Тендер - Поставка мыла жидкого №285944490

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Контракт_Шаблон ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Контракт на поставку ______________№ _____________

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0

г. Челябинск __________ 2024 г.

___________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице уполномоченного представителя Базылева Дмитрия Владимировича, действующего на основании ________________________________, и Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Челябинский областной клинический терапевтический госпиталь для ветеранов войн», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности начальника госпиталя Василенко Татьяны Михайловны, действующего на основании Приказа Министерства здравоохранения Челябинской области от 02.06.2023 г. № 342л, с другой стороны, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить _______________________________________ (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
1.2. Наименование, количество и иные характеристики поставляемого Товара указаны в спецификации (приложение № 1 к настоящему Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.3. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Контракта Товар является новым, не был в использовании, в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.

Цена Контракта, порядок расчетов
2.1. Цена Контракта составляет ______________________________________, в том числе НДС _____________ или НДС не предусмотрен на основании руб.. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок действия Контракта.
2.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.3. Форма оплаты - безналичный расчет. Оплата фактически поставленного товара осуществляется после получения Заказчиком надлежащим образом оформленного счета (счета-фактуры), товарной накладной, иной необходимой документации в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402 -ФЗ «О бухгалтерском учете» путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания сторонами универсального платежного документа (УПД). Моментом оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика по реквизитам Поставщика.
2.4. Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой-погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), другие установленные налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, связанные с исполнением Контракта.
Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иных условий Контракта.
2.5. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.
2.6. Источник финансирования: оплата по контракту осуществляется за счет средств, полученных из бюджета Челябинской области (далее – средства ОБ ГЗ), за счет средств, заработанных в системе обязательного медицинского страхования по обязательному медицинскому страхованию, полученные от Фонда обязательного медицинского страхования, (далее – средства ФОМС) и иных средств (в том числе, полученных от иной приносящей доход деятельности). Распределение и конкретизация объемов по источникам финансирования осуществляется в момент заключения Контракта.

Порядок и сроки поставки и приемки Товара

3.1. Поставщик обязуется осуществить поставку Товара по адресу: г. Челябинск, Медгородок, д.8. Поставка осуществляется в течение 7 рабочих дней с даты заключения Контракта.

3.2. При заключении Контракта Стороны вправе определить своих Представителей, уполномоченных принимать Товар, а также подписывать документы и совершать иные действия, связанные с исполнением Контракта.

Документы, определяющие представителей Сторон, уполномоченных действовать от имени Сторон в течение всего срока действия Контракта и их полномочия, оформляются в письменной форме и прилагаются к Контракту. В иных случаях документы, подтверждающие полномочия представителей Покупателя (разовые доверенности), передаются Поставщику в момент отгрузки товара.

3.3 Поставщик при доставке Товара самостоятельно обеспечивает разгрузку и размещение Товара в местах хранения Заказчика.

3.4. Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара и документов об оценке соответствия, предусмотренных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида Товара, а также иных документов, подтверждающих качество Товара (при наличии).

3.5. Поставщик передает Заказчику совместно с отгруженным Товаром товарно-сопроводительные документы (счет, товарную накладную (УПД).

3.6. Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.

3.7. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

3.8. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента доставки Товара Поставщиком подписывает товарную накладную или универсальный передаточный документ. После этого Товар считается переданным Поставщиком Заказчику.

3.9. При выявлении несоответствий в поставленном Товаре (наименования, количества, качества), в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого), препятствующих его приемке, Заказчик составляет акт с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения и направляет его Поставщику.

Поставщик обязан устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения акта, указанного в настоящем пункте Контракта.

Выявленные недостатки устраняются Поставщиком за его счет.

3.10. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

3.11. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока службы Товара.

3.12. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами документов, указанных в пункте 3.5 Контракта.

3.13. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком.

Права и обязанности Сторон
4.1. Поставщик обязуется:
- поставить Товар Заказчику по ассортименту, ценам и количеству согласно Спецификации (Приложение № 1 к Контракту);
- передать Заказчику совместно с отгруженным товаром товарно-сопроводительные документы (счет на оплату, товарную накладную (УПД);
- за 1 рабочий день до начала поставки Товара письменно, либо по телефону (+7.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), уведомить Заказчика о времени доставки Товара;
- назначить ответственного представителя Поставщика за оформление сдачи–приемки поставленного Товара;
- осуществить разгрузочные работы в месте доставки Товара;
- в случае обнаружения дефектов Товара заменить его на Товар надлежащего качества в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поступления уведомления от Заказчика;
- в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения направить Заказчику уведомление о принятом решении по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в настоящем Контракте, а также телеграммой либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику;
4.2. Заказчик обязуется:
- осуществить своевременную приемку и оприходование поставленного Товара по количеству и качеству согласно Спецификации (Приложение № 1 к Контракту) в соответствии с действующим законодательством;
- оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.
- принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что поставляемый Товар не соответствуют характеристикам, указанным в спецификации (приложение №1 к настоящему Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
- в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направить Поставщику уведомление о принятом решении по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в настоящем Контракте, а также телеграммой либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику;
- требовать уплаты штрафов в соответствии с разделом VI Контракта;
- провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям Контракта в соответствии с Законом № 44-ФЗ;
4.3. Поставщик имеет право:
- требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом;
- требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара;
- принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством;
- требовать возмещения убытков, уплаты штрафов в соответствии с разделом VI Контракта;
4.4. Заказчик имеет право:
- требовать от Поставщика, надлежащего исполнения обязательств по Контракту;
- требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода;
- требовать возмещения убытков в соответствии с разделом VI Контракта, причиненных по вине Поставщика;
- отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Контракта;
- принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством;
- до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

Качество Товара. Гарантия. Упаковка
5.1. Товар должен соответствовать обязательным требованиям к качеству и безопасности, предусмотренными для данного вида Товара действующим законодательством РФ.
5.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации. Если в процессе эксплуатации Товара Заказчиком обнаружится некачественный Товар (брак, производственный дефект) Поставщик обязан заменить такой Товар в течение 2 (двух) рабочих дней со дня уведомления Поставщика Заказчиком об обнаружении такого товара Расходы по возврату Товара и его замене производятся за счет средств Поставщика.
5.3. На поставляемый Товар устанавливается гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев.
Гарантийный срок начинается с момента получения Товара. Требования, связанные с недостатками Товара, Заказчик имеет право предъявить в течении гарантийного срока.
5.4. Товар поставляется в упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другой нормативно-технической документации и обеспечивающей сохранность и качество товаров, как при хранении, так и при транспортировке. Упаковка должна быть чистой, не поврежденной, не влажной. На упаковке должна быть нанесена маркировка, содержащая информацию о производителе товара, а также о товаре.
5.5. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) и соответствует требованиям, установленным Контрактом.
5.6. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате штрафа в размере в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».
6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
6.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1000 (Одну тысячу) рублей.
6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.9. Уплата неустойки (штраф, пени) не освобождает Сторону от исполнения обязательств, принятых на себя по настоящему Контракту.
6.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны

Срок действия Контракта
7.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 31.12.2024 г. включительно, а в части обязательств - до полного выполнения Сторонами обязательств.

Изменение и расторжение Контракта
8.1. При исполнении настоящего Контракта возможно по соглашению сторон изменение его существенных условий в следующих случаях:
- при снижении цены Контракта без изменения предусмотренного Контрактом объема поставки, качества товара и иных условий Контракта в соответствии с пп «а» п.1 ч.1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ;
- если по предложению заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество поставленного Товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество поставленного Товара не более чем на десять процентов в соответствии с пп «б» п.1 ч.1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставленного Товара стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы услуги.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и скреплены печатями.
8.3. В случае изменения банковских реквизитов стороны извещают друг друга в течение 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем таких изменений.
8.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Прочие условия
9.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Контракта.
9.2. Все споры по настоящему Контракту, по которым сторонам не удалось прийти к соглашению, разрешаются Арбитражным судом Челябинской области.
9.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из сторон), имеющих одинаковую силу.

Реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

к Контракту № _

от _________ 2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными