Тендер - поставка мыла жидкого с дозатором №291207010

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть10 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиЦифровая спецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
Проект_контракта_—_мыло

Контракт на поставку товара № ____

г. Киров « ____ » ______ 2025 года

Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Кировский многопрофильный техникум» (КОГПОБУ КМПТ), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Храмцова Олега Евгеньевича, действующий на основании Устава, с одной стороны, и

________________________________________________________ , именуемый(ое) в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________, ИНН ___________действующая на основании ____________________________ , с одной стороны, и, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Предметом настоящего Контракта является: поставка мыла жидкого с дозатором (далее - товар), согласно условиям настоящего Контракта, согласно техническому заданию (приложение №3), в том числе в срок согласно п. 1.2. Контракта, по адресу согласно п.1.3. Контракта, в количестве, по ценам, в соответствии с характеристиками предусмотренными спецификацией (приложение № 1) являющейся его неотъемлемой частью, а Заказчик обязуется обеспечить приемку и произвести оплату товара согласно условиям Контракта.

1.2. Поставка товара осуществляется в течении 14 календарных дней с даты подписания контракта, силами «Поставщика» и за его счет.

1.3. Поставка товара производится по адресу: г. Киров, ул. Уральская, д.7

1.4. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается,
за исключением их изменения по соглашению сторон согласно ст. 95 Закона № 44-ФЗ.

1.5. Идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0

1.6. Настоящий контракт заключается по результатам размещения на Модуле закупок Кировской области, Протокол № __ подведения итогов запроса доставки в электронной форме от ______.2025 г. и финансируется за счет средств областного бюджета на 2025 год.

Документы на товар

2.1. Документы на товар:

2.1.1. Поставщик обязан передать Заказчику одновременно с товаром следующие документы:

• сертификат качества на товар, подлежащий обязательной сертификации;
• счет и товарную накладную или счет-фактуру или универсальный передаточный акт -УПД. в двух экземплярах на товар (один экземпляр возвращается Поставщику после подписания);
• в документах и технических паспортах, должно быть прописано наименования, артикулы, соответствующие техническому заданию.

Качество и безопасность товара. Гарантия качества.

3.1. Передаваемый по Контракту товар является новым ранее не эксплуатировавшимся, не восстановленным, в исправном состоянии, без внешних повреждений и скрытых дефектов (не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств) и недостатков не имеет. Товар должен быть новым. Товар должен быть безопасен для жизни и здоровья потребителей.

3.2. Качество товара должно соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, ГОСТами, указанными в Приложении №1, для соответствующего вида товара, в том числе техническими регламентами. Качество Товара должно соответствовать требованиям, установленным законодательством РФ.

Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого товара требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов и условиям Контракта. В течение гарантийного срока Поставщик осуществляет безвозмездную замену товара ненадлежащего качества на товар, соответствующий требованиям Контракта своими силами и за свой счет, в случае принятия Заказчиком такого решения.

3.3. Поставщик отвечает за недостатки товара, на который предоставил гарантию качества, если не докажет, что они возникли после передачи Заказчику товара вследствие нарушения правил пользования товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо обстоятельств непреодолимой силы.

3.4. Если Поставщику предъявлено требование о безвозмездном устранении недостатков товара согласно п. 1 ст. 518, п. 1 ст. 475 ГК РФ, оно должно быть исполнено в течение 10 календарных дней с момента получения Поставщиком письменного требования Заказчика о замене товара несоответствующего качества. В данный срок входит время, затраченное на транспортировку товара. При замене товара гарантийный срок исчисляется заново со дня приемки товара Заказчиком. Все расходы, связанные с заменой товара ненадлежащего качества в период срока гарантии товара, оплачиваются за счет Поставщика.

3.5. Поставщик предоставляет гарантию качества на товар, указанный в спецификации (Приложение №1). Гарантийный срок должен быть не менее гарантийного срока, установленного предприятием-изготовителем. В любом случае гарантийный срок не может быть менее 12 месяцев. Исчисление гарантийного срока начинается с момента надлежащей поставки товара согласно п. 6.6. Контракта.

4. Маркировка, упаковка и транспортировка

4.1. Товар поставляется при наличии маркировки, соответствующей стандартам и техническим условиям.

4.2. Упаковка товара должна быть надлежащего качества и обеспечивать необходимую защиту от воздействия окружающей среды и предоставить товар от порчи во время транспортировки и хранения.

4.3. Транспортировка Товара должна осуществляться на соответствующем виде транспорта, чтобы обеспечить его сохранность при транспортировке, до места назначения и разгрузки, на складе Заказчика.

4.4. Тара и упаковка возврату не подлежат, залог за тару и упаковку не взыскивается, их стоимость включена в цену Контракта.

4.5. Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования Поставщиком ненадлежащей тары и (или) упаковки, ненадлежащей маркировки, считается не поставленным и приемке не подлежит.

5. Цена и порядок оплаты

5.1. Цена Контракта составляет ______ (___________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС ().

5.2. Цена контракта включает в себя стоимость товара (стоимость единицы товара, общую цену контракта), тары и упаковки, оформления необходимой документации, транспортные расходы, расходы по оплате налогов, сборов и другие обязательные платежи, стоимость погрузочно-разгрузочных работ в месте отгрузки и выгрузки, стоимость доставки, расходы на устранение недостатков и дефектов товара, расходы по замене некачественного товара, также иные расходы Поставщика, связанные с исполнением принятых им обязательств, связанных с исполнением Контракта.

5.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев снижения цены Контракта по соглашению Сторон, без изменения предусмотренного Контрактом количества, качества товара и иных условий исполнения Контракта. Изменение цены допускается только в случаях, предусмотренных законом.

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения Контракта (согласно ст.95 Закона №44 ФЗ).

Цена Контракта определена методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).

Цена Контракта может быть изменена не более чем на 10% от цены Контракта
в соответствии с п. 1.4. Контракта и строго в соответствии с законодательством РФ.

5.4. Заказчик обязуется оплатить товар в течении 10 рабочих дней с даты подписания документа о приемке поставленного товара без замечаний. Поставщик обязан поставить товар в срок поставки и предоставить сопроводительные документы согласно п. 2.1.1. настоящего Контракта.

5.5. В случае поставки товара, выполнения работ, оказания услуг в декабре, оплата осуществляется до 25 декабря 2025г. на основании выставленного счета, представляемого Исполнителем до 20 декабря 2025года. Приемка услуг, оказанных в декабре 2025 г., осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные разделом 6 контракта. В случае, если услуги по настоящему контракту будут оказаны не в полном объеме, излишне уплаченная сумма будет возвращена Исполнителем на расчетный счет Заказчика в январе года, следующего за расчетным.

5.6. Расчеты по Контракту осуществляются в рублях Российской Федерации в безналичной форме платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 15 Контракта.

5.7. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным
в момент списания денежных средств со счетов Заказчика.

5.8. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств по указанным в Контракте реквизитам Поставщика, несет Поставщик.

5.9. Авансовые платежи не предусмотрены.

5.10. Стороны Контракта вправе подписывать документы о приемке в электронной форме с использованием единой информационной системы (далее – ЕИС) или систему бухгалтерской и складской отчетности ( далее – СБИС), то есть Поставщик представляет в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку товара и/или другие первичные учетные документы, указанные в контракте, в том числе корректировочных документов к ним в электронной форме с использованием ЕИС или СБИС.

Документ о приемке поставленного товара в рамках исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта, при его наличии), сформированный в ЕИС или СБИС в электронной форме и подписанный электронными подписями по правилам Федерального закона "Об электронной подписи" от 06.04.2011 № 63-ФЗ, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручными подписями.

6. Сроки, порядок поставки товара.

Доставка товаров.

6.1. Поставщик обязуется передать Заказчику товар в количестве, по цене, адресу и в сроки, предусмотренные п. 1.1., п. 1.2. п. 1.3. настоящего Контракта.

6.2. Поставщик имеет право исполнить обязательство или его часть досрочно
по согласованию с Заказчиком.

6.3. Не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до планируемой даты поставки, Поставщик извещает Заказчика любым удобным способом по адресу: г. Киров, ул. Уральская, д.7 о готовности товара к поставке и о дате поставки товара. Доставка товара осуществляется силами Поставщика и за его счет.

6.4. Вместе с товаром Поставщик передает Заказчику относящуюся к товару документацию согласно п.2.1. Контракта.

6.5. В случае, если документы, указанные в пункте 2.1. Контракта, не переданы Поставщиком Заказчику одновременно с товаром, товар считается не поставленным и приемке не подлежит.

6.6. Обязательство Поставщика по надлежащей поставке (передаче) товара считается исполненным с момента подписания Заказчиком всех документов, указанных в п.2.1. настоящего Контракта без замечаний.

6.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Заказчика с момента, когда Поставщик считается исполнившим свое обязательство по поставке товара в соответствии с пунктом 6.6. Контракта.

6.8. Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента поставки товара в соответствии с пунктом 6.6. Контракта.

7. Порядок и сроки приемки товара,

порядок и срок оформления результатов такой приемки

7.1. Заказчик обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товаров по количеству, и на соответствие требованиям, предусмотренным настоящим Контрактом.

7.2. «Поставщик» обязуется поставить «Заказчику» товар,
не обремененный правами третьих лиц.

7.2.1. Заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия товаров, поставка которых просрочена.

7.3. Принятые Заказчиком товары должны быть им осмотрены в течение 1 (одного) рабочего дня.

7.3.1. В соответствии с ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Заказчик для приемки поставленных товаров создает экспертную приемочную комиссию, которая состоит не менее чем из пяти человек либо Заказчик вправе назначить одного сотрудника, ответственного за приемку - внутреннего эксперта.

Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести приемку товара (экспертизу).

Экспертиза товаров, предусмотренных Контрактом, проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.3.2. При проведении приемки товара (экспертизы) подтверждением является подписание товарной накладной и/или УПД и акт приемки товаров, работ, услуг по форме ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Приложение № 2 к контракту).

Формирование и предоставление акта приемки товаров, работ, услуг (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) осуществляется ответственным за приемку товара.

Оформление и обмен документами о приемке поставленного товара осуществляется по телекоммуникационным каналам связи через систему электронного документооборота (СБИС) или электронную почту, с соблюдением требований российского законодательства, действующих на дату отправки документа.

7.4. Приемка товара производится в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения товара. В случае, когда при визуальном осмотре товара в процессе приема-передачи товара будут обнаружены брак и/или недостача товара, Заказчик обязан немедленно составить в 2-х экземплярах акт о расхождении по количеству и (или) качеству товара и направить его в адрес Поставщика. Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня подписать указанный акт и направить один подписанный экземпляр акта в адрес заказчика заказным письмом (Предварительно Стороны могут обменяться подписанными документами, удостоверенными печатями, по электронной почте в виде скан-копии, в этом случае дата получения указанного документа считается дата поступления документа на электронную почту получающей стороны). В случае необходимости привлечения экспертов или экспертных организаций срок приемки увеличивается на срок, необходимый для проведения экспертизы привлеченными экспертами или экспертными организациями. В случае выявления привлеченным экспертом или экспертной организацией несоответствия качества товара условиям Контракта, Заказчик направляет результаты экспертизы Поставщику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их получения с актом о расхождении по качеству товара в 2-х экземплярах. Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня подписать указанный акт и направить один подписанный экземпляр акта в адрес Заказчика заказным письмом. При неполучении ответа в установленный разумный срок считается, что акт Поставщиком признан.

7.5. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке товара считается дата подписания Заказчиком без замечаний, документов, указанных в п. 2.1. настоящего Контракта, по факту приемки товара. Прием товара, либо отказ от приема товара должен быть подписан Заказчиком в течение 2 (двух) рабочих дней с момента окончания приемки товара без претензий, либо с момента получения результатов экспертизы, проведенной привлеченным экспертом или экспертной организацией.

7.6. Поставщик обязан поставить товар лично, привлечение третьих лиц не допускается.

7.7. Право собственности на товар переходит к Заказчику в момент окончания приемки товара и подписания документов согласно п. 2.1. Контракта.

Права и обязанности Сторон

8.1. Заказчик обязуется:

8.1.1. Принять товар в соответствии с условиями Контракта.

8.1.2. Оплатить товар в соответствии с условиями Контракта.

8.1.3. В случае расторжения Контракта оплатить Поставщику стоимость товара, фактически поставленного и принятого на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству, на основании подписанных Поставщиком
и Заказчиком без замечаний товарных накладных и/или УПД.

8.1.4. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям контракта провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к её проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации в соответствии с требованиями действующего законодательства.

8.2. Заказчик имеет право:

8.2.1. Определять лиц, непосредственно участвующих в приемке товара по количеству и качеству.

8.2.2. Требовать замены товара, несоответствующего по качеству и безопасности, показателям, содержащимся в нормативных и технических документах, в настоящем Контракте.

8.2.3. Взыскивать пеню и штраф, а также требовать возмещения убытков в соответствии
с настоящим Контрактом.

8.2.4. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Поставщик обязуется:

8.3.1. В соответствии с условиями Контракта своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку предоставить Заказчику результаты поставки товара.

8.3.2. В известить любым способом Заказчика о готовности товара
к поставке и о дате поставки товара в порядке, предусмотренном Контрактом.

8.3.3. Обеспечить соответствие товара требованиям законодательства, нормативных
и технических документов и условиям Контракта.

8.3.4. Передать товар, по показателям качества и безопасности соответствующий требованиям, содержащимся в нормативных и технических документах, в количестве, предусмотренном настоящим Контрактом, не обремененный правами третьих лиц.

8.3.5. Передать товар в порядке и в сроки, указанные в Контракте.

8.3.6. Передать Заказчику товар в комплекте с относящейся к нему документацией, перечисленной в пункте 2.1. Контракта.

8.3.7. Передать Заказчику платежные и иные документы в порядке и на условиях, установленных Контрактом.

8.3.8. Производить замену некачественного Товара, в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

8.3.9. Соответствовать единым требованиям, установленным ч.1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

8.4. Поставщик вправе:

8.4.1. Требовать оплату за поставленный товар в соответствии с условиями Контракта.

8.4.2. Требовать уплату пеней, штрафов а также возмещения убытков, согласно условиям настоящего Контракта.

9. Ответственность Сторон

9.1. Условия об ответственности Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, регулируются ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 (далее по тексту – Правила).

Стороны несут ответственность по Контракту в соответствии с законодательством РФ.

9.2. Взыскание неустойки с Поставщика

9.2.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком контрактных обязательств Заказчик направляет Поставщику требование
об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.2.2. В соответствии с ч. 7 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения. Согласно той же норме размер пеней устанавливается Контрактом и равен одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком. Исключение составляют случаи, для которых законодательством РФ установлен иной порядок начисления пеней.

9.3. Взыскание неустойки с Заказчика

9.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком контрактных обязательств Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.3.2. Пеня начисляется Заказчику за каждый день просрочки исполнения предусмотренного Контрактом обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается как одна трехсотая действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы.

9.4. Правила устанавливают порядок определения в контракте размера штрафа, начисляемого за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом и размера штрафа, начисляемого за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом,
за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом (далее - штраф). (п. 1 в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1011)

9.4.1. Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПравил, за исключением случая, предусмотренного пунктом 13 Правил, в том числе рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)). (в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1011)

9.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке
(за исключением случаев, предусмотренных пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПравил):

(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1011)

10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей

9.4.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке: (в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1011) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей

9.4.4. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: (в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1011) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно)

9.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. (в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1011)

9.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. (в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1011)

9.7. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации. (введен Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1011)

9.8. В случае нарушения Заказчиком обязательств по Контракту Подрядчик вправе требовать возмещения только реального ущерба. Упущенная выгода не возмещается.

9.9. Сторона контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если эта сторона докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны

9.10. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает сторону от исполнения или надлежащего исполнения обязательств, установленных контрактом.

9.11. Отлагательное условие: при условиях, вытекающих из настоящего Контракта, привлечения к ответственности Сторон Контракта, может быть, исходя их всех возможных размеров штрафов, предусмотренных правилами № 1042, для каждого порогового значения цены контракта (за исключением пороговых значений выше НМЦК).

9.12. В случае нарушения поставщиком обязательств по контракту заказчик вправе удержать начисленную за данное нарушение неустойку из суммы, подлежащей уплате по контракту.

10. Форс-мажорные обстоятельства

10.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

10.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить о них другую Сторону в письменной форме.
В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также
по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

10.2.1. Признание обстоятельства непреодолимой силой необходимо, чтобы оно носило чрезвычайный и непредотвратимый при данных условиях характер; требование чрезвычайновсти подразумавает исключительность рассматриваемого обстоятельства, наступление которого не является обычным в конкретных условиях; обстоятельство признается непредотвратимым, если любой участник гражданского оборота, осуществляющий аналогичную с должником деятельность, не мог бы избежать наступления этого обстоятельства или его последствий; наступление обстоятельств непреодолимой силы само по себе не прекращает обязательств должника, если исполнение остается возможным после того, как они отпали; должник обязан принять все разумные меры для уменьшения ущерба, причиненного кредитору обстоятельством непреодолимой силы, в том числе уведомить кредитора о возникновении такого обстоятельства (п.8, п.9, п.10 постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7).

10.2.2. Неотвратимость должна носить объективный, а не субъективный характер; признаки чрезвычайности и неотвратимости должны присутствовать одновременно,
в соокупности (определение ВС РФ от 24.03.2015 № 306-ЭС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

10.2.3. Действие непреодолимой силы должно быть связано с конкретными гражданско-правовыми обязательствами сторон и быть непосредственной причиной невозможности их исполнения или ненадлежащего исполнения (постановление АС Уральского округа от 26.06.2018 № А▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/2017).

10.2.4. Бремя доказывания наличия обстоятельств непреодолимой силы лежит
на должнике (п.12 постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 №25).

10.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления,
но не позднее 3 дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лищается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

10.4. Сторона должна в течение 10 (десяти) дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.

10.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по Контракту отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

10.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта
и достижения соответствующей договоренности.

11. Изменение, расторжение Контракта

11.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом № 44 - ФЗ.

11.2. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны Сторонами.

11.2.1. при исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

11.3. Контракт может быть расторгнут в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, исключительно по следующим основаниям:

11.3.1. по соглашению Сторон;

11.3.2. по решению суда по иску одной из Сторон при существенном нарушении Контракта другой Стороной или по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

11.3.3. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта.

11.4. В случае расторжения Контракта по любым основаниям заказчик обязан оплатить Поставщику стоимость товара надлежащего качества и соответствующего требованиям заказчика, фактически поставленного на момент расторжения Контракта.

11.5. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

11.6. Нарушение Поставщиком срока поставки признается сторонами существенным нарушением Контракта.

12. Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту Стороны,
их аффилированные лица, работники, сотрудники или посредники не выплачивают,
не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники, сотрудники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Контракта законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства о противодействии коррупции.

12.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 12.1, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 12.1 настоящего Контракта другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками, сотрудниками или посредниками. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 12.1 настоящего Контракта, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

12.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 12.1 настоящего Контракта с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников, сотрудников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

13. Порядок разрешения споров

13.1. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров

13.1.1. До предъявления иска, вытекающего из Контракта, сторона, которая считает, что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию.

Исключение составляет существенное нарушение условий Контракта, согласно Гражданского законодательства, в случае которого Заказчик вправе обратиться в Арбитражный суд Кировской области с требованием о расторжении Контракта без предъявления претензии Поставщику.

13.1.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны
и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Контракта. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.

13.1.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой стороне в течение 30 календарных дней с момента получения претензии.

13.1.4. Заинтересованная сторона вправе обратиться в суд по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии либо в случае, когда ответ на претензию
от другой стороны был получен, но заинтересованная сторона по каким-либо причинам с ним не согласна.

13.2. Заказчик вправе заявлять Поставщику претензии по вопросам, связанным с неисполнением (ненадлежащим исполнением) условий Контракта, в том числе
по количеству и качеству товара.

13.3. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в рамках Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, расторжения или признания недействительным, подлежат разрешению по месту нахождения заказчика в Арбитражном суде Кировской области в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

14. Срок действия Контракта и прочие условия

14.1. Контракт вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения.

14.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по 31 декабря 2025 г. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение, а также возмещения убытков.

14.3. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме.

В противном случае все риски, связанные с направлением Поставщику документов или перечислением денежных средств на указанный в Контракте счет, несет Поставщик.

14.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены заказчика по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

• Все юридически значимые сообщения должны направляться исключительно
  по почтовому адресу, который указан в разделе Контракта " Юридические адреса, банковские и отгрузочные реквизиты Сторон на момент подписания Контракта ". Направление сообщения по другим адресам не может считаться надлежащим.
• Если иное не предусмотрено законом, заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Контракт связывает наступление гражданско-правовых последствий для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.
• Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

14.6. Приложения к Контракту:

Приложение № 1 Спецификация товара

Приложение № 2 Акт приемки товаров, работ, услуг по форме ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Приложение № 3 Техническое задание (описание объекта покупки)

14.7. Ответственное должностное лицо заказчика за проведение закупки

Бухгалтерия – Косова Екатерина Васильевна., тел.: (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдоб. 601,

Специалист по охране труда, Суходоев Алексей Алексеевич (инициатор закупки), телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдоб 601, адрес электронной почты ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

14.8. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

Юридические адреса, банковские и отгрузочные реквизиты сторон

на момент подписания Контракта

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту на поставку товара

№____ от «___» ________2025года

Спецификация товара

Поставщик, подписывая настоящий контракт, подтверждает о соответствии Поставщика единым требованиям, установленным ч.1 ст. 31
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Контракту на поставку товара

№________ от «____» ___________ 2025 г.

Акт приемки товаров, работ, услуг по форме ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Контракту на поставку товара

№________ от «____» ___________ 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку мыла

для нужд КОГПОБУ «Кировский многопрофильный техникум»

в 2025 году

Место поставки: Кировская область, г.Киров, ул.Уральская, дом 7

Срок поставки: В течении 10 рабочих дней с даты заключения контракта

Размерный ряд: по согласованию с Заказчиком.

Обязательное соответствие спецодежды требованиям ТР/ТС 019/2011.

Объект закупки, качественные и количественные характеристики:

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_2_-_Акт_приемки_товаров__работ__услуг - Посмотреть таблицу с данными