Тендер - Поставка мыла жидкого №291766817

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

№1_Тех_описаниеxx

Приложение № 1

Техническое задание (Описание объекта закупки)

- Посмотреть таблицу с данными

График поставки указан в проекте договора.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Товар должен быть заводского (фабричного) изготовления.

Товар не должен иметь деформаций, изъянов и прочих дефектов товарного вида (излишков влажности, помятостей, деформаций, потертостей, засоренности посторонними предметами и пр.).

Требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства):

- поставщик обязуется за свой счет устранить недостатки, возникшие по его вине и выявленные в товаре в течение гарантийного срока, или заменить товар в течение 10 дней после того, как получит сообщение Заказчика о выявленных недостатках;

-гарантия производителя (изготовителя) товара, срок действия которой составляет не менее 12 месяцев, оформляется в виде отдельного документа.

№_2_Обоснование_НМЦДxx

Приложение №2

Обоснование начальной (максимальной) цены договора (далее по тексту – Н(М)ЦД),

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

(в соответствии с Рекомендуемой формой обоснования НМЦК, Приложения № 1 к Методическим рекомендациям по применению методов определения Н(М)ЦК, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденным приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567)

- Посмотреть таблицу с данными

Цена указана с учетом всех расходов.

НМЦД методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определяется по формуле:

,

где: НМЦД рын , определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); n - количество значений, используемых в расчете; i - номер источника ценовой информации; ц i - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i.

Коэффициент вариации V не превышает 33%, совокупность значений однородна.

Коэффициент вариации цены определяется по следующей формуле: где: V - коэффициент вариации; - среднее квадратичное отклонение; ц i - цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i; - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги; n - количество значений, используемых в расчете

Для обоснования НМЦД применен иной метод:

*В целях эффективности использования денежных средств в качестве НМЦД выбрана минимальная из полученных источников.

Работник контрактной службы

Специалист по закупкам Снитко И.В.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдоб. 5404

№4_Рекомендуемая_форма_заявкиxx

Рекомендуемая форма заявки

на бланке организации – участника закупки (при наличии)

Заказчику:

Государственное автономное учреждение здравоохранения

«Челябинский областной Клинический центр онкологии и ядерной медицины»

(ГАУЗ «ЧОКЦО и ЯМ»)

Заявка

Изучив информацию о закупке малого объема в электронной форме на право заключить договор на поставку мыла жидкого, мы, ____________________________________________________________________________________________, сообщаем о Согласии участвовать в данной закупке.

Предлагаемая нами цена договора ______________________________________________ (__________________________ рублей______________ копеек),

(указывается цена цифрами и прописью)

НДС (не предусмотрен или в том числе НДС) - _____ % (______ процентов), ______ (______) рублей.

3. Мы гарантируем качество поставляемого товара.

4. Описание товара, предлагаемого к поставке, его функциональных характеристик (потребительских свойств) и качественных характеристик:

- Посмотреть таблицу с данными

5. В случае если наше предложение о цене договора будет признано лучшим, и мы будем признаны победителем ЗМО в электронной форме, мы берем на себя обязательства подписать договор с заказчиком в соответствии с нашим предложением о цене договора.

6. Настоящее предложение действует с момента начала рассмотрения заявок на участие в ЗМО в электронной форме до момента заключения договора.

7. Настоящим гарантируем достоверность информации, представленной нами в настоящем предложении, и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников закупки условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашем предложении юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в нем сведения.

8. Сведения об участнике ЗМО в электронной форме:

- Посмотреть таблицу с данными

8. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком, нами уполномочен

_.

(контактная информация уполномоченного лица Поставщика, Исполнителя (его ФИО и телефон)

№3Проект_договора ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Договор №

г. Челябинск «___» ______________ 2025 г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя контрактной службы Грищени Виталия Ивановича, действующего на основании доверенности №33 от 25.11.2024 г., и ___________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________________, действующий на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в соответствии с пп. 1 пункта 17.1 раздела 17 Положения о закупке для нужд Государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины», подведомственного Министерству здравоохранения Челябинской области, заключили настоящий Договор, по итогам процедуры закупки с использованием электронного магазина, о нижеследующем:

Предмет Договора.
1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором, осуществить поставку мыла жидкого (далее – «Товар») в соответствии со Спецификацией (приложение N 1 к Договору), графиком поставки (Приложение №2) а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, принять и оплатить поставленный Товар.
1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (Приложение N 1 к Договору). Приложение № 1, Приложение №2 к настоящему Договору является его неотъемлемой частью.
1.3. Товар поставляется Поставщиком и передается Заказчику по месту нахождения Заказчика, согласно условиям настоящего Договора. Место поставки товара: ГАУЗ «ЧОКЦО И ЯМ»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Челябинск, Блюхера, 42, хоз. склад; в рабочие дни с 8-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо местному времени, предварительное согласование с заказчиком, контакты: тел. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдоб. 1509.
1.4. Риск случайной гибели Товара до момента приема Товара Заказчиком лежит на Поставщике.
1.5. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не должен иметь деформаций, изъянов и прочих дефектов товарного вида (излишков влажности, помятостей, деформаций, потертостей, засоренности посторонними предметами.
1.6. Сроки поставки: согласно графику поставки (Приложение №2).
1.7 Качество Товара должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, техническим характеристикам (Приложение N 1 к Договору.
1.8. При исполнении Договора по согласованию сторон допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого улучшены по сравнению с указанными в Договоре.
1.9. Поставщик по согласованию с Заказчиком вправе привлекать к исполнению своих обязательств по поставке товара третьих лиц, неся полную ответственность за их действия и/или бездействие.
1.10. Если деятельность по поставке товара подлежит лицензированию по законодательству РФ, то Поставщик обязан предоставить Заказчику выписку из реестра лицензий или заверенную копию соответствующей лицензии не позднее дня заключения настоящего Договора.
1.11 Ответственное лицо ГАУЗ «ЧОКЦОиЯМ»: агент по снабжению Курилова Т.В. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, вн. 5446.

Обязанности сторон.
2.1. Поставщик обязан:
2.1.1. Поставить товар в соответствии с условиями настоящего договора и требованиями, обычно применяемыми по отношению к аналогичным товарам.
2.1.2. Представлять по требованию Заказчика любую информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.
2.1.3. Безвозмездно устранять по требованию Заказчика все выявленные недостатки в срок, указанный в соответствующем требовании Заказчика, если в процессе исполнения обязательства по Договору Поставщик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее их качество.
2.1.4. Немедленно информировать Заказчика о любых обстоятельствах, которые могут повлиять на сроки поставки товара, его качество, комплектность, количество.
2.1.5. Предоставить Заказчику достоверные сведения, необходимые для заключения и исполнения настоящего Договора.
2.2. Поставщик вправе:
2.2.1. Получать от Заказчика разъяснения по всем вопросам, возникающим в ходе поставки товара и любую дополнительную информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Предоставить Поставщику сведения, документы, необходимые для надлежащего выполнения обязательства по поставке товара.
2.3.2. Принять и оплатить поставленный в соответствии с условиями настоящего Договора товар в сроки и в порядке, установленном настоящим Договором.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору при условии оплаты Поставщику фактически понесенных им расходов на исполнение обязательств по настоящему Договору.

Цена Договора и порядок расчетов.
3.1. Оплата по настоящему Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре, в течение 7-ми рабочих дней со дня получения Заказчиком счета, счета-фактуры, выставляемого Поставщиком, подписания товарной накладной (или УПД), акта приема-передачи товара обеими сторонами.
3.2. Общая стоимость товара по настоящему Договору (цена Договора) составляет ________ рублей (__________ рублей ___ копеек), НДС ______, является твердой и не может быть пересмотрена в дальнейшем, в т.ч. и при изменении рыночных цен на аналогичные товары, кроме случаев, предусмотренных п. 7.5. настоящего Договора, и включает в себя все расходы Поставщика, в т.ч. на персонал, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, на страхование ответственности по Договору (страхование - по желанию Поставщиком), налоги (включая НДС), таможенные пошлины, сборы и другие обязательные платежи.

Порядок принятия Заказчиком поставленного Поставщиком товара.
4.1. Для проверки поставленного Поставщиком товара, предусмотренного Договором, в части соответствия условиям Договора Заказчик вправе провести экспертизу. Заказчик имеет право провести экспертизу своими силами или привлечь к её проведению экспертов, экспертные организации.
4.1.1. Срок проведения экспертизы своими силами и приемки поставленного товара: 3 рабочих дня с момента поставки и получения от Поставщика всех документов для приемки товара. После подписания акта Заказчиком товар считается принятым.
Срок проведения экспертизы с привлечением экспертов, экспертных организаций не превышает 30 рабочих дней.
4.1.2. Срок оформления результатов экспертизы и приемки: в течение 3 рабочих дней с даты приемки товара Заказчиком.
4.2. В случае несоответствия поставленного товара условиям настоящего Договора, Заказчиком в течение 5 рабочих дней составляется мотивированный отказ от подписания акта о приеме товара с перечнем несоответствующих условий (характеристик), в установленный в мотивированном отказе срок.
4.3. После устранения выявленных недостатков процедура приемки поставленного товара повторяется.

Ответственность сторон.
5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Договору, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик уплачивает Заказчику по его письменному требованию неустойку в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату уплаты неустойки, от стоимости не поставленного в срок товара за каждый день просрочки.
5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства, если оно предусмотрено настоящим Договором), Поставщику начисляются штрафы (10% от цены не исполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства).
5.4. Поставщик, кроме того, возмещает Заказчику фактические убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору.
5.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик уплачивает Поставщику по его письменному требованию неустойку в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату уплаты неустойки, от суммы долга за каждый день просрочки.
5.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, при предъявлении подтверждающих документов.
5.8. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, она обязана уведомить другую Сторону незамедлительно о возникновении таких обстоятельств.
5.9. В случае нарушения Поставщиком обязанностей по Договору, Заказчик вправе засчитать неустойку в счет суммы, подлежащей уплате за поставленный товар (Заказчик удерживает неустойку путем оплаты поставленного товара, в сумме, уменьшенной на эту неустойку).

Порядок разрешения споров.

6.1. Споры и разногласия будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

6.2. Спор, не разрешенный путем переговоров, передается на рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области.

7. Действие договора. Основания и порядок изменения и расторжения договора.

7.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента заключения и действует по «31» декабря 2025 г., а в части взаиморасчетов и ответственности, до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

7.2. Настоящий Договор заключается в форме электронного документа, имеющего одинаковую юридическую силу для каждой из Сторон, и подписывается Сторонами настоящего Договора усиленной электронной цифровой подписью.

7.3. В случае ликвидации, приостановления деятельности, любой реорганизации, смены юридического адреса или других реквизитов, Стороны должны в срок, не превышающий 3 (три) рабочих дня, уведомить об этом в письменной форме, заключение дополнительного соглашения не требуется.

7.4. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме в виде дополнительных соглашений, которые вступают в силу после подписания их Сторонами.

7.5. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением следующего:

Цена настоящего договора может изменяться:

- при изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары.

- при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Договора;

- если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество поставляемого товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара.

7.6. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по соглашению сторон, по решению суда и в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

8. Реквизиты и подписи сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение N 1 к Договору от _____________ г. N ________________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Цена договора составляет: _________________________________________________НДС __________

- Посмотреть таблицу с данными

Договору от _____________ г. N ________________

График поставки

- Посмотреть таблицу с даннымиИЗВЕЩЕНИЕ_и_ДОКУМЕНТАЦИЯ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными

ИЗВЕЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

с использованием электронного магазина

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

на поставку мыла жидкого

для нужд

Государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинский областной Клинический центр онкологии и Ядерной медицины»

о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с использованием электронного магазина

- Посмотреть таблицу с данными

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с использованием электронного магазина в соответствии с пп.1 п.17.1. разд.17 Положения о закупке товаров, работ, услуг для государственного автономного учреждения здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины», подведомственного Министерству здравоохранения Челябинской области

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Закупки с использованием электронного магазина проводятся в порядке, предусмотренном регламентом (инструкцией) электронного магазина и Положением о закупке, договор заключается в электронной форме.

Извещение и документация о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с использованием электронного магазина.
1. Извещение и документация о закупке, проект договора размещаются Заказчиком не менее чем за один рабочий день до даты окончания срока подачи предложений от участников закупки.
2. В случае внесения изменений в извещение и документацию о закупке, проект договора, срок подачи предложений от участников закупки должен быть продлен не менее чем на один рабочий день.
3. Заказчик вправе отменить закупку на любом этапе до заключения договора.

Порядок подачи заявок на участие в закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с использованием электронного магазина
1. Участник закупки в соответствии с регламентом электронной площадки подает предложение о цене договора либо о цене единицы товара, работы, услуги и дает согласие на поставку товара, выполнение работы, оказание услуг на условиях, предусмотренных извещением и документацией о закупке, проектом договора, путем размещения на электронной площадке заявки, содержащей информацию в соответствии с п. 2 настоящей документации.
2. Заявка на участие в закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с использованием электронного магазина должна содержать следующую информацию и документы:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), почтовый адрес участника закупки, номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика участника такой закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такой закупки (для иностранного лица), банковские реквизиты;
2) копию документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника закупки, за исключением случаев подписания заявки:
а) индивидуальным предпринимателем, если участником закупки является индивидуальный предприниматель;
б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, если участником закупки является юридическое лицо;
3) копию документа, удостоверяющего личность участника в соответствии с законодательством Российской Федерации (для физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем).

Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с использованием электронного магазина
1. Заказчиком не рассматривается предложение о цене договора либо о цене единицы товара, работы, услуги на участие в закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с использованием электронного магазина в случае непредоставления заявки с использованием электронного магазина в соответствии с подпунктами 1, 2 пункта 2 настоящей документации.
2. Срок рассмотрения предложений участников закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с использованием электронного магазина о цене договора либо о цене единицы товара, работы, услуги не может превышать срок, установленный на электронной площадке для подачи предложений участников по такой закупке. Заказчик рассматривает предложения участника закупки на соответствие требованиям извещения и документации о закупке, проекта договора. По результатам рассмотрения таких предложений Заказчик формирует протокол и размещает его в соответствии с регламентом оператора электронной площадки.
3. Предложение участника закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с использованием электронного магазина признается не соответствующим требованиям в случае, если такое предложение содержит предложение о поставке товара, выполнении работы, оказании услуги на условиях, не предусмотренных извещением и документацией о закупке, проектом договора, размещенными на электронной площадке.
4. Если по окончании срока подачи заявок на участие в закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с использованием электронного магазина не подано ни одного предложения о цене договора либо о цене единицы товара, работы, услуги, закупка признается несостоявшейся.

Заключение договора по итогам закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с использованием электронного магазина.
1. Договор заключается с участником закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с использованием электронного магазина, предложение о цене договора либо о цене единицы товара, работы, услуги, которого содержит наиболее низкую цену договора, цену единицы товара, работы, услуги. При предложении одинаковой цены договора либо одинаковой цены единицы товара, работы, услуги несколькими участниками такой закупки договор заключается с участником, предложение о цене которого поступило ранее других предложений.
2. Договор составляется Заказчиком путем включения в проект договора цены договора и цены единицы товара, работы, услуги, предложенной участником закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с использованием электронного магазина, с которым заключается договор.
3. Срок заключения договора при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с использованием электронного магазина должен составлять не более 20 дней со дня принятия Заказчиком решения о заключении такого договора.

Требования к участникам закупки.

Участник закупки является любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием"

К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования:

1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки – не установлено;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются обстоятельства, при которых должностное лицо Заказчика (руководитель Заказчика, член комиссии), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом Заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом Заказчика, либо усыновитель этого должностного лица Заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

7) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества.

8) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

9) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ;

10) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ;