Тендер - Поставка мыла туалетного жидкого №268875896

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ДОГОВОР_мыло.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть96 Просмотр сведений о закупке «Поставка мыла туалетного жидкого» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4385

Обоснование заключения контракта: Пункт 4 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Объект закупки: Поставка мыла туалетного жидкого

Описание объекта закупки: Поставка мыла туалетного жидкого

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.90

Дата размещения закупки: 20.03.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:32

Срок завершения подачи оферт: 21.03.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:32

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: в течение 14 календарных дней с момента подписания контракта

Срок исполнения контракта: 31.12.2024

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Красная, дом 12,литер А.

Источник финансирования: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений. Код целевой статьи __________, код вида расходов ____ (Субсидии на иные цели – ______руб.); Код целевой статьи __________, код вида расходов ___, (Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания – ______ руб.); Код вида расходов _____ (Доходы от иной, приносящей доход деятельности ____ руб.)

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки (пункт 1 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ): требования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки (пункт 1 части 1 статьи 31 Закона No 44-ФЗ

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: сертификаты

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6 и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7.

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: товарная накладная, счет, акт приема-передачи

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: в течение 3 рабочих дней

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ КОЛПИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА "ПОДДЕРЖКА"

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Колпино г, УЛ КРАСНАЯ, 12А

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Колпинский, УЛ КРАСНАЯ, 12А

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3206

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Назарова

Имя Ольга

Отчество

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

Договор № -ПЭМ/2024

на Поставку мыла туалетного жидкого

г. Санкт-Петербург « » 2024 г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Колпинского района Санкт-Петербурга «Поддержка» (СПб ГБУ СОН «ЦСРИДИ Колпинского района «Поддержка»), директора Назаровой Ольги Николаевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в порядке, предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) с использованием подсистемы «Электронный магазин» государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Автоматизированная информационная система государственных закупок Санкт-Петербурга» (https://estore.gz-spb.ru/), заключили настоящий Договор (далее – договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

• По договору Поставщик обязуется осуществить Поставку мыла туалетного жидкого (далее – товар) Заказчику в обусловленный договором срок по цене, в количестве и ассортименте в соответствии со спецификацией (Приложение №1 к договору), а Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату поставленного товара.
• Цена, ассортимент, количество товара определяется в спецификации (Приложение № 1 к договору).
• Подлежащий поставке товар должен соответствовать обязательным требованиям государственных стандартов и действующего законодательства.

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

14Поставка товара должна быть произведена в течение 14 (четырнадцати) дней после подписания договора сторонами.

Поставка товара разовая и осуществляется в полном объёме согласно спецификации.

Поставщик производит доставку товара, а также его выгрузку непосредственно по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Колпино, ул. Красная, д. 12, лит. А

Погрузо-разгрузочные работы по доставке товара осуществляются силами Поставщика.

По прибытии товара Заказчик принимает его в соответствии с разделом 6 договора.

На момент передачи Заказчику товар должен принадлежать Поставщику
на правах собственности и не должен быть обременён правами третьих лиц.

Право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику после доставки товара по адресу Заказчика, завершения погрузо-разгрузочных работ по доставке,
выгрузке товара и подписания товарной накладной, акта приемки-передачи товара уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Цена договора (общая стоимость поставляемого товара) составляет: рублей ( рублей 00 копеек ), в том числе НДС 20 % /без НДС- рублей.

Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.

Цена договора может быть снижена по письменному соглашению Сторон без изменения, предусмотренного договором количества товара и иных условий договора.

Цена по договору включает цену товара, расходы на доставку товара, погрузо-разгрузочные работы, гарантийное обслуживание, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Оплата поставленного товара осуществляется Заказчиком путём перечисления денежных средств платёжным поручением на расчётный счёт Поставщика в течение
10 (десять) рабочих дней после подписания Заказчиком товарной накладной, акта приёма-передачи товара при представлении Поставщиком счёта на оплату.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе произвести оплату по договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пеней), рассчитанной согласно разделу 7 договора.

Обязанности Сторон

Заказчик обязан:

Осуществить приемку товара, надлежащего качества, в соответствии с условиями Договора.

Оплатить надлежащим образом поставленный и принятый товар в соответствии с условиями Договора.

Уведомить Поставщика о недопоставке товара, о замене товара ненадлежащего качества на товар надлежащего качества, выявленного при приемке товара.

Заказчик вправе:

Требовать надлежащего исполнения Поставщиком обязательств в соответствии с Договором.

Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товара, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

Отказаться от принятия и оплаты поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не были устранены в установленный Договором срок.

Требовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты товара, несоответствующего требованиям Договора, а также уплаты неустойки.

Поставщик обязан:

Поставить Заказчику качественный товар в соответствии с условиями Договора, в сроки и по адресу, определенному Контрактом.

Осуществить сдачу-приемку товара в порядке, определенном Договором.

Поставить недопоставленный товар в течение 24 часов с момента уведомления Заказчиком о недопоставке.

Заменить за свой счет и своими силами товар ненадлежащего качества на товар надлежащего качества в течение 24 часов с момента уведомления Заказчиком.

Поставщик вправе:

В случае надлежащего исполнения своих обязательств по Договору требовать оплаты по Договору в полном объеме.

КАЧЕСТВО ТОВАРА

Прием товара по качеству, количеству, сроку годности и ассортименту осуществляется в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества, Заказчик вправе:

• возвратить товар Поставщику,
• потребовать замены товара.

Возврат и замена товара осуществляются за счет Поставщика в соответствии с условиями настоящего договора.

Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого им товара стандартам и требованиям, предъявляемым к товару такого рода. Поставщик подтверждает качество товара соответствующими сертификатами для каждого вида товара либо иными документами в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5.3 Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении).

5.4. Поставляемый товар должен обеспечивать безопасность его использования, не должен содержать вредных для здоровья веществ.

5.5. Поставленный товар должен быть надлежащего качества, соответствующим образом упакован, соответствовать выходным данным, указанным производителем на упаковке и в товаросопроводительных документах Поставщика, а также соответствовать требованиям нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации, в части требований к качеству, предъявляемым к товару такого рода.

5.6. При поставке товара Поставщик подтверждает качество товара сопроводительными документами или их заверенными надлежащим образом копиями, подтверждающими соответствие товара обязательным требованиям, установленным нормативными и/или нормативно-правовыми актами и предъявляемым к товару, в том числе сертификатами (декларациями) соответствия, сертификатами СТ-1, удостоверениями качества и безопасности, заключениями уполномоченных органов, если такие требования к товару установлены действующим законодательством.

5.7. Гарантийный срок качества товара составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания представителем Заказчика товарной накладной и Акта о приемке товара.

5.8. Обоснованные претензии по качеству товара удовлетворяются путем замены некачественного товара на товар надлежащего качества за счет и силами Поставщика в сроки, определяемые Договором или Заказчиком.

ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА

Сдача-приемка товара по количеству, ассортименту, качеству осуществляется в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства, на основании товарной накладной, которая подписывается уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика.

Для проверки поставленного Поставщиком товара Заказчиком проводится экспертиза. Экспертиза проводится Заказчиком собственными силами, либо привлеченными им экспертами, экспертными организациями. Экспертиза проводится в день поставки товара. Результат внутренней экспертизы оформляется штампом на актах о приёмке.

Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента подписания товарной накладной и Акта о приемке товара.

В случае если при приемке товара Заказчиком обнаружены товары ненадлежащего качества, выявлена недопоставка товара, либо ассортимент поставленного товара не соответствует спецификации, комиссией Заказчика составляется акт и выдается предписание Поставщику об устранении выявленных нарушений. Акт и предписание составляются в двух идентичных экземплярах и подписываются членами комиссии Заказчика и представителем Поставщика, имеющим право на подписание акта и получение предписания (при предъявлении паспорта представителя и соответствующей доверенности, либо только паспорт Поставщика).

Если уполномоченный представитель Поставщика отказывается подписать указанный акт и получить предписание, об этом делается отметка в акте и акт заверяется третьим лицом по обоюдному выбору Заказчика. При этом второй экземпляр акта и предписания направляются Заказчиком Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, сохранив при этом почтовый документ, подтверждающий отправку по почте, а также по электронной почте.

В случае выявления Заказчиком указанных в пункте 6.4 нарушений после приемки товара Заказчик уведомляет об этом Поставщика в письменной форме по факсу и приглашает уполномоченных представителей Поставщика явиться в адрес Заказчика для составления акта и получения предписания.

В случае невозможности направить Поставщику извещение о выявленных нарушениях по факсу Заказчик направляет такое извещение по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

Составление акта и выдача предписания осуществляются в порядке, предусмотренном пунктом 6.4 договора.

6.6. Заказчик вправе отказаться от приемки товара, не соответствующего спецификации.

7. Ответственность Сторон.

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в виде уплаты неустойки (штрафа, пени).

7.2. Размер неустойки в виде пени устанавливается Договором в соответствии с положениями ч. 5 и ч.7 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ. Размер неустойки в виде штрафов устанавливается Договором в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Подрядчиком, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

7.3.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.5. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

7.6. Размер штрафа за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.

7.7.В случае непредъявления Поставщиком полного комплекта документов, предусмотренных пунктом 3.5 Договора, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 7.3 - 7.6 Договора.

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.10.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных 7.11 – 7.13 Договора):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

7.11.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, заключенным по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

7.12.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.13. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.14. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.15. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщиком по электронной почте, указанной в разделе 11 Договора, требование об уплате неустоек (штрафов, пеней), которое подлежит удовлетворению Поставщиком в течение 3 календарных дней с момента получения. В случае неудовлетворения такого требования в указанный срок, Заказчик производит оплату выполненных работ в размере, за вычетом суммы неустойки, подлежащей уплате Поставщиком в соответствии с условиями ответственности последнего по Договору.

7.16. Указанная в настоящем разделе неустойка взимается за каждое нарушение в отдельности.

7.17. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.17. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по Договору.

8. Срок ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОрА

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее 31.12.2024 г.

Договор подлежит обязательной регистрации в Реестре договоров Санкт-Петербурга.

Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в соответствии с пп. 1.2 п. 1 ст. 95. Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». По предложению Заказчика возможно увеличение предусмотренного Договором количества товара не более чем на десять процентов или уменьшение предусмотренного Договором количества поставляемого товара, не более чем на десять процентов.

Все изменения и дополнения к договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме.

Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

При расторжении договора в связи с односторонним отказом Стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих договорных обязательств, если это вызвано такими чрезвычайными и непредвиденными обстоятельствами как наводнение, пожар, землетрясение и другими природными бедствиями, имевшими место после заключения договора.

Инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы не относятся.

Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы будут служить справки, выдаваемые Заказчику и/или Поставщику органом местного самоуправления либо органом, на который в данной местности возложено оперативное руководство на период действия чрезвычайных обстоятельств.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, обязана в течение трех рабочих дней письменно известить другую Сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств.

10. Прочие условия

Споры, возникающие при исполнении договора, урегулируются путем соглашения, если договоренности не достигнуто, спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградский области.

Стороны обязаны в течение трех дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

Все, что не урегулировано договором, регулируется действующим законодательством.

Договор составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями уполномоченных на подписание Договора лиц обеих сторон. Усиленная электронная подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью. После заключения настоящего Договора Стороны вправе изготовить копию настоящего Договора на бумажном носителе.

К договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

- спецификация (приложение №1).

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору № -ПЭМ/2024

от «» 2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Цена договора (общая стоимость поставляемого товара) составляет:

- Посмотреть таблицу с данными