Тендер - Поставка моющих средств №290255563

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ПРОЕКТ КОНТРАКТА.doc
• ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЗАКУПКЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ.docx
• нмцк.pdf
• описание объекта закупки.docx

описание_объекта_закупкиxx

Описание объекта закупки

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

- Посмотреть таблицу с данными

* Характеристики товара, работы, услуги, содержащиеся в используемых позициях КТРУ, не позволяют в достаточной степени детализировать объекты закупки. Дополнительные характеристики добавлены в описание объекта закупки с целью приобретения товара, соответствующего потребности Заказчика.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 06.02.2025 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of { 14px; } { 14px; } .font14 { 14px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .position-header .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last .dosage-cell .dosage-cell-table table tr th:first-child, .dosage-cell-table table tr td:first .dosage-cell-table table tr th:last-child, .dosage-cell-table table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000113

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, обл Пензенская, г.о. город Пенза, г Пенза, ул Бекешская, дом 43,

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Обеспечение заявки

Требуется обеспечение заявки

Размер обеспечения заявки

3343.57 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии

В соответствии со ст. 44, 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Участники закупки, являющиеся юридическими лицами, зарегистрированными на территории государства - члена ЕврАзЭС, за исключением РФ, или физическими лицами, являющимися гражданами государства - члена ЕврАзЭС, за исключением РФ, вправе предоставить обеспечение заявок в виде денежных средств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.04.2023 № 579 "Об особенностях порядка предоставления обеспечения заявок на участие в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд участниками таких закупок, являющимися иностранными лицами".

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА БАНКА РОССИИ//УФК по Пензенской области г. Пенза

"Номер корреспондентского счета"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Реквизиты счета для перечисления денежных средств в случае, предусмотренном ч.13 ст. 44 Закона № 44-ФЗ (в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации)

ИНН получателя

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КПП получателя

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КБК доходов

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000140

ОКТМО

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер единого казначейского счета

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер казначейского счета

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК ТОФК

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Получатель

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (МИНЗДРАВ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ)

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

16717.85 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Согласно разделу 8 проекта контракта

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА БАНКА РОССИИ//УФК по Пензенской области г. Пенза

"Номер корреспондентского счета"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Объект закупки

- Посмотреть таблицу с данными Стоимость позиции Мыло хозяйственное твердое
Идентификатор: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 20.41.31.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Товар Килограмм 209.65 - Посмотреть таблицу с данными 20965.00 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Стоимость позиции Порошок чистящий
Идентификатор: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 20.41.44.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Товар Штука 70.28 - Посмотреть таблицу с данными 98392.00 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Стоимость позиции Мыло туалетное жидкое
Идентификатор: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 20.41.31.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Товар Литр; кубический дециметр 86.00 - Посмотреть таблицу с данными 215000.00 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Не установлены

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Применение национального режима по ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Основанием для установки указания запретов, ограничений закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами, а также преимуществ в отношении товаров российского происхождения, а также товаров происходящих из стран ЕАЭС, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами, а также лицами, зарегистрированными в странах ЕАЭС, является Постановление Правительства Российской Федерации о мерах по предоставлению национального режима от 23.12.2024 № 1875. - Посмотреть таблицу с данными

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1

Проект контракта

1

Описание объекта закупки

1

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены ТРЕБОВАНИЯ_К_СОДЕРЖАНИЮ,_СОСТАВУ_ЗАЯВКИ_ДЛЯ_УЧАСТИЯ_В_ЗАКУПКЕ_И_ИНСТРУКЦИЯ_ПО_ЕЕ_ЗАПОЛНЕНИЮxx

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке и инструкция по ее заполнению

Участником закупки может быть любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с пунктом 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации (далее - офшорная компания), либо юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством РФ.

Заинтересованные лица могут получить полный комплект документов о закупке в Единой информационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru.

Проведение закупки регулируется:

- Гражданским кодексом РФ;

- Бюджетным кодексом РФ;

- Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ);

- Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

- Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

- регламентом оператора электронной площадки, адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» которого указан в извещение об осуществлении закупки;

- иными нормативными правовыми актами в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.

Участие участника закупки электронных процедур, подписание участником закупки с использованием единой информационной системы, электронной площадки, специализированной электронной площадки информации и документов допускаются после регистрации в единой информационной системе и аккредитации на электронной площадке, специализированной электронной площадке.

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки до окончания, установленного в соответствии с извещением срока подачи заявок на участие в закупке.

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

Предполагается, что участник закупки изучит все положения извещения об осуществлении закупки включая изменения, дополнения и разъяснения.

Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, вправе в соответствии с частью 10 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ отозвать такую заявку:

- до окончания срока подачи заявок на участие в закупке;

- с момента размещения в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ в единой информационной системе протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) до размещения в соответствии с частью 2 статьи 51 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ проекта контракта, заключаемого с таким участником закупки, за исключением случаев, если такая заявка отклонена (при проведении электронных процедур, закрытых электронных процедур). Не допускается отзыв заявок, которым в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ присвоены первые три порядковых номера.

Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных, содержащихся в информации и документах, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, не требуется при обработке персональных данных в целях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

В случае наличия противоречий между данными, содержащимися в единой информационной системе, и данными, содержащимися в информации и документах, направляемых участниками контрактной системы, приоритет имеет информация, содержащаяся в единой информационной системе.

В случае наличия противоречий между информацией, содержащейся в Извещении, и информацией, содержащейся в настоящих Требованиях к содержанию, составу заявки на участие в закупке и инструкция по ее заполнению (далее – Требования к заявке), приоритет имеет информация, содержащаяся в Извещении, за исключением случаев, установленных настоящими Требованиями к заявке.

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

I.Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

- Посмотреть таблицу с данными

II. Инструкция по заполнению заявки на участие в закупке

Заявка на участие в закупке должна быть заполнена на русском языке. Документы, составленные на другом языке, должны сопровождаться переводом на русский язык. Закупочная комиссия рассматривает документы только на русском языке. Документы, составленные на других языках, не сопровождающиеся переводом на русский язык, считаются не поданными и сведения, указанные в таких документах, не учитываются при рассмотрении заявки на участие в закупке. Ответственность за достоверность перевода на русский язык несет участник закупки.

При оформлении заявки участникам следует использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

В описании условий и предложений участник закупки не должен допускать двусмысленных толкований.

Файлы заявки и всех документов, предоставляемых в составе заявки, не должны быть заблокированы и закодированы, а также должны открываться одним из следующих программным обеспечением:

- Adobe Acrobat Reader (Windows) или Okular (Linux)

- «Просмотр фотографий» (Windows), Gwenview (Linux);

- Пакетом программ Microsoft Office 2013 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) или Мой Офис Стандартный (Мой Офис Текст, Мой Офис Таблица, Мой Офис Презентация).

В случае если участник закупки в качестве обеспечения заявки на участие в закупке предоставляет независимую гарантию, то независимая гарантия предоставляется по типовой форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

В случае если участник закупки, является юридическим лицом, зарегистрированным на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическим лицом, являющимся гражданином государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, предоставляет обеспечение заявки в виде денежных средств, то в соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.04.2023 № 579 «Об особенностях порядка предоставления обеспечения заявок на участие в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд участниками таких закупок, являющимися иностранными лицами» заявка на участие в закупке должна содержать информацию и документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов.

Инструкция по заполнению предложения участника закупки в отношении объекта закупки

Заявка в отношении объекта закупки подается в структурированном виде.

При наличии в Извещении и(или) Описании объекта закупки индивидуальной инструкции по заполнению предложения участника закупки в отношении объекта закупки и наличии разночтений с настоящей инструкцией, приоритет имеет инструкция в Извещении и(или) Описании объекта закупки.

Предоставляемые Участником закупки сведения не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог», «должен быть», «должна быть», «должны быть», «должен», «не должен», «должна», «не должна», «должны», «не должны», «не должен быть», «не должна быть», «не должны быть», «может быть», «около». Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование и содержать слова или сопровождаться словами «не более», «не менее», «более», «менее», «или», «/», «\», «,», «;», « », «≤», «≥», «диапазон должен быть не более от…- до», «диапазон должен быть не менее от…- до», «от», «до», то есть должны быть конкретными. Все цифровые значения показателей необходимо трактовать по математическим правилам, например: любое отрицательное число меньше любого положительного числа (-25

При подаче сведений Участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в Извещении.

Если в Извещении значение характеристики установлено как верхний или нижний предел, сопровождаясь при этом соответственно словами «не менее», «не более», «менее», «более», «до», «от», участником закупки в заявке устанавливается конкретное значение, например значение характеристики сопровождается словами «не менее», Участником закупки должен быть предложен товар с точно таким же значением либо значением «превышающем» заданное в Извещение значение, но без сопровождения словами «не менее» (пример: - «В кабинете должны быть установлены светодиодные светильники, имеющие следующие параметры мощность: не менее 45 Вт»; Предложение Участника - «В кабинете устанавливаются светодиодные светильники, имеющие следующие параметры мощность: 60 Вт»).

Если в Извещении установлено диапазонное значение характеристики, которое не может изменяться в ту или иную сторону, Участником закупки должен быть предложен товар именно с таким значением. Если значение характеристики сопровождается словами «диапазон должен быть не менее от…- до», или «диапазон должен быть не более от…- до…» Участником закупки должен быть предложен товар с конкретными значениями верхнего и нижнего предела значения, соответствующими заявленным требованиям, но без сопровождения словами «диапазон должен быть не менее от…- до», «диапазон должен быть не более от…- до…». (Пример: - «Для монтажа системы отопления и горячего водоснабжения должна использоваться труба с температурным диапазоном эксплуатации: диапазон должен быть не менее от -40 до +95 градусов Цельсия.». В предложении Участника должно быть указано следующим образом: - «Для монтажа системы отопления и горячего водоснабжения используется труба с температурным диапазоном эксплуатации от -40 до +95 градусов Цельсия, или Участник может указать диапазон шире, например – от -50 до +120 градусов Цельсия»).

Если значение характеристики установлено как наибольший предел, сопровождаясь при этом соответственно словом «до», участником закупки в заявке устанавливается конкретное значение, соответствующее заявленным требованиям, то есть значение ниже установленного в Извещение, но без сопровождения словом «до».

Если в Извещении указаны конкретные значения характеристик не сопровождаются словами «не более», «не менее», «более», «менее», «или», «до», «от…до…», Участником закупки должен быть предложен товар, со значениями, заданными в описании объекта закупки, данные значения характеристики не изменяются!

Исключение составляют случаи, когда конкретные значения характеристик предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации. В таких случаях допускается использование значения характеристики в составе заявки Участника в соответствии с вышеуказанными документами (с использованием слов «и», «или», «не более», «не менее», «от», «до» и т.п.).

В случае если в Извещении указаны характеристики из позиции КТРУ (Каталог товаров, работ, услуг), а в КТРУ «наименование» характеристики указано с использование слов - «max», «min», «не ниже» и т.п. (наименование товара: горох шлифованный; наименование характеристики: сорт, не ниже; значение: первый), допускается использование указанных слов в заявке Участника исключительно в «наименовании» характеристики.

В случае если в Извещении указаны двумя различными позициями минимальное и максимальное значения одной характеристики (например: «Массовая доля жира, min: ≥ 3.2», «Массовая доля жира, max: ≤ 3.2» или «Минимальный размер диагонали: не менее 50», «Максимальный размер диагонали: не более 54» и т.п.), то участники закупки обязаны указать в своих заявках конкретные показатели одним из следующих способов:

- оставив двумя позициями характеристику товара, но при этом исключив знаки/символы/слова («≤», «≥», «не менее», «не более» и т.п.), прописав по каждой из позиции одинаковый конкретный показатель (например: «Массовая доля жира, min: 3.2», «Массовая доля жира, max: 3.2» или «Минимальный размер диагонали: 54», «Максимальный размер диагонали: 54» и т.п.);

- оставив одной позицией характеристику товара и прописав конкретный показатель («Массовая доля жира: 3.2» или «Размер диагонали: 54» и т.п.).

В случае если в Извещении в значение характеристики, согласно КТРУ, указано «Неважно», то Участник закупки обязан указать в своей заявке конкретное значение характеристики в зависимости от наименования характеристики и предлагаемого товара, например: - «Количество в упаковке: 100»; «Возможность изменения высоты: Да».

В случае если проектно-сметная документация (локально-сметный расчет) содержит указание на товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование, патент, полезную модель, промышленный образец, наименование места происхождения товара или наименование производителя, Участник закупки имеет право использовать эквивалентный товар. Любое указание на товарный знак следует читать как товарный знак, дополненный словами «или эквивалент».

При проведении закупки лекарственных препаратов, Участнику, необходимо указать: международное непатентованное наименование (МНН) или при отсутствии таких наименований химические, группировочные наименования, торговую марку, конкретную лекарственную форму, дозировку и количество подлежащего поставке лекарственного препарата, в соответствии с Извещением, а также Участник имеет право указать в составе своей заявки международное непатентованное наименование (МНН) или при отсутствии таких наименований химические, группировочные наименования, лекарственную форму и дозировку в соответствии со строкой «ГРЛС» в позиции файла «Описание объекта закупки».

Предоставляемые Участником закупки сведения о лекарственном препарате не должны сопровождаться сокращением, аббревиатурами лекарственной формы «таб.», «таб.п/п обл.», «р-р», «р-р д/ин» и т.д. и т.п.

Если осуществляется закупка лекарственного препарата, который включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения, то участник закупки имеет право предоставить эквивалентную лекарственную форму (при условии, если такая возможность предусмотрена в Извещении), но только ту эквивалентную лекарственную форму лекарственного препарата, которая включена в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения. В таком случае, эквивалентная лекарственная форма лекарственного препарата, которая не включена в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения, будет признана несоответствующей требованиям Извещения.

Инструкция по представлению информации о соответствии участника закупки требованиям статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ

Декларация соответствия единым требованиям к участникам закупки.

Согласно подпункту «о» пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ заявка на участие в закупке должна содержать декларацию о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Участник закупки может предоставить декларацию одним из способов:

- продекларировать о соответствии требованиям, установленным пунктами 3 - 5,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ без детализированного перечисления содержаний указанных пунктов;

- в случае, если участник детализирует каждый пункт требований, то декларация должна быть полной и соответствовать всем пунктам без исключения в соответствии с актуальной редакцией Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ на дату размещения извещения об осуществлении закупки.

Рекомендуемая форма детализированной декларации представлена в приложении №1 к Инструкции по заполнению заявки на участие в закупке.

• Предоставление документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

2.2.1. Перечень информации и документов, которые участнику необходимо представить в составе заявки установлены в разделе «Требования к участникам» Извещения об осуществлении закупки, пункте 1.13.1 раздела I настоящих Требований к заявке в случае проведения закупки в форме электронного аукциона и электронного запроса котировок.

2.2.2. В случае если участнику закупки, в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», на основании установленных требований необходимо представить выписку/копию выписки из реестра лицензий на тот или иной вид деятельности, то указанный документ должен соответствовать следующим общим требованиям:

- выписка/копия выписки из реестра лицензий предоставляется по форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 29.12.2020 г. № 2343 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий» с указанием необходимого вида услуг, установленная Извещением об осуществлении закупки;

- согласно пункту 25 Правил формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2020 № 2343 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий», в случае предоставления Выписки из реестра лицензий в форме электронного документа, указанная Выписка должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью лицензирующего органа, а также на Выписку должен быть нанесен двухмерный штриховой код (QR-код), содержащий в кодированном виде адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с размещенными на ней записями в реестре лицензий.

В случае если участнику закупки на основании установленных требований необходимо представить выписку/копию выписки из реестра лицензий на тот или иной вид деятельности, то указанный документ должен быть действующим.

Участник закупки может предоставить копию акта лицензирующего органа о принятом решении, который подтверждает наличие действующей записи о выданной лицензии в реестре лицензий, на тот или иной вид деятельности.

В случае если у участника закупки в представленной выписке/копии выписки из реестра лицензий на тот или иной вид деятельности отсутствует информация об установленном в извещении месте осуществления лицензируемого вида деятельности, то участнику для подтверждения права осуществления лицензируемого вида деятельности в установленном в извещении месте необходимо в составе заявки предоставить уведомление/копию уведомления в адрес лицензирующего органа о намерении оказывать услуги в установленном в извещении месте в соответствии с ч. 5 ст. 9 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", ст.3 Постановления Правительства Российской Федерации от 21.11.2011 №957 "Об организации лицензирования отдельных видов деятельности" (требование, предусмотренное настоящим абзацем, не применяется в отношении осуществления образовательной деятельности; деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений).

2.2.3. В случае если участнику закупки, в соответствии с Законом РФ от 27.11.1992 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Об организации страхового дела в Российской Федерации», на основании установленных требований необходимо представить выписку/копию выписки из единого государственного реестра субъектов страхового дела на тот или иной вид деятельности, то такая выписка/копия выписки из единого государственного реестра субъектов страхового дела предоставляется по форме, утвержденной указанием Банка России от 05.08.2021 № 5877-У «О форме лицензии на осуществление страховой деятельности и порядке ее направления субъекту страхового дела (за исключением иностранной страховой организации), а также о форме выписки из единого государственного реестра субъектов страхового дела, порядке и сроках ее направления иностранной страховой организации» (далее – Указание № 5877-У) с указанием необходимого вида услуг, установленная Извещением об осуществлении закупки.

Участник закупки может предоставить лицензию/копию лицензии на осуществление страховой деятельности, выданную Банком России на бумажном носителе до дня вступления в силу Указания № 5877-У, которая в свою очередь приравнивается к выписке/копии выписки из единого государственного реестра субъектов страхового дела, в соответствии с пунктом 6 Указания № 5877-У.

В случае если участнику закупки на основании установленных требований необходимо представить один из вышеуказанных в настоящем пункте документов на тот или иной вид деятельности, то такой документ должен быть действующим.

2.2.4. В случае если участнику закупки на основании установленных требований необходимо представить выписку/копию выписки из реестра аккредитованных лиц (аттестат аккредитации) на ту или иную область аккредитации, то указанный документ должен соответствовать следующим общим требованиям:

- в соответствии с пунктом 2 статьи 4 и пунктом 3.1. статьи 25 Федерального закона от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» участник закупки может предоставить только выписку из реестра аккредитованных лиц (аттестата аккредитации);

- выписка из реестра аккредитованных лиц (аттестата аккредитации) должна содержит QR-код с прямой ссылкой на размещенную в свободном доступе запись об аккредитованном лице в реестре аккредитованных лиц.

В случае если участнику закупки на основании установленных требований необходимо представить выписку/копию выписки из реестра аккредитованных лиц (аттестат аккредитации) на ту или иную область аккредитации, то указанный документ должен быть действующим.

2.2.5. В случае если участнику закупки на основании установленных требований необходимо представить разрешение/копию разрешения на тот или иной вид деятельности, то указанный документ должен быть действующим.

• Предоставление документов, подтверждающих соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Перечень информации и документов, которые участнику необходимо представить в составе заявки установлены в подразделе «Требования к участникам закупок в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона № 44-ФЗ» раздела «Преимущества и требования к участникам» Извещения об осуществлении закупки, пункте 1.13.2 раздела I настоящих Требований к заявке в случае проведения закупки в форме электронного аукциона и электронного запроса котировок.

Опытом исполнения договора, предусмотренным приложением в графе «Дополнительные требования к участникам закупки» Постановления Правительства РФ от 29.12.2021 № 2571 «О требованиях к участникам закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации» (далее - Постановление № 2571), считается с учетом положений пункта 3 Постановления № 2571 опыт исполнения участником закупки договора, предметом которого являются поставка одного или нескольких товаров, выполнение одной или нескольких работ, оказание одной или нескольких услуг, указанных в приложении в соответствующей позиции в графе «Дополнительные требования к участникам закупки» Постановления № 2571.

Если приложением в графе "Дополнительные требования к участникам закупки" Постановления № 2571 предусмотрено несколько видов опыта выполнения работ, то соответствующим требованию о наличии опыта выполнения работ является участник закупки, обладающий хотя бы одним из таких видов опыта.

Опытом исполнения договора, предусмотренным приложением в графе «Дополнительные требования к участникам закупки» Постановления № 2571, считается такой опыт участника закупки за 5 лет до дня окончания срока подачи заявок на участие в закупке с учетом правопреемства (в случае наличия подтверждающего документа). Предусмотренные приложением в графе «Информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям» Постановления № 2571 акт выполненных работ, подтверждающий цену выполненных работ и являющийся последним актом, составленным при исполнении такого договора, акт приемки объекта капитального строительства, акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия и разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию должны быть подписаны не ранее чем за 5 лет до дня окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

Ценой поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору, предусмотренному приложением в графе «Дополнительные требования к участникам закупки» Постановления № 2571, считается общая цена (сумма цен) товаров, работ, услуг, указанная в акте (актах) приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренных приложением в графе «Информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям» Постановления № 2571. Если при исполнении такого договора составлено несколько актов приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, участниками закупки направляются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ все такие акты.

Договором, предусмотренным позицией 1 (если направляемый договор предусматривает выполнение работ, не требующих в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию), пунктом 1, пунктом 2 (если направляемый договор предусматривает выполнение работ, не требующих в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию) позиции 2, позицией 14, пунктами 1 и 2 позиции 15, позициями 33 – 36(1) приложения в графе «Дополнительные требования к участникам закупки» Постановления № 2571, считается контракт, заключенный и исполненный в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, либо договор, заключенный и исполненный в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

При исполнении договоров, предусмотренных позицией 34 в графе «Дополнительные требования к участникам закупки» Постановления № 2571, поставщиком должны быть исполнены требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) (в случае их начисления).

Информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям направляются участниками закупки в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ в полном объеме и со всеми приложениями, за исключением случаев, предусмотренных абзацами шестым и седьмым подпункта «г» пункта 3 Постановления № 2571. Информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям направляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов.

Если документы и информация о документах, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе ведение которых осуществляется в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС) с размещением на официальном сайте ЕИС в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» таких документов, вместо направления таких документов участник закупки вправе направить в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ номер реестровой записи из соответствующего реестра.

В случае наличия противоречий между информацией, содержащейся в ЕИС, и информацией, содержащейся в документах, направляемых участниками закупки и предусмотренных приложением в графе «Информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям» Постановления № 2571, приоритет имеет информация, содержащаяся в ЕИС.

В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, положения пункта 3 Постановления № 2571 и положения, предусмотренные приложением в графе «Дополнительные требования к участникам закупки» Постановления № 2571, касающиеся начальной (максимальной) цены контракта, применяются к максимальному значению цены контракта.

В случае проведения совместного аукциона положения пункта 3 Постановления № 2571 и положения, предусмотренные приложением в графе «Дополнительные требования к участникам закупки» Постановления № 2571, касающиеся начальной (максимальной) цены контракта, применяются к сумме начальных (максимальных) цен каждого контракта, заключаемого по результатам проведения такого совместного аукциона, а в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, - к сумме максимальных значений цены контракта.

Опытом исполнения договора, предусмотренным приложением в графе «Дополнительные требования к участникам закупки» Постановления № 2571, контракта, предусмотренного пунктом 4 Постановления № 2571, также считается опыт исполнения контрактов, исполненных участником закупки по результатам проведения совместного аукциона. При этом ценой поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг считается сумма цен товаров, работ, услуг, поставленных, выполненных, оказанных по таким контрактам.

Понятие «оборудование и другие материальные ресурсы» используется в значении, предусмотренном законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете для объекта основных средств.

Если приложением в графе «Дополнительные требования к участникам закупки» Постановления № 2571 предусмотрено требование о наличии у участника закупки оборудования и других материальных ресурсов, в извещении об осуществлении закупки указываются установленные требования о наличии у участника закупки необходимых для поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, являющихся объектом закупки, оборудования и других материальных ресурсов и их количественные, качественные и технические характеристики.

При осуществлении закупок работ, предусмотренных позициями 1 и 2 приложения в графе «Наименование отдельных видов товаров, работ, услуг, являющихся объектом закупки, наименование товаров, работ, услуг, являющихся объектом отдельных видов закупок»:

положения настоящего постановления, касающиеся объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, также применяются к выявленному объекту культурного наследия;

если по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заключается контракт, предусмотренный частью 16.2 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, применяется позиция 1 (если при выполнении работ затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) или позиция 2 (если при выполнении работ не затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) приложения.

При осуществлении закупок товаров, работ, услуг, предусмотренных позициями 14 и 15 приложения в графе «Наименование отдельных видов товаров, работ, услуг, являющихся объектом закупки, наименование товаров, работ, услуг, являющихся объектом отдельных видов закупок» Постановления № 2571:

к предусмотренному приложением в графе «Информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям» Постановления № 2571 акту приемки объекта капитального строительства относятся в том числе акт приемки законченного строительством объекта по типовым межотраслевым формам № КС-11, № КС-14 и акт приемки объекта капитального строительства по формам, предусмотренным сводом правил, содержащим порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством и реконструированных объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения. Допускается направление в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ таких актов без приложений. Ценой выполненных работ по договорам, предусмотренным приложением в графе «Дополнительные требования к участникам закупки» Постановления № 2571, является указанная в актах, предусмотренных настоящим абзацем, стоимость принимаемых основных фондов, в том числе стоимость строительно-монтажных работ, стоимость оборудования, инструмента, инвентаря либо (если акт приемки объекта капитального строительства не содержит цену выполненных работ) указанная в акте (актах) выполненных работ цена выполненных работ;

допускается направление в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ предусмотренных приложением в графе «Информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям» Постановления № 2571 договоров, актов приемки объекта капитального строительства без приложения к ним проектной документации (если проектная документация является приложением к таким договорам, актам);

к объекту капитального строительства, предусмотренному пунктом 2 позиции 15 приложения в графе "Дополнительные требования к участникам закупки" Постановления № 2571, также относится объект капитального строительства, входящий в состав линейного объекта.

В случае установлении в подразделе «Требования к участникам закупок в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона № 44-ФЗ» раздела «Преимущества и требования к участникам» Извещения об осуществлении закупки и в пункте 1.13.2 раздела I настоящих Требований к заявке в случае проведения закупки в форме электронного аукциона и электронного запроса котировок, информации о предоставлении документов, подтверждающих соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие документы в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику (уполномоченному учреждению) оператором электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.

2.4. Предоставление документов, подтверждающих соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2.1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ:

Перечень информации и документов, которые участнику необходимо представить в составе заявки установлены в подразделе «Требования к участникам закупок в соответствии с частью 2.1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ» раздела «Преимущества и требования к участникам» Извещения об осуществлении закупки, пункте 1.13.3 раздела I настоящих Требований к заявке в случае проведения закупки в форме электронного аукциона и электронного запроса котировок.

Наличие у участника закупки опыта исполнения (с учетом правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке контракта или договора, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при условии исполнения таким участником закупки требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных при исполнении таких контракта, договора.

Стоимость исполненных обязательств по таким контракту, договору должна составлять не менее двадцати процентов начальной (максимальной) цены контракта. Информацией и документами, подтверждающими соответствие участника закупки дополнительному требованию, установленному в соответствии с частью 2.1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ, являются информация и документы, предусмотренные хотя бы одним из следующих подпунктов:

а) номер реестровой записи в предусмотренном Законом № 44-ФЗ реестре контрактов, заключенных заказчиками (в случае исполнения участником закупки контракта, информация и документы в отношении которого включены в установленном порядке в такой реестр и размещены на официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет");

б) выписка из предусмотренного Законом № 44-ФЗ реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну (в случае исполнения участником закупки контракта, информация о котором включена в установленном порядке в такой реестр);

в) исполненный контракт, заключенный в соответствии с Законом № 44-ФЗ, или договор, заключенный в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также акт приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, подтверждающий цену поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.

3. Предоставление национального режима при осуществлении закупок

Информация и документы, определенные в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (в случае, если в извещении об осуществлении закупки установлены предусмотренные указанной статьей запрет, ограничение, преимущество), которые участнику необходимо представить в составе заявки установлены в пункте 4 раздела I настоящих Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке. В случае отсутствия таких информации и документов в заявке на участие в закупке такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

Основанием для установления и применения запретов, ограничений закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами, а также преимуществ в отношении товаров российского происхождения, а также товаров происходящих из стран ЕАЭС, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами, а также лицами, зарегистрированными в странах ЕАЭС, является постановление Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - постановление Правительства РФ №1875). Положения указанного постановления, касающиеся товара российского происхождения, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином, российским юридическим лицом, применяются также в отношении товара, происходящего из государства - члена Евразийского экономического союза, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, зарегистрированным на территории государства - члена Евразийского экономического союза.

Приложение № 1

к Инструкции по заполнению

заявки на участие в закупке

Рекомендуемая

форма декларации в соответствии с пунктами 3-5, 7-11

части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ

- Посмотреть таблицу с данными

ПРОЕКТ_КОНТРАКТА ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

КОНТРАКТ №_______

Поставка моющих средств

г. Пенза «____» ___________ 20__ г.

ГБУЗ «Пензенская областная детская клиническая больница им.Н.Ф.Филатова», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Баженова М.С., действующего на основании Устава с одной стороны, и ______________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик» («Подрядчик», «Исполнитель»), в лице ____________________________ действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с последующими изменениями), заключили на основании протокола _____________________ от «___» __________ 20___ г. № _______________ настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Предмет контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить моющие средства (далее - товар) на условиях контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в размере и сроки, указанные в настоящем Контракте.

1.2. Наименование, технические характеристики, количество, единица измерения, цена, стоимость продукции указываются в спецификации (Приложение №1 к Контракту).

1.3. ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

1.4. Место поставки Товара – : г. Пенза, ул. Бекешская,43, ГБУЗ ПОДКБ им.Н.Ф.Филатова.

Права и обязанности сторон

2.1. Поставщик обязуется:

2.1.1. Поставить товар в полном объеме в срок, определенный настоящим контрактом

2.1.2. Соблюдать действующие у заказчика правила внутреннего трудового распорядка.

2.1.3. Принять все меры для обеспечения надежной упаковки товара и сохранности его качества с учетом характера товара и условий его хранения, вида транспортировки и перегрузки товара, которые могут быть использованы при поставке.

2.1.4. Предоставить Заказчику надлежащим образом оформленную отчетную документацию и иные материалы, подтверждающие исполнение обязательств.

2.2. Поставщик вправе:

2.2.1. Требовать оплаты надлежащим образом за поставку товара в соответствии с условиями настоящего контракта.

2.2.2. Получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения настоящего Контракта, а также осуществлять иные права и выполнять иные обязанности, возложенные на Поставщика в рамках настоящего Контракта.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Принять поставленный товар в соответствии с условиями настоящего Контракта. Обеспечить своевременную приемку поставленного товара.

2.3.2. Своевременно сообщить в письменной форме Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе его приемки.

2.3.3. Произвести своевременную оплату в соответствии с разделом 3 настоящего Контракта.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки товара, соответствующего качеству, объемам, срокам, условиям его поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим Контрактом.

2.4.2. Потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков и иных условий поставки товара.

2.4.3. Требовать от Поставщика передачи недостающих документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку товара.

2.4.4. запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту;

2.4.5. осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров;

2.4.6. Отказаться от оплаты расходов, не предусмотренных настоящим Контрактом.

2.5. При исполнении контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

2.6. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего контракта. Во всем, что не предусмотрено контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации

2.7. Стороны осуществляют иные права и обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.Цена контракта. Порядок расчётов

3.1. Цена Контракта, составляет ________ руб. (________) _______ коп., включая НДС________ руб. (____)____ коп. (если НДС не облагается, указать основание.)

Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаем определенных контрактом.

3.2. Цена контракта включает стоимость поставляемого Товара, расходы на отгрузку, доставку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.3. Оплата за поставленный Товар осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

3.4.При этом обязанности Заказчика в части оплаты по Контракту считаются исполненными со дня списания денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика.

3.5.Авансовые платежи по контракту не предусмотрены.

3.6. В соответствии с пунктом 13 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

3.7. В случае изменения организационно-правовой, наименования платежных реквизитов, Стороны в течение 1 рабочего дня с момента таких изменений должны письменно сообщить об этом друг другу, предоставив подтверждающие документы. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

3.8. В рамках исполнения настоящего контракта возможен обмен первичными учетными и иными документами в условиях юридически значимого электронного документооборота (далее - ЭД) с применением электронной подписи без подтверждения документов на бумажном носителе при условии технической готовности Сторон к такому ЭД. Техническая готовность должна быть подтверждена письмами Сторон за подписью руководителя.

3.9. Оплата по Контракту осуществляется: Собственные средства из средств ОМС,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 000 КОСГУ 346 КВР 244 КС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 л/счета▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть КВФО 7 КФСР 0902.

4. Сроки и условия поставки товара

4.1. Товар, поставляемый Поставщиком Заказчику, должен соответствовать характеристикам, указанным в Приложении № 1 к Контракту.

4.2. Поставка товара осуществляется в течение 14 рабочих дней с даты заключения контракта

Поставка, разгрузка товара осуществляется силами и средствами Поставщика в рабочие дни с 8:30 до 15:00 часов (время местное). Поставщик обязан известить Заказчика о точном времени и дате поставки в письменной, факсимильной или в устной форме.

4.3. Датой поставки товара считается дата подписания Заказчиком структурированного документа о приемке Товара.

4.4. Поставщик одновременно с товаром должен передать Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к товару: сертификаты соответствия и (или) в форме декларации о соответствии, и (или) иными документами, подтверждающие качество товара, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, товарную накладную, счет-фактуру (при наличии).

4.5. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по доставке товара в момент предоставления товара в распоряжение Заказчика перевозчиком со всеми необходимыми сопроводительными документами в соответствии с условиями настоящего контракта, а по поставке товара Поставщик считается выполнившим свои обязательства после завершения приемки товара Заказчиком.

5. Приемка товара

5.1. В срок не более 7 (семь) рабочих дней с момента поставки товара Заказчик осуществляет приемку товара по количеству упаковок товара, комплекту, явным видимым повреждениям упаковки и качеству Товара.

5.2. Поставщик в день поставки товара Заказчику, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:

а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона от 05.04.2013 г.№ 44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место поставки товара, информацию о Поставщике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 г.№ 44-ФЗ, единицу измерения поставленного товара;

б) наименование поставленного товара;

в) наименование страны происхождения поставленного товара;

г) информацию о количестве поставленного товара;

д) стоимость исполненных поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара;

е) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 05.04.2013 г.№ 44-ФЗ.

К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.

5.3. Датой поступления Заказчику документа о приемке считается дата размещения такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

5.4. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

5.5. По результатам проведенной экспертизы Товара, Заказчик в срок не позднее 7 (семь) рабочих дней с момента поступления документа о приемке осуществляет одно из следующих действий:

а) в случае отсутствия оснований, препятствующих приемке поставленного товара, либо замечаний к сведениям, содержащимся в документе о приемке, и/или к содержанию (оформлению) приложенных к документу о приемке документам, которые считаются его неотъемлемой частью, Заказчик подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) В случае наличия в заключении, подготовленном по результатам проведения экспертизы, нарушений требований настоящего Контракта, препятствующих приемке поставленного товара, либо наличия замечаний к сведениям, содержащимся в документе о приемке, и/или к содержанию (оформлению) приложенных к документу о приемке документам, которые считаются его неотъемлемой частью, Заказчик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

5.6. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки и в срок не более 5 (пяти) рабочих дней повторно направить Заказчику документы, указанные в пункте 3.5. настоящего Контракта, либо мотивированный отказ от устранения выявленных недостатков с указанием причин такого отказа.

Повторное рассмотрение документов о приемке осуществляется в порядке, определенном настоящим разделом.

5.7. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара в случае выявления несоответствия товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого товара и устранено Поставщиком.

5.8. Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата их размещения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.

5.9. Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

5.10. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

5.11. Во всех случаях, влекущих возврат товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

5.12. Право собственности и риск случайной гибели или порчи товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания документа о приемке в единой информационной системе.

5.13. В случае, если структурированный документ о приемки товара размещен Поставщиком в единой информационной системе, ранее чем осуществлена фактическая поставка товара в место доставки в соответствии с настоящим Контрактом, приемка товара будет начата Заказчиком с даты фактической поставки товара и документов, сопровождающих товар, указанных в п.4.4. в место доставки товара, указанного в п.1.4. настоящего Контракта.

5.14. Документы о приемке, полученные Сторонами друг от друга с использованием единой информационной системы, не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях, принимаются к учету Сторонами в качестве первичных учетных документов и применяются при возникновении претензий и судебных споров.

6. Качество, маркировка и упаковка товара.

6.1. Качество товара должно подтверждаться документами, предусмотренными нормативными актами, обязательными для данного вида товара, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, которые подлежат передаче Заказчику одновременно с передачей товара. Безопасность поставляемого товара должна соответствовать действующим стандартам, утвержденным в отношении данного вида товара.

6.2. Остаточный срок годности поставляемых товаров должен быть не менее 12 месяцев основного срока, на каждую поставляемую партию товара.

6.3. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, упакованным, без следов повреждения.

6.4. Требование к безопасности поставляемого товара: товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья граждан.

6.5. Требования к упаковке поставляемого товара: упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям государственных стандартов и других нормативно-технических документов. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара, предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки до Заказчика. Товар поставляется в упаковке без нарушения целостности транспортной и фабричной упаковки.

6.6. В случае обнаружения Заказчиком дефектов поставленного товара Поставщик должен заменить дефектный товар в течение 10 дней со дня получения извещения о выявлении таких дефектов;

7.Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

7.2. В случае неисполнения Поставщиком условий настоящего Контракта Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта.

7.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 – 8 Правил):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.7.5. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно)

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.8. Общая сумма начисленных штрафов неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.9. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

7.10. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

7.11. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.14. В случае расторжения настоящего Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения настоящего Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта.

8.Обеспечение исполнения контракта

8.1. Поставщик до заключения Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в соответствии с частью 6 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе в размере 5 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет ________ руб.

Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.

В случае непредставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

8.2. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта в порядке, установленном статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

8.3. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

8.4. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком Поставщик о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.5. Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта: Министерство финансов Пензенской области (ГБУЗ «Пензенская областная детская клиническая больница им. Н.Ф. Филатова», л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, р/сч №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв ОТДЕЛЕНИИ ПЕНЗА БАНКА РОССИИ//УФК по Пензенской области г. ПензаБИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьСчет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв назначении платежа указывать Отр.код▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьКод субсидий▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Аналитический код 510).

8.6. Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

8.7. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 г.№ 44-ФЗ.

8.8. Срок возврата заказчиком поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется поставщиком, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ не превышает 30 дней, после исполнения им обязательств по контракту.

Обеспечение исполнения Контракта возвращается на основании представленного поставщиком письма о возврате денежных средств.

8.9. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.10 Исключение банка из перечня, предусмотренного ч. 1.2 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, не прекращает действия выданных гарантом и принятых заказчиками независимых гарантий и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий таких независимых гарантий.

8.11. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Положения Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 об обеспечении исполнения контракта не применяются в случае заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.

9. Действие обстоятельств непреодолимой силы.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней со дня возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

10. Срок действия, изменения и порядок расторжения Контракта

10.1. Настоящий контракт действует с даты заключения по 31 декабря 2025 года, а в части взаимных расчетов - до полного исполнения обязательств обеих сторон.

10.2. Окончание срока действия контракта не освобождает стороны от обязательств по его исполнению, а также от ответственности за его нарушения.

10.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке и сроки, определенные статьей 95 Федерального закона о контрактной системе.

При этом заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае:

-отказа поставщика передать заказчику товар или принадлежности к нему (пункт 1 статьи 463, абзац второй статьи 464 ГК РФ);

-существенного нарушения поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков (пункт 2 статьи 475 ГК РФ);

-невыполнения поставщиком в разумный срок требования заказчика о доукомплектовании товара (пункт 1 статьи 480 ГК РФ);

-неоднократного нарушения поставщиком сроков поставки товаров (пункт 2 статьи 523 ГК РФ).

10.4. В случае принятия стороной контракта, предусмотренного статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ решения об одностороннем отказе от исполнения контракта сторона направляет такое решение другой стороне в порядке, установленном статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ, для Исполнителя и Заказчика соответственно.

10.5. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем товаров, переданных Поставщиком.

10.6. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

10.6.1 при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

10.6.2. если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

10.6.3. В соответствии с п.2 части 2 статьи 51 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ при заключении Контракта Заказчик по согласованию с участником закупки, с которым заключается Контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой Контракта. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены Контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается Контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении закупки.

10.6.4. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 настоящего Федерального закона) по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте (с учетом положений п. 1.7. Приказа Минфина России от 04.06.2018 N 126н "Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд". В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

11. Порядок урегулирования споров

11.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных сторонами и скрепленных печатями.

11.2. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Пензенской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.3. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

11.4. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением исполнителем или заказчиком условий контракта в отношении контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, исполнителя, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

11.5. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту рассматриваются в Арбитражном суде Пензенской области.

12. Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники, а также лица, действующие от имени и по поручению Сторон, не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

12.2. При исполнении обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники, а также лица, действующие от имени и по поручению Сторон, не осуществляют действия, квалифицируемые как дача (получение) взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии коррупции, и обязуются принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов в связи с исполнением условий настоящего контракта.

12.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений, указанных в пунктах 12.1., 12.2. контракта, а также возникновение личной заинтересованности при исполнении настоящего контракта, которая приводит или может привести к конфликту интересов, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 12.1. и 12.2. контракта, а также возникновение личной заинтересованности при исполнении настоящего контракта, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

12.4. Сторона, получившая письменное уведомление, указанное в пункте 12.3. контракта, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) дней с даты получения.

12.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пунктов 12.1. и 12.2. контракта и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

12.6. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в пунктах 12.1., 12.2. контракта действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона направляет информацию о фактах нарушений и материалы в компетентные органы в соответствии с действующим законодательством.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Все приложения, изменения и дополнения к контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются его неотъемлемой частью.

13.2. Стороны обязуются незамедлительно в письменной форме информировать друг друга об изменении адреса и банковских реквизитов.

13.3. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

14. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к контракту

№ _____________________

от «___» _________20___г

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными