Тендер - Поставка моющих средств №289498897

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Расчет.xls

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть97 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Приволжский федеральный округ, Саратовская облМесто поставки (адрес):Государственное учреждение здравоохранения «Областная клиническая больница».410053, Саратовская область, город Саратов, микрорайон Смирновское ущелье, здание 1, строение 1
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 24.01.2025 по 24.01.2025Место предоставления документации:Официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) Порядок предоставления документации:Документация предоставляется в электронной форме бесплатно любому заинтересованному лицу по средствам скачивания документации с официального сайта единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется - Посмотреть таблицу с даннымиДокументация_(извещение) ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными

Извещение и документация закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора_на_поставку_мыла ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 120

г. Саратов «____» января 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью «СОК», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Ратиани Гогия Нодаровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Государственное учреждение здравоохранения «Областная клиническая больница», в лице главного врача Стифоровой Елены Юрьевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, отдельно именуемые «Сторона», и совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Предметом настоящего Договора является поставка моющих средств (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору). Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять Товар и осуществить оплату в соответствии с условиями настоящего Договора.

Наименование Товара, количество, цена за единицу, общая сумма определяются в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).

1.3. Поставщик обязуется поставлять Товар в комплекте с документацией, относящейся к нему (товарно-транспортные накладные, счета-фактуры, универсальные передаточные документы и т.д.) в объеме, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

2.1. Поставка товара осуществляется с даты заключения договора в течение 10 (десяти) рабочих дней. Товар поставляется за счет поставщика и его силами. Время поставки: рабочие дни с 9.00 до 14.00. Все виды погрузо-разгрузочных работ осуществляются Поставщиком собственными силами и средствами.

2.2. Товар поставляется транспортом Поставщика по адресу Заказчика:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Саратовская область, город Саратов, микрорайон Смирновское ущелье, здание 1, строение 1, ГУЗ «Областная клиническая больница», что подтверждается соответствующей накладной или универсального передаточного документа.

2.3. Товар передается Заказчику по накладной или универсальному передаточному документу, при этом Заказчик обязан проверить соответствие Товара по наименованию, количеству, комплектности, характеристикам условиям настоящего Договора и сведениям, указанным в транспортных, сопроводительных документах, документах, удостоверяющих качество и безопасность Товара, проверить качество поставляемого Товара.

2.4. При передаче Товара представитель Заказчика обязан предоставить Поставщику доверенность на право получения товарно-материальных ценностей.

2.5. Фактической датой поставки Товара считается дата, указанная представителем Заказчика в накладной или универсальном передаточном документе при приемке Товара.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая стоимость Товара на дату заключения настоящего договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (Сто двадцать две тысячи) рублей 00 копеек, НДС не облагается, в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору).

3.2. Цена настоящего договора включает стоимость товара, тары и (или) упаковки, расходы на доставку, страхование, выполнение погрузо-разгрузочных работ с учетом доставки на склад Заказчика (включая подъем на этаж), расходы по всем налогам, пошлинам и сборам, другим обязательным платежам, которые подлежат уплате в соответствии с действующим законодательством РФ, а также иные затраты, издержки и расходы Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с выполнением обязательств по договору.

3.3. Заказчик оплачивает Товар в порядке безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семь) рабочих дней после подписания товарно-транспортной накладной (накладной) или универсального передаточного документа на основании выставленного счета.

3.4. Датой оплаты является дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА, УПАКОВКА, МАРКИРОВКА

4.1. Качество, безопасность и комплектность Товара, поставка которого осуществляется по настоящему Договору, должны соответствовать требованиям действующих на территории Российской Федерации государственных и международных стандартов и условиям настоящего Договора.

4.2. Товар должен быть новым, неиспользованным, серийно выпускаемым (не бывшим ранее в эксплуатации, ремонте, в том числе не восстановленным, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании товара в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) товара.

4.3. Поставляемый Товар должен быть надлежащего качества, должен соответствовать условиям настоящего Договора, а также сведениям, указанным в транспортных, сопроводительных документах, документах, удостоверяющих качество и безопасность Товара.

4.4. Все поставляемые товары должны быть нетоксичными, безопасными для воздействия на здоровье и жизнь людей, разрешенными к применению на территории Российской Федерации, должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями), иным нормативным документам, Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (утв. решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299) (с последующими изменениями), иным санитарным нормам и правилам, гигиеническим требованиям, предъявляемым к такого рода товарам.

4.5. Поставка Товара должна сопровождаться предоставлением сертификатов качества (соответствия) или деклараций о соответствии, регистрационных удостоверений, иных документов - в случае, если наличие таких документов соответствует требованиям действующего законодательства РФ.

4.6. Поставляемый в рамках настоящего Договора Товар должен быть разрешенным к применению на территории Российской Федерации.

4.7. Гарантийный срок на поставляемый Товар от Поставщика должен составлять не менее 12 месяцев, но не менее срока, установленного производителем (изготовителем). Гарантия качества Товара должна распространяться на все составляющие и комплектующие его части. Предоставление гарантии осуществляется вместе с поставкой Товара.

5. СДАЧА-ПРИЕМКА ТОВАРА

5.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня заключения Договора назначает должностное лицо, непосредственно участвующее в контроле за ходом поставки Товара, для проверки соответствия Товара условиям настоящего Договора и сведениям, указанным в транспортных, сопроводительных документах, документах, удостоверяющих качество и безопасность Товара, для проверки качества поставляемого Товара и доводит соответствующую информацию до сведения Поставщика.

5.2. Поставщик в течение одного рабочего дня со дня заключения Договора определяет должностное лицо (лиц), непосредственно участвующее в контроле за ходом исполнения условий настоящего Договора, и доводит соответствующую информацию до сведения Заказчика. Документальное подтверждение назначения такого лица со стороны Поставщика может быть направлено Заказчику посредством электронной, факсимильной связи либо иным способом с подтверждением получения.

5.3. При расхождении фактически поступившего Товара данным сопроводительных документов по окончании сдачи-приемки Товара Заказчик составляет акт приемки в соответствии с требованиями о приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству.

5.4. В случае обнаружения недовложений Товара или его повреждения по вине Поставщика Заказчик вправе направить Поставщику при рекламации акт приемки с надлежащими документами.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями настоящего договора, в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.2.1. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором. Штраф устанавливается в размере 0,5% процента от указанной в пункте 2.1. цены настоящего договора. Уплата штрафа не освобождает Поставщика от надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору.

6.2.2. В случае нарушения Поставщиком сроков выполнения обязательств, предусмотренных условиями настоящего договора, неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пеней) составляет 0,5% процента от стоимости непоставленного Товара за каждый день просрочки.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.3.1. Штрафы могут быть начислены за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Штраф устанавливается в размере 0,5% процента от указанной в пункте 2.1. цены настоящего договора.

6.3.2. Неустойка (пеня) может быть начислена за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пеней) составляет 0,3% процента от не уплаченной в установленный договором срок суммы.

6.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.5. Поставщик в соответствии с действующим законодательством обязан возместить Заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору.

6.6. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. При возникновении обстоятельств, которые делают невозможным полное или частичное исполнение Договора одной из Сторон, в том числе: стихийное бедствие, объявленная или фактическая война, военные действия всех видов, изменение текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от Сторон, сроки выполнения обязательств соразмерно продлеваются на время действия этих обстоятельств.

7.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение шести месяцев, то любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, при этом ни одна из Сторон не может требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, должна незамедлительно известить об этом другую Сторону. Доказательством наличия форс-мажорных обстоятельств будут служить справки, выдаваемые ТТП или надлежаще уполномоченными органами государственной власти.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31.12.2025 года включительно. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от исполнения обязательств по договору.

8.2. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

8.3. Изменение условий договора не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ. Соответствующие изменения положений договора осуществляются путем подписания Сторонами Дополнительного соглашения к настоящему договору.

8.4. При исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому Заказчику.

9.2. Все извещения и уведомления по настоящему договору направляются Сторонами в форме письменного сообщения посредством факсимильной, электронной связи или заказным письмом с уведомлением о вручении.

9.3. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов, формы собственности, иных существенных данных, Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней обязаны письменно известить об этом друг друга.

9.4. Все споры и разногласия по настоящему договору решаются Сторонами путем переговоров. При недостижении согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Саратовской области.

9.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.6. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:

- Спецификация (Приложение № 1).

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

10.1. Поставщик: ООО «СОК»

410009, г. Саратов, улица 2-я Выселочная, дом 11, офис 501.

ИНН/КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Бик:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Расчетный счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Корреспондентский счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Наименование Банка: Филиал «Центральный» банка ВТБ ПАО

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9382 ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Тел.: +7 (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

эл.почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

10.2. Заказчик: ГУЗ «Областная клиническая больница»

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Юридический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Саратовская область, город Саратов, микрорайон Смирновское ущелье, здание 1, строение 1.

Министерство финансов Саратовской области (ГУЗ «Областная клиническая больница» л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) Отделение Саратов Банка России//УФК по Саратовской области г. Саратов БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Номер счета банка▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Номер казначейского счета▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Электронный адрес: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Телефон/факс: (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

От Поставщика: От Заказчика:

Директор ООО «СОК» Главный врач ГУЗ «ОКБ»

________________ / Г.Н. Ратиани / ________________/Е.Ю. Стифорова/

м.п. м.п.

Приложение №1

к договору № 120 от _______января 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (Сто двадцать две тысячи) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

От Поставщика: От Заказчика:

Директор ООО «СОК» Главный врач ГУЗ «ОКБ»

________________ / Г.Н. Ратиани / ________________/Е.Ю. Стифорова/

м.п. м.п.