Тендер - Поставка обезвреживающих средств №271672059

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• нмцк.xlsx
• требования.doc

описание_объекта_закупкиxx

Описание объекта закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчиком в силу пункта 5 Правил использования КТРУ указаны дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013г № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которые позволяют более точно описать характеристики товара, удовлетворяющие потребностям Заказчика.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 26.04.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000142

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Псковская область, г. Псков, ул. Госпитальная д.7а

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.08 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

Не установлены

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

В соответствии с действующим законодательством о контрактной системе

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"20576Э26830, 21576Э26830

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"Комитет по финансам Псковской области

"Номер корреспондентского счета"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Проект контракта

1 Проект государственного контракта

Описание объекта закупки

1 Описание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

Документы не прикреплены

Дополнительная информация и документы

1 Документация

2 Документация

- Посмотреть таблицу с даннымиобеспечение_контракта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА, ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ТРЕБОВАНИЯ К ТАКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Размер и порядок предоставления обеспечения контракта определяют положения статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон).

2. Исполнение контракта могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

3. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона.

4. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом. При этом в случае заключения контракта жизненного цикла контракт заключается после предоставления таким участником закупки обеспечения исполнения контракта в части, предусмотренной пунктом 1 части 1.1 статьи 96 Федерального закона.

5. В случае, если предложенные участника закупки цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона.

6. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона.

7. В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕТРОНННОМ АУКЦИОНЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЁ ЗАПОЛНЕНИЮ

Общие положения

- Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) - аукцион в электронной форме (электронный аукцион).

- Участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с пунктом 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации (далее - офшорная компания), за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 г. № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 г. № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

- Описание объекта закупки приведено в соответствующем разделе извещения о проведении электронного аукциона, сформированном с использованием единой информационной системы в сфере закупок, и в документе «Описание объекта закупки».

- Описание условий контракта приведено в документе «Проект контракта».

- Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальных цен единиц товара, работы, услуги приведено в документе «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта».

- Настоящие Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе и инструкция по её заполнению (далее «Требования») разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон).

Требования к участникам закупки
1.1. При осуществлении закупки устанавливаются следующие единые требования к участникам закупки:

Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.

2) Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

3) Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято.

4) Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

5) Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

6) отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества.

7) Участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества.

8) Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

9) Участник закупки не является иностранным агентом.

10) Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе о лицах, информация о которых содержится в заявке на участие в закупке в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона, если Правительством Российской Федерации не установлено иное.

1.2. Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контракта, если комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в пункте 1.1 настоящего раздела «Требований», или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

2. Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе

2.1. Заявка на участие в закупке должна содержать:

1) Информацию и документы об участнике закупки:

а) полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя);

б) фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо действующего в качестве руководителя юридического лица, аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица, либо исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица;

в) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, управляющего (при наличии), управляющей организации (при наличии), участников (членов) корпоративного юридического лица, владеющих более чем двадцатью пятью процентами акций (долей, паев) корпоративного юридического лица, учредителей унитарного юридического лица или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;

г) адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо) в пределах места нахождения юридического лица, адрес (место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на территории Российской Федерации (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения) обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), место жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участник закупки является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), адрес электронной почты, номер контактного телефона;

д) копия документа, удостоверяющего личность участника закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (если участник закупки является физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем);

е) идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (если участником закупки является иностранное лицо), код причины постановки на учет юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица);

ж) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (если участником закупки является юридическое лицо), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если участником закупки является индивидуальный предприниматель);

з) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (если участником закупки является иностранное лицо);

и) декларация о принадлежности участника закупки к учреждению или предприятию уголовно-исполнительной системы (если участник закупки является учреждением или предприятием уголовно-исполнительной системы), в случае установления преимущества;

к) декларация о принадлежности участника закупки к организации инвалидов, предусмотренной частью 2 статьи 29 Федерального закона (если участник закупки является такой организацией), в случае установления преимущества;

л) декларация о принадлежности участника закупки к социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления преимущества, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона;

м) решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

н) реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта;

о) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным подпунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпункта 1.1 раздела 1 «Требований».

2) Предложение участника закупки в отношении объекта закупки:

а) характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в соответствии с частью 2 статьи 33 Федерального закона и указанным в описании объекта закупки, входящим в состав извещения о проведении электронного аукциона, товарный знак (при наличии у товара товарного знака);

б) наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира;

в) документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации: (указываются наименования документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено извещением об осуществлении закупки; заказчик не вправе требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром);

г) иные информация и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара. При этом отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке;

2.2. При описании характеристик предлагаемого к поставке товара, значения их показателей, соответствующие требованиям, установленным в описании объекта закупки, входящем в состав извещения о проведении электронного аукциона, приводятся в заявке участника закупки в соответствии с порядком указания таких значений, который содержится в открытых источниках информации или регламентирован соответствующими нормативными документами, или установлен непосредственно самим Производителем товара.

2.3 Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

2.4. Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с Федеральным законом оператору электронной площадки.

2.5. Заявка участника закупки на участие в электронном аукционе должна содержать информацию и документы, предусмотренные подпунктами «м» – «о» пункта 1, подпунктами «а» – «в» пункта 2 части 2.1 настоящего раздела «Требований».

Заявка также может содержать информацию и документы, предусмотренные подпунктом «г» пункта 2 части 2.1 настоящего раздела «Требований».

2.6. Информация и документы, предусмотренные подпунктами «а»- «л» пункта 1 части 2.1 настоящего раздела «Требований», не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие информация и документы направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой.

2.7. Информация, предусмотренная подпунктом «а» пункта 2 части 2.1 настоящего раздела «Требований» может не включаться в заявку на участие в закупке в случае указания в описании объекта закупки товарного знака и предложения участником закупки к поставке товара, в том числе поставляемого при выполнении закупаемых работ (оказании закупаемых услуг), обозначенного таким товарным знаком.

проект_контракта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

проект

Контракт № ___________________

г. Псков «___» ___________ 2024 г.

Государственное бюджетное учреждение Псковской области «Управление автомобильных дорог Псковской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Кипрушева Павла Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________, действующего на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании протокола подведения итогов аукциона в электронной форме №_________ от ___________ 2024 года, заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику обезвреживающие средства (далее Товар) с характеристиками, в количестве, по ценам указанным в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту), которая является неотъемлемой частью Контракта, а Заказчик принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Поставка осуществляется силами и за счет Поставщика.

1.3.1. Интересы Заказчика по управлению Контрактом представляет: начальник отдела охраны труда и техники безопасности Семёнов Роман Викторович.

1.3.2. Интересы Поставщика по Контракту представляет ______________________.

1.3.3. Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменениях в составах уполномоченных представителей с приложением документов, подтверждающих полномочия данных лиц. Изменения в составе уполномоченных представителей не освобождают Стороны от выполнения обязательств по настоящему Контракту.

1.4. Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

2. Качество Товара

2.1. Поставляемый Товар по своему качеству должен соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

2.2. Поставщик обеспечивает качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими нормами, утвержденными для данного вида товара, и иными документами, обязательными для данного вида товара, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации. Поставляемый Товар должен быть новым, ранее не находившимся в эксплуатации у Поставщика и (или) третьих лиц, не иметь дефектов связанных с конструкцией, материалами, не находиться в залоге, под арестом или иным обременением, не должен содержать восстановленных компонентов и деталей, не иметь дефектов и повреждений.

2.3. Поставщик предоставляет Декларацию о соответствии товара требованиям ТР ТС 019/2011.

2.4. Весь товар должен быть упакован в упаковочную тару (коробку), обеспечивающую сохранность товара при транспортировке и хранении. Упаковка и маркировка должны соответствовать требованиям действующего законодательства, обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении, упаковка должна быть новой, неповрежденной при транспортировке и иметь соответствующую маркировку.

Стоимость Товара и порядок оплаты

3.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливается в российских рублях, определяется по результатам аукциона в электронной форме и приведена в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Контракту).

3.2. Цена настоящего Контракта составляет ______________ (_____________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 20% (либо указать «НДС не облагается» ).

3.3. Оплата производится Заказчиком без авансового платежа.

3.4. Оплата Контракта осуществляется, исходя из количества фактически поставленного Товара и установленных цен единиц Товара.

Заказчик оплачивает фактически поставленный Товар.

Оплата производится Заказчиком на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, после поставки фактического объема Товара и на основании подписанного Сторонами структурированного документа о приемке Товара, при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству поставляемого Товара в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания указанных документов о поставке Товара Заказчиком.

Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

3.5. Сумма платежей по настоящему Контракту, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.6. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, расходы на транспортировку, погрузку и разгрузку Товара, а также налоги, пошлины, сборы, другие обязательные платежи и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.

3.7. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе предусмотренных ст. 34 и ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ.

3.8. По предложению Заказчика допускается увеличение или уменьшение предусмотренного Контрактом количества Товара не более чем на 10 (десять) процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого Товара.

3.9. Финансирование по Контракту осуществляется за счет средств бюджетных учреждений.

3.10. Заказчик вправе удерживать суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

4. Условия и сроки поставки

4.1. Поставка Товара производится Поставщиком самостоятельно по адресу: Псковская область, г. Псков, ул. Госпитальная д.7а, в срок до 30.06.2024г.

4.2. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком.

Порядок приема-передачи Товара
5.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи его Заказчику в месте поставки и включает в себя следующие этапы:
- проверка количества;
- проверка качества на соответствие условиям настоящего Контракта (в т.ч. контроль наличия (отсутствия) внешних повреждений, проверка наличия сертификатов на поставляемый Товар).
5.2. Приемка поставленного Товара осуществляется уполномоченными представителями Заказчика или специально созданной приемочной комиссией, которые действуют от имени и в интересах Заказчика с участием Поставщика или его уполномоченных представителей.
5.3. Для проверки соответствия поставленного Товара условиям Контракта Заказчик вправе, а в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации (Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ) обязан привлечь экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного Товара по настоящему Контракту.
Для проведения экспертизы поставленного Товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке поставленного Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
При приемке Товара по качеству Заказчик вправе осуществить выборочную проверку качества Товара. В случае если при осуществлении выборочной проверки обнаружен Товар (часть Товара), качество которого не соответствует требованиям Контракта, результаты такой проверки распространяются на всю поставку.
5.4. Приемка Товара по количеству производится на основании предоставленных Поставщиком товарно – сопроводительных документов. Представители Заказчика проверяют соответствие объема указанного в товарно – сопроводительных документов фактически поставленному объему.
5.5. Если при приемке Товара будет обнаружена недостача, то Заказчик вправе отказаться от приемки Товара или принять Товар с отражением недопоставки в Акте приема-передачи. Поставщик обязан осуществить допоставку Товара в сроки, установленные п. 4.1. настоящего Контракта, а при нарушении сроков поставки - в согласованные с Заказчиком сроки. При этом Поставщик несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с разделом 8 настоящего Контракта.
5.6. Приемка Товара по качеству производится в точном соответствии с установленными для данного вида Товара стандартами, условиями поставки, другими обязательными для Сторон правилами.
5.7. Поставщик, в срок не позднее двух рабочих дней с момента поставки, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:
а) идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, информацию о Поставщике, единицу измерения поставленного товара;
б) наименование поставленного товара;
в) наименование страны происхождения поставленного товара;
г) информацию о количестве поставленного товара;
д) стоимость исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара;
ж) иную информацию.
5.8. К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.
5.9. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара Заказчик в течение 20 рабочих дней с момента доставки Товара Поставщиком подписывает структурированный документ о приемке Товара (отдельного этапа исполнения Контракта) в единой информационной системе в сфере закупок, к которому прилагаются скан-копии: товарной (товарно-транспортной) накладной, счета, счета-фактуры. После этого Товар считается переданным Поставщиком Заказчику.
Документы о приемке формируются и направляются Заказчику с использованием единой информационной системы в сфере закупок в виде структурированного документа о приемке.
5.10. При выявлении несоответствий в поставленном Товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик отказывает в приемке Товара, подписывает в единой информационной системе в сфере закупок мотивированный отказ от приемки, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.
5.11. Датой приемки Товара считается дата подписания Заказчиком структурированного документа о приемке в единой информационной системы в сфере закупок.
5.12. Право собственности, все риски, в том числе риски, связанные с порчей, несоответствием Товара переходят Заказчику с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара без претензий.

Обязанности Сторон

6.1. Поставщик обязуется:

6.1.1. Поставить Товар надлежащего качества в срок, предусмотренный условиями настоящего Контракта.

6.1.2. Вместе с Товаром передать Заказчику счет (счет-фактуру), товарную накладную на поставленный Товар, Акт приема-передачи Товара по форме согласно Приложению №2 «Форма Акта приема-передачи товара» к настоящему Контракту, паспорт качества, документы подтверждающие качество поставляемого по настоящему Контракту Товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и техническими регламентами действующими в Российской Федерации (сертификат, декларация соответствия и другие).

6.1.3. Назначить ответственного представителя, уполномоченного осуществлять контроль за ходом исполнения настоящего Контракта.

6.1.4. Поставщик обеспечивает соответствие поставляемого Товара условиям настоящего Контракта и несет все расходы по замене поставленного дефектного Товара.

6.1.5. Обеспечить сохранность Товара в период транспортировки до Заказчика.

6.2. Заказчик обязуется:

6.2.1. Принять Товар в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта.

6.2.2. Оплатить поставку товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

6.3. Заказчик имеет право:

6.3.1. Отказаться от приемки некачественного Товара или несоответствующего условиям настоящего Контракта.

6.3.2. Отказаться от оплаты, в случае не поставки Товара в полном объеме или в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

6.3.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения обязательств по Контракту, в соответствии с разделом 12 настоящего Контракта.

6.3.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.4. Поставщик имеет право:

6.4.1. Требовать оплаты поставленного Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

6.4.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения обязательств по Контракту.

6.5. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является его правопреемником по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

6.6. В случае перемены Заказчика по настоящему Контракту, права и обязанности Заказчика по такому Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Настоящий раздел Контракта устанавливает порядок определения в Контракте:

7.2.1. Размера штрафа, определяемого в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, начисляемого за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом;

7.2.2. Размера штрафа, определяемого в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, начисляемого за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

7.2.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик праве потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

7.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа определяется в размере:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

7.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапам исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим разделом Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

- 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

- 10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа определяется в размере:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.11. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

7.12. Заказчик освобождается от ответственности за нарушение сроков оплаты услуг по Контракту при отсутствии доведенных бюджетных ассигнований в период возникновения обязательств по оплате.

8.Обеспечение исполнения Контракта

8.1. Обеспечение исполнения Контракта устанавливается в размере - 5% от цены, по которой заключается Контракт, что составляет __________________ (___________________) рублей __ копеек.

Исполнение настоящего Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной в соответствии с требованиями статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Заказчика. Способ и срок действия обеспечения исполнения настоящего Контракта определяется Поставщиком самостоятельно.

В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В случае невыполнения участником аукциона данного требования он признается уклонившимся от заключения контракта.

8.2. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 15 статьи 44 Закона о контрактной системе случаях, или сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе, а также идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;

3) обязанность гаранта в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия независимой гарантии с учетом требований статей 44 и 96 Закона о контрактной системе.

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии.

Независимая гарантия должна соответствовать условиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 45 Закона о контрактной системе;

В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

Независимая гарантия должна содержать условие о рассмотрении споров между гарантом и Заказчиком в Арбитражном суде Псковской области.

Запрещается включение в условия независимой гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

8.3. Поставщик заявляет и гарантирует, что предоставленное им обеспечение исполнения Контракта отвечает требованиям законодательства Российской Федерации, образует собой действительное и юридически значимое обязательство, и может быть обращено к принудительному исполнению в соответствии с закрепленными в нем условиями.

В случае если в ходе исполнения обязательств будет установлено, что указанные в настоящем пункте заявления и гарантии Поставщика не соответствовали действительности на момент заключения Контракта, Поставщик несет ответственность перед Заказчиком в виде штрафа, размер которого определен п. 7.7. контракта и в течение 10 дней предоставляет надлежащим образом оформленное обеспечение исполнения контракта. В случае не предоставления надлежащим образом оформленного обеспечения исполнения контрактных обязательств, Контракт подлежит расторжению и с Подрядчика в законном порядке взыскиваются понесенные Заказчиком убытки.

В случае, если во время действия Контракта будет выявлено, что обеспечение, представленное Поставщиком в соответствии с п. 8.2. Контракта, перестало отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, стало недействительным, прекратило (закончило) свой срок действия в связи с просрочкой исполнения обязательств по Контракту или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по Контракту, за исключением случая приведенного в пункте 8.7. настоящего раздела Контракта, Поставщик в срок 5 рабочих дней с даты отсутствия обеспечения исполнения контракта или гарантийных обязательств, обязуется представить надлежащее обеспечение исполнения обязательства взамен недействующего обеспечения на тех же условиях, которые указаны в документации об аукционе и Контракте. В случае нарушения сроков предоставления нового обеспечения применяется неустойка в соответствии пунктом 7.7. контракта.

8.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту и если Поставщик отказался в добровольном порядке удовлетворить требования Заказчика о перечислении сумм (суммы) убытков, ущерба в полном объеме, неустоек (пени, штрафов), либо в случае неполучения в установленный Заказчиком срок ответа на указанное требование, Заказчик вправе удовлетворить свои требования к Поставщику за счет денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, в пределах размера обеспечения исполнения Контракта. Обращение взыскания осуществляется Заказчиком во внесудебном порядке после направления Поставщику уведомления.

8.5. В случае обеспечения исполнения Контракта путем внесения денежных средств Поставщик перечисляет сумму составляющую размер обеспечения исполнения Контракта по следующим платежным реквизитам:

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Получатель: Комитет по финансам Псковской области (ГБУ ПО «Псковавтодор», л/с 20576Э26830), казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв Отделение Псков Банка России//УФК по Псковской области г Псков, БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, единый казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Код ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Поставщик перечисляет сумму денежных средств на счет Заказчика. Назначение платежа: «Обеспечение исполнения Контракта, № извещения ________». Без налога (НДС).

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту и если Поставщик отказался в добровольном порядке удовлетворить требования Заказчика о перечислении сумм (суммы) убытков, ущерба в полном объеме, неустоек (пени, штрафов), либо в случае неполучения в установленный Заказчиком срок ответа на указанное требование, Заказчик вправе удовлетворить свои требования к Поставщику за счет денежных средств, внесенных Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, в пределах размера обеспечения исполнения Контракта. Обращение взыскания осуществляется Заказчиком во внесудебном порядке после направления Поставщику уведомления.

Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта возвращаются Заказчиком Поставщику в срок не превышающий 15 (пятнадцать) дней с даты надлежащего исполнения им обязательств по Контракту.

8.6. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе.

В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе.

Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Поставщиком обязательств по выполнению работы (ее результатов), или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона о контрактной системе. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению Поставщика ему возвращаются Заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Закона о контрактной системе размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Закона о контрактной системе информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона о контрактной системе.

8.7. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 ст. 34 Закона о контрактной системе.

8.8. В случаях, если настоящий Контракт расторгнут по вине Поставщика, включая ненадлежащее исполнение своих обязанностей по Контракту, то денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, остаются в распоряжении Заказчика. Факт расторжения Контракта по вине Поставщика также является основанием для получения заказчиком денежных сумм, предусмотренных независимой гарантией, представленной Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта.

8.9. Стороны договорились, что в случае нарушения условий контракта Заказчик вправе взыскать пени или неустойку из суммы обеспечения как в случае расторжения контракта так и при его выполнении.

В том случае, если финансовые претензии Заказчика равны сумме обеспечения и не удержаны иным способом, обеспечение в денежном выражении не возвращается, а по обеспечению независимой гарантией Заказчик получает всю сумму обеспечения.

8.10. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 настоящего Федерального закона, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

9. Форс-мажор

9.1. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

10.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются возникшие после заключения Контракта непредвиденные, неотвратимые и непреодолимые для Сторон события чрезвычайного характера, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами обязательств по Контракту. При этом необходимо официальное подтверждение наступления обстоятельств непреодолимой силы соответствующими организациями.

Неблагоприятные погодные условия, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Поставщика, отсутствие денежных средств у Поставщика, отсутствие у Поставщика или на рынке нужных для исполнения Контракта товаров, материалов, техники, оборудования не относятся к обстоятельствам, освобождающим Поставщика от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств.

9.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней после начала (прекращения) их действия. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от контрактных обязательств по причине указанных обстоятельств.

9.4. Если срок действия обстоятельств непреодолимой силы превысит 30 (тридцать) дней, любая из Сторон вправе инициировать процедуру расторжения Контракта.

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применяемым для целей Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применяемым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

10.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Контракт в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

11. Порядок разрешения споров

11.1. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему Контракту будут разрешаться в претензионном порядке. Обмен документами, в рамках претензионной переписки, осуществляется путем направления электронных уведомлений с использованием единой информационной системы.

11.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по настоящему Контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении настоящего Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения настоящего Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки, штрафа), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

11.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 15 (пятнадцать) дней со дня их получения.

11.4. При не урегулировании Сторонами в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд Псковской области согласно порядку, установленному действующим законодательством Российской Федерации.

12. Порядок изменения и расторжения Контракта

12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только при условии их оформления в письменном виде и подписания Сторонами.

Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях предусмотренных ст.ст. 34, 95 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ.

12.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. При этом факт подписания сторонами соглашения о расторжении настоящего Контракта не освобождает стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов либо обязательств, возникших при исполнении настоящего Контракта до момента его расторжения.

12.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Контракт в следующих случаях:

• Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков поставки Товара, предусмотренных Контрактом
• В случае существенных нарушений Поставщиком требований к качеству Товара, а именно обнаружение Заказчиком неустранимых недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков.
• В случае осуществления поставок некомплектных Товаров, если поставщик, получивший уведомление, в установленный срок не выполнил требование о доукомплектовании Товара или не заменил их комплектными Товаром.
• Если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому Товару или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

12.4 Поставщик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Контракт в следующих случаях:

• Неоднократное (от двух и более раз) нарушения сроков оплаты Товара, предусмотренных Контрактом.
• Неоднократный (от двух и более раз) немотивированный отказ от приемки Товара.

12.5. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты его получения.

13. Срок действия Контракта

13.1 Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до 30.08.2024 г, а в части оплаты до полного исполнения обязательств по Контракту.

14. Прочие условия

14.1. Электронный экземпляр настоящего Контракта подписывается Сторонами электронной цифровой подписью уполномоченных представителей.

Переписка Сторон и любые сообщения, связанные с обязательствами Сторон по данному Контракту и направленные в виде электронного документа на электронную почту, указанную в реквизитах Сторон, считается надлежащим уведомлением Сторон с последующим досылом по почте оригинала документа.

14.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 5 (пяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.

14.4. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:

- Приложение №1 «Спецификация»;

- Приложение №2 «Форма Акта приема-передачи товара».

15. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон

ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к контракту№ _________________

от «___» ___________ 2024г

СПЕЦИФИКАЦИЯ

(БПО)

- Посмотреть таблицу с данными

СПЕЦИФИКАЦИЯ

(ВБ)

- Посмотреть таблицу с данными

Цена контракта составляет _________________________руб., в т.ч. НДС (либо указать «НДС не облагается»).

ЗАКАЗЧИК: ПОСТАВЩИК:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к контракту № ____________

от «___» ___________ 2024г.

Форма Акта приема-передачи товара

(включая проведение внутренней экспертизы)

г. Псков «___» ___________ 202__ год

Государственное бюджетное учреждение Псковской области «Управление автомобильных дорог Псковской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице уполномоченного представителя , с одной стороны, и ___________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с условиями Контракта №____ от «___» __________ 2024г., Поставщик по вышеуказанному Контракту поставил и передал Заказчику следующий Товар:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Поставщик гарантирует, что настоящий Товар, принадлежит ему на праве собственности.

3. Стоимость данного Товара составляет ______________ рублей (указать с НДС или без НДС).

4. Поставщик выполнил обязательства по вышеуказанному Контракту в полном объеме, качественно и в срок, а Заказчик принял Товар и обязуется оплатить его на условиях, оговоренных Контрактом. (В случае нарушения сроков поставки и (или) других условий контракта указать нарушения, в случаях, предусмотренных контрактом, отказать в приемке Товара с указанием причин)

_.

5. Претензий по количеству и качеству переданного Товара у Заказчика не имеются / имеются (если имеются, указать какие)

_________________________________________________________.

6. Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Акт приема-передачи включает проведение внутренней экспертизы согласно ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА

ПОДПИСИ СТОРОН:

ОТ ЗАКАЗЧИКА ОТ ПОСТАВЩИКА

- Посмотреть таблицу с данными