Тендер - Поставка наборов для научных исследований для выполнения работ по гранту №316739285

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть85 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Сибирский федеральный округ, Томская облМесто поставки (адрес):г. Томск, ул. Киевская, 111а, НИИ кардиологии Томского НИМЦ
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 31.10.2025 по 31.10.2025Место предоставления документации:Предоставление документации не предусмотреноПорядок предоставления документации:Предоставление документации не предусмотреноОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется 02_ВБ-2725ЕПХимР_.._Проект

Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения № ВБ-27/25/ЕПХимР

Поставка наборов для научных исследований для выполнения работ по гранту для нужд НИИ кардиологии Томского НИМЦ

г. Томск «31» октября 2025 года

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Научно-исследовательского института кардиологии - филиала Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук» (НИИ кардиологии Томского НИМЦ) Попова Сергея Валентиновича, действующего на основании приказа №23-лц от 01.06.2023, доверенности № 109 от 01.06.2023, с одной стороны, и

Акционерное общество «БиоХимМак», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Ганина Алексея Валерьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», подпунктом 4 пункта 1 раздела 2 главы IV Положения о закупке Томского НИМЦ от 25.04.2022 (с изменениями от 16.09.2022, от 19.05.2023, от 25.03.2024), заключили настоящий гражданско-правовой договор бюджетного учреждения (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ОБЪЕКТ ЗАКУПКИ (ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА)

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику наборы для научных исследований для выполнения работ по гранту для нужд НИИ кардиологии Томского НИМЦ (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к Договору), а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его в порядке и на условиях Договора.

1.2. Наименование Товара, функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики Товара, наименование страны происхождения/производства Товара, количество Товара, цена за единицу Товара, общая стоимость Товара определены в Спецификации (Приложение 1 к Договору).

1.3. Заказчик предупрежден и, подписывая настоящий Договор, соглашается с тем, что Товар, поставляемый по данному договору, не является медицинским изделием, не предназначен для использования в качестве медицинских изделий, регистрационные удостоверения РЗН на Товар не предоставляются. Ответственность за правомерность использования Товара, не зарегистрированного в установленном законом порядке в качестве медицинского изделия, лежит на Заказчике.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена Договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Двести четырнадцать тысяч девятьсот девятнадцать) рублей 61 копейка, в том числе НДС - 20%▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,94 рублей, и включает в себя все расходы, связанные с поставкой Товара в соответствии с условиями Договора, в том числе:

стоимость Товара;

стоимость доставки Товара до места доставки, включая расходы на погрузку-разгрузку и упаковку Товара;

стоимость упаковки (тары);

расходы на уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей;

все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть у Поставщика в период действия Договора в связи с его исполнением.

2.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случая, предусмотренного пунктом 9.1 Договора.

2.3. Оплата поставленного Товара производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, по факту поставки Товара в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком УПД без замечаний, на основании представленного Поставщиком счета.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов, и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Днем исполнения Заказчиком обязательства по оплате Товара, указанного в пункте 1.1 Договора, считается день зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика.

2.4. Валюта, используемая для расчетов, - рубль Российской Федерации.

2.5. Источник финансирования: грант РНФ №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1 (рук. М.А. Манукян).

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Поставка Товара должна осуществляться в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к Договору), условиями Договора, требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3.2. Поставка Товара производится Поставщиком в соответствии с условиями Договора.

3.3. Место доставки Товара: г. Томск, ул. Киевская, 111а, НИИ кардиологии Томского НИМЦ. Выбор способа доставки Товара принадлежит Поставщику.

3.4. Срок поставки Товара: По заявке заказчика в течение 90 (Девяноста) дней с момента ее получения Поставщиком.

3.5. Поставщик при передаче Товара обязан предоставить Заказчику следующие документы:

УПД– 2 экз. (по 1 экз. Заказчику и Поставщику) составленного по форме Приложения № 3 к настоящему Договору;

Счет – 1 экз.;

иные обязательные к представлению документы, подтверждающие соответствие поставляемого в рамках настоящего Договора Товара требованиям действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемым к такому виду Товара, в случае если для данного вида Товара предусмотрено их наличие, а Заказчик обязан принять данные документы.

До предоставления Поставщиком вышеуказанных документов обязательство по поставке Товара считается неисполненным и Товар не подлежит приемке.

На товары, страной происхождения которых является Россия, или товары, импортного производства, поступившие на территорию Российской Федерации от поставщиков из стран ЕАЭС, страна происхождения и регистрационный номер декларации на товары в УПД не указываются.

3.6. Обязательство Поставщика по поставке считается исполненным с даты передачи Заказчику Товара, документов, указанных в пункте 3.5 Договора, и подписания Заказчиком УПД без замечаний. С этой даты право собственности на Товар, переходит к Заказчику. Риски случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику в момент фактической передачи Товара представителю Заказчика.

3.7. В случае невозможности поставки Товара ввиду логистических проблем, отсутствия возможности или отказа Производителя Товара осуществить отгрузку на территорию Российской Федерации, Поставщик вправе отказаться от поставки данного Товара и возвратить уплаченную за Товар сумму (при авансовых платежах) после уведомления Заказчика о наступлении таких обстоятельств.

При наступлении таких обстоятельств Поставщик освобождается от уплаты штрафных санкций/пени за просрочку поставки Товара, а также возмещения любого вида убытков Заказчику.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.

4.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в пункте 3.5 Договора.

4.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по Договору.

4.1.4. Пользоваться иными установленными Договором и законодательством Российской Федерации правами.

4.1.5. Отказаться от переданного Товара и от его оплаты, если Поставщик передал Заказчику в нарушение Договора меньшее количество Товара, чем определено Договором или заявкой Заказчика на поставку Товара.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Принять и оплатить поставленный Товар при отсутствии у него замечаний по качеству, количеству, соответствию Товара иным условиям Договора, а так же при отсутствии замечаний, подписать документы о приемке Товара в порядке и сроки, предусмотренные Договором и передать один экземпляр УПД Поставщику.

4.2.2. Направлять мотивированный отказ от подписания УПД (извещение о выявленных недостатках) по результатам приемки поставленного Товара в случае поставки Товара, не соответствующего условиям Договора.

4.2.3. До взыскания неустойки (штрафов, пеней) в судебном порядке соблюдать претензионный порядок урегулирования спора (направлять Поставщику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Договором за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств по Договору).

4.3. Поставщик вправе:

4.3.1. Требовать оплаты надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара, а так же, при отсутствии замечаний, подписания документов о приемке Товара в порядке и сроки, предусмотренные Договором, а так же передачи одного экземпляра УПД Поставщику.

4.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара в рамках Договора.

4.4. Поставщик обязан:

4.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в соответствии с условиями Договора и приложениями к нему. Поставщик обязуется поставить Товар в сроки, определенные Договором. При нарушении этого срока Заказчик будет считаться утратившим интерес к Товару и вправе не принимать его, а также отказаться от исполнения Договора.

4.4.2. Представить документы, указанные в пункте 3.5 Договора.

4.4.3. По запросу Заказчика предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора в порядке, указанном в пункте 12.3 Договора.

4.4.4. До взыскания неустойки (штрафов, пеней) в судебном порядке соблюдать претензионный порядок урегулирования спора (направлять Заказчику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Договором за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заказчиком своих обязательств по Договору).

4.4.5. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

5. КАЧЕСТВО И УПАКОВКА ТОВАРА

5.1. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики поставляемого Товара должны соответствовать Спецификации (Приложение 1 к Договору), условиям Договора и действующему законодательству Российской Федерации, требованиям обязательных ГОСТов, ТУ, СанПинов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации для такого вида Товара. Товар должен соответствовать обязательным требованиям, обеспечивающим его безопасность для жизни и здоровья потребителей, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации для такого вида Товара.

5.2. Товар должен быть новым (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободным от любых притязаний третьих лиц, не находящимся под запретом (арестом), в залоге.

5.3. Поставщик обязан обеспечить упаковку (тару) Товара, отвечающую требованиям обязательных ГОСТов, ТУ, иным обязательным требованиям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации для такого вида Товара, способную предотвратить его повреждение и (или) порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.

5.4. Маркировка должна быть нанесена на упаковку (тару) Товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к такому виду Товара.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

6.1. Заказчик осуществляет приемку поставленного Товара по количеству, ассортименту, качеству, комплектности и упаковке в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты поставки Товара и предоставления Поставщиком УПД в соответствии условиями Договора, Спецификации и УПД.

6.2. Поставщик не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты поставки Товара, должен известить Заказчика о дате и времени доставки Товара.

6.3. Приемка поставленного Товара включает в себя следующие этапы:

6.3.1. проверка наличия (отсутствия) внешних повреждений упаковки (тары) (в случае, если Товар поставляется в упаковке (таре));

6.3.2. проверка наличия документов, предоставляемых Заказчику в соответствии с пунктом 3.5 Договора;

6.3.3. проверка Товара на соответствие условиям Договора и Спецификации (Приложение 1 к Договору);

6.3.4. проверка количества поставленного Товара на соответствие количеству, указанному в заявке Заказчика на поставку Товара и (или) в условиях Договора.

6.4. Для проверки поставленного Товара в части соответствия условиям Договора Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Для проведения экспертизы поставленного Товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора. Срок представления Поставщиком дополнительных материалов составляет 3 (Три) рабочих дня с даты получения Поставщиком запроса Заказчика. При нарушении Поставщиком срока представления дополнительных материалов срок приемки Товара, предусмотренный пунктом 6.1 Договора, увеличивается на количество дней просрочки.

6.5. По окончании приемки Товара Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней подписывает УПД либо направляет мотивированный отказ от подписания УПД (извещение о выявленных недостатках) с указанием сроков по устранению недостатков (по количеству, качеству, иных несоответствий условиям Договора) в соответствии со сроками, предусмотренными Договором (п.6.8). Поставщик в установленный Договором срок (п.6.8) обязан устранить все недостатки. УПД не подписывается до устранения Поставщиком недостатков в сроки, предусмотренные Договором (п.6.8). Извещение о выявленных недостатках направляется Поставщику в письменной форме.

В случае если Заказчик в течение 30 (тридцати) дней безосновательно уклоняется от подписания УПД и (или) предоставления в адрес Поставщика оригинала подписанного и скрепленного печатью Заказчика УПД, то продукция считается принятой Заказчиком на условиях настоящего Договора.

6.6. При обнаружении недостатков принятого Товара, которые не могли быть обнаружены в ходе приемки Товара, Поставщик отвечает за недостатки Товара, если Заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи Товара Заказчику или по причинам, возникшим до этой даты.

При обнаружении недостатков Товара, Заказчик вызывает представителя Поставщика. При неявке представителя Поставщика в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты его вызова, Заказчик имеет право в одностороннем порядке составить акт о выявленных недостатках, который является достаточным основанием для устранения недостатков (замены Поставщиком Товара на Товар надлежащего качества) в сроки, предусмотренные Договором (п.6.8).

Устранение недостатков (замена Поставщиком Товара на Товар надлежащего качества) осуществляется на основании претензии Заказчика в сроки, предусмотренные Договором (п.6.8).

6.7. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, функциональные, технические, качественные, а также эксплуатационные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с функциональными, техническими, качественными, а также эксплуатационными характеристиками, указанными в Договоре.

6.8. Если при приемке будет обнаружено несоответствие Товара указанным условиям, Заказчик в течение 3 (трех) дней письменным извещением должен проинформировать об этом Поставщика. После получения претензии Поставщик обязуется за свой счет заменить недостающий, некомплектный или поврежденный Товар:

- при наличии данного товара на складе Поставщика в течение 10 рабочих дней после получения оригинала претензии;

- при отсутствии товара на складе Поставщика – в течение 90 рабочих дней после получения товара.

6.9. Допоставка или замена товара по претензии Заказчика производится на его склад за счет Поставщика, в сроки, определенные Договором (п.6.8.).

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения стороной обязательства, предусмотренного договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы неисполненных обязательств.

7.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.6. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение документально подтвержденных убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору в полном объеме.

7.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) осуществляется только на основании письменной, мотивированной претензии одной из Сторон.

7.8. Заказчик вправе, по письменному согласованию с Поставщиком, учитывать при расчете с Поставщиком (вычитать из цены Договора) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате Поставщиком за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Договором, если Поставщик не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.9. Документально подтвержденные убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Договору, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (Десять) рабочих дней со дня получения её оригинала.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий в претензионном порядке, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Договора.

9.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора в соответствии с действующим законодательством.

9.3. Договор считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении при условии проведения взаиморасчетов.

Поставщик вправе в одностороннем внесудебном порядке полностью или частично отказаться от исполнения настоящего Договора, в случае приостановки отгрузки либо при отказе отгружать товар в Российскую Федерацию иностранным производителем, его представительством на территории РФ либо его официальным дилером на территории РФ.

9.4. При прекращении действия настоящего Договора Стороны не освобождаются от своих неисполненных обязательств и выплаты причитающихся неустоек, возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

9.5. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой договаривающейся стороны.

9.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора (полностью или частично) в случае длительного нарушения срока поставки Поставщиком, что является для Заказчика существенным нарушением Договора со стороны Поставщика. При этом длительным нарушением срока поставки Поставщиком признается просрочка исполнения обязательств более 15 (Пятнадцати) дней с даты окончания срока поставки, предусмотренного заявкой Заказчика на поставку Товара и (или) условиями Договора.

9.7. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора (полностью или частично) по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

9.8. Любые изменения, поправки и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны договаривающимися сторонами.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ОСВОБОЖДАЮЩИЕ СТОРОНЫ ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств, независящих от воли Сторон (далее – Обстоятельства).

Под такими обстоятельствами Стороны понимают - чрезвычайные, непредвиденные и непредотвратимые обстоятельства, возникшие до или в течение реализации договорных обязательств, которые нельзя было разумно ожидать при заключении договора, либо избежать или преодолеть, а также находящиеся вне контроля сторон такого договора.

В частности, к таким обстоятельствам относятся: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли сторон договора обстоятельства.

На момент подписания настоящего Договора Стороны признают, что им неизвестны развитие и масштабы, вызванные или связанные с введением мировым сообществом, санкций по отношению к Российской Федерации, влияющие на исполнение Сторонами обязательств по Договору, включая действия производителей товаров по приостановке или увеличению сроков поставок, или прекращением поставок товаров на территорию России. Наступление таких событий, препятствующих Поставщику надлежащим образом исполнить обязательство по поставке или выполнению предусмотренных настоящим Договором работ, рассматриваются Сторонами как обстоятельства, независящие от воли Сторон и не влекут за собой ответственность Поставщика за неисполнение обязательств по Договору.

10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.

Поставщик вправе отказаться от исполнения Договора, уведомив Заказчика не позднее 30 дней с даты, когда ему стало известно о наступлении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств, независящие от воли Сторон по Договору.

10.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна письменно известить об этом другую Сторону в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств. Деловая переписка Поставщика с иностранными поставщиками товаров, работ, услуг или их представительствами на территории РФ является достаточным доказательством наличия обстоятельств, независящие от воли Сторон.

10.4. Не извещение либо несвоевременное извещение другой Стороны согласно пункту 10.2 Договора влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

10.5. Если Обстоятельства, указанные в п. 10.1. настоящего Договора, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. К отношениям Сторон, не урегулированным настоящим Договором, применяются нормы действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

11.2. Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до 31.12.2026, а в части расчетов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Стороны при заключении Договора предусмотрели, что обязанности Поставщика по поставке Товара по этому договору прекратятся по соглашению Сторон через 10 дней после отправки Заказчику Уведомления о невозможности доставки Товара производителем на территорию Российской Федерации.

11.3. Документооборот в рамках Договора осуществляется в письменной форме. Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством электронной почты с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа в течение 3 (Трех) рабочих дней.

Срок ответа на входящий документ в рамках Договора не может превышать 5 (Пяти) рабочих дней со дня его получения, за исключением случая, предусмотренного пунктом 8.1 Договора.

УПД направляется Поставщиком в письменной форме.

11.4. По письменному запросу одной из Сторон, не реже одного раза в год, а так же по мере необходимости, Стороны осуществляют сверку расчетов за оказанные услуги (выполненные работы, поставленный товар). Акт сверки расчетов составляется заинтересованной стороной в двух экземплярах и подписывается уполномоченными представителями Сторон. Сторона-Инициатор направляет в адрес Стороны-Получателя оригиналы Акта сверки расчетов почтовой связью. В течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента получения оригинала Акта сверки расчетов Сторона-Получатель, при отсутствии замечаний, должна подписать, заверить печатью, направить один экземпляр Акта сверки расчетов в адрес Стороны-Инициатора или предоставить мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в нем информации. В случае, если в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты получения Акта сверки Сторона-Получатель не направляет в адрес Стороны-Инициатора подписанный Акт сверки расчетов или мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в ней информации, Акт сверки расчетов считается признанным Стороной-Получателем без расхождений содержащейся в нем информации.

11.5. Договор составлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подписан надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

11.6. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.7. Все приложения к Договору должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все приложения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями Договора, являются его неотъемлемой частью.

11.8. Сторона обязана уведомить другую Сторону об изменении своего адреса, номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты, реквизитов банка для осуществления расчетов по Договору в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня изменений. В случае непредставления в установленный срок уведомления адресом, номерами телефонов, факсов, адресом электронной почты, реквизитами банка для осуществления расчетов по Договору будут считаться сведения, указанные в Договоре.

11.9. В течение 5 дней после подписания Договора Заказчик обязуется передать Поставщику оригинал настоящего Договора с печатью организации и подписью уполномоченного лица. Копии подписанных и скрепленных печатью договоров, переданные средствами электронной связи, считаются действительными и правомочными до получения их оригиналов.

11.10. Сообщения, переданные посредством электронной связи, признаются юридически значимыми, в случае если электронные адреса содержат домены:

@biochemmak.ru – от Поставщика;

@cardio-tomsk.ru. - от Заказчика.

12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

12.1. Стороны подтверждают свою приверженность к ведению бизнеса в строгом соответствии с нормами применимого к Договору антикоррупционного законодательства и профилактике по борьбе и недопущению соответствующих правонарушений.

12.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денежных средств или иных ценностей любым лицам, чтобы оказать влияние на их действия или решения с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иными противоправными целями.

12.3. Стороны, их аффилированные лица при исполнении Договора не осуществляют действий, квалифицируемых применимым к Договору законодательством как вымогательство взятки или предмета коммерческого подкупа, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, дача или получение взятки, посредничество во взяточничестве, злоупотребление должностными полномочиями, незаконное вознаграждение от имени юридического лица или как иные схожие нарушения законом согласно применимому к Договору законодательству.

12.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение, указанное выше, она обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме. В уведомлении нужно указать факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение. После получения уведомления Сторона, в адрес которой оно направлено, в течение пяти календарных дней направляет ответ, что нарушения не произошло или не произойдет.

12.5. Исполнение обязательств по Договору приостанавливается с момента направления стороной уведомления до момента получения ею ответа.

12.6. Если подтвердилось нарушение другой Стороной обязательств, указанных в настоящей статье выше, либо не был получен ответ на уведомление, Сторона имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, направив соответствующее письменное уведомление. Сторона, по инициативе которой расторгнут Договор, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате расторжения Договора.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

13.1. Приложения к Договору:

Приложение 1 – Спецификация

Приложение 2 – Обоснование цены договора, заключаемого с единственным поставщиком.

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1 к Договору № ВБ-27/25/ЕПХимР от «31» октября 2025 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 2 к Договору № ВБ-27/25/ЕПХимР от «31» октября 2025 года

РАСЧЁТ И ОБОСНОВАНИЕ ЦЕНЫ ДОГОВОРА

- Посмотреть таблицу с данными

Начальная (максимальная) цена договора определена и обоснована заказчиком посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с требованиями пункта 1 части 6 раздела 3 главы II Положения о закупке Томского НИМЦ от 25.04.2022. Для обоснования начальной (максимальной) цены договора заказчиком были рассмотрены коммерческие предложения поставщиков.

Руководствуясь принципом рационального и эффективного расходования бюджетных средств, заказчиком принято решение определить начальную (максимальную) цену договора, исходя из минимального коммерческого предложения.

Таким образом, цена Договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Двести четырнадцать тысяч девятьсот девятнадцать) рублей 61 копейка.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3 к Договору № ВБ-27/25/ЕПХимР от «30» октября 2025 года