Тендер - Поставка монолитного поликарбоната №308700276

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Обоснование_цены_контрактаxx

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

На основании требований статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги (далее - НМЦК) проведено в соответствии с постановлением Правительства области от 24.12.2018 № 951-п «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги для обеспечения нужд Ярославской области» (далее - Методика).

- Посмотреть таблицу с данными

Таблица №2

- Посмотреть таблицу с данными

3.1.3.2

Информация, полученная в результате размещения запросов цен товаров, работ, услуг в единой информационной системе в сфере закупок

Запрос цен заказчиком не осуществлялся

3.1.3.3

Ценовая информация, полученная из реестра контрактов при условиях, определенных п.4.8 разделом 4 Методики

При анализе проведенных закупок и исполненных контрактов по идентичным объектам закупки с использованием единой информационной системы в сфере закупок было установлено, что отсутствуют контракты, соответствующие условиям данной закупки (с учетом требований заказчика к функциональным, техническим и качественным характеристикам (потребительским свойствам) товара).

3.1.3.4

Общедоступная информация о рыночных ценах товаров, работ, услуг в соответствии с п. 2-8 ч. 18 ст. 22 Федерального закона 44-ФЗ

Использованы другие источники информации

3.2

Нормативный метод

Указанные методы не применялись, ввиду использования приоритетного метода - сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

3.3

Тарифный метод

3.4

Проектно-сметный метод

3.5

Затратный метод

3.6

Иные методы

4

Расчет НМЦК

Расчет проведен в соответствии с Методикой и представлен в таблице №3 по минимальному значению

5

ИТОГО НМЦК, рублей

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(шестьдесят шесть тысяч шестьсот двадцать) рублей 00 копеек

Таблица № 3

- Посмотреть таблицу с данными

Проект_контрактаxx

Проект контракта

КОНТРАКТ №____

на поставку монолитного поликарбоната

Идентификационный код закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

рп. Некрасовское «__» _________ 2025 г.

Муниципальное учреждение Физкультурно-спортивный комплекс «Некрасовский» Некрасовского муниципального района именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Бородулиной Анастасии Игоревны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ____________, действующего на основании ________________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон), на основании протокола ___________, заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

Предмет контракта

1.1. По настоящему контракту Поставщик поставляет монолитный пликарбонат за свой счет, своими силами и средствами по адресу: Ярославская обл., Некрасовский р-н, рп. Некрасовское, ул. Пролетарская, д. 2а, а также производит резку Товара по месту нахождения Поставщика по размерам Заказчика (далее – Товар) в сроки и на условиях, определенных настоящим контрактом, а Заказчик обязуется принять поставленный товар и своевременно произвести оплату в соответствии с условиями контракта.

1.2. Наименование, характеристики и количество поставляемого Товара указаны в Спецификации (Приложение к контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего контракта составляет ____ (______________) рублей __ копеек, включая НДС ___% ______ (____) руб. __ коп / Без НДС.

2.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения Контракта.

2.3. Цена контракта включает в себя стоимость товара, расходы на упаковку, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Контракта.

2.3. Оплата производится по безналичной форме расчетов в российских рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания товарной накладной. Дата исполнения Заказчиком обязательства по оплате считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

2.4. Источник финансирования: средства местного бюджета.

3.Срок, условия, место поставки

3.1. Место поставки товара: Ярославская область, Некрасовский район, р.п. Некрасовское, ул. Пролетарская, д. 2а.

3.2. Срок поставки: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения контракта.

3.3. Условия поставки: поставка Товара осуществляется Поставщиком с 08 ч. 00 мин. до 17ч. 00 мин. с понедельника по четверг, в пятницу с 08 ч 00 мин. до 16 ч. 00 мин, перерыв с 12ч. 00 мин до 13 ч 00 мин. Выходные и праздничные дни установленные нормативно-правовыми актами органами государственной власти субъектов Российской Федерации считаются нерабочими.

Дату и время поставки Поставщик должен согласовать с Заказчиком любым удобным способом (очно, по телефону, электронной почте) не менее чем за один рабочий день до даты поставки товара.

3.4. Транспортировка, погрузка-разгрузка, монтаж товара, осуществляется силами и средствами Поставщика в соответствии с условиями хранения и транспортировки поставляемых товаров.

3.5. Право собственности на неоплаченный товар переходит к Заказчику с момента подписания Заказчиком документа о приемке.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Поставить Заказчику товар надлежащего качества, в надлежащей упаковке, в соответствии с условиями настоящего Контракта. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям действующего законодательства.

4.1.2. Обеспечить участие своего представителя при передаче товара Заказчику.

4.1.3. Одновременно с поставкой товара передать Заказчику необходимую документацию, относящуюся к товару.

4.1.4. Передать Заказчику товар свободным от прав третьих лиц.

4.1.5. Рассмотреть претензии по качеству товара в течение 1(одного) дня, с даты предъявления претензии.

4.1.6. Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Контракту.

4.1.7. Извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в течение 1(одного) дня с момента их возникновения.

4.1.8. Представлять Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения и иных реквизитов.

4.1.9. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать обеспечения своевременной приемки поставленного товара и подписания документов о приемке в установленные сроки.

4.2.2. Требовать своевременной оплаты поставленного товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.2.3. Запрашивать у Заказчика информацию, разъяснения и уточнения, относящиеся к Контракту.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Обеспечить своевременную приемку поставленного товара.

4.3.2. Произвести оплату товара в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.3.3. После приемки товара подписать сопроводительные документы и передать один экземпляр представителю Поставщика.

4.3.4. Направить Поставщику претензию с требованием оплатить неустойку, убытки при наличии оснований.

4.3.5. Направить в арбитражный суд исковое заявление с требованием оплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени), а также убытков при наличии оснований.

4.3.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Отказаться от приемки поставленного товара, если обнаружит недостатки товара.

4.4.2. Уведомлять Поставщика о выявленных недостатках при приемке товара.

4.4.3. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара.

4.4.4. Запрашивать у Поставщика любую относящуюся к предмету Контракта документацию и информацию.

4.4.5. Предъявлять замечания Поставщику по выявленным недостаткам при приемке товара на предмет их соответствия Спецификации.

4.4.6. Требовать представления надлежащим образом оформленных документов.

5. Поставка, передача и срок приёмки Товара

5.1. Поставляемый товар должен полностью соответствовать характеристикам, указанным в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение к Контракту).

5.2. Поставщик осуществляет поставку товара в соответствии с настоящим Контрактом.

5.3. Поставщик вместе с товаром передает подписанную со своей Стороны товарную накладную, счет на оплату, счет фактуру (в случае если поставщик является плательщиком НДС) Заказчику. Момент перехода права собственности на товар от Поставщика к Заказчику определяется датой подписания товарной накладной Заказчиком.

5.4. При получении товара Заказчик делает отметку и расписывается в товарной накладной с указанием даты. Один экземпляр подписанной товарной накладной остается у Заказчика, а второй возвращается Поставщику путем вручения его представителю, экспедитору (водителю) или иному сопровождающему товар лицу. Товарная накладная подтверждает вручение товара Заказчику, но не свидетельствует о приемке им товара без замечаний.

5.5. Заказчик вправе отказаться от принятия товара, поставка которого просрочена.

5.6. Приемка товара по качеству и количеству производится Заказчиком в соответствии с "Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству", утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965. N П-6, с изменениями и дополнениями, и "Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству", утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966. N П-7 с дополнениями и изменениями, с учетом требований, предусмотренных статьями▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьГражданского кодекса Российской Федерации и действующими приказами, регламентирующими проведение приемочного контроля.

Приемка товара по количеству производится в следующие сроки:

- по весу брутто и количеству мест - в момент получения его от Поставщика,

- по весу нетто и количеству товарных единиц в каждом месте - в момент получения его от Поставщика.

Приемка товара по качеству производится не позднее 10 (десяти) рабочих дней.

5.7. В случае выявления в ходе приемки расхождений по количеству товара, Заказчик делает отметку на товарной накладной о наличии расхождений по количеству товара.

5.8. Товар с нарушенной упаковкой на склад Заказчика не принимается.

5.9. Если при приемке товара будет выявлено несоответствие поставленного товара характеристикам, установленным в Спецификации (Приложение к Контракту), то результаты приемки товара оформляются Актом об установленном несоответствии, который оформляется Заказчиком в произвольной форме в двух экземплярах, и копия которого в тот же день направляется Поставщику любыми доступными средствами связи с подтверждением получения ее Поставщиком. Один экземпляр Акта об установленном несоответствии остается у Заказчика, а второй направляется Поставщику путем вручения его представителю, экспедитору (водителю) или иному сопровождающему товар лицу с проставлением отметки о получении на экземпляре Заказчика.

5.10. Поставщик вправе направить своего представителя для подтверждения установленных приемкой фактов недопоставки (некомплектности) или передачи товара ненадлежащего качества и подписания совместного акта в течение 1 (одного) дня с момента уведомления Поставщика о выявлении указанных фактов.

5.11. В случае поставки товара ненадлежащего качества он подлежит замене на равное количество качественного товара за счет средств и силами Поставщика в течение 1 (одного) дня с даты получения Поставщиком претензии, в соответствии с п. 4.1.5. Контракта.

6. Ответственность сторон по Контракту

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пени).

6.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 10 процентов цены Контракта.

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы:1000 рублей.

6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пени).

6.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 1000 рублей.

6.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.12. Уплата неустойки (штрафов, пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Контракту и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.

7. Действия непреодолимой силы

7.1. Стороны не несут имущественной и другой ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Контракту, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, война и т.п.), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

7.2. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по Контракту, письменно извещает другую Сторону о возникновении форс-мажорных обстоятельств.

8. Порядок изменения и расторжения контракта

8.1. Все разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Ярославской области.

8.2. Любые соглашения Сторон по изменению и (или) дополнению условий настоящего Контракта, с учетом ограничений, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ и настоящим Контрактом, являются его неотъемлемыми частями и имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами и скреплены печатями Сторон (при наличии печатей).

8.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения обязательств, по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

В случае одностороннего отказа от исполнения Контракта Стороны руководствуются положениями частей▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

8.4. В соответствии со статьей 382 ГК РФ устанавливается запрет уступки права требования по Контракту со стороны Поставщика без согласия должника (Заказчика).

8.5. Поставщик соответствует единым требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с ч. 1 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ.

9. Антикоррупционные положения

9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества.

9.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Контракта законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

9.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

9.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также в действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

10. Срок действия Контракта

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует 31 октября 2025 года, а в части неисполненных обязательств – до полного исполнения обязательств.

10.2. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Контракту и от ответственности за его нарушения.

11. Приложение к контракту

11.1. Приложение к контракту: Спецификация.

12. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение к контракту №_________от «____» _____ 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку монолитного поликарбоната

1. Общие положения

1.1. Заказчик: Муниципальной учреждение Физкультурно-спортивный комплекс «Некрасовский».

1.2. Поставщик должен произвести резку Товара по месту нахождения Поставщика и поставить Товар за свой счет, своими силами и средствами по адресу: Ярославская обл., Некрасовский р-н, рп. Некрасовское, ул. Пролетарская, д. 2а.

1.3. Срок поставки товара: Поставка товара осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения контракта.

Поставка Товара осуществляется в рабочие дни с 9:00 до 16:00 по московскому времени. Выходные и праздничные дни установленные нормативно-правовыми актами органами государственной власти субъектов Российской Федерации считаются нерабочими.

1.4. Заказчик передаёт размеры на резку Товара Поставщику, не позднее чем через 3 (три) рабочих дня с даты заключения контракта.

1.5. Поставщик не менее чем за 1 (один) рабочий день до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара в место доставки.

2. Общие требования к Товару

2.1. Поставляемый Товар должен быть новым, надлежащим образом затарен и упакован для такого товара способом, обеспечивающим сохранность Товара при условиях хранения и транспортирования.

Товар должен быть произведен не ранее 2025 г.

3. Условия поставки

3.1. Поставщик своими силами и за свой счет обеспечивает доставку Товара до места требования.

3.2. Товар должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации: он не должен быть недоброкачественным, контрафактным, с истекшим сроком годности, фальсифицированным. Кроме того, поставляемый Товар должен соответствовать заявке по количественным и качественным характеристикам.

3.3. Упаковка должна обеспечить сохранность при транспортировке и хранении.

3.4. Заказчик имеет право отказаться от товара, если оно не соответствует требованиям, предъявляемым к качеству товара, не имеет соответствующих документов, если прилагаемые документы не соответствуют поставленной партии.

3.5. В случае, если при приемке будет обнаружено ненадлежащего качества, Заказчик обязан отказаться от приемки, известив об этом Поставщика. При этом Поставщик обязан заменить в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком такого требования. Поставщик несет все расходы, связанные с заменой.

4. Требования к документации на поставку Товара

4.1. Все необходимые руководства пользователя должны быть на русском языке. Техническая документация должна быть на русском языке. Во всех случаях недопустимо предоставление технической документации и руководств пользователя в виде ксерокопий.

4.2. Весь поставляемый товар должен сопровождаться заверенными копиями сертификатов соответствия и/или деклараций о соответствии (при наличии).

5. Перечень поставляемого Товара и требования к функциональным и техническим характеристикам Товара:

- Посмотреть таблицу с даннымиОписание_объекта_закупки

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку монолитного поликарбоната

*В случаях внесения в нормативно-технические документы изменений (актуализации документов), либо признания документов утратившими силу, принятия их новых редакций или новых документов, взамен утративших силу в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, используются требования документов с учетом изменений, актуализированных редакций документов либо документов, принятых взамен утративших силу.

Общие положения
1.1. Заказчик: Муниципальной учреждение Физкультурно-спортивный комплекс «Некрасовский».
1.2. Поставщик должен поставить Товар за свой счет, своими силами и средствами по адресу: Ярославская обл., Некрасовский р-н, рп. Некрасовское, ул. Пролетарская, д. 2а, а также произвести резку Товара по месту нахождения Поставщика по размерам Заказчика.
1.3. Срок поставки товара: Поставка товара осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения контракта.
Поставка Товара осуществляется в рабочие дни с 9:00 до 16:00 по московскому времени. Выходные и праздничные дни установленные нормативно-правовыми актами органами государственной власти субъектов Российской Федерации считаются нерабочими.
1.4. Заказчик передаёт размеры на резку Товара Поставщику, не позднее чем через 3 (три) рабочих дня с даты заключения контракта.
1.5. Поставщик не менее чем за 1 (один) рабочий день до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара в место доставки.

Общие требования к Товару
2.1. Поставляемый Товар должен быть новым, надлежащим образом затарен и упакован для такого товара способом, обеспечивающим сохранность Товара при условиях хранения и транспортирования.
Товар должен быть произведен не ранее 2025 г.

Условия поставки
3.1. Поставщик своими силами и за свой счет обеспечивает доставку Товара до места требования.
3.2. Товар должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации: он не должен быть недоброкачественным, контрафактным, с истекшим сроком годности, фальсифицированным. Кроме того, поставляемый Товар должен соответствовать заявке по количественным и качественным характеристикам.
3.3. Упаковка должна обеспечить сохранность при транспортировке и хранении.
3.4. Заказчик имеет право отказаться от товара, если оно не соответствует требованиям, предъявляемым к качеству товара, не имеет соответствующих документов, если прилагаемые документы не соответствуют поставленной партии.
3.5. В случае, если при приемке будет обнаружено ненадлежащего качества, Заказчик обязан отказаться от приемки, известив об этом Поставщика. При этом Поставщик обязан заменить в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком такого требования. Поставщик несет все расходы, связанные с заменой.

Требования к документации на поставку Товара
4.1. Все необходимые руководства пользователя должны быть на русском языке. Техническая документация должна быть на русском языке. Во всех случаях недопустимо предоставление технической документации и руководств пользователя в виде ксерокопий.
4.2. Весь поставляемый товар должен сопровождаться заверенными копиями сертификатов соответствия и/или деклараций о соответствии (при наличии).

Перечень поставляемого Товара и требования к функциональным и техническим характеристикам Товара:

- Посмотреть таблицу с данными