Тендер - Поставка моющих средств №293315099

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Обоснование_НМЦК

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ КОНТРАКТА
на поставку товара

Наименование предмета контракта: поставка моющих средств (далее – товар).

Основные характеристики объекта закупки: в соответствии с Приложением 1.

В соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 05 апреля 2013 г № 44-ФЗ, начальная (максимальная) цена контракта рассчитана методом сопоставимых цен (анализ рынка), коммерческие предложения прилагаю:

- Посмотреть таблицу с данными

В связи с тем, что коэффициент вариации (V) не превышает 33%, совокупность значений цены в расчетах считается однородной.

Руководствуясь имеющими предложениями и экономической целесообразностью, было принято решение об установлении начальной (минимальной) цены по каждой позиции в размере минимальной цены по анализируемым предложениям.

Начальная (минимальной) цена контракта▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,50 руб.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен Проект_ГК_(моющие_средства) ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Объявление о закупочной сессии №______________________________

- Посмотреть таблицу с данными

Начальник ОКБИ и ХО

ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по г. Москве

майор внутренней службы М.В. Кугуто

Приложение № 1 к Объявлению о закупочной сессии

от _____________ № _____________

Требования

к Участникам закупки

в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ

Единые требования, установленные к участникам в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ

соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки.

Единые требования, установленные к участникам закупки в соответствии с пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ:

непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении Головного исполнителя (подрядчика, исполнителя) не принято;

отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:
а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;
б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;
в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

участник закупки не является иностранным агентом;

отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

Требования к Участникам закупки в соответствии с частью 1.1. статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ:

отсутствие в предусмотренном Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки.

!!! Примечание: Подача заявки на участие в закупке, означает подтверждение участника о соответствии требованиям, установленным в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

Государственный контракт № _______

на поставку моющих средств ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по г. Москве

г. Москва «____» __________ 2025 г.

Федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор № 2 Главного Управления Федеральной службы исполнения наказаний по г. Москве» (далее - ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по г. Москве), выступающее от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице заместителя начальника учреждения-начальника оперативного отдела Ярцева Кирилла Александровича, действующего на основании Доверенности от 05.08.2024 № 50/ТО/2/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи Устава, и _______________________________________________________ именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________ действующий на основании ______________________________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, а по отдельности – Сторона, в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон № 44-ФЗ), Федеральным законом от 30.11.2024 № 419-ФЗ «О федеральном бюджете на 2025 год на плановый период 2026 и 2027 годов» (далее – Закон о бюджете)на основании итогового протокола закупочной сессии от ___________ № _________________, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт)о нижеследующем:

Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется передать Грузополучателю Государственного заказчика моющие средства (далее - товар), согласно Спецификации (Приложение № 1 к Контракту), а Государственный заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату товара согласно условиям Контракта.
1.3. Срок поставки товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Контракта.
1.4. Адрес поставки: ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по г. Москве, ул. Новослободская д. 45 (заезд автотранспорта ул. Лесная д. 63, стр.3).
1.5. Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
1.6. КБК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

Права и обязанности Сторон
2.1. Государственный заказчик обязуется:
2.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.1.2. Обеспечить приемку товара Грузополучателем, указанным в п.1.2 настоящего Контракта, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.1.3. Обеспечить оплату товара в соответствии с условиями Контракта.
2.1.4. В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость товара, фактически поставленного на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству, на основании подписанных Поставщиком и Грузополучателем актов о приемке товаров (приложение № 2).
2.1.5. Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок федеральный орган исполнительной власти сведения о Поставщике для включения их в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случае расторжения Контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Контракта.
2.1.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.
2.2. Государственный заказчик имеет право:
2.2.1. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) лиц, участвующих в приемке товара по количеству и качеству.
2.2.2. В соответствии с условиями Контракта в период срока хранения требовать безвозмездной замены товара, несоответствующего по качеству и безопасности показателям, содержащимся в нормативных и технических документах, и в настоящем Контракте.
2.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
2.2.4. Взыскивать пени и штраф в соответствии с условиями настоящего контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
2.3. Поставщик обязуется:
2.3.1. Посредством средств электронной и/или факсимильной связи известить Грузополучателя о готовности товара к поставке и о дате поставки.
2.3.2. Обеспечить соответствие товара требованиям законодательства, нормативных и технических документов и условиям Контракта.
2.3.3. Передать товар, по показателям качества и безопасности соответствующий требованиям, содержащимся в нормативных, технических документах и в Контракте, в количестве, предусмотренном Контрактом, не обремененный правами третьих лиц.
2.3.4. Осуществить безвозмездную замену товара, несоответствующего по качеству и безопасности, при соблюдении условий хранения в соответствии с действующими на Товар ТУ.
2.3.5. Обеспечить устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке товара.
2.3.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. Требовать оплату надлежащим образом поставленного и принятого Грузополучателем товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.
2.4.2. Требовать уплату пеней и штрафа согласно условиям Контракта.
2.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Цена Контракта, порядок и срок расчетов

3.1. Цена Контракта составляет _____________________________________________

________________________________в том числе НДС (при наличии), а также включает в себя стоимость товара, стоимость тары и упаковки, транспортные расходы, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением обязательств по Контракту. Цена за единицу товара указана в спецификации (Приложение №1) настоящего контракта.

3.2. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных п.11.1 Контракта.

3.3. Оплата поставленного товара производится Государственным заказчиком в безналичной форме за счет средств федерального бюджета в течение 10 (Десяти) рабочих дней по факту поставки товара после подписания Государственным заказчиком акта приемки-передачи товара.

3.4. Обязательства по оплате поставленного товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Государственного заказчика.

3.5. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме, посредством средств факсимильной или электронной связи сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств по указанным в Контракте реквизитам Поставщика, несет Поставщик.

3.6. Сумма, подлежащая уплате Государственным заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.7. Государственный заказчик вправе произвести оплату по настоящему контакту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), начисленных при исполнении контракта.

Удержание неустоек (штрафов, пеней) проводится на следующие реквизиты Заказчика: УФК по г. Москве г. Москва (ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по г. Москве л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть60). БАНК: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г. Москва, БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Казначейский счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2, КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Единый казначейский счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОКТМО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

КБК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОГРН –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6192.

4. Требования к маркировке, упаковке и транспортировке товара

4.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение поставляемого Товара должны соответствовать требованиям на поставляемый товар.

5. Сроки и порядок поставки товара

5.1. Поставщик обязуется передать Грузополучателю, товар в количестве, по качеству, цене, адресу и в сроки, предусмотренные разделом 1 Контракта.

5.2. Не позднее чем за 1 (один) день до даты поставки Товара, Поставщик в письменной форме или посредством средств электронной и/или факсимильной связи уведомляет Грузополучателя о готовности товара к поставке и дате поставки товара.

5.3. Доставка товара осуществляется автомобильным транспортом Поставщика.

5.4. Вместе с товаром Поставщик передает Грузополучателю относящуюся к товару документацию:

- счет;

- счет-фактуру (при наличии);

- товарную накладную, оформленную в 3-х экземплярах (по одному для Поставщика, Грузополучателя и Государственного заказчика) с печатью Поставщика;

- акт приема-передачи товара, оформленный в 3-х экземплярах (по одному для Поставщика, Грузополучателя и Государственного заказчика) с печатью Поставщика.

5.5. В случае если документы, указанные в пункте 5.4 Контракта, не переданы Поставщиком Грузополучателю одновременно с товаром, или переданные документы не соответствуют требованиям действующего законодательства, товар считается не поставленным и приемке не подлежит.

5.6. Обязательство Поставщика по поставке (передаче) товара считается исполненным с момента подписания Грузополучателем акта приема-передачи товара (приложение № 1), товарной накладной.

5.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Государственного заказчика с момента подписания Грузополучателем акта приема-передачи товара и товарной накладной.

5.8. Право собственности на товар переходит к Государственному заказчику с момента подписания Государственным заказчиком и Поставщиком акта приема-передачи товара.

6. Порядок приемки товара и проведения экспертизы

6.1. В целях проверки соответствия передаваемого Поставщиком товара условиям Контракта и предусмотренной на товар нормативной и технической документации проводится экспертиза товара силами Заказчика, без привлечения экспертов или экспертных организаций. Подтверждающим проведение экспертизы силами сотрудников заказчика, является оформленный и подписанный заказчиком следующие документы: акт сдачи-приемки, товарная накладная. При этом отдельный документ о проведенной экспертизе не составляется.

6.2. Приемка товара по количеству производится Грузополучателем в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6, в части, не противоречащей требованиям законодательства и условиям Контракта.

6.3. Приемка товара по качеству производится Грузополучателем в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7, в части, не противоречащей требованиям законодательства и условиям Контракта.

6.4. Приемка товара по количеству осуществляется Грузополучателем в течение одного рабочего дня с момента поставки товара путем подписания товарной накладной. Приемка товара по качеству, в том числе проведение экспертизы поставляемого товара, осуществляется в течение 14 (четырнадцати) дней с момента подписания товарной накладной.

6.5. По результатам приемки товара оформляется акт приема-передачи товара (приложение № 1). Поставщик при передаче товара передает Грузополучателю, подписанный им акт приема-передачи товара. Грузополучатель в течение пяти рабочих дней с момента окончания приемки товара по качеству подписывают акт приема-передачи товара и направляют почтой один экземпляр Поставщику.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям, предусмотренным Контрактом, приемке не подлежит и считается не поставленным. При этом Грузополучатель составляет мотивированный отказ от приемки товара и подписания акта приема-передачи, заполняет акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей (приложение № 4), который направляет Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления несоответствия товара требованиям законодательства и условиям Контракта.

6.7. В случае нарушения условий Контракта о сроках поставки и качестве товара Поставщик обязан возместить Государственному заказчику убытки, причиненные вследствие нарушения сроков поставки товара и поставки (передачи) товара ненадлежащего качества. Требование Государственного о возмещении убытков, причиненных вследствие нарушения сроков поставки товара или поставки (передачи) товара ненадлежащего качества, подлежат удовлетворению Поставщиком в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения соответствующего требования Государственного заказчика (Грузополучателя).

7. Качество и безопасность товара

7.1. Качество и безопасность поставляемого товара должны отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, а также нормативно-технической документации на поставляемый товар.

8. Гарантийные обязательства

8.1. В случае обнаружения недостатков товара Грузополучатель вправе в течение срока хранения товара предъявить Поставщику требование о замене товара ненадлежащего качества. Срок замены товара ненадлежащего качества составляет 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения Поставщиком письменного требования Грузополучателя о замене товара ненадлежащего качества. В данный срок входит время, затраченное на транспортировку товара.

8.2. Расходы, связанные с заменой товара, ненадлежащего качества товара оплачиваются за счет Поставщика.

8.3. Замена товара ненадлежащего качества осуществляется Поставщиком по акту возврата товаров (Приложение № 3).

9. Ответственность Сторон

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере: 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек;

9.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Грузополучатель направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Уплата неустоек (штрафов, пеней) Поставщиком осуществляется в 10-дневный срок со дня получения требования.

9.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком.

9.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, штраф устанавливается в размере 10 процентов цены контракта (этапа).

9.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.10. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по контракту.

9.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере: 1000 (одна тысяча) рублей.

10. Форс-мажорные обстоятельства

10.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту. Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

10.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно в письменной. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

10.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

10.4. Сторона должна в течение 10 дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.

10.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по Контракту отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

10.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

11. Изменение, расторжение Контракта

11.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Государственный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, предусмотренных Контрактом. Сокращение количества товара при уменьшении цены Контракта в данном случае осуществляется в соответствии с Методикой сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1090. Принятие Государственным заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара;

г) при исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) по согласованию заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

11.2. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны Сторонами.

11.3. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.4. В случае принятия Заказчиком, предусмотренного частью 9 статьи 95 Закона № 44-ФЗ решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заказчик направляет такое решение Поставщику в порядке, установленном частью 12.2 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

11.5. Такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени Поставщика, лично под расписку или направляется Поставщику по адресу, указанному в контракте. Выполнение заказчиком данных требований считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:

1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Поставщика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Поставщика, лично под расписку);

2) дата получения заказчиком подтверждения о вручении Поставщику заказного письма, предусмотренного настоящей частью, либо дата получения заказчиком информации об отсутствии Поставщика по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения контракта заказным письмом).

11.6. В случае принятия Поставщиком, предусмотренного частью 19 статьи 95 Закона № 44-ФЗ решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, Поставщик направляет такое решение заказчику в порядке, установленном частью 20.2 статьи 95 Закона №44-ФЗ.

11.7. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

11.8. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 статьи 95 Закона №44-ФЗ. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

11.9. Информация о Поставщике, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Государственного заказчика от исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных письмом ФАС от 16.03.2017 №ИА/16790/17, включается в установленном Законом № 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (исполнителей).

11.10. В случае принятия Поставщиком, предусмотренного частью 19 ст. 95 решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени заказчика, лично под расписку или направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте. Выполнение Поставщиком данных требований считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:

1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени заказчика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени заказчика, лично под расписку);

2) дата получения Поставщиком подтверждения о вручении заказчику заказного письма, предусмотренного настоящей частью, либо дата получения Поставщиком информации об отсутствии заказчика по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения контракта заказным письмом).

11.11. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

11.12. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

11.13. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

12. Порядок разрешения споров

12.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

12.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.

Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 10 десяти календарных дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

12.3. Грузополучатель вправе заявлять Поставщику претензии от имени Государственного заказчика по вопросам, связанным с неисполнением (ненадлежащим исполнением) условий Контракта, в том числе по количеству и качеству товара.

13. Прочие условия

13.1. Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Контракт и иные документы, переданные средствами факсимильной связи, а также в сканированном виде по электронной почте в сети Интернет имеют юридическую силу до получения Сторонами оригиналов Контракта и иных документов.

13.2. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 1 рабочего дня в письменной форме.

13.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Государственного заказчика по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому Государственному заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13.5. Приложения к Контракту, являющиеся его неотъемлемой частью:

приложение № 1 – Спецификация товара;

приложение № 2 – Акт приема-передачи;

приложение № 3 - Акт возврата товаров;

Приложение № 4 - Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей; форма № ТОРГ-2 утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.98 № 132.

14. Срок действия Контракта

14.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2025, а в части неисполненных обязательств до полного их исполнения.

Юридические адреса, банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Государственному контракту

№ ___________________ от _____________ 2025 года

Спецификация на поставку товара

- Посмотреть таблицу с данными

1. Поставляемый товар является новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

2. Товар имеет неиспользованный ресурс, срок службы и срок хранения в соответствии с действующими стандартами и ТУ завода-изготовителя.

3. Поставляемый товар не нарушает действующее законодательство о защите авторских прав.

4. Товар соответствует требованиям, предусмотренным в технических условиях, а также действующим и распространяющимся на него нормам и стандартам Российской Федерации.

5. Товар затарен и упакован в соответствии с действующими стандартами, техническими условиями и условиями Контракта и обеспечивает защиту товара от повреждений, потерь, загрязнений, а также транспортировку различными видами транспорта до пункта назначения с учетом многочисленных перегрузок и хранения на складе.

6. Гарантийный срок товара - не менее 12 месяцев с момента поступления к Получателю. Если в период срока годности поставленного товара обнаружатся недостатки или дефекты, то Поставщик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте, с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Срок гарантии на поставленный товар в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

- Посмотреть таблицу с данными

ФОРМА Приложение № 2

к Государственному контракту

№ ___________________ от _____________ 2025 года

АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

по государственному контракту от «____» ___________ 20__г. № ______

г. _______________ «____» ____________________ 20___ г.

(дата составления акта)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Поставщика, в лице _____________________________________________________________ ,

(должность, Ф.И.О. представителя)

с одной стороны, и представитель Грузополучателя в лице_______________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. представителя),

с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

В соответствии с условиями государственного контракта от _______20___ г. № ___, Поставщик поставил, а Грузополучатель Государственного заказчика принял и оприходовал товар, указанный в нижеприведенной таблице:

- Посмотреть таблицу с данными

Сопроводительные документы:

товарная накладная от ______ № ______; счет-фактура от _______ № _______; счет от ______ № _______;

документы, удостоверяющие качество товара (удостоверение, сертификат и т.д.) от ______ № _______;

документ о соответствии товара обязательным требованиям Государственного заказчика;

_________________________________________;

Сведения о наличие, описание установленных ярлыков, пломб транспорта: _____________________________________________.

(заполняется Поставщиком)

Фактически: _.

(заполняется Грузополучателем)

Сведения о внешнем осмотре товара: _

(заполняется Грузополучателем)

Настоящий Акт составлен и подписан Поставщиком и Грузополучателем в трех подлинных экземплярах: 1-й экземпляр – Государственному заказчику, 2-й экземпляр – Грузополучателю, 3-й экземпляр – Поставщику.

- Посмотреть таблицу с данными

* заполняется Грузополучателем

ПОДПИСИ СТОРОН ПО КОНТРАКТУ

- Посмотреть таблицу с данными

ФОРМА Приложение № 3

к Государственному контракту

№ ___________________ от _____________ 2025 года

Акт возврата товара

г. Москва "___" ______________ 20__ г.

___________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем " Грузополучатель", в лице _____________________________________________, действующего на основании ______________________________________________________, с одной стороны, и ________________________________, именуемый в дальнейшем "Поставщик", действующий на основании _______________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что товар полученный по _____________ накладной от "___" _________ 20__ г. № __________ на основании ________________ от "___" _________ 20__ г. № ____________ Грузополучатель возвращает Поставщику, а Поставщик принимает следующий товар:

- Посмотреть таблицу с данными

Стоимость имущества: _

Место возврата имущества: _

Основание возврата товара: _

Юридические адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН ПО КОНТРАКТУ

- Посмотреть таблицу с данными

ФОРМА Приложение № 4

к государственному контракту

№ _______________________ от _________________ 2025 г.

Унифицированная форма № ТОРГ- 2

Утверждена постановлением Госкомстата

России от 25.12.98 г. № 132

- Посмотреть таблицу с данными

Место приемки товара

- Посмотреть таблицу с данными

по сопроводительным документам

(наименование, номер, дата)

доставлен товар. Документ о вызове представителя грузоотправителя, Поставщика, производителя:

(ненужное зачеркнуть)

- Посмотреть таблицу с данными

Грузоотправитель

(наименование, адрес, номер телефона)

Производитель

(наименование, адрес, номер телефона)

Поставщик

(наименование, адрес, номер телефона)

Страховая компания

(наименование, адрес, номер телефона)

- Посмотреть таблицу с данными

2-я страница формы № ТОРГ-2

Сведения о состоянии вагонов, автофургонов и т. д. Наличие, описание упаковочных ярлыков, пломб транспорта на отдельных местах (сертификатов, спецификаций в вагоне, контейнере) и отправительская маркировка

По сопроводительным транспортным документам значится:

- Посмотреть таблицу с данными

Сведения о состоянии вагонов, автофургонов и т.д. Наличие, описание установленных ярлыков, пломб транспорта на отдельных местах (сертификатов, спецификации в вагоне, контейнере)

фактически

- Посмотреть таблицу с данными

3-я страница формы №ТОРГ-2

Условия хранения товара (продукции) до его вскрытия на складе получателя:

Сведения о температуре при разгрузке в вагоне (рефрижераторе и т.д.) в товаре, 0 С

Состояние тары и упаковки, маркировка мест, товара и тары в момент внешнего осмотра товара (продукции)

Содержание наружной маркировки тары и другие данные, на основании которых можно сделать выводы о том, в чьей упаковке предъявлен товар (производителя или отправителя)

- Посмотреть таблицу с данными

Организация, которая взвесила и опломбировала отгруженный товар, исправность пломб и содержание оттисков, соответствие пломб товаросопроводительным документам

Порядок отбора товара (продукции) для выборочной проверки с указанием ГОСТ, особых условий поставки по договору (контракту), основание выборочной проверки:

- Посмотреть таблицу с данными

Определение количества товара (продукции) проводилось

(взвешиванием, счетом мест, обмером и т. п.,

место определения количества товара (продукции))

Взвешивание товаров (продукции) проводилось на исправных весах, проверенных в установленном порядке. Сведение об исправности весоизмерительных приборов (тип весов, год клеймения)

Другие данные

По остальным товарно-материальным ценностям, перечисленным в сопроводительных документах Поставщика, расхождений в количестве и качестве нет.

Подробное описание дефектов (характер недостачи, излишков, ненадлежащего качества, брака, боя) и мнение комиссии о причинах их образования

Заключение комиссии

Члены комиссии предупреждены об ответственности за подписание акта, содержащего данные, не соответствующие действительности.

- Посмотреть таблицу с данными

Представитель грузоотправителя (Поставщика, производителя)

- Посмотреть таблицу с данными

Документ, удостоверяющий полномочия

- Посмотреть таблицу с данными

Решение руководителя

- Посмотреть таблицу с данными