения о проведении неконкурентной закупки по принципу «электронного магазина» _________________ (указать наименование закупки), на условиях, предусмотренных извещением о проведении закупки, техническим заданием и проектом договора.

Сведения о поставляемом товаре, соответствующем требованиям заказчика, указанным в техническом задании (в случае если заказчик осуществляет закупку товара, в том числе товара в составе закупки работ и услуг:

- Посмотреть таблицу с данными

* - форма заполняется Участником и подается в машиночитаемом виде, позволяющем выделять и копировать текст, а также осуществлять поиск фрагмента текста.

указывается, при наличии, модель, товарный знак, наименование производителя и других признаков индивидуализации, позволяющих идентифицировать товар ↑

указываются функциональные, технические, эксплуатационные и качественные характеристики товара, соответствующие требованиям заказчика, указанным в техническом задании или наименование конкретной модели и товарного знака с указанием ссылки на открытые источники информации (иные документы, содержащие информацию о технических, эксплуатационных и качественных характеристиках товара), позволяющих однозначно определить соответствие предлагаемого товара требованиям заказчика, указанным в техническом задании ↑

информация о стране происхождения товара (с указанием, при наличии, номера реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации", номера реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза или иной информации, подтверждающей страну происхождения товара в соответствии с п.3 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875) ↑

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Настоящим юридическое лицо/физическое лицо __________________ (указать наименование/ФИО) подтверждает соответствие следующим требованиям:

1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя (физического лица) несостоятельным (банкротом);

2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период;

4) отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика одновременно является представителем учредителя некоммерческой организации (участника закупки) и (или) руководитель Заказчика, член комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) обладание участником закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

8) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ;

9) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ;

10) не является юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом а) пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 г. № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц»;

- Посмотреть таблицу с данными

Дата

Приложение №__

к договору поставки №_______от___________

СПЕЦИФИКАЦИЯ № __

г. Ростов-на-Дону «__» ______ 202_

Общество с ограниченной ответственностью «Черноморнефтегаз», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Браткова Валерия Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

__________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице________, действующего на основании _____________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», договорились о нижеследующем:

В соответствии с п. ___ договора Поставщик обязуется поставить следующий Товар:

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: ______________________________(__________________________________) руб. _________ коп.,

в том числе НДС-_________________(______________________________) руб.коп.

Срок поставки: в течении 30 календарных дней с момента подачи заявки

Адрес доставки: ЛНР — 4т; ДНР — 6т; Херсонской области - 2т.

Точный адрес указывается непосредственно перед поставкой.

- Посмотреть таблицу с данными

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении неконкурентной закупки по принципу «электронного магазина» в электронной форме, участниками которой являются субъекты малого и среднего предпринимательства

Предмет закупки: Поставка одоранта природного

- Посмотреть таблицу с данными

Техническое задание на поставку товара

- Посмотреть таблицу с данными

ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРА № _____

г. Ростов-на-Дону «___» ___________ 2025 г.

____________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________., действующего на основании ____________, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Черноморнефтегаз» (ООО «ЧМНГ»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Браткова Валерия Борисовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить поставляемый по настоящему Договору Товар (в дальнейшем по тексту – «Товар»).

1.2. Наименование и цена Товара указаны в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору) согласованной Сторонами, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Товар поставляется одной партией. Количество, срок и место поставки Товара определяется в Спецификации.

1.4. Вместе с Товаром поставляются его принадлежности и относящаяся к нему документация (декларация, свидетельство о государственной регистрации продукции и т.п.).

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Качество Товара подтверждается соответствующими документами (декларация, свидетельство о государственной регистрации продукции и т.п.), которые предоставляются Покупателю при поставке Товара.

2.2. Если соответствующий Товару стандарт отсутствует, а в Спецификации не указано, что Товар должен соответствовать определенному образцу или описанию, качество Товара должно соответствовать целям, для которых Товар такого рода обычно используется и конкретной цели использования Товара, предусмотренной в настоящем Договоре и Приложениях к нему.

3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ

3.1. Поставка Товара осуществляется в соответствии с условиями, согласованными Сторонами в Спецификации.

3.2. Поставка Товара осуществляется с момента подписания Договора.

3.3. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю с даты поставки.

Риск случайной гибели Товара переходит от Поставщика к Покупателю с даты поставки.

Датой поставки Товара является дата приемки Товара Покупателем в месте поставки, указанном в Спецификации, что подтверждается подписанием Покупателем универсального передаточного документа или товарной накладной по форме ТОРГ-12 на Товар.

3.4. Тара, упаковка и маркировка Товара должны соответствовать техническим условиям изготовителя и обеспечивать сохранность Товара от повреждений при транспортировке различными видами транспорта, многократной перегрузке и хранении. Иные условия о таре, упаковке и маркировке могут быть согласованы Сторонами в Спецификации.

3.5. В случае, когда документация, названная в пунктах 1.4., 2.1. Договора не будет передана Поставщиком в установленный Договором срок, Покупатель вправе отказаться от Товара и не осуществлять расчёты по Договору до представления всей документации.

4. ЦЕНА ТОВАРА

4.1. Цена Товара согласовывается Сторонами в Спецификации и указывается Поставщиком в УПД или товарных накладных на Товар по форме ТОРГ-12 и счетах-фактурах (при наличии), составляемых на поставленный Товар.

4.2. Цена Товара включает все расходы Поставщика по выполнению поставки по Договору в том числе: стоимость изготовления (или закупки) Товара, упаковки и маркировки Товара, погрузки, транспортировки, заправки (заливки) до указанных мест: ЛНР (г.Луганск), ДНР (г.Макеевка, г.Донецк, г.Енакиево), Херсонская область, а также налог на добавленную стоимость (в случае, если Поставщик является плательщиком НДС), установленный законодательством РФ, действующим на момент заключения Договора.

5. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

5.1. Оплата товаров по настоящему Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по настоящему Договору, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты приемки Товара, на основании предоставленного полного комплекта подтверждающих документов к Товару: счет-фактура (при наличии) или подписанная Сторонами товарная накладная или УПД, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

5.3. Комплект подтверждающих документов к Товару предоставляется в дату поставки Товара. Все платежи по настоящему Договору осуществляются в рублях Российской Федерации.

5.4. Покупатель считается исполнившим свою обязанность по оплате Товара с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

5.5. По требованию любой из Сторон, Стороны Договора подписывают Акт сверки взаиморасчетов.

5.6. С даты поставки Товара и до его оплаты, Товар не признается находящимся в залоге у Поставщика.

5.7. Если передача Товара оформляется товарной накладной по форме ТОРГ-12, а счет-фактура не была представлена при приемке Товара, то Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты поставки Товара или его партии, передать Покупателю оформленный в соответствии с требованиями действующего законодательства счет-фактуру (в случае, если Поставщик является плательщиком НДС).

В случае, если Поставщик уклоняется от выставления счета-фактуры и (или) передачи его Покупателю, или отказывается исправить ранее выставленный счет-фактуру, либо УПД в случае его оформления при обнаружении Покупателем в нем ошибок, опечаток или исправлений, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере равном сумме налога на добавленную стоимость, рассчитанной исходя из стоимости Товара или указанной в счет-фактуре, либо УПД, оформленном с указанными нарушениями в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования Покупателем.

6. Приемка ТОВАРА

6.1. Приемка Товара по количеству, качеству, комплектности производится Покупателем в месте поставки, указанном в Спецификации. Факт приёмки Товара удостоверяется соответствующими подписями в УПД или в товарной накладной по форме ТОРГ-12.

6.2. Если в ходе приемки будет обнаружено несоответствие Товара по количеству, качеству, комплектности условиям Договора и (или) сопроводительным документам, а также иным требованиям, обычно предъявляемым к Товару такого рода, Покупатель принимает товар на ответственное хранение и информирует Поставщика для принятия последним участия в приемке Товара и составлении двустороннего Акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей по унифицированной форме ТОРГ-2 (далее – Акт приёмки). Полномочный представитель Поставщика обязан прибыть к месту приемки в день приемки Товара.

6.2.1. При неявке уполномоченного представителя Поставщика в установленный в п.6.2. настоящего Договора срок приёмка Товара производится Покупателем в одностороннем порядке, по результатам которой составляется Акт приёмки, который является основанием для предъявления претензий Поставщику.

6.2.2. Если при приёмке Товара, производимой обеими Сторонами, будет выявлено несоответствие Товара по количеству, качеству, комплектности условиям Договора и (или) сопроводительным документам, то результаты такой приёмки оформляются соответствующим двусторонним Актом приёмки, который является основанием для предъявления претензий Поставщику. Такой Акт приёмки должен быть подписан всеми лицами, участвовавшими в приёмке. Сторона, несогласная с содержанием Акта приёмки, обязана подписать его с оговоркой о несогласии и изложить своё мнение. В случае отказа представителя Поставщика от подписания двустороннего Акта приёмки Покупатель вправе осуществить приёмку Товара в одностороннем порядке согласно п. 6.2.1. настоящего Договора.

6.3. В случае обнаружения несоответствия Товара по количеству, качеству, комплектности, Покупатель производит оплату за фактически принятое количество Товара, качество которого соответствует Договору.

Забракованный Покупателем Товар не подлежит оплате и считается не принятым Покупателем и не перешедшим в его собственность.

6.4. В случае представления Покупателем обоснованных замечаний (претензий) по итогам приемки Товара, Поставщик будет считаться исполнившим свои обязанности по соответствующей поставке только после устранения выявленных в ходе приемки недостатков и принятия Покупателем соответствующего Товара.

6.5. Перечисленные выше права Покупателя, в случае нарушения условий Договора Поставщиком, не лишают его права воспользоваться иными правами и гарантиями защиты, предоставленными ему действующим законодательством и иными положениями Договора.

6.6. Поставщик обязан вывезти забракованный и не принятый Товар в течение трех дней с даты приемки.

6.7. При обнаружении в ходе приемки Товара в повреждённой таре Покупатель в праве отказаться от приёмки такого Товара.

7. Ответственность Сторон

7.1. За нарушение Поставщиком срока возврата аванса и/или исполнения Договора, Покупатель вправе требовать уплаты неустойки в размере 0,01% от цены Договора за каждый день просрочки.

7.2. Предусмотренная Договором неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком денежного обязательства не исключает обязанности Поставщика по уплате Покупателю на сумму долга процентов, предусмотренных статьей 395 ГК РФ.

7.3. В случае неисполнения Поставщиком в установленный срок обязательств по возврату аванса наступают последствия, установленные ст. 811 ГК РФ.

7.4. За просрочку оплаты принятого Покупателем Товара, Покупатель по требованию Поставщика уплачивает неустойку в размере 0,01% от цены принятого Товара за каждый день просрочки оплаты.

7.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязанности по вывозу Товара, принятого Покупателем на ответственное хранение, Поставщик, по требованию Покупателя, уплачивает штраф в размере 0,01% от цены такого Товара за каждый день хранения с даты истечения срока, установленного п. 6.6 настоящего Договора.

7.6. Все убытки, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора, взыскиваются в полной сумме сверх неустойки (штрафа, пени). Требование о возмещении убытков, уплате неустойки должно быть предъявлено в письменной форме. Возмещение убытков и (или) уплата неустойки не освобождает Сторону от исполнения обязательства в натуре.

7.7. Оплата всех неустоек и штрафов осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения счёта Стороной.

8. ГАРАНТИИ

8.1. Товар должен полностью отвечать требованиям, указанным в настоящем Договоре и Приложениях к нему, а также не должен содержать дефектов изготовления.

8.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар и документация являются его исключительной собственностью, в отношении них отсутствуют какие-либо обременения и права третьих лиц, в т.ч. права интеллектуальной собственности или смежные с ними.

8.3. Гарантийный срок, в течение которого должна быть обеспечена возможность эксплуатации Товара в соответствии с требованиями законодательства и настоящего Договора равняется гарантийному сроку, установленному для конкретного вида Товара производителем, и указывается в документах, предоставляемых вместе с Товаром. Если иное не предусмотрено документами на Товар, то гарантийный срок начинает течь с даты поставки Товара.

8.4. Если в течение гарантийного срока будет выявлено, что Товар ненадлежащего качества, не соответствует условиям настоящего Договора, Покупатель имеет право по своему выбору совершить одно из следующих действий:

8.4.1. Устранить недостатки самостоятельно, и потребовать возмещения Поставщиком понесенных Покупателем расходов на устранение недостатков. В этом случае Поставщик обязан возместить Покупателю все понесенные последним расходы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Поставщиком соответствующего требования, подтвержденного Актом забраковки, составленным согласно п.п. 8.6.-8.9. настоящего Договора.

8.4.2. Потребовать от Поставщика устранения недостатков Товара в разумный срок силами и средствами Поставщика, замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим Договору или иным способом, не противоречащим действующему законодательству.

8.5. На Товар, переданный Поставщиком взамен Товара ненадлежащего качества устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный. Гарантийный срок на Товар, переданный взамен дефектного, исчисляется с даты передачи Товара надлежащего качества.

8.6. О факте обнаружения Товара ненадлежащего качества в течение гарантийного срока Покупатель извещает Поставщика в письменной форме. Поставщик регистрирует извещение и направляет Покупателю, входящий регистрационный номер. Полномочный представитель Поставщика обязан прибыть к месту нахождения Товара в течение 3 (тех) рабочих дней с даты получения письменного уведомления Покупателя для составления Акта забраковки.

8.7. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения письменного уведомления Поставщик в случае отказа явиться для составления Акта забраковки направляет письменное уведомление Покупателю, в котором указывает причину отказа, своё особое мнение и согласие на составления акта в одностороннем порядке.

8.8. Если в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Поставщиком письменного уведомления Покупателя Поставщик не сообщит о своем участии в составлении Акта забраковки, либо по прибытии откажется от его подписания, то Покупатель вправе составить Акт забраковки в одностороннем порядке. Акт забраковки, составленный в одностороннем порядке, имеет равную юридическую силу для каждой из Сторон.

8.9. Покупатель вправе привлечь к составлению Акта забраковки представителя торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа с отнесением расходов на виновную сторону.

8.10. Забракованный Покупателем Товар должен быть отремонтирован на месте или вывезен Поставщиком со склада (офиса или иного места) Покупателя не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня составления Акта забраковки.

Вывоз забракованного Товара и предоставление взамен Товара надлежащего качества Поставщик осуществляет своими силами и за свой счет (включая все транспортные расходы по перевозке забракованного Товара и по доставке надлежащего Товара на склад, офис или иное место указанное Покупателем, расходы по страхованию перевозимого Товара, а также возмещает Покупателю документально подтвержденные расходы на монтаж вновь поставленного Товара надлежащего качества и демонтаж забракованного Товара).

8.11. Если Поставщик не устранит выявленные недостатки (дефекты) или не заменит Товар ненадлежащего качества или его составляющие части в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня составления Акта забраковки, Покупатель имеет право отказаться от такого Товара или составляющих его частей, и потребовать возврата уплаченных за него денежных средств, при этом Поставщик обязан распорядиться таким Товаром в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования. Поставщик обязан возместить Покупателю необходимые расходы, понесенные последним в связи реализацией Товара или его возвратом Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счета Покупателем.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными силами (форс-мажорные обстоятельства). Такие чрезвычайные события или обстоятельства включают в себя, в частности: забастовки на предприятиях третьих лиц, наводнения, пожары, землетрясения и иные стихийные бедствия, войны, военные действия, независимо от того, имелось ли или нет объявление войны, гражданские волнения, акты терроризма, гражданская война, взрывы. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы.

9.2. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана приложить все разумные усилия для уменьшения неблагоприятных последствий таких обстоятельств и в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты их наступления письменно уведомить об этом другую Сторону. Уведомление должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств непреодолимой силы и возможных их последствиях. Доказательством, указанных в уведомлении обстоятельств, должны служить документы, выдаваемые компетентными органами. В случае не извещения или несвоевременного извещения Сторона утрачивает право ссылаться на такие обстоятельства в качестве оснований, освобождающих ее от ответственности по Договору.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более одного месяца, Стороны согласовывают дальнейший порядок исполнения Договора.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Споры, связанные с исполнением, изменением или прекращением настоящего Договора, Стороны обязаны урегулировать путем направления письменных претензий.

В претензии должны быть указаны требования Стороны; сумма претензии и ее расчет; обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их; иные сведения, необходимые для урегулирования спора. К претензии должны быть приложены документы и другие доказательства, отсутствующие у Стороны, в адрес которой направлена претензия.

Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть её и направить другой Стороне письменный ответ (отзыв) по существу претензии не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты направления претензии. Ответ (отзыв) должен содержать согласие Стороны на полное или (частичное) удовлетворение претензии или отказ от полного (частичного) удовлетворения претензии, мотивы принятого решения.

Претензия, ответ (отзыв) направляется ценным письмом с описью вложения или вручается представителю Стороны под расписку.

10.2. Не урегулированные в претензионном порядке споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, вступлением в силу, изменением, исполнением, нарушением, прекращением и действительностью подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения Ответчика.

11. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Изменение или расторжение Договора возможно по письменному соглашению Сторон путем заключения отдельного Соглашения.

11.2. В случае расторжения настоящего Договора, Поставщик в течение 10 (десяти) календарных дней обеспечивает возврат денежных средств, полученных по настоящему Договору в качестве аванса, за вычетом стоимости Товара, фактически поставленного на момент расторжения Договора и принятого Покупателем.

11.3. Покупатель имеет право в одностороннем внесудебном порядке полностью или частично отказаться от дальнейшего исполнения настоящего Договора в случае:

• невыполнения/ненадлежащего выполнения Поставщиком обязательств по замене Товара, устранению недостатков количества/качества, которые были выявлены в ходе приемки;
• невыполнения/ненадлежащего выполнения Поставщиком замены Товара или его частей в рамках гарантийных обязательств;
• неоднократного нарушения сроков поставки Товара /партии Товара более чем на 10 (десять) календарных дней;
• однократного нарушения срока поставки Товара/партии Товара более чем на 20 (двадцать) календарных дней.

11.4. Настоящий Договор считается расторгнутым в соответствии с п.11.2. Договора с даты получения Поставщиком уведомления Покупателя об одностороннем отказе от исполнения Договора полностью или частично, если иной срок расторжения Договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением Сторон.

12. Заключительные положения

12.1. По вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2025 года.

12.3. Стороны обязаны соблюдать режим конфиденциальности в отношении информации и документации, полученных в связи с заключением и исполнением Договора, и не разглашать такую информацию и условия Договора (в том числе: о цене и об объемах поставки, о новых решениях и технических заданиях, в том числе и не защищаемых законом) третьим лицам без согласия другой Стороны. Исключением будет предоставление Стороной информации по запросам уполномоченных государственных органов (суда, прокуратуры, налоговых органов и т.п.). Срок режима конфиденциальности соблюдается на всем протяжении действия договора и в течении двух лет после его расторжения.

12.4. Поставщик не вправе уступить свои права по настоящему Договору третьему лицу без предварительного письменного согласия Покупателя.

12.5. При изменении реквизитов Сторона, реквизиты которой изменились, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомить об этом другую Сторону. Сторона, своевременно не уведомившая другую Сторону об изменении реквизитов, несет риск последствий неисполнения данной обязанности.

12.6. Все документы во исполнение настоящего Договора, в том числе, по приемке-передаче Товаров подписываются лицами, уполномоченными на совершение хозяйственной операции и (или) удостоверение факта ее свершения. В случае, если уполномоченное лицо подписывает документы на основании доверенности, выданной Стороной по договору, оригинал доверенности, либо ее надлежаще заверенная копия, передается другой Стороне в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора. Соблюдение процедуры, предусмотренной настоящим пунктом, не мешает Сторонам пользоваться услугами оперативной связи (факсимильной связью, электронной почтой) в процессе исполнения Договора.

Поставщик предоставляет Покупателю также оригиналы документов или должным образом заверенные их копии (приказы, распоряжения, доверенности и т.п.), удостоверяющие полномочия лиц на подписание счетов-фактур (при их наличии, согласно требованиям НК РФ).

12.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке - по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

12.8. По договоренности Сторон обмен информацией и документами по данному Договору может быть осуществлен с использованием системы электронного документооборота..

13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ

13.1. Приложение № 1 – Спецификация.

14. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

15. ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными