Тендер - Поставка моющих средств №312196274

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Проект_договора__1_.doc
• Спецификация.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть74 Извещение Извещение Создать заявку Информация об ЭП Общая информация Спецификация Прикрепленные документы Журнал событий - Посмотреть таблицу с данными

• Реестр
• Методические материалы
• Новости

Политика в отношении обработки персональных данных

© 2025 Информационная система в сфере закупок Чувашской Республики. Расчет_НМЦК__моющие_средства_2025_октябрь_(1) - Посмотреть таблицу с данными

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

ПРОЕКТ ДОГОВОРА №_____

на поставку моющих средств

п. Саланчик «___»_____________ 2023 г.

Бюджетное общеобразовательное учреждение Чувашской Республики «Саланчикская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Фондеркиной Анастасии Семеновны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________, действующий на основании _____________________ с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), по результатам публикации малой закупки № _________ на электронном ресурсе «Электронный магазин закупок малого объема Чувашской Республики», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом Договора является поставка моющих средств (далее - Товар) для нужд Заказчика, в количестве и ассортименте, указанном в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Заказчик обязуется обеспечить оплату Товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

ЦЕНА, СРОКИ ПОСТАВКИ И ПРИЁМКА ТОВАРА
2.1. Цена договора составляет: __________________________ (_______________) руб. ___ коп, в т.ч. НДС ___________ рублей ___ копеек (в случае, если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «в т.ч. НДС» заменяются на слова «НДС не облагается в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса РФ» или делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от оплаты НДС).
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком (согласно пп. 2, п. 13, ст. 34 Закона о контрактной системе).
2.2. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.
2.3. Поставка Товара осуществляется с момента заключения Договора в течение 10 календарных дней.
2.4. Поставщик осуществляет доставку Товара Заказчику по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Чувашская Республика, Шумерлинский район, п. Саланчик, ул. Николаева, д.4.
2.5. Цена Договора включает общую стоимость всего Товара, включая все расходы Поставщика, в том числе стоимость упаковки, транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы, расходы на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением Договора.
2.6. Конкретное время поставки Товара должно согласовываться с Заказчиком.
2.7. Товар должен быть осмотрен Заказчиком при приемке.
2.8. При приеме Товара Заказчик проверяет сведения, указанные в транспортных и сопроводительных документах, на соответствие Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).
2.9. При обнаружении в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поставки Товара несоответствия количества полученного Товара, которое не могло быть выявлено в процессе приемки Товара, Заказчик осуществляет вызов представителя Поставщика и составляет комиссионный акт о приемке товара по количеству. В случае подтверждения несоответствия количества поставленного Товара Поставщик восполняет недопоставленное количество Товара в течение 2 (двух) рабочих дней с момента утверждения акта о приемке товара.
2.10. По окончании сдачи-приемки товара Заказчик составляет акт приемки товара или подписывает товарно-транспортные документы Поставщика.

КАЧЕСТВО ТОВАРА
3.1. Качество Товара отечественного и импортного производства, его упаковка и маркировка должны соответствовать государственным и отраслевым стандартам, техническим условиям, иным действующим на момент поставки нормативным документам.
3.2. Претензии, вытекающие из поставки Товаров ненадлежащего качества, предъявляются Заказчиком не позднее 10 (десяти) календарных дней, а при скрытых недостатках Товаров не позднее одного месяца со дня поступления товара к Заказчику. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть претензию и направить ответ в течение 15 (пятнадцати) календарных дней.
В случае подтверждения поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик обязан в течение 5 (пяти) дней заменить его на качественный. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в настоящем Договоре, а также некомплектный Товар считается непоставленным. Поставщик отвечает за качество поставленного Товара в течение всего срока годности (при условии соблюдения Заказчиком условий хранения товара).

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. Обеспечить поставку и передачу Товара в количестве и ассортименте указанном в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.1.2. Предоставить на поставленный Товар всю необходимую документацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации для данного вида Товара.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Принять и оплатить Товар в срок, на условиях оговоренных настоящим Договором.
4.2.2. Осмотреть Товар в месте его доставки, передачи и осуществить все необходимые действия по приемке, принятию Товара поставленного по Договору.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Заказчик обязуется оплачивать стоимость поставленного Товара, путем безналичного расчета в течение 10 (десяти) рабочих дней на основании, подписанных Сторонами товарно-транспортных накладных о передаче Товара Заказчику или УПД. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в день поступления денежных средств, в полном объеме на расчетный счет Поставщика. Оплата Заказчиком производится за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, поступивших в виде субсидии на выполнение государственного задания. Авансирование не предусмотрено.

5.2. Заказчик не имеет права отказаться от уже поставленной партии Товара в его адрес надлежащего качества. В противном случае несет полную ответственность за убытки, причиненные Поставщику.

5.3. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Стороны освобождаются от ответственности в случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение Договорных обязательств по настоящему Договору имело место по независящим от них причинам (форс-мажорных основаниях).

5.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

5.5. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

5.6. Срок рассмотрения претензии не может превышать 10 (десять) дней. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.

5.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.9. Штрафы начисляются за каждый факт ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – постановление Правительства РФ № 1042 от 30.08.2017), в размере:

1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

что составляет_______________руб.

5.10. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.11 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных Договором, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

5.12. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном постановлением Правительства РФ № 1042 от 30.08.2017, в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей, что составляет ___________ руб.

5.13. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в следующем порядке:

1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5.14. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном постановлением Правительства РФ № 1042 от 30.08.2017, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5.15. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

5.16. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Контракта.

5.17. Поставщик обязан возместить убытки, причиненные Заказчику в ходе исполнения Договора, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

5.18. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и получения отказа (или не получения в установленный срок ответа) Договора об удовлетворении данных требований удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) одним из следующих способов:

- из оплаты по Контракту, путем ее уменьшения на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени);

- взыскать неустойку (штраф, пени) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в судебном порядке).

5.19. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную Сторону от выполнения принятых на себя обязательств по Договору.

5.20. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.21. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, установленный постановлением Правительства РФ № 1042 от 30.08.2017, размер такого штрафа и порядок его начисления, устанавливается Договором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.22. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор разрешается в судебном порядке в Арбитражном суде Чувашской Республики.

6.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и становится обязательным для Сторон и действует до 31 декабря 2025 года, а в части расчетов - до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору.

6.2. При изменении адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов Стороны обязаны сообщить друг другу в 3-хдневный срок в письменной форме по почте или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала.

6.3. Изменение условий настоящего Договора не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 34 и статьей 95 Закона о контрактной системе. Любые соглашения Сторон по изменению или дополнению условий настоящего Договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписанные сторонами Договора и скреплены печатью.

6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру каждой из Сторон.

АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

к проекту Договора № __

от «___» _________ 2025 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

- Посмотреть таблицу с данными