Тендер - Поставка оборудования (cеквенатор нуклеиновых кислот ИВД) (310) №269847732

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• НМЦК.xlsx

Описание_объекта_закупки - Посмотреть таблицу с данными

Описание объекта закупки

Поставка оборудования (cеквенатор нуклеиновых кислот ИВД)

- Посмотреть таблицу с данными

Руководитель отдела доклинических и лабораторных исследований М.В. Стогов

Руководитель контрактной службы Е.А. Петрухина

Ведущий специалист контрактной службы К.В. Климович

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме от 02.04.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000344

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Выделено в рамках реализации национальных проектов

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Курганская обл, Курган г, ул. М. Ульяновой, 6

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.60 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Требуется обеспечение заявки

Размер обеспечения заявки

44657.71 Российский рубль

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии

Обеспечение заявки на участие в закупке может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или независимой гарантии, предусмотренной статьей 45 настоящего Федерального закона. Выбор способа обеспечения осуществляется участником закупки самостоятельно. Срок действия независимой гарантии должен составлять не менее месяца с даты окончания срока подачи заявок.

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"См. прилагаемые документы

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Реквизиты счета для перечисления денежных средств в случае, предусмотренном ч.13 ст. 44 Закона № 44-ФЗ (в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации)

ИНН получателя

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КПП получателя

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КБК доходов

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКТМО

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер единого казначейского счета

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер казначейского счета

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК ТОФК

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Получатель

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ (ФГБУ "НМИЦ ТО ИМЕНИ АКАДЕМИКА Г.А. ИЛИЗАРОВА" МИНЗДРАВА РОССИИ)

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

893154.26 Российский рубль

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 настоящего Федерального закона, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"См. прилагаемые документы

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Информация отсутствует

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Да

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара

Требования к гарантии производителя товара

Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги

7.4. Производитель гарантирует сохранение функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик Оборудования в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев. Поставщик гарантирует сохранение функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик Оборудования, в течение не менее срока действия гарантии производителя на Оборудование, с момента приемки Оборудования. Срок начинает исчисляться со дня размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком. 7.5. Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя) Оборудования, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Оборудования, а также надлежащее качество Оборудования.

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 НМЦК

Проект контракта

1 Условия контракта, сформированные без использования ЕИС (проект)

Описание объекта закупки

1 Описание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Требования_к_содержанию,_составу_заявки_на_участие_в_закупке

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и инструкция по ее заполнению

- Посмотреть таблицу с данными

Инструкция по заполнению заявки на участие в закупке

Подача заявки на участие в закупке осуществляется зарегистрированным в единой информационной системе и аккредитованным на электронной площадке участником закупки путем направления такой заявки оператору электронной площадки.

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке [1] .

При формировании предложения в отношении объекта закупки, предусмотренного пунктом 2 части 1 статьи 43 Закона о контрактной системе, участник закупки формирует с использованием электронной площадки [2] :

- наименование страны происхождения товара;

- товарный знак (при наличии у товара товарного знака);

- характеристики предлагаемого участником закупки товара в части характеристик, содержащихся в извещении об осуществлении закупки в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 42 Закона о контрактной системе (далее – «структурированные» характеристики).

Соответствие предлагаемого участником закупки товара тем требованиям, в отношении которых в извещении об осуществлении закупки заказчиком не сформированы «структурированные» характеристики, а также соответствие установленным требованиям в отношении работ и (или) услуг подтверждается участником согласием (подачей заявки).

Дублирование информации и характеристик предлагаемого товара, сформированных участником закупки в «структурированном» виде с использованием электронной площадки, путем указания их в прилагаемом в составе заявки файле не требуется. Комиссия по осуществлению закупок рассматривает на предмет соответствия требованиям извещения об осуществлении закупки характеристики товара, сформированные участником закупки в «структурированном» виде с использованием электронной площадки. В случае, если участником закупки кроме «структурированных» характеристик предлагаемого товара в составе заявки приложен файл, дублирующий указанные характеристики, и которые имеют отличие от «структурированных» - приоритет будут иметь «структурированные» характеристики предлагаемого участником закупки товара, сформированные с использованием электронной площадки.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, должны быть составлены на русском языке, иметь четко читаемый текст.

Предложение участника закупки в отношении объекта закупки должно содержать «структурированные» характеристики, предусмотренные извещением об осуществлении закупки. Характеристики предлагаемого участником закупки товара должны соответствовать требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки.

При формировании с использованием электронной площадки характеристик предлагаемого товара, участнику закупки следует руководствоваться инструкцией по заполнению характеристик в заявке, установленной заказчиком в целях описания объекта закупки и указанной в отношении каждой «структурированной» характеристики. В целях описания объекта закупки в качестве таких инструкций в зависимости от типа характеристики заказчиком могут устанавливаться следующие:

«Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики» - означает, что участнику закупки следует указать в заявке конкретное значение характеристики с учетом положений Таблицы 2 настоящего раздела;

«Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики» - означает, что участнику закупки следует указать в заявке диапазон значений характеристики, с учетом положений Таблицы 2 настоящего раздела;

«Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики» - означает, что участнику закупки следует указать в заявке только одно значение характеристики из предусмотренных заказчиком, независимо от значения союзов, символов или знаков препинания, применяемых при указании заказчиком характеристики;

«Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики» - означает, что участнику закупки следует выбрать и указать в заявке одно или несколько значений характеристики из предусмотренных заказчиком, независимо от значения союзов, символов или знаков препинания, применяемых при указании заказчиком характеристики;

«Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики» - означает, что участнику закупки следует указать все предусмотренные заказчиком значения характеристики, независимо от значения союзов, символов или знаков препинания, применяемых при указании заказчиком характеристики;

«Значение характеристики не может изменяться участником закупки» -означает, что участнику закупки следует указать значение характеристики в неизменном виде, независимо от значения союзов, символов или знаков препинания, применяемых при указании заказчиком характеристики (соответствие указанной характеристике может быть представлено в виде согласия в случае, если функционалом электронной площадки предусмотрено, что соответствие установленным требованиям подтверждается согласием участника).

Участник закупки должен применять обозначения в соответствии с обозначениями, установленными в извещении об осуществлении закупки - единицы измерения, наименования функциональных, технических и качественных характеристик, эксплуатационных характеристик объекта закупки, указанных заказчиком в извещении об осуществлении закупки с использованием единой информационной системы в сфере закупок.

Предоставляемые участником закупки характеристики не должны допускать разночтения или двусмысленного толкования. Не допускается предоставление характеристик, сопровождающихся словами «должен (-на, -но, -ны)», «не должен (-на, -но, -ны)», «может (могут) быть», «или», «либо», «или эквивалент», а также словами (знаками), приведенными в столбце «Слова (знаки), которыми сопровождается характеристика» Таблицы 2 за исключением случаев:

- если указанные слова (знаки) содержатся непосредственно в наименовании характеристики и (или) в значении характеристики, предусмотренной каталогом товаров, работ, услуг и включенной в описание объекта закупки в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 года № 145;

- заказчиком для такой характеристики предусмотрена инструкция «Значение характеристики не может изменяться участником закупки».

Предоставляемые участником закупки наименования товарных знаков (при наличии) должны быть однозначными, не допускать разночтения или двусмысленного толкования. Не допускается сопровождение наименования товарного знака словом «эквивалент».

Таблица 2

- Посмотреть таблицу с данными

Особенности порядка предоставления обеспечения заявок на участие в закупках [3] товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд участниками таких закупок, являющимися иностранными лицами

В случае, если условиями закупки предусмотрено предоставление обеспечения заявки на участие в закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, в соответствии с частью 18 статьи 44 Закона о контрактной системе и постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2023 года N 579 «Об особенностях порядка предоставления обеспечения заявок на участие в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд участниками таких закупок, являющимися иностранными лицами» участники закупки, являющиеся юридическими лицами, зарегистрированными на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическими лицами, являющимися гражданами государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации (далее - участники закупки), вправе предоставить обеспечение заявок в виде денежных средств с учетом следующих особенностей:

а) денежные средства вносятся участниками закупки на счет, указанный заказчиком в извещении об осуществлении закупки, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

б) заявка на участие в закупке должна содержать информацию и документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов;

в) участник закупки признается не предоставившим обеспечение заявки на участие в закупке в случае непоступления денежных средств, информация и документы о внесении которых в качестве обеспечения заявки представлены в заявке на участие в закупке, до даты подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на счет, предусмотренный подпунктом «а» настоящего пункта. При этом заявка на участие в закупке, поданная таким участником закупки, отклоняется в порядке, установленном для случая, предусмотренного пунктом 7 части 12 статьи 48 Закона о контрактной системе;

г) заказчик возвращает денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем наступления случаев, предусмотренных пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 10 статьи 44 Закона о контрактной системе. Возврат таких денежных средств участнику закупки не осуществляется в случае, предусмотренном пунктом 7 части 10 статьи 44 Закона о контрактной системе.

Часть 5 статьи 43 Закона о контрактной системе; ↑

В соответствии с пунктом 31 дополнительных требований к операторам электронных площадок, операторам специализированных электронных площадок и функционированию электронных площадок, специализированных электронных площадок, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июня 2018 года № 656. ↑

За исключением закупок, участниками которых в соответствии с частью 3 статьи 30 Закона о контрактной системе, могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. ↑

Условия_контракта,_сформированные_без_использования_ЕИС_(проект)

Условия контракта, сформированные без использования ЕИС [1]

на поставку оборудования (секвенатор нуклеиновых кислот ИВД)

для нужд федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени академика Г.А. Илизарова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Предмет Контракта

1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, осуществить поставку оборудования (секвенатор нуклеиновых кислот ИВД) (далее – Оборудование) в соответствии с Объектом закупки (п. 3.1. электронного контракта, сформированного с использованием ЕИС) и надлежащим образом оказать услуги по доставке, разгрузке, сборке, установке, монтажу, вводу в эксплуатацию Оборудования, обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов Заказчика, эксплуатирующих Оборудование и специалистов Заказчика, осуществляющих техническое обслуживание Оборудования, правилам эксплуатации и технического обслуживания Оборудования в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Оборудования (далее - Услуги), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленное Оборудование и надлежащим образом оказанные Услуги.

1.2. Номенклатура Оборудования и его количество, требования, предъявляемые к функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам Оборудования определяются в соответствии с Объектом закупки (п. 3.1. электронного контракта, сформированного с использованием ЕИС). Поставляемое Оборудование должно соответствовать требованиям, указанным в п. 3.1. электронного контракта, сформированного с использованием ЕИС (Объект закупки).

1.3. Поставка Оборудования осуществляется Поставщиком путем отгрузки (передачи) Оборудования в Место доставки по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Курган, ул. М. Ульяновой, 6. Оказание Услуг осуществляется Поставщиком в Месте доставки. Поставка осуществляется в соответствии с режимом работы Заказчика: понедельник – пятница с 8.30 до 17.00 часов. Ответственное лицо Заказчика: Власов Виктор Викторович (главный инженер), тел. (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

1.4. Доставка Оборудования осуществляется Поставщиком путем отгрузки его транспортом Поставщика либо с привлечением транспортной организации, при этом, право выбора вида транспорта или определения условий доставки принадлежит Поставщику, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов, существа обязательства или обычаев делового оборота.

2. Цена Контракта

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

2.2. Заказчик уменьшает суммы, подлежащие уплате юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы РФ Заказчиком.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Оборудования и Услуг, а также все расходы на транспортировку, погрузо-разгрузочные работы до места приемки и хранения, сборки, установки, монтажа, ввода в эксплуатацию, страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с действующим законодательством РФ.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

При заключении и исполнении Контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

3. Взаимодействие Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Предоставить Заказчику результаты поставки/выполнения работы/оказания услуги, предусмотренные Контрактом: поставить Оборудование в соответствии с Объектом закупки (п. 3.1. электронного контракта, сформированного с использованием ЕИС), в строгом соответствии с условиями Контракта в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки.

3.1.1.2. Оказать Услуги в строгом соответствии с условиями Контракта в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки.

3.1.1.2.1. обеспечить обучение правилам эксплуатации (в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования) и проведение инструктажа специалистов Заказчика, эксплуатирующих Оборудование;

3.1.1.2.1. использовать квалифицированный персонал для оказания Услуг по сборке, установке, монтажу и вводу Оборудования в эксплуатацию, по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов Заказчика, эксплуатирующих Оборудование, специалистов Заказчика, осуществляющих техническое обслуживание Оборудования, в количестве, необходимом для оказания Услуг надлежащего качества;

3.1.1.2.2. осуществлять сборку, установку, монтаж и ввод в эксплуатацию Оборудования в помещении или месте эксплуатации Оборудования, подготовленном в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования, с учетом класса электробезопасности и иных требований безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.1.1.2.3. предоставить Заказчику сведения, необходимые для работы с Оборудованием, включая предоставление ключей, паролей доступа, программ и иных сведений, необходимых для технического обслуживания, применения и эксплуатации;

3.1.1.2.4. предоставить Заказчику сведения о расходных материалах и реагентах иных производителей, применение которых разрешено производителем Оборудования.

3.1.1.3. Обеспечить соответствие поставляемого Оборудования и оказываемых Услуг требованиям качества, безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.1.2. Поставить Оборудование новым (оборудование, которое не было употреблении), разрешенным к обращению и применению на территории РФ и соответствующим требованиям действующего законодательства РФ.

3.1.3. Передать Заказчику совместно с Оборудованием сертификат соответствия и (или) декларацию о соответствии (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством РФ в области технического регулирования) и иные документы, предусмотренные Контрактом и (или) действующим законодательством РФ.

3.1.4. Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

3.1.5. Обеспечивать гарантии на Оборудование в соответствии с разделом 7 условий контракта, сформированных без использования ЕИС.

3.1.6. Своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки при поставке Оборудования и оказании Услуг.

3.1.7. Поставщик обязан в соответствии с п. 1 ч. 13 ст. 94 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе) не ранее чем за 2 (Два) рабочих дня осуществления поставки Оборудования и не позднее поставки Оборудования в Место доставки сформировать с использованием ЕИС, подписать усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика и разместить в ЕИС документ о приемке.

3.1.8. Выполнять свои обязательства, предусмотренные иными условиями Контракта, положениями Федерального закона о контрактной системе.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту.

3.2.2. Обеспечить условия для оказания Поставщиком Услуг по сборке, установке, монтажу и вводу в эксплуатацию Оборудования, в том числе подготовку помещения или места эксплуатации, в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Оборудования, с учетом класса электробезопасности и иных требований безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2.3. Провести экспертизу для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.

3.2.4. Обеспечить приемку поставленного Оборудования и оказанных Услуг и оплатить их в срок, предусмотренный Контрактом.

3.2.5. Выполнять свои обязательства, предусмотренные иными условиями Контракта, положениями Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Поставщик вправе:

3.3.1. Требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Контракту.

3.3.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Оборудования и оказанных Услуг в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

3.3.3. Требовать от Заказчика подготовки помещения или места эксплуатации, в котором будет осуществляться сборка, установка, монтаж и ввод в эксплуатацию Оборудования в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Оборудования, с учетом класса электробезопасности и иных требований безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3.4. Осуществлять свои права, предусмотренные иными условиями Контракта, положениями Федерального закона о контрактной системе.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

3.4.2. Запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту.

3.4.3. Проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, не вмешиваясь в оперативно – хозяйственную деятельность Поставщика.

3.4.4. Осуществлять контроль соответствия качества поставляемого Оборудования и качества оказанных Услуг, сроков поставки Оборудования и оказания Услуг требованиям Контракта.

3.4.5. Требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта.

3.4.6. Отказаться от приемки некачественного Оборудования и ненадлежащим образом оказанных Услуг и потребовать безвозмездного устранения недостатков.

3.4.7. Отказаться от приемки Оборудования в случае отсутствия на дату и время поставки Оборудования в Место доставки, указанные в п. 3.1.7. условий контракта, сформированных без использования ЕИС, документа о приемке, размещенного в ЕИС.

3.4.8. Привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Контракту требованиям, установленным Контрактом.

3.4.9. Удержать суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе, из суммы, подлежащей оплате Поставщику (подрядчику, исполнителю).

3.4.10. Осуществлять свои права, предусмотренные иными условиями Контракта, положениями Федерального закона о контрактной системе.

4. Упаковка и маркировка

4.1. Поставщик должен обеспечить упаковку Оборудования, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, в том числе при погрузке-разгрузке, в соответствии с условиями Контракта, иначе всю ответственность за возникшие последствия, несет Поставщик.

4.2. Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку: «Осторожно», «Верх», «Не кантовать», «Утепленный вагон» (а также другие возможные обозначения, необходимые в зависимости от специфики груза, требований ГОСТов и ТУ).

4.3. Поставщик должен обеспечить маркировку товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации в соответствии с положениями действующего законодательства РФ.

5. Порядок поставки Оборудования и документация. Порядок оказания Услуг

5.1. Оборудование Заказчику поставляется в период после заключения Контракта до 9 августа 2024 года включительно.

5.3. Поставщик за 3 (Три) дня до осуществления поставки Оборудования уведомляет Заказчика о дате и времени поставки Оборудования в Место доставки.

5.4. При нарушении сроков поставки Оборудования, установленных п. 5.1. условий контракта, сформированных без использования ЕИС, Поставщик вправе осуществить исполнение по Контракту после истечения срока поставки Оборудования только с согласия Заказчика.

5.4.1. Не заказанное Заказчиком Оборудование не принимается и не оплачивается Заказчиком.

5.5. При поставке Оборудования Поставщик представляет следующую документацию:

а) сертификат соответствия и (или) декларацию о соответствии (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством в области технического регулирования);

б) техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) Оборудования на русском языке;

в) Акт ввода Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов (приложение № 1 к Контракту);

г) гарантию производителя на Оборудование, срок действия которой составляет не менее 12 (Двенадцати) месяцев, оформленную в виде отдельного документа;

д) гарантию Поставщика на Оборудование, срок действия которой должен составлять не менее срока действия гарантии производителя на Оборудование, оформленную в виде отдельного документа;

е) сведения, необходимые для работы с Оборудованием, включая предоставление ключей, паролей доступа, программ и иных сведений, необходимых для монтажа, наладки, применения, эксплуатации, технического обслуживания данного вида Оборудования;

ж) иные документы, предусмотренные Контрактом и (или) действующим законодательством РФ.

5.6. Услуги по сборке, установке, монтажу и вводу в эксплуатацию Оборудования, обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов Заказчика, эксплуатирующих Оборудование, и специалистов Заказчика (Получателя), осуществляющих техническое обслуживание Оборудования, должны быть оказаны Поставщиком после исполнения обязательств Поставщика по поставке Оборудования.

5.7. Оказание Услуг по сборке, установке и монтажу Оборудования осуществляется при наличии подготовленного помещения или места эксплуатации с учетом класса электробезопасности и иных требований безопасности в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования и законодательством Российской Федерации и включает комплекс работ по установке, сборке и монтажу Оборудования в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования.

5.8. Оказание Услуг по вводу в эксплуатацию Оборудования включает пусконаладочные работы, в том числе работы по наладке, настройке, регулировке, апробированию, инструментальному контролю соответствия выходных параметров Оборудования.

5.9. Оказание Услуг по обучению правилам эксплуатации специалистов Заказчика, эксплуатирующих Оборудование, и специалистов Заказчика, осуществляющих техническое обслуживание Оборудования, включает в себя инструктаж и обучение правилам эксплуатации Оборудования, оформлению учетно-отчетной документации по техническому обслуживанию Оборудования, применению средств измерений, предусмотренных технической (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования и соответствующих требованиям к их поверке и (или) калибровке, предусмотренным Федеральным законом от 26 июня 2008 года № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», необходимых для технического обслуживания и эксплуатации Оборудования, в объеме и порядке, предусмотренном технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования.

6. Порядок приемки Оборудования. Порядок приемки оказанных Услуг

6.1. Приемка поставленного Оборудования осуществляется в ходе передачи Оборудования Заказчику в Место доставки и включает в себя следующее:

а) осмотр Оборудования;

б) контроль наличия (отсутствия) внешних повреждений оригинальной упаковки Оборудования (при наличии), а также упаковки, способной предотвратить повреждение или порчу Оборудования во время перевозки к конечному пункту назначения;

в) проверку по номенклатуре поставленного Оборудования на соответствие Объекту закупки (п. 3.1. электронного контракта, сформированного с использованием ЕИС), в том числе, проверку комплектности и целостности поставленного Оборудования;

г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Оборудование: сертификат соответствия и (или) декларация о соответствии (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством в области технического регулирования), техническая и (или) эксплуатационная документация производителя (изготовителя) Оборудования на русском языке, гарантия производителя на Оборудование, срок действия которой составляет не менее 12 (Двенадцати) месяцев, оформленную в виде отдельного документа, гарантия Поставщика на Оборудование, срок действия которой должен составлять не менее срока действия гарантии производителя на Оборудование, оформленную в виде отдельного документа, сведения, необходимые для работы с Оборудованием, включая предоставление ключей, паролей доступа, программ и иных сведений, необходимых для монтажа, наладки, применения, эксплуатации, технического обслуживания данного вида Оборудования, иные документы, предусмотренные Контрактом и (или) действующим законодательством РФ.

д) проверку полноты и правильности оформления документа о приемке, размещенного в ЕИС.

6.1.2. В случае получения Оборудования от транспортной организации Заказчик проверяет соответствие Оборудования сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах.

6.1.2.1. Приемка оказанных Услуг осуществляется по факту их оказания, о чем Поставщик и Заказчик (Получатель) подписывают Акт ввода Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов (приложение № 1 к Контракту).

6.2. Поставщик в соответствии с п. 1 ч. 13 ст. 94 Федерального закона о контрактной системе не ранее чем за 2 (Два) рабочих дня осуществления поставки Оборудования и не позднее поставки Оборудования в Место доставки формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика и размещает в ЕИС документ о приемке.

6.3. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения документа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

6.4. Документ о приемке должен содержать:

• включенные в контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место поставки Оборудования, информацию о Поставщике, предусмотренную пп. «а», «г» и «е» ч. 1 ст. 43 Федерального закона о контрактной системе, единицу измерения поставленного Оборудования (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);

• наименование поставленного Оборудования;

• наименование страны происхождения поставленного Оборудования (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);

• информацию о количестве поставленного Оборудования (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);

• стоимость исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу поставленного Оборудования (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);

• иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с ч. 3 ст. 5 Федерального закона о контрактной системе.

6.4.1. К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.

6.5. Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии) в срок не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии со ст. 94 Федерального закона о контрактной системе, подписывает документ о приемке в ЕИС на основании документов, предусмотренных п. 6.1. и 6.4. условий контракта, сформированных без использования ЕИС, сведений и информации, предусмотренных условиями Контракта, а также на основании результатов экспертизы, проведенной в соответствии с п. 6.9. условий контракта, сформированных без использования ЕИС, и размещает в ЕИС документ о приемке либо в те же сроки направляет мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренный п. 6.4. условий контракта, сформированных без использования ЕИС.

6.6. Датой исполнения обязательств Поставщика по поставке Оборудования считается дата поступления Заказчику Оборудования и документов, предусмотренных п. 6.1., 6.4. условий контракта, сформированных без использования ЕИС. Датой исполнения обязательств Поставщика по оказанию Услуг считается дата, указанная в Акте ввода Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов (приложение № 1 к Контракту).

6.7. Датой приемки поставленного Оборудования и оказанных Услуг считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком.

6.8. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу.

6.9. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.

6.10. По решению Заказчика для приемки поставленного Оборудования и оказанных Услуг может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

6.11. Для проведения экспертизы поставленного Оборудования и оказанных Услуг эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта.

6.12. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного Оборудования и оказанных Услуг, Заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

6.13. В случае, если по результатам экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке поставленного Оборудования и оказанных Услуг в заключении, могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

6.14. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Оборудования и оказанных Услуг в случае выявления несоответствия условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке и устранено Поставщиком.

6.15. В случае создания приемочной комиссии не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке:

6.15.1. члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием ЕИС, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и ЕИС;

6.15.2. после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с п. 6.15. условий контракта, сформированных без использования ЕИС, документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в ЕИС. Если члены приемочной комиссии в соответствии с п. 6.15.1., не использовали усиленные электронные подписи и ЕИС, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов;

6.16. Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения таких документов о приемке, мотивированного отказа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик;

6.17. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном п. 6.4. условий контракта, сформированных без использования ЕИС.

6.18. В случае выявления скрытых недостатков, которые не могли быть установлены при приемке Оборудования, Заказчик извещает об этом Поставщика с использованием ЕИС путем направления электронных уведомлений. Заказчик имеет право известить Поставщика посредством электронной почты, с указанием перечня выявленных недостатков, с просьбой об их исправлении. Извещение, переданное Заказчиком посредством ЕИС путем направления электронных уведомлений и/или электронной почтой, считается надлежаще оформленным, обладает юридической силой и является достаточным и надлежащим указанием для Поставщика. Поставщик обязан обеспечить явку своего представителя в срок, указанный в извещении, который не должен превышать 5 (Пяти) рабочих дней для иногороднего Поставщика, 3 (Трех) рабочих дней для одногороднего.

В случае если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество поставленного Оборудования и оказанных Услуг заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для экспертизы, осуществляется Поставщиком.

6.19. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с ч. 13 ст. 94 Федерального закона о контрактной системе, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Заказчика, и размещения в ЕИС исправленного документа о приемке.

7. Гарантии

7.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Оборудования.

7.2. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого Оборудования условиям Контракта, устранение недостатков, связанных с дефектами производства (изготовления) и (или) транспортировки, устранение недостатков посредством замены Оборудования и (или) запасных частей.

7.3. Поставщик несет все расходы по замене дефектного Оборудования и (или) запасных частей, выявленного Заказчиком, если дефект не зависит от условий хранения или неправильного применения.

7.3.1. В случае замены дефектного Оборудования гарантийный срок (срок службы) на данное Оборудование продлевается.

7.4. Производитель гарантирует сохранение функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик Оборудования в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев.

Поставщик гарантирует сохранение функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик Оборудования, в течение не менее срока действия гарантии производителя на Оборудование, с момента приемки Оборудования. Срок начинает исчисляться со дня размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком.

7.5. Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя) Оборудования, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Оборудования, а также надлежащее качество Оборудования.

8. Порядок расчетов

8.1. Оплата по Контракту осуществляется за счет средств бюджетного учреждения (субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий в рамках федерального проекта, средства, полученные от приносящей доход деятельности).

8.2. Оплата поставленного Оборудования производится Заказчиком по безналичному расчету платежным поручением путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика (подрядчика, исполнителя) в течение не более чем 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, размещенного в ЕИС.

В случае изменения расчетного счета Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Поставщика, несет Поставщик (подрядчик, исполнитель).

8.3. Оплата поставленного Оборудования, осуществляется по цене единицы, исходя из поставленного количества, но в размере, не превышающем цены Контракта (максимальное значение цены Контракта).

9. Обеспечение исполнения Контракта

9.1. Размер обеспечения исполнения контракта устанавливается от начальной (максимальной) цены контракта, за исключением случая, если контракт заключается по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона о контрактной системе то, размер такого обеспечения устанавливается от цены контракта, по которой заключается контракт.

9.2. Поставщик (подрядчик, исполнитель) при заключении Контракта должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере, указанном в п. 4.5. электронного контракта, сформированного с использованием ЕИС (Обеспечение исполнения контракта).

9.2.1. Если при проведении конкурса или аукциона предложенные в заявке участника закупки цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений ст. 37 и 96 Федерального закона о контрактной системе.

9.3. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.

Исполнение Контракта обеспечиваются предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона о контрактной системе участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на 1 (Один) месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст. 95 Федерального закона о контрактной системе.

В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения Контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения Контракта.

9.4. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения Поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона о контрактной системе, освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений ст. 37 Федерального закона о контрактной системе, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения Контракта в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе для предоставления обеспечения исполнения Контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

9.5. Срок действия обеспечения исполнения обязательств по Контракту прекращается в момент подписания документа о приемке, подписанного Заказчиком в ЕИС, при условии надлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по Контракту. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на 1 (Один) месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст. 95 Федерального закона о контрактной системе.

9.6. Независимая гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом РФ, а также иным нормативными правовыми актами РФ.

9.7. Независимая гарантия должна быть безотзывной и содержать сведения и условия, предусмотренные ч. 2 ст. 45 Федерального закона о контрактной системе, постановлением Правительства РФ от 8 ноября 2013 года № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.8 В соответствии с ч. 3 ст. 45 Федерального закона о контрактной системе в независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом РФ оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

9.9. Во исполнение ч. 3 ст. 96 Федерального закона о контрактной системе денежные средства, вносимые Заказчику в качестве обеспечения исполнения Контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в п. 9.2. условий контракта, сформированных без использования ЕИС, по следующим реквизитам:

Реквизиты счета для перечисления денежных средств:

Единый казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК ТОФК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Банк ОТДЕЛЕНИЕ КУРГАН БАНКА РОССИИ//УФК по Курганской области г. Курган

(ФГБУ «НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова» Минздрава России, л/с 20436Х09140, КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

9.10. Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригиналом выписки из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Клиент-Банк»).

9.11. В случае если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Поставщика (подрядчика, исполнителя) ему возвращаются Заказчиком в установленный в соответствии с ч. 27 ст. 34 Федерального закона о контрактной системе Контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре Контрактов.

Возврат Заказчиком Поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта, осуществляется в соответствии с ч. 7, 7.1 и 7.2 ст. 96 Федерального закона о контрактной системе.

Срок возврата Заказчиком Поставщику (подрядчику, исполнителю) таких денежных средств не должен превышать 30 (Тридцати) дней с даты исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, а в случае установления Заказчиком ограничения, предусмотренного ч. 3 ст. 30 Федерального закона о контрактной системе, такой срок не должен превышать 15 (Пятнадцати) дней с даты исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом.

Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе, а также приемки Заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса).

9.12. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств, Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Контракту на тех же условиях и в том же размере.

9.13. В ходе исполнения Контракта Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены ч.7.2 и 7.3 ст. 96 Федерального закона о контрактной системе.

9.14. В случае отзыва в соответствии с действующим законодательством РФ у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее 1 (Одного) месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены ч. 7, 7.1, 7.2 и 7.3 ст. 96 Федерального закона о контрактной системе.

За каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с ч. 7 ст. 34 Федерального закона о контрактной системе.

9.15. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по Контракту Заказчик имеет право удовлетворить свои требования за счёт суммы обеспечения Контракта без обращения в суд. Об удовлетворении своих требований за счет суммы обеспечения Контракта Заказчик обязан уведомить Поставщика (подрядчика, исполнителя).

9.16. Обязательства, связанные с обеспечением Контракта в виде перечисления денежных средств, прекращаются с момента исполнения обязательств по Контракту. Подтверждающим документом является документ о приемке, подписанный Заказчиком в ЕИС при условии надлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по Контракту.

9.17. Непредставление документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязательств по Контракту, а также предоставление документов, подтверждающих обеспечение исполнение обязательств по Контракту, не соответствующих установленным выше требованиям, будет трактоваться как уклонение от заключения Контракта.

9.18. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по уплате неустоек в виде штрафов, пени, предусмотренных Контрактом, убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по Контракту.

10. Ответственность Сторон

10.1. Виновная сторона несет ответственность за нарушение обязательств по Контракту в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 года № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 года № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1063» (далее - постановление Правительства РФ № 1042), условиями Контракта.

10.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством РФ (постановление Правительства № 1042).

10.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

10.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка РФ от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством РФ установлен иной порядок начисления пени.

10.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством РФ, за исключением случаев, если законодательством РФ установлен иной порядок начисления штрафов.

10.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10.7. Правительство РФ вправе установить случаи и порядок списания начисленных Поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных Заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных Контрактом.

10.7.1. Порядок и случаи списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных Поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных Контрактом утвержден постановлением Правительства РФ от 4 июля 2018 года № 783 «О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом» (вместе с «Правилами списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом»).

10.8. Размер штрафа устанавливается Контрактом в соответствии с п. 10.8.1. – 10.9. условий контракта, сформированных без использования ЕИС, за исключением случая, предусмотренного п. 10.12. условий контракта, сформированных без использования ЕИС, в том числе рассчитывается как процент цены Контракта (далее - цена контракта).

10.8.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных п. 10.8.2. – 10.8.4. условий контракта, сформированных без использования ЕИС):

а) 10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 10 млрд. рублей.

10.8.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

10.8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

10.8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

10.9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

10.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

10.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

10.12. В случае если законодательством РФ установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящим Контрактом, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается Контрактом в соответствии с законодательством РФ.

11. Срок действия Контракта, изменение и расторжение Контракта

11.1. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон в порядке, установленном ст. 51 Федерального закона о контрактной системе.

Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует по «05» сентября 2024 года включительно, а в части расчётов до полного исполнения обязательств по Контракту.

Окончание срока действия Контракта не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

11.2. При заключении и исполнении Контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

11.3. Все изменения Контракта должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Контракту.

11.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.5. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке и сроки, определенные ст. 95 Федерального закона о контрактной системе.

12. Исключительные права

12.1. Поставщик (подрядчик, исполнитель) гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц, связанных с использованием Оборудования, результатов выполненных работ, оказанных услуг, в рамках Контракта.

12.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц по вине Поставщика (подрядчика, исполнителя) при использовании Оборудования, результатов выполненных работ, оказанных услуг, включая судебные расходы и материальный ущерб, возмещаются Поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

13. Обстоятельства непреодолимой силы

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

13.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

13.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

13.4. Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные в пунктах 13.2. - 13.3. условий контракта, сформированных без использования ЕИС, то такая Сторона не вправе ссылаться на возникновение обстоятельства непреодолимой силы в целях обоснования неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательства по Контракту, а вторая Сторона вправе не принимать во внимание наступление обстоятельства непреодолимой силы при предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту.

14. Переписка и уведомления

14.1. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или Заказчиком условий Контракта в отношении Контракта, заключенного по результатам электронных процедур, такой обмен осуществляется с использованием ЕИС путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием ЕИС, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в ЕИС без размещения на официальном сайте.

14.2. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, дополнительно может высылаться в виде письма по адресу электронной почты, указанной в разделе 2.2. электронного контракта, сформированного с использованием ЕИС.

14.3. Все споры и разногласия по настоящему Контракту решаются путем переговоров между Сторонами. В случае не достижения соглашения споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда Курганской области при обязательном соблюдении претензионного порядка урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии – 5 (Пяти) рабочих дней с момента ее получения.

15. Уступка права требования

15.1. При исполнении контракта не допускается перемена Поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый Поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником Поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

15.2. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

16. Дополнительные условия и заключительные положения

16.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

16.2. В случае изменения юридических адресов, наименования, иных реквизитов, Стороны не позднее 3 (Трех) рабочих дней уведомляют об этом друг друга в порядке, установленном разделом 14 условий контракта, сформированных без использования ЕИС.

16.3. В силу п. 4.3.9.1. Соглашения о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с п. 4. ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 06 февраля 2024 года Заказчик как Получатель средств федерального бюджета согласен на осуществление проверок поставщиков Министерством науки и высшего образования РФ и уполномоченным органом государственного финансового контроля.

Приложение № 1 к Контакту

АКТ

ВВОДА ОБОРУДОВАНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

ПО ОБУЧЕНИЮ ПРАВИЛАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ИНСТРУКТАЖУ

СПЕЦИАЛИСТОВ ПО КОНТРАКТУ

ОТ "__" __________ 20__ Г. N ____

Поставщик __________ (полное наименование), в лице __________ (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт), действующего на основании __________ (указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с одной стороны, и Заказчик (полное наименование) __________, в лице __________ (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт), действующего на основании __________ (указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик осуществил сборку, установку, монтаж и ввод Оборудования в эксплуатацию, а Заказчик принял следующее Оборудование к эксплуатации согласно условий Контракта:

__________________________________ (описание Оборудования).

Заводские (серийные) N N __________________________________

Перечень работ по вводу в эксплуатацию Оборудования: __________________.

Результаты испытаний Оборудования: __________________.

Оборудование находится в рабочем состоянии и отвечает техническим требованиям Контракта.

Получатель к установленному и введенному в эксплуатацию Оборудованию претензий не имеет.

В сроки предусмотренные условиями Контракта __________, Поставщиком проведены обучение правилам эксплуатации и инструктаж по правилам эксплуатации и технического обслуживания Оборудования __________ следующих специалистов Заказчика:

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

Обучение правилам эксплуатации и инструктаж специалистов Заказчика проведены в соответствии с порядком и программой обучения и инструктажа, технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования:

______________________ (дать краткое описание программы обучения эксплуатации и инструктажа)

В результате проведенного обучения правилам эксплуатации и инструктажа специалисты Заказчика могут самостоятельно эксплуатировать Оборудование, проводить его техническое обслуживание в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования.

К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие ввод Оборудования в эксплуатацию и проведение обучения правилам эксплуатации и инструктажа специалистов Заказчика:

________________________________ (перечислить документы).

- Посмотреть таблицу с данными

Являются неотъемлемой часть электронного контракта, сформированного с использованием Единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС) ↑