Тендер - Поставка моющих средств №268678770

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• зк_мсп.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть70 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЧувашская Республика, г Чебоксары Школьный проезд д. 8 А
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 18.03.2024 по 27.03.2024Место предоставления документации:Документация о закупке для запроса котировок не предусмотренаПорядок предоставления документации:Документация о закупке для запроса котировок не предусмотренаОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее - извещение о проведении запроса котировок в электронной форме)

Запрос котировок – форма торгов, при которой победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.

Настоящий запрос котировок в электронной форме проводится в соответствии с положениями настоящего извещения запроса котировок в электронной форме, а в части, не урегулированной указанного извещения запроса котировок в электронной форме, положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ), Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Федеральный закон №135-ФЗ) и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, регламентирующими правила закупки, а также утвержденным Положением о закупке товаров, работ, услуг заказчика.

Раздел 1. Информационная карта

- Посмотреть таблицу с данными

Техническое задание

на поставку моющих средств

Наименование и местоположение организации заказчика: АУ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ» МИНЗДРАВА ЧУВАШИИ

Предмет договора: Поставка моющих средств

Место поставки: Чувашская Республика, г. Чебоксары, Школьный проезд, 8А

Срок поставки: Поставка товара производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания договора.

- Посмотреть таблицу с данными

* Мыло хозяйственное соответствует требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7

Товар новый, не ранее 2023 года выпуска.

Товар доставляется в невозвратной таре и (или) упаковке, обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке (перевозке). Поставщик своими силами и за свой счет доставляет товар Заказчику, а также разгружает товар в помещения, указанные Заказчиком.

Товар зарегистрирован в Российской Федерации и разрешен к применению на территории Российской Федерации.

Товар должен поставляться с необходимыми документами: сертификат соответствия Госстандарта России, удостоверения качества, санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, инструкция(памятка) на русском языке и иные документы в соответствии с законодательством РФ.

Требования к размерам Товара: соответствие обязательным требованиям Заказчика, указанным в техническом задании.

Товар подлежит маркировке в соответствии с требованиями стандартов и технических условий. Товар поставляется в соответствующей упаковке, которая обеспечивает полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке. Товар поставляется в упаковке производителя, которая должна содержать необходимую маркировку.

Отгрузка Товара должна быть произведена без нарушений требований технической документации на Товар, к моменту отгрузки на Товар должны быть оформлены все необходимые разрешительные и сопроводительные документы.

3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества Товара:

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с российским законодательством.

Качество Товара должно соответствовать требованиям ГОСТов.

На поставляемый Товар Поставщик дает гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара.

Срок действия гарантии Поставщика на товар должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя данного товара.

Поставщик своими силами и за свой счет устраняет дефекты, обнаруженные в гарантийный период. Наличие дефектов и сроков их устранения устанавливается двухсторонним актом Заказчика и Поставщика. Для участия в составлении акта Поставщик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня письменного извещения Заказчика.

В случае необходимости замены некачественного (неисправного) Товара в пределах гарантийного срока Поставщик обязуется производить замену некачественного (неисправного) Товара на качественный (исправный) аналогичный Товар.

На Товар, поставленный взамен некачественного (неисправного), устанавливается новый гарантийный срок, исчисляемый с момента его получения Заказчиком. Претензии по скрытым производственным дефектам рассматриваются и устраняются Поставщиком в период гарантийного срока.

При возникновении разногласий по вопросам качества Товара или несоответствия его условиям Договора Поставщик несет все связанные с экспертизой расходы

Приложение №1

к техническому заданию

Образцы форм для заполнения участниками закупки 1

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ 2

Форма 1

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства Участник закупки дает свое согласие на поставку товара, оказание услуг, выполнение работ на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства и не подлежащих изменению по результатам проведения запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Представляем следующие сведения о конкретных характеристиках поставляемого товара, в т.ч. при выполнении работ, оказании услуг: 3

- Посмотреть таблицу с данными

Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником закупки.

Ценовое предложение Участника закупки не должно превышать начальную (максимальную) цену, указанную в пункте 3.2 подраздела 3 Раздела 1 «Информационная карта» извещения о проведении запроса котировок в электронной форме.

Участник закупки формирует заявку на основании данных и требований к техническим, функциональным (потребительским) и качественным характеристикам предлагаемого товара в соответствии с Разделом 2 «Техническое задание» извещения о проведении запроса котировок в электронной форме (далее – «Техническое задание»).
Если в «Техническом задании» и (или) иных документах в наименовании или описании товаров есть указания на товарные знаки и Участник закупки предлагает по всем таким товарам поставить товар с такими же товарными знаками, участник закупки вправе не заполнять настоящую таблицу и не прикладывать в составе заявки данный документ (форму заявки) и какие либо другие документы. При этом, наличие факта подачи Участником закупки посредством интерфейса электронной площадки заявки на участие в закупке в электронном виде (без приложения к заявке данного документа и иных документов) означает его согласие на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях настоящим извещением, в том числе согласие со всеми условиями исполнения договора.

Участник должен указать конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в «Техническом задании» и (или) иных документах, содержащих таковые требования, и указание на товарный знак (при наличии) в случае отсутствия в перечисленных документах указания на товарный знак или в случае, если Участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в «Техническом задании».

Участник закупки несет ответственность за корректность предоставления данных. В случае выявления при рассмотрении заявок участников закупки заведомо недостоверных сведений, намеренного искажения информации заявка данного Участника подлежит отклонению.

Не допускается наличие неопределенности в значениях или множественность значений. Значения, предлагаемые Участником закупки, не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование.

Участник закупки указывает (декларирует) наименования страны происхождения поставляемого товара. Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. Участник закупки несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке.

При описании объекта закупки Участник закупки может не указывать технические характеристики и конкретные показатели товара (в т.ч. товара поставляемого при оказании услуг, выполнении работ), если в «Техническом задании» и (или) иных документах есть указания на товарные знаки и участник предлагает такой товарный знак.

В случае установления требований к товарам, в том числе поставляемых заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, конкретные показатели товаров, товаров, предлагаемых к поставке при выполнении работ, оказании услуг, должны быть указаны Участником закупки в полном соответствии с требованиями, установленными заказчиком, в приложении к извещению об осуществлении закупки.

Все документы, входящие в состав предложения участника закупки должны иметь четко читаемый текст.

Все документы, входящие в состав предложения участника закупки, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав предложения участника закупки на иностранном языке, должна сопровождаться заверенным в соответствии с законодательством Российской Федерации переводом соответствующих документов на русский язык.

Не применять в электронных документах скрытых листов, столбцов, строк, текста.

Предложение участника закупки не должно содержать двусмысленных, противоречивых, а также взаимоисключающих толкований и предложений, не допускается наличие неопределенности, множественности в значениях. Предложение Участника закупки должно содержать только достоверные сведения.

Предложение Участника закупки в отношении товаров, в том числе поставляемых заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, не должны сопровождаться словами: «аналог» «или эквивалент» и т.п.

Участник закупки указывает наименование показателей характеристик товара и единицы измерения показателей характеристик товара, в подаваемом предложении в отношении товаров, в том числе поставляемых заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг в полном соответствии с установленными в «Техническом задании», без изменений.

При формировании заявки, при наличии в «Техническом задании» показателей, сопровождающихся словами (знаками):

- «более», «>», «выше», «свыше», «превышать», «шире» участник должен предложить показатель, превышающий такое значение;

- «менее», «

- «от», «не менее», «≥», «не ниже», «не уже» указанное заказчиком значение является минимальным, Участник закупки должен указать конкретный показатель равный или превышающий заявленное заказчиком значение;

- «до», «не более», «≤», «не выше», «не должен превышать», «не превышать», «не выше», «не шире» указанное заказчиком значение является максимальным, Участник закупки должен указать конкретный показатель равный или не превышающий заявленного заказчиком значения. Исключением является указание на значения температуры товара.

- если в разделе «Описание объекта закупки» или «Техническое задание» значение показателя сопровождается знаками «≤», «≥»,« », словами «не менее … не более…» (в различных комбинациях), а также одновременно союзом «и», то участником закупки в заявке устанавливается одно конкретное значение.

- (max) максимальная величина показателя товара, Участник закупки должен указать конкретный показатель равный или не превышающий заявленное заказчиком значение;

- (min) минимальная величина показателя товара, Участник закупки должен указать конкретный показатель равный или превышающий заявленное заказчиком значение;

- если установлены одновременно максимальная (max) и минимальная (min) величины одного и того же показателя, Участник закупки должен указать конкретный показатель равный либо находящийся в диапазоне данных величин, при этом исключается возможность Участника указывать одновременно несколько показателей;

- при совместном упоминании предлогов «от» и «до» без сопровождения словом «диапазон» необходимо указать конкретный показатель равный либо находящийся в диапазоне данных величин, при этом исключается возможность участника указывать одновременно несколько показателей.

Значение показателя товара, указанного в заявке на участие в закупке, в том числе товара, используемого для выполнения работ, оказания услуг:

- не должно сопровождаться словами «должен быть», «должна быть», «должны быть», «должен», «не должен», «должна», «не должна», «должны», «не должны», «не должен быть», «не должна быть», «не должны быть», «будет», «возможно» и т.п.

«Техническое задание» может содержать показатели, значения которых не могут быть определены однозначным образом (одним числовым значением), а фиксируются верхней или нижней границей, и могут изменяться в зависимости от различного рода факторов (изменение окружающей среды, воздействие иных внешних или внутренних параметров), а также в силу физической природы данных показателей. Показатели в таком случае устанавливаются в связке со словосочетаниями «не менее» или «не более», или иным аналогичным образом. Участником закупки в заявке указывается их предельная величина (максимальная или минимальная), при этом слова «не менее» или «не более», или аналогичные им не исключаются.

При указании в техническом задании неконкретных значений показателей (без сопровождения словом «диапазон»), участнику закупки в своей заявке необходимо указывать конкретное значение показателя из требуемых заказчиком, за исключением случаев, когда в соответствии с государственными стандартами данный показатель не может быть конкретизирован (например, цвет от светло-коричневого до темно-коричневого), или в случае, когда показатели и характеристики товаров могут быть определены только лишь испытаниями или различными методами вычисления с использованием специальной аппаратуры в лабораторных условиях и в соответствии с требованиями действующих ГОСТ в отношении, например, определенной партии товара, или в других случаях, а также за исключением случаев, когда производителем установлено такое значение показателя как неизменяемое. При этом такие показатели товаров указываются в заявке как в диапазонном (неконкретном) значении, так и в конкретном значении с учетом установленных в настоящей инструкции требований и правил.

В случае указания значения показателя сопровождается «диапазон», «в диапазоне», необходимом указать диапазонное значение в указанных границах.

В случае применения при описании диапазона:

- «не менее», «не уже» необходимо указать значение диапазона, равного или поглощающего установленный, но без сопровождения фразой «не менее», «не уже»;

- «не более», «не шире» необходимо указать значение диапазона, равного или входящего в установленный, но без сопровождения фразой «не более», «не шире»;

- «более» необходимо указать значение диапазона, поглощающего (шире) установленный, но без сопровождения фразой «более»;

- «менее» необходимо указать значение диапазона, входящего (уже) в установленный, но без сопровождения фразой «менее»;

- диапазонное значение, сопровождаемое словами «не менее от…- до», или «не более от…- до…» необходимо указать значения верхней и нижней границ диапазона показателя, соответствующие заявленным требованиям, но без сопровождения словами «не менее», «не более», допускается использование знака «-»;

- при использовании в описании диапазона предлогов «от» и «до» предельные значения входят в диапазон, допускается использование знака «-».

Если в «Техническом задании» устанавливается диапазонный показатель, значение которого не может изменяться в ту или иную сторону, Участником закупки должен быть предложен товар именно с таким значением показателя.

Если показатели товара в «Техническом задании» указаны через знак «-», Участник закупки указывает конкретные показатели или диапазон согласно техническим регламентам, государственным стандартам, принятым в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо согласно технической документации производителя товара.

Символы «+/-», «±», применяемые при указании показателей, обозначают предельные отклонения (допуски) линейных или угловых размеров или других показателей, указываемых на чертеже или в других технических документах общей записью и применяемых в тех случаях, когда предельные отклонения (допуски) не указаны индивидуально у соответствующих номинальных размеров или других показателей. В таких случаях участник закупки вправе указать значение отклонения (допуска) не превышающее значение, указанное в «Техническом задании» или указать конкретное значение, однако такие значения не могут выходить за установленные пределы*.

Пример:

- Посмотреть таблицу с данными

*Не допускается указания значения, которое с учетом отклонения (допуска) выходит за границы (в примере граница от 190 мм и до 210 мм), к таким недопустимым значениям можно отнести: 189 мм, 211 мм, 188 мм+/- 20 мм, 195мм+/- 10 мм, 205 +/-6 мм и т.п.

Знаки «( )» означают уточнение или дополнение, за исключением случаев, когда значения (характеристики) товара (материала), указанные в скобках, являются альтернативными значениям (характеристикам) товара (материала), указанным перед скобками.

При наличии нескольких показателей, относящихся к товару, и значения которых перечисляются и сопровождаются буквой «и» или знаками «,», «;» Участником должен быть предложен товар, с точно таким же значениями, сопровождаемые буквой «и» и (или) знаками «,» и (или) «;». Показатели, заданные перечислением, должны быть отражены в заявке в полном объеме.

Если в «Техническом задании» указывается перечисление значений характеристики (показателя) товара с использованием слов «и/или», Участник закупки указывает все или одно из установленных значений характеристики (показателя) товара.

Если в «Техническом задании» указывается перечисление значений характеристики (показателя) товара с использованием значка «/», Участник закупки указывает все установленные значения характеристики (показателя) товара.

При наличии показателей товара со словами «или», «либо», в заявке на участие должно быть предложено только одно из перечисленных значений, при этом исключается возможность участника указывать одновременно несколько показателей.

При указании значений показателей, для которых требуемое значение сопровождается ссылкой на ГОСТ, Участник также должен указать требуемый ГОСТ.

В случае указания на ГОСТ, СниП и другой нормативный документ, утративший силу, необходимо пользоваться актуализированной редакцией данного документа или документом, заменяющим не актуальный документ.

Если в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и приложениях к нему присутствуют указания на товарные знаки, Участникам закупки следует читать их в сопровождении словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, либо при условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование. Эквивалентность определяется согласно техническим характеристикам указанного изделия, материала, оборудования.

В случае, если не указаны единицы измерения размеров считать, что они указаны в миллиметрах, если не указаны единицы измерения температуры, считать, что они установлены в градусах Цельсия, если не указаны единицы измерения веса (массы), считать, что они установлены в килограммах. В случае указания габаритных размеров в виде: «Ш/В/Г/Т», «Ш х В х Г х Т», «Ш/В/Г», «Ш х В х Г», «Ш/В/Д», «Ш х В х Д», и т.п. где «Ш», «В», «Г», «Т», «Д» - числовые значения, считать, что данные обозначения означают: Ш – Ширину, В – Высоту, Г – Глубину, Т- толщину, Д обозначает длину. При заполнении заявки просим учесть, что при форматировании текстовой части документа цифры и буквы, прописанные надстрочно, могут перейти в строку, в связи с чем просим читать м2 как м2, м3 как м3, оС как оС, см2 как см2, см3 как см3, мм2 как мм2, мм3 как мм3.

В случае осуществления закупок лекарственных средств и (или) медицинских изделий, при представлении Участником закупки в составе заявки на участие в закупке регистрационного удостоверения в неактуальной редакции, в неполном объеме или без приложения, представление скан-копии регистрационного удостоверения в нечитаемом виде или при отсутствии (невозможности распознавания) определенных его реквизитов) и при наличии в соответствующем Государственном реестре сведений о регистрации лекарственного средства (медицинского изделия), указанного в представленном регистрационном удостоверении и соответствующего требованиям «Технического задания», комиссия по осуществлению закупок вправе принять решение о соответствии/несоответствии на основании информации, содержащейся в государственном реестре.

Для предоставления преимуществ в соответствии с Постановлением № 925 не рекомендуется предоставление информации о стране происхождения товара исключительно при помощи программных средств оператора электронной площадки, в том числе и исключительное указание на процентное соотношение российских и иностранных товаров, а в случае если к поставке предлагается товар нескольких стран происхождения, участником в составе заявки рекомендуется указывать точное количество такого товара в единицах измерения закупки и наименование страны, для определения соотношения российских и иностранных товаров в соответствии с подпунктом «д» пункта 5 Постановления № 925.

Раздел 3. Обоснование начальной (максимальной) цены договора

либо цены единицы товара, работы, услуги

- Посмотреть таблицу с данными

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Поставка моющих средств

Начальная (максимальная) цена договора сформирована по результатам исследования рынка, проведенного по инициативе Заказчика, и на основании коммерческих предложений. Начальная (максимальная) цена договора рассчитана на основании среднеарифметического значения цен товара по данным исследования рынка и представленных в коммерческих предложениях поставщиков, и составляет 46011(сорок шесть тысяч одиннадцать) рублей 52 копейки.

- Посмотреть таблицу с данными

Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. Цена Договора включает в себя следующие расходы: стоимость Товара, все налоги, таможенные пошлины, страхование, доставку Заказчику транспортом Поставщика, расходы на разгрузку Товара, доставку до места складирования, а также иные расходы, которые могут возникнуть у Поставщика при исполнении обязательств по настоящему Договору.

Раздел 4. Проект договора

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

АУ «Республиканский центр

мануальной терапии» Минздрава ЧР

________________/ В.Г.Коротков

«___» ______________________ 2024 г.

М. П.

ДОГОВОР

на поставку моющих средств

г. Чебоксары «___» _______________ 2024 г.

Автономное учреждение Чувашской Республики «Республиканский центр мануальной терапии» Министерства здравоохранения Чувашской Республики, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Короткова Владимира Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011, на основании Положения о закупках товаров, работ и услуг автономное учреждение Чувашской Республики «Республиканский центр мануальной терапии» Министерства здравоохранения Чувашской Республики, на основании результатов определения поставщика, зафиксированных в протоколе от «___» ________2024 года № ________________, заключили Настоящий Договор о нижеследующем:

предмет ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства поставить моющие средства (далее – Товар) Заказчику в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 Договора), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Перечень (ассортимент), количество, стоимость Товара определены в Техническом задании согласно Приложению № 1 Договора.

ЦЕНА ДОГОВОРА. ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ.
2.1. Цена договора составляет __________________ (___________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС (при наличии) по ставке ______% — _____________ (_______________) рублей_____ копеек.
(в случае, если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «включая НДС» заменяются на слова «НДС не облагается в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса РФ»).
Договор финансируется за счет средств полученных от приносящей доход деятельности (ПД).
2.2. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (ГОСТам, СанПиНам и другим нормам, и правилам, действующим на данном товарном рынке, установленным законодательством Российской Федерации). Качество Товара должно соответствовать установленным стандартам и техническим требованиям завода-изготовителя и подтверждаться сертификатом или деклараций о соответствии, определенные Перечнем товаров, подлежащих обязательной сертификации (декларированию соответствия).
2.3. Товар должен соответствовать требованиям Заказчика, установленным в Техническом задании документации о проведении конкурентной закупки. Требования к размерам Товара: согласно техническому заданию.
2.4. Товар подлежит маркировке в соответствии с требованиями стандартов и технических условий. Товар поставляется в соответствующей упаковке, которая обеспечит полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке. Товар поставляется в упаковке производителя, которая должна содержать необходимую маркировку.
2.5. Отгрузка Товара должна быть произведена без нарушений требований технической документации на Товар, к моменту отгрузки на Товар должны быть оформлены все необходимые разрешительные и сопроводительные документы, том числе акт приема-передачи товара.
2.6. В цену поставляемого Товара включены расходы связанные с исполнением договора, в том числе на доставку, погрузочно-разгрузочные работы, стоимость упаковки, маркировки, страхование, оплата таможенных пошлин, налогов сборов и другие обязательные платежи, предусмотренные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.7. Товар должен быть свободным от прав третьих лиц и не являться предметом залога, ареста или иного обременения.
2.8. Товар должен быть новым, не ранее 2023 года выпуска
2.9. Товар должен быть зарегистрирован в Российской Федерации и разрешен к применению на территории Российской Федерации.
2.10 Товар должен иметь необходимые документы: сертификат соответствия Госстандарта России (декларацию соответствия).
2.11. Поставка товара осуществляется по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, Школьный проезд, д. 8 А, до места складирования товара (в соответствующее помещение, определяемое уполномоченным представителем Заказчика) в рабочие часы с 8.30 – до 11.00 и с 13.00 – до 15.30 по московскому времени.

СРОКИ ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. В рамках исполнения настоящего договора поставка товара производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания договора.
3.2. Оплата по договору осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре. В случае изменения его расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.
3.3. Оплата за поставленный товар производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней со дня приемки товара на основании оригиналов счета и/или счета-фактуры, товарной накладной и подписанного акта приёма-передачи товара.
3.4. Отказ Поставщика от исполнения своих обязательств возможен только в связи с существенными нарушениями условий договора Заказчиком.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. Известить контактное лицо Заказчика за день до предполагаемой даты поставки, о точном времени и дате поставки Товара телефонограммой по номеру▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4487 или по электронной почте ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;
4.1.2. Передать Товар Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора; при этом поставляемый Товар должен соответствовать техническим и количественным характеристикам, указанным в Техническом задании (Приложении № 1 к настоящему Договору).
4.1.3. Поставить Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.
Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком, собственными техническими средствами или за свой счет.
4.1.4. Передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных и счетов-фактур (в день поставки), подписанных Поставщиком.
4.1.5. Участвовать в приемке-передаче Товаров в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.
4.1.6. Передать товар в комплекте с относящейся к нему документацией.
Предоставить сертификат соответствия, документацию подтверждающую безопасность Товара, его функциональные характеристики и иные показатели соответствия поставляемого Товара потребностям Заказчика и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также заполненный акт приема - передачи товара.
4.1.7. Устранять недостатки Товара и некомплектность в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков Товара и некомплектности, несет Поставщик.
4.1.8. По требованию Заказчика заменить Товар на Товар, соответствующий качественным характеристикам по условиям настоящего Договора, либо вернуть все денежные средства, полученные в счет оплаты Товара, в течение 5 дней с даты получения соответствующего требования Заказчика и забрать Товар, при обнаружении недостатков и невозможности их устранения на месте.
4.1.9. Поставщик обязан предоставлять заказчику своевременную достоверную информацию о ходе исполнения обязательств по договору, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора. В случае наличия обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению обязанностей в соответствии с условиями договора, поставщик обязан незамедлительно в письменной форме уведомить о возникновении таких обстоятельств Заказчика.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Принять товар в соответствии с разделом 5 настоящего договора и, при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик Товара, подписать накладные и передать один экземпляр Поставщику.
4.2.2. Оплатить поставку Товара в соответствии с условиями настоящего договора.
4.3. Заказчик вправе:
4.3.1. Провести соответствующую товарную экспертизу на предмет выявления соответствия скрытых характеристик контрольных образцов, характеристикам Товара, установленным в Техническом задании (Приложение № 1 к договору) и в течение 5 (Пяти) рабочих дней после подписания Сторонами настоящего Договора потребовать от Поставщика, для утверждения контрольный образец Товара по каждой позиции ассортимента (минимально возможный объем товара – штука, упаковка, ящик, коробка и прочее).
4.3.2. Утвержденные Заказчиком контрольные образцы Товара засчитываются в счет объема поставки по настоящему Договору.
4.3.3 Не прошедшие экспертизу образцы Товара возврату и оплате не подлежат.
4.3.4. Поставляемый Товар должен быть идентичен контрольным образцам, утвержденным Заказчиком.
4.4. В случае, если Товар изъят из обращения или его обращение (в том числе производство, реализация, применение) приостановлено Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, Заказчик вправе осуществить возврат товара, находящегося у Заказчика на дату изъятия Товара из обращения или приостановления его обращения (в том числе производства, реализации, применения). В этом случае в течение 10 рабочих дней с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования Поставщик обязан своими силами и за свой счет осуществить замену Товара, изъятого из обращения или обращение (в том числе производство, реализация, применение) которого приостановлено, на Товар, соответствующий договору, не изъятый из обращения или обращение (в том числе производство, реализация, применение) которого не приостановлено. Указанная замена допустима, если она не противоречит требованиям законодательства.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРОВ
5.1. Приемка товаров осуществляется по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, Школьный проезд , д. 8а, в рабочие часы с 8.30 – до 11.00 и с 13.00 – до 15.30 по московскому времени. При приемке уполномоченное должностное лицо Заказчика в присутствии представителя Поставщика обеспечивает проверку количества, комплектности и качества Товара на соответствие требованиям настоящего Договора. Поставщик имеет право представить Заказчику ходатайство о проведении приемки товара в отсутствие своего представителя (письменно, по факсу, скан-копию письма по электронной почте). В случае отсутствия ходатайства или надлежаще оформленных документов при поставке товара, такой товар приемке не подлежит и считается не поставленным.
5.2. Товар, не соответствующий требованиям Договора приёмке, не подлежит и считается непоставленным. При этом Заказчик составляет мотивированный отказ от приемки Товара, который направляет Поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выявления несоответствия Товара требованиям законодательства и условиям договора.
5.3. Заказчик формирует комиссию для составления акта, в котором указывается перечень и количество осмотренного Товара, характер выявленных при приемке недостатков. Акт направляется Заказчиком Поставщику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его подписания комиссией.
5.4. Поставщик, получивший уведомление о недостатках поставленного Товара обязан без промедления заменить поставленный Товар на Товар надлежащего качества в течение 3 (трех) рабочих дней. В случае нарушения Поставщиком установленных сроков замены Товара, Поставщик несет ответственность в порядке, предусмотренном настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного, не соответствующего спецификации к договору или несвоевременно поставленного товара, несет Поставщик.
5.6. Приемка Товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:
- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966г.;
- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П-6 от 15.06.1965 г.;
5.7. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке Товара по настоящему договору считается факт приемки Заказчиком Товара без замечаний. Право собственности на Товар переходит к Заказчику в момент его передачи Заказчику Поставщиком, на основании оригиналов счета и/или счета-фактуры, товарной накладной и подписанного акта приёма-передачи товара.
5.8. Упаковка и маркировка Товара должна соответствовать требованиям ГОСТа, импортный товар - международным стандартам упаковки.
5.9. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и срок годности.
5.10. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.
5.11. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке. Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за его счет.

Гарантии качества товара
6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с российским законодательством.
6.2. Качество Товара, поставляемого по настоящему Договору, должно соответствовать требованиям ГОСТов и настоящего Договора.
6.3. На поставляемый Товар Поставщик дает гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 10 (десяти)календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

7.4. Если обстоятельства, указанные в п.7.1 настоящего Договора, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки или ненадлежащего исполнения одной из Сторон настоящего Договора своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, одна из Сторон вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).

8.3. За нарушение сроков исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплату пеней в размере 1/300 ключевой ставки Банка России на день уплаты от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

8.4. В случае поставки Товара ненадлежащего качества или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств, а также в случае существенного нарушения условий настоящего Договора Поставщик, уплачивает Заказчику штраф в размере 10 % от цены Договора, что составляет: __________________(______________) рублей.

8.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплату пеней. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере 1/200 (одной двухсотой) ключевой ставки Банка России на дату уплаты пени от цены Договора, уменьшенной на сумму фактически исполненных поставщиком обязательств, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.6. В случае нарушения условий Договора о сроках поставки и качестве товара Поставщик обязан возместить Заказчику убытки, причиненные вследствие нарушения сроков поставки Товара и поставки Товара ненадлежащего качества.

Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Требование Заказчика о возмещении убытков, причиненных вследствие нарушения сроков поставки товара или поставки товара ненадлежащего качества, подлежат удовлетворению Поставщиком в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения соответствующего требования Заказчика.

8.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств (в том числе нарушение сроков поставки Товара) по Договору и неуплаты или отказа от уплаты суммы штрафов (пеней, неустоек) в добровольном порядке в срок, установленный Заказчиком, Заказчик вправе осуществить оплату по Договору путем выплаты Поставщику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней. штрафов).

8.9. Выплата неустойки (штрафа, пеней), возмещение расходов заказчику не освобождает поставщика от выполнения обязательств по Договору.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия в связи с исполнением настоящего Договора разрешаются между сторонами путем переговоров.

9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

9.3. В случае наличия неразрешенных споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона может обратиться за разрешением спорных вопросов в Арбитражный суд Чувашской Республики.

10.ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

10.2. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товаров и качества поставляемых товаров; если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара, не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого товара, не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара;

б) при изменении размера ставки налога на добавленную стоимость;

10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- по решению суда;

- в связи с односторонним отказом Стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

10.4. В случае существенного нарушения Поставщиком условий настоящего Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от его исполнения, путем направления в адрес Поставщика соответствующего письменного уведомления, считая договор расторгнутым соответственно, по истечении пяти календарных дней с момента отправки такого уведомления. К случаям существенного нарушения условий Договора относятся:

- поставка Товаров ненадлежащего качества либо с недостатками, которые не могут быть устранены Поставщиком в приемлемый для Заказчика срок;

- нарушение Поставщиком срока поставки товаров по настоящему договору более одного календарного месяца;

- несоответствие сведений, предоставленных Поставщиком о его юридическом статусе, наличия у него необходимых разрешений, лицензий и т.д.;

- иные нарушения, признаваемые существенными в соответствии с действующим законодательством РФ.

11. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. При исполнении обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо, или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

11.2. При исполнении обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством Российской Федерации, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии коррупции.

11.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. После получения письменного уведомления другая Сторона обязана направить подтверждение того, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 рабочих дней с даты письменного уведомления о нарушении.

11.4. В письменном уведомлении другая Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или не дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений Договора Стороной, ее аффилированными лицами, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством Российской Федерации, как дача или получение взятки, коммерческих подкуп, а также иных действиях, нарушающих требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии коррупции.

11.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе действия и (или) неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы компетентным органам в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации.

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2024 года, в любом случае до полного исполнения сторонами своих обязательств.

12.2. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору, полностью или частично, другому лицу, без предварительного письменного согласия Заказчика.

12.3. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, направляется в письменной форме почтой, электронной почте с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим договором

12.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации

12.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

12.6. Все приложения, указанные в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой частью.

К настоящему договору прилагаются:

Приложение № 1 – Техническое задание.

Приложение № 2 – Акт приёма - передачи товара.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к договору

от «__» ________ 2024 года № ___

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к договору от _______________2024 г

АКТ

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

ПО ДОГОВОРУ ОТ «___» ___________20__ №_______

г. Чебоксары «____» __________ 2024 г.

АУ «Республиканский центр мануальной терапии» Минздрава Чувашии, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________, действующего на основании ________________________________, с одной стороны, и _______________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________, действующего на основании ______________________ от _________ № _____), с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии с Договором в установленные сроки/с нарушением срока поставки (нужное подчеркнуть):

Наименование Товара:

Единица измерений:

Количество поставленного товара в единицах измерения:

Цена за единицу товара:

(допускается заполнение пунктов 1, 2, 3, 4 акта приема-передачи товара в виде таблицы)

Стоимость ________(сумма прописью) рублей ___ копеек

В том числе НДС___%___(сумма прописью) рублей ___копеек (если облагается НДС)

К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара:

Товарная накладная от «____» ________ 20__ г. №______

Счет-фактура от «_____» ____________20__г. №_______

Документы, удостоверяющие качество поставленного товара:

Сертификат соответствия (декларация о соответствии) от «____»_________г. №__________

Регистрационное удостоверение от «____»___________г. № ____________________

Иные документы, подтверждающие качество товара______________________________

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для Поставщика и Заказчика.

.

- Посмотреть таблицу с данными

Поставщик: Заказчик:

______________________ ____________

М.П М.П.

^ Не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником закупки.

^ Не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником закупки.

^ Таблица заполняется в случае поставки товара, а также в случае выполнения работ, оказания услуг при наличии в составе извещения о проведении запроса котировок в электронной форме отдельного перечня товаров, поставляемых при выполнении работ, оказании услуг, по которым установлены требования к минимальным и (или) максимальным и (или) диапазонным значениям качественных, функциональных, эксплуатационных или технических характеристик товаров. Предоставление сведений о характеристиках товаров и материалов, используемых при выполнении работ, оказании услуг (т.е. товаров которые не подлежат отдельной приемки заказчиком и отдельному бухгалтерскому учету с постановкой на баланс как отдельные объекты бухгалтерского учета) не требуется.

В случае если в закупке на выполнение работ, оказание услуг поставка товара не осуществляется, участник закупки вправе не заполнять настоящую таблицу и не прикладывать в составе заявки данный документ (форму заявки) и какие либо другие документы. При этом, наличие факта подачи участником закупки посредством интерфейса электронной площадки заявки на участие в закупке в электронном виде (без приложения к заявке данного документа и иных документов) означает его согласие на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях в настоящем извещении, в том числе согласие со всеми условиями исполнения договора.

Если в Разделе 2 «Техническое задание» извещения о проведении запроса котировок в электронной форме и (или) иных документах, входящих в состав извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, в наименовании или описании товаров есть указания на товарные знаки и Участник закупки предлагает по всем таким товарам поставить товар с такими же товарными знаками, Участник закупки вправе не заполнять настоящую таблицу и не прикладывать в составе заявки данный документ (форму заявки) и какие либо другие документы. При этом, наличие факта подачи Участником закупки посредством интерфейса электронной площадки заявки на участие в закупке в электронном виде (без приложения к заявке данного документа и иных документов) означает его согласие на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях настоящим извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, в том числе согласие со всеми условиями исполнения договора.