Тендер - Поставка моющих средств №295323819

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть19 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Ханты-Мансийский Автономный округ - Юг АОМесто поставки (адрес):Не заполнено
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 02.04.2025 по 02.04.2025Место предоставления документации:Не предусмотреноПорядок предоставления документации:Не предусмотреноОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокМесто подачи заявок:Дата начала срока подачи заявок:02.04.2025Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):02.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:Не предусмотрен
Подведение итоговПорядок подведения итогов:Протокол заседания комиссии по рассмотрению предложения Договор_Грасс-Сургут ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

договор №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Поставка моющих средств

г. Ханты-Мансийск «____»______2025

Муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие муниципального образования город Ханты-Мансийск (М ДЭП), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Мыскина Кирилла Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «ГраСС-Сургут» (ООО «ГраСС-Сургут»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Сидорова Вячеслава Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", на основании решения комиссии по осуществлению закупок, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется поставить и передать Заказчику товар по наименованиям, в количестве, ассортименте и качества, согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к Договору) (далее - товар), являющейся неотъемлемой частью Договора, в срок, согласно разделу 4 Договора, а Заказчик обязуется принять товар и обеспечить его оплату.
1.2. Товар по техническим и функциональным характеристикам должен соответствовать техническому заданию.
Качество товара должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и подтверждаться документами о качестве товара, передаваемыми с товаром.
1.3. Товар должен поставляться в надежной упаковке, которая должна соответствовать стандартам и обеспечивать его сохранность при хранении и транспортировке.
1.4. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел восстановление потребительских свойств), ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.
Товар должен соответствовать обязательным требованиям государственных стандартов к качеству, обеспечивающих его безопасность для жизни и здоровья людей и охрану окружающей среды.
1.5. Количество поставляемого товара должно соответствовать настоящему Договору и техническому заданию. Заказчик обязан заплатить за то количество, которое было в действительности поставлено и принято. Фактическое количество Товара указывается в отгрузочных документах.
1.6. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, зд. 8 (база М ДЭП).

Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Договора является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Договора, за исключением случаев, установленных Договором и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.2. Максимальная (предельная) цена Договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(семьсот девяносто одна тысяча триста шестьдесят девять) рублей 16 копеек, без учета НДС (УСН).
Стоимость единицы товара указана в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).
Заказчик вправе не осуществлять полную выборку товаров, перечисленных в приложении № 1 к Договору. Объем, предусмотренный пунктом 2.2. настоящего Договора, является негарантированным.
2.3. В общую цену Договора включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость всех необходимых погрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой товара.
2.4. Расчеты по Договору производятся в следующем порядке:
2.4.1. Оплата производится в безналичном порядке, путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Поставщика.
2.4.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации.
2.4.3. Расчет за поставленный товар осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения партии товара на основании выставленного счета, счет-фактуры, подписанной обеими сторонами товарной накладной или Универсально-передаточного документа (УПД), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.5. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают Акт сверки взаимных расчетов по Договору, в котором, помимо прочего, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Договору, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Договора, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения, итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Договору. В случае подписания Сторонами Акта сверки взаимных расчетов по Договору, оплата поставленных товаров осуществляется Поставщику за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, согласно указанному Акту и на основании представленных Поставщиком счета и счета-фактуры.
2.6. В случае, если при начислении Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт сверки взаимных расчетов по Договору, указанный в п. 2.5 Договора, Заказчик вправе не производить оплату по Договору до уплаты Поставщиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) до возмещения Поставщиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям.

Права и обязанности сторон
3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1. Досрочно принять и оплатить товар (часть товара).
3.1.2. По согласованию с Поставщиком изменить количество поставляемых товаров в соответствии с пунктом 11.6 Договора.
3.1.3. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Договором.
3.1.4. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Обеспечить приемку поставляемого по Договору товара в течение 72 (семидесяти двух) часов.
3.2.2. Оплатить поставленный и принятый товар в порядке, предусмотренном Договором.
3.3. Поставщик вправе:
3.3.1. Требовать приемки поставляемого товара в соответствии с условиями Договора.
3.3.2. Требовать оплаты поставленного и принятого товара в соответствии с условиями Договора.
3.3.3. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить товар (часть товара).
3.3.4. Ответственное лицо от имени Заказчика за осуществление контроля, решение вопросов в ходе исполнения Договора: начальник АХЧ Тырлин Михаил Владимирович – тел.:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-02-13; приемку товара и подписания товарно-транспортных накладных: заведующая центральным складом, тел.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-8024.
3.4. Поставщик обязан:
3.4.1. Поставить товар в соответствии с условиями Договора.
3.4.2. Не позднее 3 (третьего) числа месяца, следующего за месяцем поставки товара, представлять Заказчику оригиналы универсальных передаточных документов с обязательным приложением надлежаще оформленных товарно-транспортных накладных (ТТН), счетов, счет-фактур (при наличии). УПД без предоставления ТТН к учету не принимаются.
3.4.3. Представить вместе с товаром все документы, относящиеся к нему (копии сертификатов соответствия, деклараций соответствия, санитарно-эпидемиологических заключений и (или) иных документов, обязательных для данного вида товара, подтверждающих качество товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации). В случае, если товары, поставляемые в рамках Договора, произведены за пределами Российской Федерации, Поставщик обязуется документально подтвердить Заказчику, что товары выпущены в свободное обращение на территории Российской Федерации.
3.4.4. Передать Заказчику товар по наименованиям, в количестве, ассортименте и с характеристиками, согласно Технического задания (Приложение № 1 к Договору).
3.4.5. При условии поставки/отгрузки товара в оборотной/возвратной таре Поставщик должен указать количество тары в сопроводительных документах, товарно-транспортных накладных (ТТН). По факту возврата тары Поставщику оформляется двухсторонний акт.
3.4.6. Предоставить гарантию на качество передаваемого по настоящему договору товара на срок, установленный Поставщиком с даты фактической приемки товара Заказчиком.
В указанный период Заказчик вправе по любым вопросам, связанным с недостатками товара, обращаться к Поставщику.
3.4.7. В течение всего гарантийного срока Поставщик обязуется устранять все возникшие недостатки в товаре. Вывоз товара от Заказчика для устранения неисправностей в рамках гарантийного срока, а также доставка товара после устранения неисправностей от Поставщика к Заказчику производится силами и средствами Поставщика.
3.4.8. При необходимости выполнения гарантийного обслуживания Поставщик обязан забрать товар от Заказчика в указанный Заказчиком срок и приступить к устранению неисправности.
3.4.9. Поставщик обязуется возместить Заказчику в полном объеме убытки, понесенные в результате предъявления к нему требований со стороны третьих лиц относительно товара, а также претензий налоговых и иных органов из-за действий или бездействия Поставщика. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее оформление и несвоевременное представление счетов-фактур.
3.4.10. В случае поставки некомплектных товаров Поставщик обязан доукомплектовать товары в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заявления Заказчиком такого требования.
3.4.11. Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика.
3.4.12. В случаях, предусмотренных Договором, подписать Акт сверки взаимных расчетов по Договору.
3.4.13. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.
3.4.14. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора предоставить Заказчику документ, подтверждающий полномочия лиц, ответственных от имени Поставщика за осуществление контроля, решение вопросов, подписание всех документов в ходе исполнения Договора (в том числе, универсальных передаточных документов, товарно-транспортных накладных, счетов, счетов-фактур).
3.4.15. Ответственное лицо от имени Поставщика для осуществления контроля, решения вопросов в ходе исполнения условий Договора: Марина Никанорова, Менеджер по развитию территории, г. Сургут, ул. Базовая, д.15, моб.: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(WhatsApp/ Viber), тел./факс: 8 (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(доб.204), Skype: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Порядок и сроки поставки товара
4.1. Срок поставки товара: поставка товара осуществляется в течение 3 (трех) календарных дней с момента направления утвержденной Заказчиком заявки в адрес Поставщика по каждой партии товара.
Ассортимент каждой партии определяется Заказчиком в письменной утвержденной заявке (Приложение № 2 к Договору).
Место поставки товара: согласно п.1.6 договора.
4.2. Датой поставки товара является дата подписания Заказчиком соответствующей товарной накладной.
4.3. Досрочная поставка допускается только по согласованию с Заказчиком.
4.4. Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки товара должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты Договора, реквизиты соответствующей отгрузочной разнарядки (при ее наличии), а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования электронных или факсимильных средств связи. Адресом электронной почты для получения сообщений является ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Телефон 8 (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, доб. 223, ОМТС.
4.5. В случае, если в п. 10.1 Договора указана дата, при наступлении которой обязательства сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате товара, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки (штрафа, пени), Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения Договора в части поставки и приемки товара. При наступлении указанной даты (в случае, если она установлена) Заказчиком в двух экземплярах составляется Акт сверки взаимных расчетов по Договору, в котором указываются сведения о прекращении действия Договора; сведения о фактически исполненных обязательствах по Договору; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Договора.
Поставщик обязан подписать Акт сверки взаимных расчетов. В случае уклонения Поставщика от подписания данного акта, Заказчик проставляет в нем соответствующую отметку. Акт сверки взаимных расчетов является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

Порядок сдачи и приемки товара
5.1. Поставщик одновременно с поставкой товара в сроки, указанные в разделе 4 Договора, должен передать Заказчику следующие документы на русском языке:
5.1.1. Копии сертификатов соответствия, деклараций соответствия, санитарно-эпидемиологических заключений и (или) иных документов, обязательных для данного вида товара, подтверждающих качество товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации (заверенные подписью и печатью Поставщика с указанием его местонахождения (адреса) и телефона);
5.1.2. Подтверждение, что товары выпущены в свободное обращение на территории Российской Федерации, в случае если товары, поставляемые в рамках Договора, произведены за пределами Российской Федерации;
5.1.3. Подписанные Поставщиком товарные накладные в 2-х экземплярах или универсально передаточного документа (УПД);
5.1.4. Счет и счет-фактуру.
5.2. Приемка товара осуществляется в месте, указанном Заказчиком (в соответствии с п. 1.6 Договора).
5.3. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика. Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее трех человек, для проверки соответствия товара требованиям, установленным Договором. Проверка соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Договором, может также осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций.
5.4. Проверка соответствия товара требованиям, установленным Договором, осуществляется в следующем порядке:
5.4.1. В присутствии представителей Заказчика, приемочной комиссии (в случае создания приемочной комиссии), и Поставщика (если Поставщик направил своих представителей для участия в приемке) осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на товар (п. 5.1), а также проверка целостности и маркировки упаковки, вскрытие упаковки (в случае, если товар поставляется в упаковке), осмотр товара на наличие сколов, трещин, внешних повреждений.
5.4.2. В случае выявления несоответствия товара условиям Договора Заказчик вправе отказаться от приемки товара полностью или частично.
Если Поставщик передал меньшее количество товара, чем определено в заявке и Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), Заказчик вправе потребовать передать недостающее количество товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Договора по соглашению сторон, в случае если поставка недостающего количества товара потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Договору.
Если Поставщик передал Заказчику товар в количестве, превышающем указанное в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), Заказчик извещает об этом Поставщика в порядке, предусмотренном п. 5.4.6 Договора. Приемка излишнего количества товара не осуществляется.
5.4.3. При приемке товара по качеству Заказчик вправе осуществить выборочную проверку качества товара. В случае, если при осуществлении выборочной проверки обнаружен товар (часть товара), качество которого не соответствует требованиям Договора, результаты такой проверки распространяются на весь поставляемый товар.
5.4.4. В случае обнаружения недостатков в качестве поставляемого товара, Заказчик в срок не позднее 72 часов с момента обнаружения недостатков товара извещает об этом Поставщика.
5.4.5. В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.
5.4.6. Обо всех нарушениях условий Договора по наименованиям, количеству, ассортименту, комплектности, качеству товара, его таре и (или) маркировке и упаковке, Заказчик извещает Поставщика. Извещение о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по Договору составляется Заказчиком в письменной форме с указанием сроков по устранению допущенных Поставщиком нарушений, вручается Поставщику под расписку или направляет на электронную почту, указанную в реквизитах Договора. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика, уведомление о недопоставке или некачественной поставке направляется Поставщику по почте, факсу, электронной почте, либо нарочным.
5.4.7. Поставщик в установленный в извещении срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Договора по соглашению сторон или принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, в случае если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Договору.
5.5. Поставщик за свой счет и своими силами должен произвести уборку упаковки и прочего мусора, образовавшегося в ходе приемки товара.
5.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения товаров до их приемки Заказчиком несет Поставщик.
5.7. Поставщик обеспечивает хранение товара до момента его сдачи – приемки.
5.8. В случае если Заказчиком в момент приемки будут обнаружены транспортные повреждения товара (повреждение упаковки, вскрытие упаковки и пр.), он обязан незамедлительно сообщить об этом Поставщику. Указанные повреждения фиксируются в составленном Заказчиком акте или в товарной накладной. Если доставку товара от Поставщика осуществляла транспортная компания, то Заказчик обязан сделать отметку в товарно-транспортных накладных, следующих с товаром, об обнаруженных транспортных повреждениях с подписью представителя транспортной компании.

Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Договора, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Договору, за поставку некачественного товара.
6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, за каждый факт несвоевременного исполнения обязательства по договору в размере 5 % от цены Договора, за поставку некачественного товара, предусмотренного договором, а также за иное нарушение условий Договора устанавливается штраф в размере 10 % от цены Договора за каждый факт.
6.4. Неустойка (штраф, пени) носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Договору, кроме уплаты неустойки (штрафа, пени), Поставщик возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.
6.5. За непредоставление или несвоевременное предоставление Заказчику оригиналов документов, предусмотренных пунктом 3.4.2. настоящего Договора, Поставщику устанавливается штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одной тысячи) руб. за каждый факт непредоставления (несвоевременного предоставления) документов.
6.6. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
6.7. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, Заказчик направляет Поставщику требование оплатить неустойку (штраф, пени) и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты, но не более 10 дней со дня направления требования. В случае, если Поставщик в добровольном порядке, в установленный Заказчиком срок, не оплатил неустойку (штраф, пени) и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты по Договору на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в порядке, предусмотренном п. 2.5 Договора.
6.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.
6.9. Пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.10. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором.
6.11. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
6.12. Факт уплаты суммы неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.
6.13. В случае нарушения Поставщиком срока поставки, установленного п. 4.1. договора, Заказчик вправе приостановить выплату платежей пропорционально количеству дней, на которые задерживается поставка Поставщиком. При этом нарушение срока поставки Поставщиком не является основанием для отказа от договора и предъявления требований о возмещении убытков Покупателем.

Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, обязана немедленно (в течение трех рабочих дней) известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую Сторону права ссылается на них в будущем.
7.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства по Договору.
Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа-Югры или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.
7.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца и Заказчик утратит интерес к Договору, Договор расторгается в порядке, предусмотренном Договором. В этом случае Поставщик не имеет права потребовать от Заказчика возмещения убытков и исполнения обязательств по Договору.

Порядок разрешения споров
8.1. Заказчик и Поставщик должны приложить все усилия, чтобы путем переговоров разрешить все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках Договора.
8.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из Договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
8.3. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом.
Претензия направляется любым из следующих способов:
- заказным письмом с уведомлением о вручении;
- курьерской доставкой, в этом случае факт получения претензии должен подтверждаться распиской, которая должна содержать наименование документа и дату его получения, а также фамилию, инициалы, должность и подпись лица, получившего данный документ.
Претензия влечет гражданско-правовые последствия для Стороны, которой направлена, с момента ее доставки указанной Стороне или ее представителю. Такие последствия возникают и в случае, когда претензия не была вручена адресату по зависящим от него обстоятельствам.
Претензия считается доставленной, если она:
- поступила адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не была вручена или адресат не ознакомился с ней;
- доставлена по адресу, указанному в ЕГРЮЛ или названному самим адресатом, даже если последний не находится по такому адресу.
8.4. Сторона которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения претензии.

Расторжение Договора
9.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон или по решению суда в соответствии с гражданским законодательством.
9.2. Расторжение Договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Договору становится невозможным либо нецелесообразным.
9.3. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон, Поставщик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Договору, а Заказчик оплачивает цену фактически поставленного и принятого Заказчиком товара.
9.4. Требование о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Договор по соглашению Сторон либо неполучения ответа на такое предложение в течение 10 (десяти) дней с даты его направления.
9.5. Заказчик вправе принять решение одностороннем отказе от исполнения Договора.
9.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в настоящем Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления, либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в настоящем Договоре.
9.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
9.8. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора будет установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.
9.9. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора, другая сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

Срок действия Договора
10.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями сторон и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Прочие условия
11.1. Договор составлен в форме электронного документа.
11.2. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
11.3. К Договору прилагаются:
- Техническое задание (Приложение № 1);
- Форма заявки (Приложение № 2).
11.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения, банковских реквизитов или иных указанных в Договоре сведений о Стороне, такая Сторона письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты такого изменения.
11.5. По согласованию Сторон в ходе исполнения Договора допускается снижение цены Договора без изменения предусмотренных Договором объема товаров, качества товаров и иных условий Договора.
11.6. Заказчик по согласованию с Поставщиком, в ходе исполнения Договора, вправе изменить не более чем на 25 процентов количество всех предусмотренных Договором товаров, при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Договор. При этом, по соглашению Сторон допускается изменение цены Договора пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в Договоре цены единицы товара, но не более чем на 25 процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором количества товара, Стороны обязаны уменьшить цену Договора, исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении, предусмотренного Договором количества поставляемого товара, должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара.
11.7. Изменения Договора (в том числе изменение количества, объема, цены закупаемых товаров или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе) допускается по соглашению Сторон с обязательным письменным оформлением соответствующего дополнительного соглашения. В единой информационной системе в сфере закупок размещается информация только об изменениях в существенных условиях Договора.
11.8. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.9. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
11.10. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в Договоре.
11.11. В случае, если поставка осуществляется по заявкам, то приёмке и оплате подлежат только товары, которые получены Заказчиком по соответствующим заявкам в период действия Договора. Незаказанный Заказчиком товар, не принимается и не оплачивается. В случае, если к окончанию срока действия Договора, Заказчиком не заказан и соответственно не принят и не оплачен весь товар, Стороны составляют Акт сверки взаимных расчетов по Договору, в котором указываются сведения о прекращении действия Договора; сведения о фактически исполненных обязательствах по Договору; сумма, подлежащая оплате за фактически поставленный и принятый товар. Поставщик обязан подписать Акт сверки взаимных расчетов. В случае уклонения Поставщика от подписания данного акта, Заказчик проставляет в нем соответствующую отметку. Акт сверки взаимных расчетов является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.
11.12. Стороны в соответствии с пунктом 2 статьи 160 Гражданского кодекса РФ соглашаются на допустимость использования квалифицированной электронной подписи в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и факсимильной подписи (факсимиле) вместо собственноручных подписей представителей сторон.

Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот "___" ____ 2025

Техническое задание

Поставка моющих средств

- Посмотреть таблицу с данными

Максимальная (предельная) Договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(семьсот девяносто одна тысяча триста шестьдесят девять) рублей 16 копеек, без учета НДС (УСН).

Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, зд. 8 (база М ДЭП).

Срок поставки товара: поставка товара осуществляется в течение 3 (трех) календарных дней с момента направления утвержденной Заказчиком заявки в адрес Поставщика по каждой партии товара.

Ассортимент каждой партии определяется Заказчиком в письменной утвержденной заявке (Приложение № 2 к Договору).

Товар по техническим и функциональным характеристикам должен соответствовать настоящему техническому заданию.

Качество товара должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации или ТУ и подтверждаться документами о качестве товара, передаваемыми с товаром.

Товар должен поставляться в надежной упаковке, которая должна соответствовать стандартам и обеспечивать его сохранность при хранении и транспортировке.

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт и восстановление потребительских свойств), ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

Товар должен соответствовать обязательным требованиям государственных стандартов к качеству, обеспечивающих его безопасность для жизни и здоровья людей и охрану окружающей среды.

Количество поставляемого товара должно соответствовать настоящему техническому заданию. Заказчик обязан заплатить за то количество, которое было в действительности поставлено. Фактическое количество Товара указывается в отгрузочных документах.

Подписи Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот "___" ____ 2025

Форма заявки

- Посмотреть таблицу с данными

Заявка на поставку товаров в рамках заключенного Договора:

Договор № _______ от ______2025 г.

Поставщик: _____________________

Сумма Договора: ________________

Поставка моющих средств

- Посмотреть таблицу с данными

Сумма заявки составляет: _____________ рублей _____________ копеек, включая налог на добавленную стоимость 20 % (или без учета НДС).

______ ___________ _____________

дата подпись ФИО