Тендер - Поставка мыла жидкого №297344289

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

+_ООЗ_-_мыло_2025

Описание объекта закупки

1. Наименование товара, работы, услуги: Мыло туалетное жидкое

Код позиции: 20.41.31.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Характеристики товара, работы, услуги

- Посмотреть таблицу с данными

Количество (объем работы, услуги): 100,00

Единица измерения: Штука (шт)

2. Наименование товара, работы, услуги: Мыло туалетное жидкое

Код позиции: 20.41.31.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Характеристики товара, работы, услуги

- Посмотреть таблицу с данными

Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге:

Дополнительная информация, которая не предусмотрена в позициях каталога товаров, работ, услуг, включена в описание объекта закупки с целью максимально точного отражения функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик товара, для приобретения товара, наиболее удовлетворяющего потребности заказчика, и в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 33 Федерального закона №44-ФЗ.

Количество (объем работы, услуги): 10,00

Единица измерения: Штука (шт)

Условия поставки:

Сроки поставки товара: Товар должен быть поставлен в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Государственного контракта.

Условия поставки товара: Поставщик осуществляет доставку Товара собственным или привлеченным транспортом за свой счет, в невозвратной таре и упаковке, обеспечивающей сохранность Товара при его перевозке и последующем хранении. Въезд машин на территорию Заказчика осуществляется по заранее оформленному пропуску (за 1 сутки до поставки Товара) в рабочие часы Заказчика (8:00-17:00), в пятницу (8:00-16:00) с учетом обеденного времени (11:30-12:18) и не позднее, чем за 1 час до окончания рабочего времени, с учетом выходных и праздничных дней. Доставка Товара, его разгрузка и размещение в месте хранения Заказчика, а также сборка осуществляется с использованием технических средств Поставщика.

Требования к качеству товара: Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара.

Поставщик гарантирует, что товар является новым и не имеет дефектов, связанных с качеством его изготовления либо с качеством используемых при его изготовлении материалов.

В случае обнаружения дефектов Поставщик обязуется произвести замену товара, устранение недостатков своими силами и за свой счет, включая вывоз товара при его замене, в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения уведомления от Заказчика.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 24.04.2025 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of { 14px; } { 14px; } .font14 { 14px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .position-header .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last .dosage-cell .dosage-cell-table table tr th:first-child, .dosage-cell-table table tr td:first .dosage-cell-table table tr th:last-child, .dosage-cell-table table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000019

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, обл Нижегородская, г.о. город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, тер Кремль, к. 9, Въезд машин на территорию Заказчика осуществляется по заранее оформленному пропуску (за 1 сутки до поставки Товара) в рабочие часы Заказчика (8:00-17:00), в пятницу (8:00-16:00) с учетом обеденного времени (11:30-12:18) и не позднее, чем за 1 час до окончания рабочего времени, с учетом выходных и праздничных дней.

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 34265.60 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требование к участникам закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Применение национального режима по ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Основанием для установки указания запретов, ограничений закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами, а также преимуществ в отношении товаров российского происхождения, а также товаров происходящих из стран ЕАЭС, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами, а также лицами, зарегистрированными в странах ЕАЭС, является Постановление Правительства Российской Федерации о мерах по предоставлению национального режима от 23.12.2024 № 1875. - Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Обеспечение исполнения контракта предоставляется до подписания контракта победителем. Исполнение контракта может обеспечиваться независимой гарантией или внесением денежных средств. Способ обеспечения исполнения контракта определяется победителем, с которым заключается контракт, самостоятельно. Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в части 1 статьи 37, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3 статьи 37, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки, приглашении, документации о закупке (в случае, если Федеральным законом предусмотрена документация о закупке).

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"05321А90250

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Информация отсутствует

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Срок поставки Товара: Товар должен быть поставлен в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Государственного контракта.

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 НМЦК (52)

Проект контракта

1 Проект контракта (69)

Описание объекта закупки

1 + ООЗ - мыло 2025

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требования к участникам и составу заявки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-04T101039.204

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены НМЦК_(52)

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА (далее - НМЦК)*

Основные характеристики объекта закупки: Поставка мыла жидкого, в соответствии с описанием объекта закупки.

РАСЧЕТ НМЦК

В соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 при обосновании НМЦК применялся сопоставление рыночных цен (анализ рынка). Источником информации послужили коммерческие предложения потенциальных поставщиков.

- Посмотреть таблицу с данными

В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчёте цены контракта необходимо определить коэффициент вариации:

где:

V - коэффициент вариации;

- среднее квадратичное отклонение;

- цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;

- средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;

n - количество значений, используемых в расчете.

Поскольку коэффициент вариации не превышает 33%, совокупность значений, используемых в расчёте, при определении цены контракта считается однородной.

Цена контракта методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определяется по формуле:

где:

- НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

- цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i.

В результате анализа коммерческих предложений произведен расчет:

НМЦК рын = 34265,60

Установить начальную (максимальную) цену контракта в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(тридцать четыре тысячи двести шестьдесят пять) рублей 60 копеек.

Дата подготовки обоснования начальной (максимальной) цены контракта:

"18" апреля 2025.

Проект_контракта_(69)

ПРОЕКТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №

ИКЗ №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г. Нижний Новгород « » 2025

Арбитражный суд Нижегородской области, действующий от имени Российской Федерации, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице председателя суда Санинского Романа Александровича действующего на основании Федерального конституционного закона Российской Федерации от 28.04.1995 №1-ФКЗ "Об арбитражных судах в Российской Федерации", с одной стороны и _________________, с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", на основании результатов размещения государственного заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме, что отражено в протоколе от « » 2025 № , заключили настоящий Государственный контракт (далее —Контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Поставщик обязуется передать, а Заказчик надлежащим образом принять и оплатить на условиях настоящего Контракта мыло жидкое (далее по тексту – Товар), согласно прилагаемой спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.2. Количество и развернутый ассортимент Товара предусматриваются Сторонами в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.3. Общая сумма Контракта: (далее по тексту – цена Контракта) НДС не облагается / в том числе НДС %.
1.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Изменение цены Контракта не допускается, за исключением случаев, установленных ч.1 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, когда цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема товара и иных условий исполнения Контракта, а также в случае увеличения или уменьшения объема оказываемых услуг не более чем на десять процентов с пропорциональным изменением цены Контракта.
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Оплата по Контракту производится на основании документа о приемке в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания указанных документов. Если исполнение Контракта приходится на дату с 1 по 20 декабря финансового года включительно, то оплата по Контракту производится не позднее, чем за один рабочий день до окончания текущего финансового года либо в очередном финансовом году в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год. Если исполнение Контракта приходится на дату с 21 по 31 декабря финансового года включительно, то оплата по Контракту производится в очередном финансовом году в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год, при наличии финансирования по данной статье расходов.

2.2. Оплата производится за счет средств Федерального бюджета.

2.3. Платежи по настоящему Контракту осуществляются в российских рублях.

2.4. Днем оплаты считается день поступления денежных средств, перечисленных Заказчиком на расчетный счет Поставщика.

2.5. Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащим исполнении обязательств удержать суммы неустойки (штрафов, пеней) из суммы, подлежащей оплате по Контракту.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Поставка Товара осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения Контракта.

3.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком Заказчику по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 9.

3.3. Въезд машин на территорию Заказчика осуществляется по заранее оформленному пропуску (за 1 сутки до поставки Товара) в рабочие часы Заказчика (8:00-17:00), в пятницу (8:00-16:00) с учетом обеденного времени (11:30-12:18) и не позднее, чем за 1 час до окончания рабочего времени, с учетом выходных и праздничных дней. Доставка Товара, его разгрузка и размещение в месте хранения Заказчика, а также сборка осуществляется с использованием технических средств Поставщика.

3.4. Датой приемки товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

3.5. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или случайного повреждения Товара, переходит от Поставщика к Заказчику с момента передачи Товара Заказчику (подписание документа о приемке).

4. ПРИЕМКА ТОВАРА

4.1. Оформление и обмен документами о приемке Товара осуществляется в Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС). Приемка Товара по количеству, качеству и цене производится на основании документа о приемке.

4.2. Поставщик не позднее 2-х рабочих дней с даты поставки Товара формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке с приложением к нему иных необходимых документов, предусмотренных характеристиками Товара.

4.3. Заказчик не позднее десяти рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, осуществляет одно из следующих действий подписывает и размещает в единой информационной системе документ о приемке или формирует с использованием единой информационной системы, и размещает мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика Исполнитель обязан произвести необходимые исправления, указанные в двухстороннем акте по необходимым доработкам, за свой счет.

4.5. Документы о приемке Товара (работ, услуг), подписанные электронной подписью в ЕИС, признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью.

4.6. Заказчик проводит экспертизу результатов исполнения обязательств по настоящему Контракту на предмет соответствия товара требованиям и условиям настоящего Контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов.

4.7. В случае установления Заказчиком ненадлежащего качества Товара Поставщик обязан своими силами и за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить выявленные недостатки.

4.8. Товар считается принятым с момента подписания Заказчиком документа о приемке и подлежат оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5. ТАРА И УПАКОВКА

5.1. Товар должен быть затарен и упакован таким образом, чтобы исключить его порчу или уничтожение. Товар поставляется Заказчику в невозвратной таре и упаковке, обеспечивающей сохранность Товара при его перевозке транспортом Поставщика и за его счет.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Обязанности Поставщика:

6.1.1. Доставить товар согласно пункту 3.1.

6.1.2.Передать Заказчику Товар свободным от любых прав третьих лиц.

6.1.3 Устранять недостатки, указанные в Акте о браке/недопоставке, путем замены/ допоставки Товара в течении 1 (одного) рабочего дня с момента получения Акта о браке/ недопоставке.

6.2. Права Поставщика:

6.2.1.Досрочно исполнить обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом, только с согласия Заказчика.

6.3. Обязанности Заказчика:

6.3.1.Принять Товар, осмотреть его на наличие брака, сверить количество по документу о приемке.

6.3.2.Оплатить Товар в порядке, предусмотренном пунктом 2 настоящего Контракта.

6.3.3. В случае, когда при визуальном осмотре и подсчете Товара в процессе его приема-передачи будут обнаружены брак и / или недопоставка Товара, Заказчик составляет в 2-х экземплярах акт о браке / недопоставке.

6.4. Права Заказчика:

6.4.1.Заказчик обладает всеми правами, предусмотренными действующим законодательством.

6.4.2. Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в случаях и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ.
7.2. Неустойка по Контракту выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Стороны.
7.3. Ответственность Заказчика:
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
7.4. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных в Контракте, за исключением просрочки исполнения обязательств, начисляются штрафы.
Правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по Контракту установлены в Постановлении Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042.
За каждый факт неисполнения обязательств по Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик уплачивает:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
Общая сумма начисленной неустойки (штрафа, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.5. Ответственность Поставщика:
В случае несвоевременного выполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных в Контракте, Поставщик обязуется выплатить Заказчику пени.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
Правила определения размера штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств по Контракту установлены в Постановлении Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042. Сумма штрафа определяется в следующем порядке :
а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
В отдельных случаях по некоторым категориям Контрактов (в зависимости от предмета Контракта, а также других условий) применяется иной порядок определения размера штрафа (см. п. п.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПравил).
Общая сумма начисленной неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.6. Срок уплаты Поставщиком неустойки (штрафов, пеней) по Контракту составляет 5 рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика. Уплата неустойки осуществляется по следующим реквизитам:
УФК по Нижегородской области//(«Арбитражный суд Нижегородской области», л/с 04321А90250)
ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Расчетный счет(Казначейский счет):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,
Корреспондентский счет (Единый казначейский счет):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области г.Нижний Новгород
БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;
Назначение платежа: перечисление в доход федерального бюджета денежного взыскания неустойки (штрафов, пеней) по Контракту № ______от _______.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2025.

По соглашению сторон возможно досрочное расторжение настоящего Контракта.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры по настоящему Контракту решаются путем переговоров.

9.2. При недостижении согласия стороны имеют право обратиться в Арбитражный суд Московской области.

10. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

10.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно проявлением, например, наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, террористических актов, гражданских волнений, забастовок, предписаний, приказов или иного административного вмешательства со стороны правительства, или каких-либо других постановлений, административных или правительственных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств сторонами по настоящему Контракту, или иных обстоятельств вне разумного контроля сторон сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего Контракта или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.

10.2. Обе стороны должны немедленно известить письменно друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему Контракту.

10.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного государственного органа.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

11.1. Контракт заключается после предоставления Поставщиком, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта. Обеспечение исполнения обязательств Поставщика по Контракту устанавливается в размере ________ (_______) рублей ______ копеек.

В случае, если цена Контракта снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.2. В качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту Поставщик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в виде перечисления денежных средств на счет Заказчика или безотзывной независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, срок действия которой должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ.

11.3. Поставщик, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, в случае предоставления Поставщиком информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение Поставщиком (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к Поставщику неустоек (штрафов, пеней).

Такая информация представляется Поставщиком до заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке. При предоставлении такой информации по правилам статьи 37 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта.

11.4. Денежные средства (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Поставщиком), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, возвращаются в полном объёме либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Заказчика, возникших в период действия обеспечения в течение пятнадцати дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

11.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе в зависимости от способа обеспечения исполнения Контракта:

обратиться с требованием к Гаранту об уплате денежной суммы по независимой гарантии, представленной Поставщиком в целях обеспечения исполнения контракта, в размере имущественных требований, имеющихся у Заказчика в соответствии с обеспечиваемым гарантией обязательством;

вернуть обеспечение исполнения Контракта, предоставленное Поставщиком в виде денежных средств, уменьшенное на размер начисленных штрафов, пеней при отсутствии добровольной уплаты пени (штрафа).

11.6. В случае расторжения настоящего Контракта по вине Поставщика, Заказчик в зависимости от способа обеспечения исполнения Контракта:

удерживает денежную сумму по представленному Поставщиком обеспечению исполнения Контракта в виде денежных средств пропорционально объему неисполненных Исполнителем обязательств по настоящему Контракту;

обращается с требованием к Гаранту об уплате денежной суммы по независимой гарантии, представленной Поставщиком в целях обеспечения исполнения Контракта, в размере пропорциональном объему неисполненных Поставщиком обязательств по настоящему Контракту.

11.7. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта. При этом Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта.

11.8. В соответствии с частью 8.1. статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее Федеральный закон № 44-фз) участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона, об обеспечении гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней).

Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта.

При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

11.9 Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения Контракта

Получатель: УФК по Нижегородской области (Арбитражный суд Нижегородской области, л/с 05321А90250)

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9

КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Расчетный счет (Казначейский счет):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Корреспондентский счет (Единый казначейский счет):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород

БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

В поле 22 Платежного поручения обязательно указать Код нормативного акта 0002

Назначение платежа: ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4 //Обеспечение исполнения Государственного контракта №… Поставка мыла жидкого

12. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

12.1. Никакие иные изменения и дополнения в условиях Контракта не допускаются, кроме письменных дополнений и изменений, подписанных обеими сторонами, при условии соблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

12.2. Существенные условия Контракта могут быть изменены по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества Товара, предусмотренных Контрактом.

12.3. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр Контрактов, заключенных заказчиком.

12.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

12.6. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от его исполнения в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

12.7. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12.8. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе:

12.8.1. Отказ поставщика передать Заказчику Товар или принадлежности к нему (пункт 1 статьи 463, абзац второй статьи 464 ГКРФ);

12.8.2. Существенное нарушение Поставщиком требований к качеству Товара, а именно обнаружение Заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков (пункт 2 статьи 475 ГК РФ);

12.8.3. Невыполнение Поставщиком в разумный срок требований Заказчика о доукомплектовании Товара (пункт 1 статьи 480 ГК РФ);

12.8.4. Неоднократное нарушение поставщиком сроков поставки Товаров (пункт 2 статьи 523 ГК РФ).

12.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным извещением о проведении электронного аукциона требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

13.2. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

13.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Государственному контракту

№_______ от «___»______2025

Спецификация

Поставка мыла жидкого

Заказчик: Поставщик:

Председатель Арбитражного суда

Нижегородской области

_______________Р.А. Санинский ____________/_____________/

Требования_к_участникам_и_составу_заявки_-_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьT101039.204 - Посмотреть таблицу с данными

Электронный аукцион

Поставка мыла жидкого для нужд

Арбитражного суда Нижегородской области

(для субъектов малого предпринимательства, социально

ориентированных некоммерческих организаций)

г. Нижний Новгород, 2025

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ,

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

ИКЗ№▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

- Посмотреть таблицу с данными