Тендер - Поставка моющих средств №296489269

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть69 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Дальневосточный федеральный округ, Амурская облМесто поставки (адрес):675005, АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. ГОРОД БЛАГОВЕЩЕНСК, Г БЛАГОВЕЩЕНСК, УЛ ОКТЯБРЬСКАЯ, Д. 108
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 16.04.2025 по 22.04.2025Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Документация_моющие

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

«АМУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»

УТВЕРЖДАЮ:

____________ _._. _____________

«___» ________ 202__ г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

в электронном магазине на поставку моющих средств

для нужд ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница»

(при проведении закупки, включая вопросы и ситуации, не указанные в настоящих извещении и документации, заказчик, комиссия заказчика и участники закупки руководствуются положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница», утвержденным наблюдательным советом ГАУЗ АО «АОДКБ» 08.06.2023 (далее – Положение о закупке))

для субъектов малого и среднего предпринимательства

Согласовано:

Заместитель главного врача

по лечебной работе

____________ О.И. Смолина

Заместитель главного врача по

иной приносящей доход деятельности

________________________________

Заместитель главного врача

по экономике

______________ М.В. Сенашова

Главный бухгалтер

_________________А.П. Филина

(2▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть=179424,00 р.

(2▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть=▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьр.

Ведущий юрисконсульт

_____________Г.Г. Соколова

Начальник отдела

контрактной службы

_____________ М.В. Ковалева

г. Благовещенк 2025 год

ЧАСТЬ 1.

Информационная карта

- Посмотреть таблицу с данными

ЧАСТЬ 2.

Техническое задание

- Посмотреть таблицу с даннымиЧАСТЬ 3. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА - Посмотреть таблицу с данными

ЧАСТЬ 4.

Извещения

Проект договора

ДОГОВОР №

Извещение ЕИС № _____________

г. Благовещенск «___» _____________ 202_год

Государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской области «Амурская областная детская клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________, именуемое (ый) в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», на основании протокола № ____ от «__» ___________ 202__г., заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Поставщик обязуется поставить и передать на условиях, предусмотренных настоящим Договором _____________ (далее-товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить товар.
1.2. Наименование, характеристики, количество, единица измерения и цена за единицу товара определяются в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

ЦЕНА ДОГОВОРА. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Цена настоящего Договора составляет ___________ (________________) руб. ___ коп, том числе НДС ___% (________) рублей (вариант: НДС не облагается на основании _________). Цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не может быть изменена в одностороннем порядке.
2.2. Цена Договора включает в себя стоимость товара, доставку товара, а также все расходы на перевозку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, все виды налогов, сборов и другие обязательные платежи, а также иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора.
2.3. Оплата по Договору осуществляется по факту поставки Товара, предусмотренного Спецификацией в (Приложение № 1 к настоящему договору) по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарных накладных или универсального передаточного документа (УПД), подписанных Сторонами и при предоставлении счета/счета-фактуры.
2.4. Источники финансирования: Средства фонда обязательного медицинского страхования, субсидия на иные цели, средства, полученные при осуществлении иной, приносящей доход деятельности от физических лиц, юридических лиц.
2.5.Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.6.. По соглашению Сторон цена Договора может быть снижена без изменения предусмотренных Договором количества и качества поставляемого товара, и иных условий Договора.

КАЧЕСТВО И УПАКОВКА ТОВАРА
3.1. Качество товара должно соответствовать требованиям Договора, требованиям технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя), техническим регламентам, стандартам, санитарно-эпидемиологическим правилам и иным нормативам, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара (каждой партии товара).
3.2. Документами, подтверждающими соответствие качества поставляемого Товара установленным требованиям, в том числе, качество материалов, используемых для изготовления Товара, являются: сертификаты соответствия и иные документы. Документы, подтверждающие надлежащее качество Товара, должны быть переданы Поставщиком Заказчику одновременно с Товаром.
3.3. Товар должен иметь необходимые маркировки и инструкции на русском языке, а также наклейки и пломбы, необходимые предупредительные надписи, контрольные (идентификационные) и манипуляторные знаки, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.
3.4. Товар поставляется в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены в Спецификации на поставку товара. Если производителем (производителями) товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной настоящим Договором, то товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты товара, а если товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.
3.5. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.
3.6. При исполнении договора допускается замена Товара на происходящий из иностранного государства товар, в соответствии с Постановлением РФ от 23.12.2024 №1875 .

ПОРЯДОК И СРОК ПОСТАВКИ, ПРИЕМКА ТОВАРА
4.1. Сроки поставки: в течении 10 рабочих дней с момента подписания Договора.
4.2. Поставщик за свой счет осуществляет поставку и выгрузку товара на вещевой склад в рабочие дни с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 15:00 часов по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 108, предварительно позвонив по телефону: 8 (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(уточнив место хранения).
В случае если дата поставки совпадает с праздничным или выходным днём, то срок поставки переносится на ближайший рабочий день перед нерабочим днём.
4.3. Одновременно с товаром Поставщик передает Заказчику подписанные со своей стороны оригиналы товарной накладной или УПД, в 2-х экземплярах, счета, счета-фактуры в 1-м экземпляре с обязательной ссылкой на номер Договора (или УПД), а также экземпляр копии спецификации к договору (Приложение № 1 к договору), документы, подтверждающие качество товара, предусмотренные действующим законодательством и иные документы, предусмотренные настоящим Договором.
4.4. Товар должен находиться в фирменной упаковке изготовителя, не имеющей видимых повреждений и/или следов вскрытия; быть промаркирован в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, снабжен инструкцией применению Товара на русском языке.
4.5. Датой поставки является дата подписания уполномоченными представителями обеих Сторон документа о приемке товара в соответствии с п. 4.8 настоящего Договора.
4.6. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику с даты поставки Товара (п. 4.5 настоящего Договора). Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара несет Заказчик с момента перехода к нему права собственности на Товар.
4.8. Приемка Товара производится в порядке, установленном Инструкций Госарбитража №№ П-6, П-7 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству" с подписанием уполномоченными представителями Сторон документа о приемке товара
4.9. Поставщик, допустивший недопоставку Товара, обязан восполнить непоставленное количество Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня установления факта недопоставки. Поставщик обязан допоставить Товар в ассортименте, установленном Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору).
4.10. В случае поставки Товара с существенным нарушением к его качеству, в т.ч. поставки недоброкачественного (бракованного), Заказчик вправе по своему выбору отказаться от исполнения настоящего Договора или потребовать замены такого Товара на Товар, соответствующий условиям настоящего Договора, в срок не более 10 (десяти) рабочих дней со дня установления недостатков поставленного Товара .
4.12. При отказе от Товара, качество которого не соответствует условию настоящего Договора, или предъявлении требования о замене Товара, ненадлежащего качества, оплата такого Товара не производится, а если он оплачен, Заказчик вправе потребовать у Поставщика возврата уплаченной денежной суммы.
4.13. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного товара, не соответствующего спецификации или иным требованиям, указанным в настоящем Договоре либо несвоевременно поставленного товара, несет Поставщик.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Поставщик обязан:
5.1.1. поставить Товар в строгом соответствии с условиями настоящего договора в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;
5.1.2. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
5.1.3. предоставлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Договора;
5.1.4. незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора;
5.1.5. своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки при поставке Товара;
5.1.6. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями настоящего Договора;
5.1.7. обеспечивать гарантии на Товар в соответствии с разделом 7 Договора.
5.1.8. предоставить одновременно с товаром документы, подтверждающие качество товара, в соответствии с действующим законодательством, а также информацию и документы, подтверждающие страну происхождения товара, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 (при наличии такого документа).
5.1.9. сообщать Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме об изменении своего расчетного счета с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре счет Поставщика, несет Поставщик.
5.1.10. представлять Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения или почтового адреса в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения.
5.2. Поставщик вправе:
5.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Договору;
5.2.2. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;
5.2.3. требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) и (или) возмещения убытков, причиненных по вине Заказчика.
5.3. Заказчик обязан:
5.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Договора и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Договору;
5.3.2. в соответствии с условиями настоящего договора принять и оплатить надлежащим образом поставленный Товар;
5.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Договора.
5.4. Заказчик вправе:
5.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором, в том числе предоставления надлежащим образом оформленных документов, указанных в Договоре, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора
5.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Договору;
5.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Договору;
5.4.4. осуществлять контроль соответствия качества поставляемого Товара, сроков поставки Товара требованиям Договора;
5.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Договора;
5.4.6. отказаться от приемки некачественного Товара и потребовать безвозмездного устранения недостатков;
5.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Договору требованиям, установленным Договором.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку (пеню). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком.
6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку (штраф). Размер штрафа составляет 10 % от цены Договора за неисполнение и каждый случай ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору.
6.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустойки (пени, штрафа).
6.6. Неустойка (пеня, штраф) уплачиваются Поставщиком в пятидневный срок после получения соответствующего требования от Заказчика.
6.7. В случае неоплаты неустойки (пени, штрафов) Поставщиком в пятидневный срок со дня получения требования, Заказчик вправе уменьшить сумму оплаты за товар на сумму неоплаченной по требованию Заказчика неустойки (пени, штрафов).
6.8. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с действующим законодательством. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику одним или несколькими из следующих способов: Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

ГАРАНТИИ

7.1. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого Товара условиям Договора.

7.2. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в соответствии с Договором, является новым, неиспользованным, серийно выпускаемым, свободным от прав третьих лиц, не изъятым из обращения (не приостановленным в обращении) по решению суда и (или) уполномоченных государственных органов.

7.3. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в соответствии с Договором, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при его штатном использовании в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя).

7.4. Убытки, понесенные Заказчиком в связи поставкой Товара, не отвечающего требованиям, установленным пунктами 7.1.-7.3. настоящего Договора, включая: судебные расходы, суммы взысканных административных штрафов, материальный ущерб, в т.ч. суммы взысканной денежной компенсации морального вреда третьим лицам, возмещаются Поставщиком в порядке регресса.

7.5. Гарантийный срок на Товар не менее 9 мес со дня изготовления .

8.Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

8.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

8.3.К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения Договора товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

8.4. Сторона, для которой исполнение обязательства оказалось невозможным по указанным выше причинам, обязана немедленно известить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ПРЕТЕНЗИЙ СТОРОН

9.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

9.2.Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

9.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 5 (пяти) дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телефакса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

9.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд Амурской области.

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

- если снижается цена договора без изменения предусмотренных договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий договора;

- если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара;

10.2. При исполнении договора по соглашению допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре, без изменения цены договора. В этом случае соответствующие изменения оформляются дополнительным соглашением к договору, в котором будет отражена вся информация, подтверждающая улучшенные технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) поставки товара, выполнения работы или оказания услуги. Поставка товара Поставка товара с улучшенными характеристиками допускается с учетом требованием п.3.6 настоящего договора.

10.3 . Все изменения условий Договора должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Договору.

10.4. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

10.5 . Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случае существенного нарушения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.6 Существенным нарушением при исполнении договора являются нарушения, предусмотренные статьей 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, а так же:

- отказ поставщика от поставки товара по договору;

- неоднократное (не менее 2-х раз) невыполнение поставщиком требований заказчика об устранении недостатков поставки товара;

- неоднократное (не менее 2-х раз) нарушение поставщиком сроков поставки товара;

- отказ поставщика передать заказчику товар;

- существенное нарушение поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков;

- невыполнение поставщиком в разумный срок требований заказчика, предусмотренных условиями договора.

10.7. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения договора может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора.

10.8. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику одним или несколькими из следующих способов: - курьерской доставкой; - по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика, указанному в договоре, - телеграммой; - посредством факсимильной связи; -по адресу электронной почты, - с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику. Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику указанного уведомления, либо дата отказа поставщика от получения указанного уведомления, либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в единой информационной системе.

10.9. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора.

10.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора.

10.11. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

10.12 Информация о поставщике, с которым договор был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения договора, включается в реестр недобросовестных поставщиков.

10.13. При исполнении договора не допускается перемена поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником поставщика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Не допускается перемена подрядчика (исполнителя), с которым заключен договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор заключен с российским лицом.

10.14. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому заказчику.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2025 года, а в части финансовых расчётов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

11.2.Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

11.3 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.4.Стороны по настоящему Договору соглашаются совершать оперативную переписку, уведомления и заявки по вопросу исполнения Договора посредством электронной почты и систем мгновенного обмена сообщениями «Ватсап», при необходимости или по требованию стороны Договора с последующей досылкой в простой письменной форме почтой/курьером.

11.5. Стороны подтверждают следующие контактные адреса электронной почты, номера телефонов и принимают на себя всю ответственность за действия своих сотрудников, имеющих к ним доступ.

Электронная почта Заказчика для направления переписки, уведомлений, заявок и других документов: ______________________.

Электронная почта Поставщика для направления переписки и документов ___________________________:

11.6. В случае изменения согласованных в п. 11.5 настоящего Договора реквизитов, Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга о произошедших изменениях.

11.7. В части, неурегулированной настоящим Договором, отношения Сторон регламентируются законодательством Российской Федерации.

11.8. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору на поставку товара

№ ______ от «___» _________ 202_ г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными