Тендер - Поставка обоев флизелиновых и клея флизелинового (для КДС) №305459324

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.docx
• НМЦК.xls

Приложение_№_1_Описание_объекта_закупки_(18)(5)

Приложение № 1 к Извещению

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к объекту закупки, к их безопасности и гарантии:

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не должен находиться в залоге, под арестом или другим обременением. В комплекте с товаром должна быть приложена инструкция по установке и эксплуатации на русском языке. Товар должен соответствовать действующим обязательным требованиям технических регламентов, государственных стандартов на данный вид Товара, технических условий, требованиям завода-изготовителя, требованиям к качеству и безопасности, предусмотренным для Товара данного рода действующим законодательством РФ.

Требования соответствия нормативным документам

Качество поставляемого Товара должно подтверждаться документами о качестве (сертификат, декларация и т.д.), предусмотренными законодательством Российской Федерации к данному виду Товара.

Требования к упаковке товара

Упаковка (тара) Товара обеспечивает полную его защиту и сохранность от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения, в течение гарантийного срока (срока годности) при соблюдении условий хранения, установленными нормативными актами. Упаковка (тара) Товара имеет все необходимые маркировки, наклейки, пломбы, которые дают возможность определить наименование, количество содержащегося в ней Товара (упаковочный ярлык). Упаковка (тара) является одноразовой и не подлежит возврату Поставщику.

Место поставки товара: г. Новосибирск, ул. Ключ-Камышенское плато, 6\3

Доставка товара осуществляется в рабочее время Государственного заказчика с 09.00 до 16.30, пятница с 09.00 до 16.00, суббота, воскресенье-выходной день

Сроки поставки товара с момента Заключения Государственного контракта и по 03.09.2025 г.

Порядок приемки и оплаты: в соответствии с Приложением № 4 к Извещению (Проект государственного контракта).

Зам. начальника

ФКУ ИК-18 ГУФСИН России

по Новосибирской области

майор внутренней службы Д.Е. Жулин

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 31.07.2025 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of { 14px; } { 14px; } .font14 { 14px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .position-header .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last .dosage-cell .dosage-cell-table table tr th:first-child, .dosage-cell-table table tr td:first .dosage-cell-table table tr th:last-child, .dosage-cell-table table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000068

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, обл Новосибирская, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Новосибирская,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Новосибирск, ул. Ключ-Камышенское плато, 6/3

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 42744.37 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера

Применение национального режима по ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Основанием для установки указания запретов, ограничений закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами, а также преимуществ в отношении товаров российского происхождения, а также товаров происходящих из стран ЕАЭС, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами, а также лицами, зарегистрированными в странах ЕАЭС, является Постановление Правительства Российской Федерации о мерах по предоставлению национального режима от 23.12.2024 № 1875. - Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

10.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств, требования к такому обеспечению (если требование обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств установлено в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44ФЗ)

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"См. прилагаемые документы

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Информация отсутствует

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 НМЦК

Проект контракта

1 Приложение 4 проект ГК

Описание объекта закупки

1 Приложение № 1 Описание объекта закупки (18)(5)

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Приложение 3 Требование к содержанию и составу заявки и инструкция по ее заполнению паста томатная (1)

Дополнительная информация и документы

1 Извещение

Документация_4

Приложение № 3

к извещению

Требования к содержанию, составу заявки

на участие в закупке в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и инструкция по ее заполнению

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки и до окончания срока подачи заявок на участие в закупке установленных Заказчиком в соответствии требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе).

В соответствии с ч. 5 ст. 43 Закона о контрактной системе, подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке (в случае, если Законом о контрактной системе предусмотрена документация о закупке), и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

В соответствии с ч. 6 ст. 43 Закона о контрактной системе, при проведении электронных процедур:

- подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, специализированной электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с Законом о контрактной системе оператору электронной площадки, оператору специализированной электронной площадки;

- при проведении электронных процедур документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 или 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Закона о контрактной системе, и предусмотренные подпунктом "н" пункта 1 части 1 настоящей статьи, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие документы в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.

- Посмотреть таблицу с данными

«УТВЕРЖДАЮ»

Врио начальника учреждения

подполковник внутренней службы

__________________________Д.В. Кузин

«_____» ________________________2025 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

От 30.06..2025 № __

об осуществлении закупки путем проведения электронного аукциона

на право заключить государственный контракт

на поставку обоев флизелиновых и клея флизелинового для нужд ФКУ ИК-18 ГУФСИН России по Новосибирской области

(с приложениями и проектом государственного контракта)

- Посмотреть таблицу с данными

Извещение об осуществлении закупки, содержит следующие электронные документы:

Приложение № 1 «Описание объекта закупки»;

Приложение № 2 «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта»;

Приложение № 3 «Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке в соответствии с настоящим Федеральным законом и инструкция по ее заполнению»;

Приложение № 4 «Проект контракта».

______________________________________________________________________

В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ, указываются начальная цена единицы товара, работы, услуги, а также начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта. В случаях, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта. ↑

По ч. 2 - в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.12.2021 № 2545; ч. 2.1 – при НМЦК более 20 млн. руб. ↑

Перечень товаров установлен Распоряжением Правительства РФ от 08.12.2021 № 3500. ↑

Обязанность установить. Если размер НМЦК менее 20 млн. руб. - от 0,5 % до 1% НМЦК; если размер НМЦК более 20 млн. руб. - от 0,5 % до 5 % НМЦК. ↑

Статья 96 Федерального закона № 44-ФЗ - Устанавливается в размере от 0,5 % до 30 % НМЦК, за исключением случаев: сели есть аванс, то не менее аванса; если есть казначейское сопровождение – можно не устанавливать, если установлено, то не более 10 % НМЦК; если закупка для СМП – то % от цены контракта. ↑

Статья 96 Федерального закона № 44-ФЗ - Заказчик вправе установить. Размер не может превышать 10 % НМЦК. ↑

Не менее 7 дней после размещения извещения если НМЦК менее 300 млн. руб., 15 дней НМЦК превышает 300 млн. руб.; ↑

Начинается через два часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в закупке ↑

Устанавливается не позднее двух рабочих дней со дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок ↑

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_4_проект_ГК

Приложение № 4
к извещению

Государственный контракт

№ _________________________

на поставку товара

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

г. Новосибирск «___» ________ 2025 г.

федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 18 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области», от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице, _____________________________, действующего на основании _____________, с одной стороны и _______________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________________, действующего на основании _______, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
на основании протокола ___________ от ___.____.2025 № __________, заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Государственному заказчику обои флизелиновые и клей флизелиновый (далее – товар) в в количестве и по цене, указанным в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту), с функциональными, техническими и качественными характеристиками, по адресу и в сроки, предусмотренные Контрактом, а Государственный заказчик обязуется обеспечить приему товара и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.2 Страна происхождения товара____.

2. Сроки и порядок поставки товара

2.1. Товар поставляется по адресу: г. Новосибирск, ул. Ключ-Камышенское плато, 6/3.

2.2. Поставка производится в рабочие дни с учётом времени необходимого
для разгрузки: понедельник – четверг с 9-00 до 16-00, пятница с 9.00 до 15.00. Поставка
в выходные и праздничные дни производится по согласованию с Государственным заказчиком.

2.3. Срок поставки товара в адрес «Государственного заказчика» с момента заключения Государственного контракта по 03.09.2025 г

2.4.Указанные сроки поставки являются обязательными для исполнения «Поставщиком».

2.5. Поставляемый товар должен быть обеспечено необходимыми комплектующими для монтажа и подключения, предусмотренными технической документацией на товар завода изготовителя, а также инструкцией и/или техническим паспортом, эксплуатационной документацией или другими установленными документами на товар на русском языке на бумажном носителе на каждую единицу оборудования.

2.6. Товар должен отвечать установленным требованиям безопасности, предъявляемым к данному виду товара.

2.7. В целях обеспечения поставки товара надлежащего качества, товар, указанный в пункте (Приложение № 1 к Контракту), настоящего Контракта подлежит оценке соответствия в форме контроля качества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2.8. «Поставщик» обязуется поставить «Государственному заказчику» товар, не обремененный правами третьих лиц.

2.9. «Государственный заказчик» имеет право отказаться от получения товара, поставленного не в соответствии с условиями настоящего Контракта, несоблюдением сроков поставки и объемов поставки. В этом случае «Государственный заказчик» письменно уведомляет «Поставщика» об отказе в приемке такого товара.

2.10. Товар, не соответствующий требованиям Контракта, считается не поставленным и подлежит возврату за счет «Поставщика» с возмещением затрат «Государственному заказчику», связанных с хранением на складе «Государственного заказчика» до полного вывоза товара.

2.11. В случае поставки некомплектного Товара «Поставщик» обязан доукомплектовать Товар или заменить Товаром надлежащего качества в течение 5 (пяти) календарных дней с момента письменного уведомления о нем Государственным заказчиком.

2.12. В случае направления Государственным заказчиком отказа от приемки товара Грузополучатель обеспечивает хранение товара в условиях, предотвращающих ухудшение его качества.

2.13. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

2.14. Поставщик в соответствии с условиями контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному п. 2.3. контракта сроку обязан предоставить «Государственному заказчику» результаты поставки товара, предусмотренные контрактом, при этом «Государственный заказчик» обязан обеспечить приемку поставленного товара, в соответствии с условиями контракта.

Для проверки предоставленных «Поставщиком» результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта «Государственный заказчик» обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться «Государственным заказчиком» своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Результатом положительной экспертизы является подписание «Государственным заказчиком» Акта исполнения обязательств по государственному контракту (Приложение № 3) без замечаний.

2.15. При исполнении контракта (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом «в» пункта 1, подпунктом «б» пункта 2, подпунктом «в» пункта 3 части 4 статьи 14 Закона № 44-ФЗ) по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

2.16. При заключении контракта «Государственный заказчик» по согласованию с «Поставщиком» вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной «Поставщиком» и начальной (максимальной) ценой контракта. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении аукциона.

2.17. Вместе с товаром Поставщик передает Государственному заказчику относящиеся к нему документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, производителем товара и настоящим Контрактом. При поставке товара должны предоставляться следующие документы:

первичные учетные документы для Государственного заказчика – счет (либо счет-фактуру в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации) и товарную накладную по форме ТОРГ-12 (или универсальный передаточный документ), подписанные и заверенные печатью Поставщика;

акт приема-передачи товара в 2-х экземплярах (1- экземпляр – Государственному заказчику, 2-й экземпляр – Поставщику);

инструкции и/или технические паспорта, эксплуатационная документация на товар на русском языке на бумажном носителе на каждую единицу товара;

гарантийный талон или иной документ, подтверждающий предоставление гарантии на товар.

2.18. В случае, когда документы, указанные в подпункте 2.17. Контракта,
не переданы Поставщиком одновременно с товаром или неправильно оформлены, товар считается непоставленным и приемке не подлежит.

3. Качество и порядок приемки товара, срок оформления результатов приемки

3.1. Качество поставляемого товара соответствует действующим в Российской Федерации требованиям к такому товару, в том числе требованиям безопасности, требованиям нормативных и иных актов «Государственного заказчика», условиям Государственного контракта. Контроль качества, количества и комплектности товара производится уполномоченным представителем Государственного заказчика в момент поставки товара.

3.2. Качество товара, подлежащего поставке, проверяется «Поставщиком» на соответствие его установленным требованиям и подтверждается документами о качестве в соответствии с п. 2.17. настоящего Контракта.

3.3. Государственный заказчик обеспечивает приемку товара, в соответствии требованиями контракта в срок, не превышающий 10 (Десяти) календарных дней с даты поставки товара. Приемка товара осуществляется «Государственным заказчиком» путем передачи «Поставщиком» товара и документов, на русском языке, в том числе обязательных для данного вида товара (сертификатов, деклараций) в соответствии с п. 2.17. настоящего Контракта, с проверкой целостности упаковки, вскрытия упаковки (в случае, если товар поставляется в упаковке), осмотра товара на предмет сколов, трещин, внешних повреждений. Одновременно с приемкой товара по качеству производится проверка условий транспортирования требованиям стандартов, технических условий, ГОСТа, иным требованиям законодательства РФ, установленным для данного вида товаров. При выявлении в ходе приемки товара видимых нарушений, не позволяющих обеспечить потребительские свойства товара при соблюдении условий его хранения, товар считается не поставленным и приемке не подлежит.

3.4. Передача товара Государственному заказчику осуществляется в присутствии уполномоченного представителя «Поставщика». Подтверждением полномочий представителя «Поставщика» на осуществление приемки товара является наличие доверенности, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

3.5. Для проверки переданного «Поставщиком» товара и документов, подтверждающих качество товара, в части их соответствия условиям Контракта может проводится экспертиза. Экспертиза поставленного товара может проводиться «Государственным заказчиком» своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании государственных контрактов, заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

В случае проведения эксперизы товара «Государственным заказчиком» своими силами по результатам проведенной экспертизы товара «Государственный заказчик» составляет в произвольной форме заключение (далее – заключение по результатам экспертизы) об отсутствии или наличии нарушений условий Контракта, а также об отсутствии или наличии нарушений в части качества и безопасности товара в 2-х экземплярах (по одному для каждой из Сторон).

Заключение по результатам экспертизы должно быть подписано всеми лицами, участвующими в экспертизе товара. Лицо, не согласное с содержанием заключения
по результатам экспертизы, обязано подписать его с оговоркой о несогласии
и письменно изложить свое особое мнение.

В случае привлечения для проведения экспертизы поставленного товара экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе
в приемке товара учитываются отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

Государственный заказчик обязан уведомить Поставщика о начале приемки товара по качеству в части скрытых недостатков и о проведении государственной экспертизы. Уведомление Поставщика осуществляется путем направления письменного уведомления, направленного по электронному адресу, указанному в Контракте.

Уполномоченный представитель Поставщика прибывает к месту приемки
в срок, указанный в уведомлении Государственного заказчика, и должен иметь
при себе документ, удостоверяющий личность, надлежащим образом оформленную доверенность либо документы, подтверждающие его право действовать от имени Поставщика без доверенности.

В случае неявки представителя Поставщика в указанный в уведомлении срок или получения в этот же срок сообщения Поставщика о неявке по каким-либо причинам Государственный заказчик осуществляет приемку товара по качеству в части скрытых недостатков самостоятельно.

Скрытыми недостатками признаются такие недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида товара проверке и выявлены лишь в процессе обработки, испытания, использования и хранения товара и выявленные Государственным заказчиком в период действия гарантийного срока (срока годности) товара.

При обнаружении Государственным заказчиком недостачи товара, либо не соответствия его требованиям, вызывается представитель Поставщика для участия в приемке.

В случае неприбытия представителя Поставщика по вызову Государственного заказчика для участия в приемке поставленного товара по количеству, качеству
и другим требованиям данного Контракта, приемка товара производится
с оформлением соответствующего акта

Все расходы, связанные с проведением экспертизы поставленного товара экспертом, экспертной организацей в случае подтверждения поставки некачественного товара, возмещаются «Поставщиком».

Государственный заказчик» имеет право направить на экспертизу полученный по настоящему Контракту товар для определения его соответствия требованиям документов, подтверждающих качество товара. Все расходы, связанные с проведением экспертизы поставленного товара экспертом, экспертной организацией в случае подтверждения поставки некачественного товара, возмещаются Поставщиком. В случае повторного выявления нарушений условий Контракта Государственный заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, Контрактом.

3.6. Государственный заказчик обязуется совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие качественного товара, в том числе обеспечить присутствие своих уполномоченных представителей в нужном количестве для приемки и разгрузки товара.

Выборочная (частичная) проверка количества и качества товара
с распространением результатов проверки какой-либо части продукции на всю партию допускается, когда это предусмотрено ГОСТом, стандартами, техническими условиями, требованиями законодательства, предъявляемыми к данному виду товаров.

3.7. «Поставщик» при поставке товара (либо не ранее чем за один календарный день до даты поставки товара) формирует с использованием Единой информационной системы в сфере закупок, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в Единой информационной системы в сфере закупок документ о приемке, который должен содержать информацию, предусмотренную подпунктами «а» - «ж» п. 1 ч. 13 ст. 94 Закона № 44-ФЗ;

3.8. К документу о приемке, указанному в п. 3.7 настоящего Контракта, «Поставщик» прилагает скан-копии подписанных уполномоченными представителями «Поставщика» и «Грузополучателя» документов, предусмотренных пунктом 2.17 настоящего Контракта.

К документу о приемке, указанному в пункте 3.7. настоящего Контракта, также могут прилагаться иные документы, имеющие отношение к исполнению Контракта, которые будут считаться неотъемлемой частью документа о приемке. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 3.7. настоящего Контракта информация, содержащаяся в документе о приемке.

3.9. Приемка Товара Государственным заказчиком по количеству и качеству, по объему требований, установленных в Контракте, осуществляется в срок не позднее десяти рабочих дней, следующих за днем поступления Государственному заказчику документа о приемке в ЕИС, при этом, Государственный заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 Закона № 44-ФЗ) осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, и размещает в ЕИС документ о приемке;

б) формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика,
и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке
с указанием причин такого отказа.

В случае создания в соответствии с частью 6 статьи 94 Закона № 44-ФЗ приемочной комиссии, в срок не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления Государственному заказчику документа о приемке:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием ЕИС, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа
о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа
о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей
и единой информационной системы;

б) после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке, Государственный заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, и размещает их в ЕИС. Если члены приемочной комиссии не использовали усиленные электронные подписи и ЕИС, Государственный заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

В случае обнаружения Государственным заказчиком нарушений условий Контракта, в том числе требований к количеству товара, качеству товара (результатов исполнения Контракта) Поставщик обязуется без дополнительной оплаты со стороны Государственного заказчика устранить выявленные нарушения (допоставить, заменить товар) в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента получения от Государственного заказчика мотивированного отказа от приемки товара. Допоставка недопоставленного или замена некачественного товара оформляется надлежащим образом, в порядке, предусмотренным настоящим разделом.

3.10. В случае направления «Государственным заказчиком» отказа от приемки товара «Государственный заказчик» обеспечивает хранение товара в условиях, предотвращающих ухудшение его качества.

3.11. Поставщик в личном кабинете ЕИС на основании подписанного Государственным заказчиком документа о приемке Товара с итогом приемки «Подписано с частичной приемкой» формирует корректировочный документ на принятую Государственным заказчиком часть Товара, осуществляет его подписание со своей стороны уполномоченным лицом, и направляет его Государственному заказчику в ЕИС для подписания.

При условии согласия Поставщиком с отказом от приемки Товара, Поставщик устраняет выявленные нарушения в указанные контрактом сроки, после чего заново формирует, подписывает и направляет электронные документы Государственному заказчику в ЕИС и в установленном порядке повторно поставляет товар.

При условии несогласия с отказом от приемки товара, Поставщик осуществляет обжалование решения Государственного заказчика в соответствии с законодательством РФ и условиями Контракта, оповестив Государственного заказчика в ЕИС о намерении обжаловать отказ от приемки Товара.

3.12. При условии несогласия с отказом от приемки Товара, Поставщик осуществляет обжалование решения Государственного заказчика в соответствии с законодательством РФ и условиями Контракта, оповестив Государственного заказчика в ЕИС о намерении обжаловать отказ от приемки Товара.

3.13. Во всем остальном, не оговоренном в настоящем Контракте при приемке товара стороны руководствуются требованиями статьи 94 Закона № 44-ФЗ.

3.14. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на «Государственного заказчика» с момента подписания без замечаний «Государственным заказчиком» документов о приемки в в Единой информационной системе в сфере закупок без замечаний.

3.15. Право собственности на товар переходит к Государственному заказчику
с момента подписания без замечаний Государственному заказчику документа о приемке в Единой информационной системе в сфере закупок без замечаний.

3.16. Поставщик поставляет товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения. Поставляемый товар упаковывается и замаркировывается в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями. Упаковка гарантируют целостность и сохранность товара при поставке и хранении.

3.17. Стоимость залога за упаковочные материалы не взыскивается и упаковочные материалы возврату не подлежат. Стоимость упаковочных материалов включается
в стоимость товара.

3.18. Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования «Поставщиком» ненадлежащей упаковки, ненадлежащей маркировки, считается не поставленным и приемке не подлежит.

3.19. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования установлены действующим законодательством Российской Федерации.

3.20. По результатам исполнения обязательств по контракту Поставщиком,
не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента их исполнения Поставщик предоставляет Государственному заказчику для проверки и подписания акт исполнения обязательств по Государственному контракту (приложение № 3 к настоящему контракту) в 2 (двух) экземплярах, по одному для Государственного заказчика и Поставщика.

3.21. Датой фактического исполнения обязательств Поставщиком по поставке товара считается дата подписания Грузополучателем Акта приема-передачи товара (Приложение № 3 к Контракту).

3.22. Датой приемки Государственным заказчиком поставленного товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Государственным заказчиком. Право собственности на товар переходит к Государственному заказчику с момента подписания документа о приемке в единой информационной системе без замечаний.

4. Форс-мажорные условия

4.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая, но не ограничиваясь, землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления и другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

4.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления известить о них другую Сторону в любой форме (предпочтительно в письменной). В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

4.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления известить другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательство по настоящему Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, то она должна возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

4.4. Сторона должна в течение разумного срока передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии форс-мажорных обстоятельств.

4.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

4.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 2 (Двух) месяцев или они, или их последствия будут действовать более этого срока, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

5. Обстоятельства непреодолимой силы

5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

5.2. О возникновении и прекращении обстоятельства непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга письменно в течение 3 (трех) рабочих дней с даты их возникновения или прекращения. После прекращения обстоятельства непреодолимой силы Сторона, прекратившая исполнение обязательства по настоящему Контракту, незамедлительно возобновляет его исполнение. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных последствиях.

5.3. Факт возникновения обстоятельства непреодолимой силы должен быть документально удостоверен уполномоченным органом федеральной, региональной власти или органом местного самоуправления.

5.4. Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные в подпунктах 5.2 - 5.3 настоящего раздела, то такая Сторона не вправе ссылаться на возникновение обстоятельства непреодолимой силы в целях обоснования неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательства по настоящему Контракту, а вторая Сторона вправе не принимать во внимание наступление обстоятельства непреодолимой силы при предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Контракту.

5.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут сохраняться более 30 (тридцати) календарных дней, любая Сторона имеет право предложить другой Стороне расторгнуть его. При прекращении настоящего Контракта по причинам, указанным в настоящем подпункте, Стороны обязаны осуществить взаиморасчеты по своим обязательствам на день прекращения настоящего Контракта.

6. Цена Контракта и порядок расчетов

6.1. Цена Контракта составляет _______________ (_________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС _____ (НДС не облагается). Источник финансирования Федеральный бюджет Российской Федерации.

6.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6.3, 10.4 настоящего Контракта.

6.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товара и иных условий исполнения Контракта.

6.4. Цена контракта включает в себя стоимость товара, упаковки, маркировки, все расходы по доставке до места назначения, предусмотренные законодательством Российской Федерации налоги, в том числе с учетом НДС (либо НДС не облагается), сборов и других обязательных платежей, дополнительных расходов, связанных с поставкой товара.

6.5. Расчеты за поставленный товар производятся в Российских рублях в форме безналичного денежного расчета за счет средств Федерального бюджета РФ, на основании счета (либо счет-фактуры в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации), товарной накладной (универсального передаточного документа) и акта приема-передачи товара в срок, не превышающий 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Государственным заказчиком документа о приемке товара, предусмотренного ч. 7 ст. 94 Закон № 44-ФЗ в ЕИС без замечаний.

6.6. Обязательства по оплате поставленного товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов «Государственного заказчика».

6.7. Государственный заказчик не оплачивает расходы, непредусмотренные
в настоящем Контракте.

6.8. Государственный заказчик имеет право отказать в оплате поставленного товара, не соответствующего требованиям настоящего Контракта.

6.9. Государственный заказчик уменьшает суммы, подлежащие уплате Государственным заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего Контракта, если в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком.

7. Обеспечение исполнения контракта.

7.1. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему контракту установлено
в размере 10 % от цены контракта.

В случае, если предложенная цена Поставщика снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, Поставщик, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Закона
№ 44-ФЗ.

7.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта обеспечивает все обязательства Поставщика, предусмотренные настоящим Контрактом, включая, в том числе по качеству товара:

- исполнение основного обязательства по поставке Товара;

- предоставление Поставщиком Государственному заказчику предусмотренных настоящим Контрактом и приложениями к нему результатов, включая отчетные документы;

- соблюдение срока поставки;

- возмещение убытков, причиненных Государственному заказчику Поставщиком в результате ненадлежащего исполнения, неисполнения предусмотренного настоящим Контрактом и приложениями к нему обязательства последнего, а также обязанность выплаты неустойки (пени, штрафа), предусмотренной настоящим Контрактом.

7.3. Обеспечение исполнения настоящего Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 г. № 1005, постановления Правительства Российской Федерации от 09.08.2022
№ 1397 или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-Ф

7.4. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

7.5. В случае выбора участником закупки, с которым заключается контракт, способа обеспечения исполнения контракта путем предоставления независимой гарантии, то она должна отвечать следующим требованиям:

7.5.1. независимые гарантии должны быть выданы:

1) банками, соответствующими требованиям, установленным постановлением Правительства РФ от 20.12.2021 № 2369 «О требованиях к банкам и фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) для целей осуществления закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
об изменении и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ;

2) государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ";

3) фондами содействия кредитованию (гарантийными фондами, фондами поручительств), являющимися участниками национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренной Федеральным законом
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - региональные гарантийные организации), соответствующими требованиям, установленным постановлением Правительства РФ
от 20.12.2021 № 2369 «О требованиях к банкам и фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) для целей осуществления закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных и муниципальных нужд, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.7 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ (при осуществлении закупок в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ);

4) Евразийским банком развития (если участник закупки является юридическим лицом, зарегистрированным на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическим лицом, являющимся гражданином государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации).

7.5.2. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать информацию, установленную частями 2, 3 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ.

7.6. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются поставщику в течение 15 (пятнадцать) дней после надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему контракту.

7.7. Расчетный счет для перечисления денежных средств в случае выбора участником закупки, с которым заключается контракт, способа обеспечения исполнения контракта путем внесения денежных средств на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации, учитываются операции со средствами, поступающими Государственному заказчику:

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

Управление Федерального казначейства по Новосибирской области

(ФКУ ИК-18 ГУФСИН России по Новосибирской области л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть10)

Казначейский счет :▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК

по Новосибирской области г. Новосибирск

Банковский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Идентификационный код поступления (код цели) 0002.

7.8. В ходе исполнения контракта поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Государственному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ.

7.9. В соответствии с частью 30 статьи 34 Закона 44-ФЗ установлено обязательство поставщика, в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации
у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.

7.10. В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта
в соответствии с частью 30 статьи 34, частью 7 статьи 96 Закона № 44-ФЗ возврат банковской гарантии Государственным заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

7.11. Государственный заказчик вправе принять решение о невозвращении обеспечения исполнения Контракта «Поставщику» в случае:

поставки «Поставщиком» товара ненадлежащего качества;

отказа «Поставщика произвести замену товара, ненадлежащего качества;

нарушения и/или невыполнения «Поставщиком» гарантийных обязательств, установленных в настоящем Контракте (при наличие);

в случае принятия «Государственным заказчиком» решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с нарушением его условий «Поставщиком».

7.12. Положения настоящей части Контракта не применяются в случае заключения контракта с участником закупки, который, является казенным учреждением.

7.13. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ (если такое преимущество установлено в извещении об аукционе), освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона, от обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

8. Права и обязанности Сторон

8. Права и обязанности Сторон

8.1. «Государственный заказчик» обязуется:

8.1.1. Осуществлять контроль за исполнением «Поставщиком» условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.1.2. Обеспечить приемку товара, соответствующего требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом.

8.1.3. Обеспечить оплату товара в соответствии с условиями Контракта.

8.1.4. Взыскивать пени и штраф в соответствии с условиями настоящего Контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение «Поставщиком» обязательств, предусмотренных Контрактом.

8.1.5. Осуществлять контроль за соблюдением Грузополучателем требований завода изготовителя, изложенные в эксплуатационной документации на товар.

8.1.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

8.2. «Государственный заказчик» имеет право:

8.2.1. Требовать от «Поставщика» надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

8.2.2. Требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков и дефектов, выявленных при приемке товара и в течение срока годности товара, включая замену товара ненадлежащего качества в соответствии с условиями настоящего Контракта.

8.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

8.3. «Поставщик» обязуется:

8.3.1. Известить «Государственного заказчика» о готовности товара к поставке и о дате поставки.

8.3.2. Поставить товар в соответствие с условиями настоящего Контракта.

8.3.3. Обеспечить соответствие товара по показателям качества и безопасности требованиям законодательства, нормативных и технических документов, иных актов «Государственного заказчика» и условиям Контракта.

8.3.4. Передать товар, не обремененный правами третьих лиц.

8.3.5. Передать «Государственному заказчику» товар в комплекте с относящейся к нему документацией.

8.3.6. Устранить за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке товара, либо в течение гарантийного срока, установленного Контрактом, включая замену товара ненадлежащего качества в соответствии с условиями настоящего Контракта

8.3.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

8.4. Поставщик вправе:

8.4.1. Требовать своевременной оплаты надлежащим образом поставленного и принятого «Государственным заказчиком» товара.

8.4.2. Требовать уплату пеней и штрафа согласно условиям Контракта.

8.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ и условиями настоящего Контракта.

9. Имущественная ответственность

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации Контрактом.

9.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, «Поставщик» вправе потребовать уплаты пеней.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.3. В случае неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты штрафа.

Размер штрафа устанавливается контрактом за каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. 1063» (далее – Постановление № 1042), и составляет:

а) 1000,00 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

9.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.5. В случае просрочки исполнения «Поставщиком» обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет «Поставщику» требование об уплате пеней.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

9.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения «Поставщиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет «Поставщику» требование об уплате штрафов.

Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Поставщиком» обязательств, за исключением просрочки и случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов и составляет:

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

9.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Поставщиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным Законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате штрафов.

Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Постановлением № 1042, и составляет:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта - 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов (устанавливается при заключении Контракта с победителем закупки, предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта).

9.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Поставщиком» обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа (при наличии в Контракте таких обязательств) устанавливается контрактом

в порядке, установленном Постановлением № 1042, и составляет:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

9.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.10. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.11. Вред, причиненный третьим лицам по вине «Поставщика» при исполнении обязательств по Контракту, возмещается за его счет.

9.12. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает «Поставщика» от исполнения обязательств по Контракту.

9.13. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

10. Порядок изменения, расторжения контракта

10.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон
по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего Контракта
не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов.

10.2. Государственный заказчик в день вступления в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, направляет в соответствии
с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 Закона № 44-ФЗ, обращение
о включении информации о Поставщике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

10.3. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным настоящим Контрактом, вносятся по соглашению Сторон, которое оформляется соответствующим дополнительным Соглашением и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

10.4. Изменение условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается
за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Закона № 44-ФЗ, в том числе:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий контракта;

б) если по предложению Государственного заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества Товара стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого Товара.

в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Государственный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, предусмотренного контрактом. Сокращение количества товара при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1090
«Об утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта».

11. Рассмотрение или разрешение споров

11.1. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, Стороны могут разрешать путем переговоров.

11.2. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, подлежат передаче
на разрешение Арбитражного суда Новосибирской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Новосибирской области Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер
по досудебному урегулированию не является обязательным.

11.4. Претензия должна быть составлена в письменной форме и направлена одной Стороной другой Стороне по адресу Стороны-адресата, установленному настоящим Контрактом, с использованием курьерской доставки с отметкой о вручении либо
с использованием почтовой связи заказным или ценным письмом с уведомлением
о вручении. Момент получения претензии Стороной-адресатом определяется в соответствии
с гражданским законодательством Российской Федерации.

11.5. Сторона должна дать в письменной форме ответ на претензию по существу в срок не позднее 7 (семи) календарных дней с даты получения претензии.

11.6. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления
претензии, со ссылками на соответствующие пункты настоящего Контракта и (или) нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов.

11.7. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.8. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.

11.9. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.10. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение Арбитражного суда Новосибирской области.

12. Гарантии

12.1. «Поставщик» гарантирует качество и безопасность товара в соответствии с действующими стандартами (при наличии), утвержденными на данный вид товара, и наличием деклараций (сертификатов), обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством и условиям настоящего Государственного контракта.

12.2. Гарантийный срок поставщика на поставленный товар составляет 12 месяцев и должен быть не менее, чем гарантия производителя с момента приемки товара Государственным заказчиком, предоставление гарантии осуществляется вместе с товаром. Объем гарантийного обслуживания должен соответствовать стандартным обязательствам производителя. Все процедуры гарантийного обслуживания и работа с сервисными центрами осуществляются Поставщиком.

12.3. В течение гарантийного срока на товар «Поставщик» осуществляет безвозмездную замену товара ненадлежащего качества на товар, соответствующий требованиям Контракта.

12.4. Все расходы, связанные с устранением недостатков, заменой товара ненадлежащего качества, в период гарантийного срока оплачиваются за счет Поставщика.

12.5. При устраении дефектов товара или замены некачественного товара и/или его комплектующих изделий на качественный в период гарантийного срока, гарантийный срок продлевается на колличество времени, затраченного на это устранение.

12.6. Обязательства Поставщика по безвозмездной замене действуют в пределах гарантийного срока на товар. За пределами гарантийного срока обязательства действуют только по скрытым дефектам.

Скрытыми недостатками признаются такие недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида товара проверке и выявлены лишь в процессе эксплуатации, обработки, испытания, использования и хранения товара и выявленные «Государственным заказчиком». Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены «Государственным заказчиком» в течение всего срока полезного использования Товара.

12.7. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков поставленного товара Поставщик, по требованию «Государственного заказчика», обязан в течение 5 (пяти) дней после получения письменного извещения от «Государственного заказчика» о недостатках, безвозмездно устранить все обнаруженные недостатки, либо осуществить замену товара, при этом гарантийный срок продлевается на количество времени, затраченного на это устранение (замену).

12.8. Все расходы, связанные с устранением недостатков, заменой товара ненадлежащего качества, в период гарантийного срока оплачиваются за счет Поставщика при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

13. Прочие условия

13.1. Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, а также в случае реорганизации она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 5 календарных с даты такого изменения. При этом если Поставщик не исполнит либо ненадлежащим образом исполнит обязанность, предусмотренную настоящим пунктом, все риски, связанные с перечислением Государственного заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет, несет Поставщик.

13.3. Все сообщения, требования, замечания или уведомления (за исключением обмена документами при применении мер ответственности) Сторон по настоящему Контракту направляются с использованием курьерской доставки одной из Сторон
под расписку о вручении либо с использованием почтовой связи заказным письмом
с уведомлением о вручении по адресам Сторон, указанным в разделе 15 настоящего Контракта, либо с использованием электронной почты на электронные адреса, указанные
в разделе 15 настоящего Контракта, либо с использованием факсимильной связи.

Момент получения Стороной сообщения или уведомления, направленного
с использованием курьерской доставки, почтовой или факсимильной связи, определяется
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в разделе 15 настоящего Контракта, считается надлежащим уведомлением Сторон.

13.4. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае, предусмотренном настоящим пунктом, перемена Поставщика оформляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

13.5. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего Контракта и ставших им известными в ходе исполнения настоящего Контракта.

13.6. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон

13.4. Приложения к Государственному контракту, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Техническое задание; разнарядка;

Приложение № 2 – Акт приема-передачи товара;

Приложение № 3 – Акт исполнения обязательств.

14. Срок действия Контракта

14.1. Срок действия Контракта, в том числе срок исполнения обязательств «Государственным заказчиком», с момента его заключения и действует по 29 сентября 2025 г. (включительно), а в части осуществления гарантийных обязательств, а также в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по настоящему Контракту.

15. Юридические адреса, банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Государственному контракту

№ ______________________ от « » ____________2025г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Триммер бензиновый КТРУ 28.30.40.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН ПО КОНТРАКТУ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Государственному контракту

№ _______________ от «____» _____________2025г

- Посмотреть таблицу с данными

Сопроводительные документы:

(счет-фактура) от _______ № _______, товарная накладная (универсальный передаточный документ) от ______ ___№ ___________;

документы, удостоверяющие качество товара (удостоверение, сертификат и т.д.) от ___________ № _______;

документ о соответствии товара обязательным требованиям Государственного заказчика _______________________________________________________;

_________________________________________________________________ (др. документы в соответствии с условиями контракта).

Настоящий Акт составлен и подписан Поставщиком и Государственным заказчиком в двух подлинных экземплярах: 1-й экземпляр – Государственному заказчику, 2-й экземпляр – Поставщику.

ПОДПИСИ СТОРОН ПО КОНТРАКТУ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Государственному контракту

№ _______________________ от «_____» _____________2025г.

АКТ

исполнения обязательств по государственному контракту от «____» ___________ 20__г. № ______

(образец)

г. _______________ «____» ____________________ 20___ г.

(дата составления акта)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель «Поставщика», в лице (должность, Ф.И.О. представителя), с одной стороны и представитель «Государственного заказчика» в лице (должность, Ф.И.О. представителя) , с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

В соответствии с условиями государственного контракта от _______20___ г. № _________________________, «Поставщик» исполнил все обязательства по поставке товара, а «Государственный заказчик» принял и оприходовал товар, указанный в нижеприведенной таблице:

- Посмотреть таблицу с данными

Настоящий Акт составлен и подписан «Поставщиком» и «Государственным заказчиком» в двух подлинных экземплярах: 1-й экземпляр – «Государственному заказчику», 2-й экземпляр – «Поставщику».

На основании п.3 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», для проверки предоставленных поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Государственным заказчиком проведена экспертиза.

ПОДПИСИ СТОРОН ПО КОНТРАКТУ

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть24 Извещение о проведении электронного аукциона от 31.07.2025 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) . # . tr td:last-of { 14px; } { 14px; } .font14 { 14px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .position-header .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last .dosage-cell .dosage-cell-table table tr th:first-child, .dosage-cell-table table tr td:first .dosage-cell-table table tr th:last-child, .dosage-cell-table table tr td:last

Извещение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000068

- Посмотреть таблицу с данными