Тендер - Поставка нейтрализатора хлора для обработки воды в бассейне ФГБОУ ВО "СГУС" №298958338

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Анализ_цен - Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Ответственность сторон - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен Проект_договора

ДОГОВОР № _____

на поставку нейтрализатора хлора для обработки воды в бассейне ФГБОУ ВО "СГУС"

г. Смоленск « » ________ 2025 г. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Смоленский государственный университет спорта» (ФГБОУ ВО «СГУС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице врио ректора Дьячука Игоря Алексеевича, действующего на основании Приказа № 96 от 14.04.2025 и Доверенности б/н от 25.11.2025, с одной стороны, и __________________ (_________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили (с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и иных нормативных актов Российской Федерации, на основании служебной записки от «07» мая 2025 г. и пп. 53 п. 4.2.1 раздела 4.2 «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГБОУ ВО «СГУС») настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Заказчику нейтрализатор хлора для обработки воды в бассейне ФГБОУ ВО "СГУС" (далее – Товар) по цене, и количеству, указанному в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить переданный Товар.

Обязанности сторон

2.1. Обязанности Поставщика:

2.1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку Товара, при этом цена на Товар является окончательной и не может быть изменена Сторонами в рамках настоящего Договора. Товар должен быть упакован и промаркирован Поставщиком таким образом, чтобы избежать его повреждений или порчи при перевозке, перегрузке, складировании, хранении.

2.1.2. Поставщик обязуется уведомить Заказчика любым удобным для него способом о готовности Товара к отгрузке не позднее 1 (одного) рабочего дня наступления планируемого дня поставки Товара.

2.2. Обязанности Заказчика:

2.2.1. Провести экспертизу Товара своими силами или с привлечением экспертов/экспертной организации. Срок проведения экспертизы Товара включается в общий срок приемки Товара. Срок приемки Заказчиком Товара: в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты поставки.

2.2.2. Заказчик обязуется принять Товар по товарной накладной по форме № ТОРГ-12/ универсального передаточного документа (далее по тексту – УПД), оформленной Поставщиком в 2 (двух) экземплярах, которые подписываются Сторонами (по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон), либо предоставить Поставщику письменное аргументированное обоснование отказа Заказчика от принятия Товара и/или подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД, в случае наличия замечаний к Товару после приемки Товара с оформлением акта приемки ТРУ по форме ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Приказ Минфина от 15.04.2021 г. № 61н). Заказчик вправе предъявить Поставщику замечания по комплектности и ассортименту к Товару в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента передачи Товара. Поставщик обязан устранить указанные Заказчиком замечания в течение 5 (пяти) рабочих дней.

2.2.3. Заказчик обязуется произвести оплату за Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

Цена договора и порядок расчетов
3.1. Цена по настоящему Договору в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору): ___________ (____________) рублей ___ копеек, в том числе НДС по ставке ___%, что составляет _______ рублей ___ копеек/ НДС не облагается на основании гл. 26 п. 2 НК РФ.
3.2. Оплата по настоящему Договору осуществляется Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД и акта приемки ТРУ по форме ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Приказ Минфина от 15.04.2021 г. № 61н), подписанного Сторонами.
При наличии технической возможности у обеих сторон, акт приемки ТРУ по форме ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, подписывается электронно. При отсутствии технической возможности, акт приемки ТРУ по форме ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Приказ Минфина от 15.04.2021 №61н), подписывается сторонами на бумажном носителе.
В случае невозможности подписания Поставщиком акта приемки ТРУ по форме ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, подтверждением надлежащего уведомления о результатах приемки ТРУ будет являться направление Заказчиком экземпляра акта с сопроводительным письмом. В этом случае акт будет считаться подписанным Поставщиком.
3.3. В цену Договора включается стоимость товара, а также расходы по оплате налогов, пошлин и сборов, все платежи, подлежащие выплате Поставщику за выполнение обязательств по договору, а также расходы на поставку, упаковку, маркировку, погрузку, разгрузку, гарантийные обязательства и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по договору.
3.4. Оплата по настоящему Договору осуществляется путем безналичных платежей в валюте Российской Федерации.
3.5. Источник финансирования: средства бюджетного учреждения. Датой платежа считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

Срок и адрес поставки
4.1. Срок поставки товаров: не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения договора.
4.2. Поставщик обязуется поставить Товар в рабочее время Заказчика – с 8:30 (по московскому времени) до 17:30 (по московскому времени) с понедельника по пятницу, за исключением общегосударственных выходных и праздничных дней.
4.3. Место поставки товаров:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Смоленская область, город Смоленск, пр-кт Гагарина, д. 23.

Приемка Товара

5.1. Сдача-приемка Товара производится в месте, указанном в п. 4.3. по товарной накладной по форме № ТОРГ- 12/УПД, оформленной Поставщиком и подписываемой Сторонами по факту передачи Товара Заказчику.

5.2. Датой приемки Товара считается дата подписания товарной накладной по форме № ТОРГ- 12/УПД Заказчиком и акта приемки ТРУ по форме ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Приказ Минфина от 15.04.2021 г. № 61н) Сторонами.

5.3. Право собственности на Товар, риск случайной гибели или повреждения Товара переходят от Поставщика к Заказчику, с даты, подписания Сторонами товарной накладной № ТОРГ-12/УПД.

5.4. Товарная накладная подписывается уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика в день поставки товара. Наименование товара и производитель поставляемых товаров, должны соответствовать наименованию товара и его производителю, указанным в представляемых при поставке товара документах.

Поставка до склада Заказчика, погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами Поставщика и входят в стоимость Товара.

5.5. В случае обнаружения Заказчиком нарушений требований к качеству Товара, комплектности, упаковке Товара, комплекту Товара, Поставщик обязуется без дополнительной оплаты со стороны Заказчика заменить Товар в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения в письменной форме соответствующего уведомления и оформленного акта приемки ТРУ по форме ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Приказ Минфина от 15.04.2021 г. № 61н) от Заказчика.

В случае обнаружения Заказчиком нарушений требований к количеству Товара до перехода права собственности на Товар к Заказчику, Поставщик обязуется без дополнительной оплаты со стороны Заказчика допоставить Товар в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения в письменной форме соответствующего уведомления и оформленного акта приемки ТРУ по форме ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Приказ Минфина от 15.04.2021 г.№ 61н) от Заказчика. Допоставка недопоставленного или замена некачественного Товара оформляется товарной накладной по форме № ТОРГ- 12/УПД в порядке, предусмотренном настоящим разделом и не является основанием для освобождения Поставщика от ответственности за нарушение срока поставки.

5.6. Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Заказчику относящиеся к Товару документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, производителем Товара и настоящим Договором.

5.7. Заказчик, принявший Товар (часть Товара) без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки Товара (части Товара), которые могли быть установлены при обычном способе его приёмки (явные недостатки).

5.8. Сдача и приёмка Товара осуществляется уполномоченными представителями Сторон.

6. Качество и безопасность товара

6.1. Внешний вид, качественные и технические характеристики должны соответствовать описаниям, установленным для данного вида Товара (Приложение № 1).

6.2. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации. Не допускается поставка следующих товаров:

- ранее бывших в употреблении;

- содержащих восстановленные элементы;

- содержащих внешние дефекты или следы вскрытия.

6.3. Поставщик гарантирует качество Товара в момент его передачи, в течение гарантийного срока, который указан в Приложении № 1 к настоящему Договору. Течение гарантийного срока начинается со дня подписания сторонами товарной накладной по форме № ТОРГ- 12/УПД.

6.4. Если Заказчик лишен возможности использовать Товар, в отношении которого настоящим Договором установлен гарантийный срок, по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, гарантийный срок не устанавливается до устранения Поставщиком соответствующих обстоятельств.

6.5. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не мог использоваться Заказчиком из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения Заказчиком Поставщика о недостатках Товара в порядке, установленном в настоящем Договоре.

6.6. В случае возникновения недостатков в процессе эксплуатации Товара в гарантийный срок, установленный в Приложении № 1 к настоящему Договору, Поставщик обязуется принять у Заказчика неисправный Товар в месте его нахождения по акту приема-передачи (оформляется в свободной форме) не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления от Заказчика. Акт приема-передачи оформляется Поставщиком в 2 (двух) экземплярах (по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон), который подписывается Сторонами по факту передачи неисправного Товара Заказчиком.

6.7. Устранение недостатков в течение гарантийного срока производится Поставщиком за свой счет в сроки, согласованные Сторонами. Срок устранения не может быть более 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Товара Поставщиком. Поставщик обязуется вернуть Заказчику исправный Товар в месте, в котором неисправный Товар был принят Поставщиком, если Сторонами не согласовано иное, по акту приёма-передачи (оформляется в свободной форме) не позднее срока устранения неисправности Товара. Акт приёма-передачи оформляется Поставщиком в 2 (двух) экземплярах (по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон), который подписывается Сторонами по факту передачи исправного Товара Заказчиком.

7. Ответственность сторон

7.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае нарушения срока исполнения какой-либо обязанности по настоящему Договору Поставщик по письменному требованию Заказчика уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая) процента от цены настоящего Договора за каждый календарный день просрочки.

7.3. В случае просрочки оплаты Товара по п. 3.2. настоящего Договора, Заказчик выплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% (ноль целых одна десятая) процента от задержанной к оплате суммы за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти) процентов от задержанной к оплате суммы.

7.4. Выплата неустоек не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

8. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если невыполнение обязательств явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Стороны понимают форс-мажорные обстоятельства в общепринятом смысле как обстоятельства, не зависящие от волеизъявления Сторон и препятствующие полному или частичному исполнению Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. К таким обстоятельствам Стороны относят пожары, наводнения, землетрясения, сели, другие стихийные бедствия, военные действия, революции и народные волнения, гражданские беспорядки, приостановка межбанковских платежей, акты и решения органов государственной власти и местного самоуправления, контрольных органов, затрудняющих, препятствующих или делающих невозможным полное или частичное выполнение Сторонами принятых обязательств по настоящему Договору.

8.2. Сторона, для которой сложилась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору, незамедлительно должна информировать другую Сторону о сроках начала и прекращения действий вышеуказанных обстоятельств, в любом случае не позднее 5 (пяти) дней со дня начала их действия. Доказательством подтверждения наступления обстоятельств непреодолимой силы являются документы, выданные уполномоченными органами власти.

8.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление (не позднее 5 (пяти) рабочих дней после возникновения форс-мажорных обстоятельств) об их наступлении, лишает соответствующую Сторону права ссылаться в дальнейшем на указанные выше обстоятельства, как основание, освобождающее от ответственности за невыполнение обстоятельств.

8.4. В случае если события непреодолимой силы будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. В этом случае Стороны возвращают друг другу все полученное по настоящему Договору и ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры, возникающие из настоящего Договора, Стороны могут разрешать путём переговоров, которые не являются обязательными мерами по досудебному урегулированию.

9.2. Все споры, возникающие из настоящего Договора, подлежат передаче на разрешение Арбитражного суда Смоленской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

10. Срок действия договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами настоящего Договора и действует по 31 декабря 2025 г., а в части неисполненных обязательств – до полного их исполнения.

11. Заверения сторон

11.1. Поставщик заверяет, что Товар свободен от любых прав третьих лиц, не обременён правами третьих лиц.

11.2. Поставщик заверяет, что продажа Товара не нарушает прав третьих лиц, в том числе интеллектуальных прав, и законодательства Российской Федерации.

11.3. Поставщик заверяет, что Товар не является предметом залога, на него не наложен арест, не имеется связанных с Товаром споров.

11.4. Поставщик заверяет, что Товар был введён в гражданский оборот на территории Российской Федерации с соблюдением законодательства Российской Федерации.

11.5. Поставщик заверяет, что представил достоверные сведения о стране происхождения Товаров.

12. Прочие условия

12.1. Ни одна из Сторон не имеет права передать третьему лицу права и обязательства по настоящему Договору без письменного согласия другой Стороны.

12.2. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему между Сторонами теряют силу.

12.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь после их письменного оформления в виде дополнительного соглашения и подписания обеими Сторонами.

12.4. Если какое-либо из положений настоящего Договора становится недействительным или неисполнимым, это не влечет за собой недействительности или неисполнимости остальных положений Договора. В случае необходимости Стороны договариваются о замене недействительного положения действительным, наилучшим образом, отражающим интересы Сторон.

12.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.

12.6. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

Каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае существенного нарушения условий настоящего Договора другой стороной. При этом расторгающая сторона обязана в официальном порядке уведомить другую сторону о таком расторжении не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до момента расторжения Договора.

12.7. Переписка между Сторонами ведется посредством факса, электронной связи, передается курьером или направляется по почте, но в любом случае с подтверждением получения принимающей Стороной, при этом юридически значимым признается документ, подписанный уполномоченным представителем Стороны и имеющий подлинный оттиск печати.

12.8. Приложения к Договору:

12.8.1. Приложение № 1 – Спецификация.

13. Адреса, реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Договору № _______ от « » _________ 2025 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: ____________ (___________ рублей ____копеек), в том числе НДС по ставке ___%, что составляет ____ рублей ___ копеек/НДС не облагается на основании гл. 26 п. 2 НК РФ.

В стоимость товара включена стоимость доставки по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Смоленская область, город Смоленск, пр-кт Гагарина, д. 23.

Гарантийный срок на весь товар 12 (двенадцать) месяцев.

ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными