Тендер - Поставка моющих средств №316457036

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть36 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Южный федеральный округ, Волгоградская облМесто поставки (адрес):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков ЗК_МОЮЩИЕ_СМП - Посмотреть таблицу с данными

3. Место поставки товара:400081, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13, склад

4. Срок поставки товара: Поставка Товара должна быть осуществлена Поставщиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения договора.

5. Условия поставки товара:Доставка, разгрузка и складирование товара на склад Заказчика силами Поставщика, с использованием транспорта, гарантирующего качество товаров.

6. Общие требования к товару:товар должен быть зарегистрирован на территории Российской Федерации в установленном порядке.

7. Требования к безопасности товара: безопасность товара должна быть подтверждена сертификатами, иными документами, подтверждающими страну происхождения, качество товара, оформленными в соответствии с законодательством РФ (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии и др.), обязательными для данного вида товара.

8. Остаточный срок годности товара:остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев.

9. Требования к качеству товара:Товар на момент поставки должен быть новым, ранее не использованным. Товар должен иметь целостную упаковку, отгружаться в упаковке, обеспечивающей его полную сохранность при перевозке всеми видами транспорта. Упаковка должна исключать порчу, повреждение, загрязнения в момент транспортировки, погрузо-разгрузочных работ и складского хранения. Товар должен соответствовать требованиям, установленным действующей нормативно-технической документацией.

10. Правовое регулирование приобретения и использования поставляемых товаров: в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 3 к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

ФОРМА ЗАЯВКИ

НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,

ПОДАВАЕМОЙ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

на ___________________________________

Изготавливается на бланке

- Посмотреть таблицу с данными

2

Место нахождения (для юридического лица)

3

Фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником закупки является индивидуальный предприниматель)

4

Место жительства (для физического лица)

5

Банковские реквизиты участника закупки

6

Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок

6.1

ИНН (при наличии) учредителей

6.2

ИНН (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа

6.3

ИНН (при наличии) лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок

(далее именуется – участник запроса котировок) представляет заявку на участие в запросе котировок на_________________________________________________________________

(указывается предмет запроса котировок)

(далее именуется – запрос котировок) и предлагает следующее:

Предложение о цене договора________________________________________________.

В случае признания нас победителем в настоящем запросе котировок и заключения с нами договора мы согласны исполнить условия договора, установленные извещением о проведении запроса котировок, а также указываем наименование и характеристики поставляемого товара (в случае осуществления поставки товара).

- Посмотреть таблицу с данными

Цена за ед. товара(при наличии)

Наименование страны происхождения товара

1.

Мы несем ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанных в настоящей заявке на участие в запросе котировок.

Участник запроса котировок (уполномоченное лицо)

Должность, Ф.И.О. _____________________________________(подпись) м.п.

Приложение № 4 к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР №___

на поставку моющих средств

г. Волгоград «____»________ 2025 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Волгоградская областная клиническая психиатрическая больница № 2»(сокращенное наименование- ГБУЗ «ВОКПБ № 2»), в лице главного врача Замятиной Инны Игоревны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и__________________________________, в лице __________________________, действующего на основании ______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", и по результатам проведения запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на основании протокола от «__»_______ 2025 г. №_____, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется осуществитьпоставку моющих средств(далее– Товар) в количестве и по качеству согласно Спецификации (Приложение № 1) в установленный Договором срок,а Заказчик обязуется обеспечить принять Товар и оплатить его согласно условиям Договора.

1.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с требованиями Договора, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида Товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории РФ на дату поставки и приемки Товара.

1.3. Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар должен быть пригоден для целей, для которых Товары такого рода обычно используются.

1.4. Товар поставляется в упаковке, пригодной для данного вида Товара, обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

1.5. Маркировка упаковки и (или) Товара на русском языке и должна содержать: наименование Товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида Товара законодательными и подзаконными актами, действующими на территории РФ на дату поставки и приемки Товара, в том числе условия хранения.

1.6. Место поставки Товара:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13.

1.7. Если договор предусматривает поставку товара российского происхождения, в отношении которого установлены запрет, ограничение, преимущество, предусмотренные п. 1 ч. 2 ст. 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, при исполнении договора не допускается замена такого товара на происходящий из иностранного государства товар.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, установленных Договором и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Цена Договора составляет __________ руб. (_______________________), включая налог на добавленную стоимость (__ %): __________ (__________) рублей _______ копеек(НДС не облагается на основании ______________ Налогового кодекса РФ и _______ (вариант выбирает Заказчиком при заключении Договора с учетом системы налогообложения Поставщика).

В случае если Договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, оплата по Договору уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора.

Цена единицы Товара указана в Спецификации.

2.2. В общую цену Договора включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке Товара до места поставки, затраты по хранению Товара на складе Поставщика, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой Товара.

2.3. Цена договора может быть снижена без изменения предусмотренных Договором количества Товара, качества поставляемого Товара, и иных условий Договора.

2.4. Оплата по Договору производится в следующем порядке:

2.4.1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Поставщика.

2.4.2. Источник финансирования: средства, полученные от иной приносящей доход деятельности.

2.4.3. Авансирование не производится.

2.4.4. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами документа о приемке.

2.5. Обязательство Заказчика по оплате за поставку Товара считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

3. Качество Товара

3.1. В момент передачи Товара Поставщик предоставляет Заказчику сопроводительные документы на поставляемый Товар, оформленные в соответствии с законодательством РФ, обязательные для данного вида Товара:

а) товарная накладная или УПД, оформленные в 2-х экземплярах;

б) один экземпляр счета и счета-фактуры (при наличии), выставленные Заказчику;

в) сертификаты, и иные документы, подтверждающие качество Товара (копию регистрационного удостоверения на медицинское изделие, копии паспорта завода-изготовителя, копии сертификата качества, сведения о декларации соответствия и др.).

3.2. Поставщик гарантирует, что Товар:

а) соответствует обязательным требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, предъявляемые действующим законодательством РФ,

б) свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товара или любой их части в Российской Федерации.

3.3. На поставляемый Товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара.

3.4. Остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев.

3.5. Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки, выявленные в Товаре, или заменить Товар, если не докажет, что недостатки возникли в результате нарушения Заказчиком правил эксплуатации Товара.

3.6. Устранение недостатков Товара производится в срок не более 3-х рабочих дней с даты письменного уведомления Поставщика о выявлении таких недостатков.

3.7. Товар ненадлежащего качества возвращается Поставщику за его счет после поставки нового Товара.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

4.1.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.

4.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в приеме Товара.

4.1.4. Контролировать ход поставки Товара, соблюдение срока поставки, проверять соответствие Товара условиям Договора и Спецификации.

4.1.5. При обнаружении недостатков Товара, требовать их устранения. Требование подлежит обязательному выполнению Поставщиком.

4.1.6. Давать мотивированный отказ в приеме Товара при наличии дефектов и недостатков, если докажет, что недостатки Товара возникли до их передачи или по причине, возникшей до этого момента. В этом случае Поставщик обязуется заменить Товар ненадлежащего качества в течение 3-х дней с даты подписания мотивированного отказа в приеме Товара.

4.1.7. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, в случае полного или частичного невыполнения условий Договора по вине Поставщика.

4.1.8. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом поставки Товара.

4.1.9. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Произвести своевременную оплату за поставку Товара.

4.2.2. Принять Товар от Поставщика.

4.2.3. Оказывать содействие Поставщику в виде информационной и иной организационной помощи, необходимой для эффективного исполнения обязательств по Договору.

4.2.4. В течение 2-х рабочих дней с момента поставки проверить соответствие Товара по количеству и качеству и передать Поставщику письменную претензию в случае такого несоответствия.

4.3. Поставщик обязан:

4.3.1. Поставить Товар, предусмотренный Договором в полном объёме и надлежащего качества, подтвержденного соответствующим сертификатом. На каждое наименование Товара в товарной накладной или УПД указываются: номер сертификата, срок его действия и наименование органа, выдавшего его, либо предоставляются копии сертификатов. Сведения о сертификации, либо копии сертификатов заверяются подписью и печатью Поставщика. Товар поставляется маркированной в соответствии с требованиями, установленными нормами законодательства РФ, в упаковке, обеспечивающей сохранность Товара при хранении и транспортировке.

4.3.2. Доставить Товар Заказчику личным транспортом, за свой счет, строго по количеству и ассортименту.

4.3.3. Обеспечить разгрузку Товара собственными силами и за свой счет.

4.3.4. Осуществить поставку Товара Заказчику по твердой цене за единицу, включая все затраты (транспортные расходы, налоги и другие обязательные платежи) на всем сроке действия Договора.

4.3.5. В случае изменения своего наименования, места нахождения, платёжных реквизитов либо иных сведений, влияющих на исполнение Договора письменно уведомить об этом Заказчика в течение 3-х календарных дней.

4.3.6. Назначить представителя для осуществления контактов с Заказчиком от имени Поставщика по всем вопросам, возникающим при исполнении Договора, сообщить сведения о таком лице (ФИО, должность, номер рабочего телефона) Заказчику в течение 2-х дней со дня заключения Договора.

4.3.7. Принимать участие в сверке расчетов по требованию Заказчика. Представлять необходимые документы для сверки с бухгалтерией Заказчика.

4.3.8. Предоставить по запросу Заказчика, а также уполномоченных государственных органов всю необходимую информацию и документы об условиях поставки Товара, о его качестве, в случае необходимости предъявить для осмотра транспорт и помещения для хранения Товара.

4.3.9. По требованию Заказчика за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену Товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента или комплектации.

4.3.10. В случае поставки Товара, несоответствующего условиям Договора (расхождение по наименованию Товара, гарантийному сроку Товара и т.п.), забрать Товар с ответственного хранения в течение 3-х рабочих дней со дня оповещения Заказчиком о выявленных расхождениях при поставке Товара.

4.3.11. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

4.4. Поставщик вправе:

4.4.1. Требовать приемки и оплаты Товара в количестве, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Договором.

4.4.2. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить Товар.

4.4.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно Товара в рамках Договора.

4.4.4. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Заказчика.

5. Порядок, условия и сроки поставки Товара

5.1. Поставка Товара должна быть осуществлена Поставщиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения договора.

5.2. Датой поставки Товара является дата подписания Заказчиком соответствующей товарной накладной или УПД.

5.3. Поставщик не позднее чем за 24 часа до момента поставки Товара должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты Договора, реквизиты соответствующей заявки, а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования электронных средств связи, указанных в разделе 14.

5.4. В случае если в пункте 12.1 указана дата, при наступлении которой обязательства Сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате Товара, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки (штрафа, пени), Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения Договора в части поставки и приемки Товара.

5.5. Поставка и разгрузка Товара (в том числе спуск/подъем) производится за счет Поставщика, с использованием транспорта, гарантирующего сохранение качества Товара. При поставке Товара необходимо соблюдение температурного режима в соответствии с требованиями, указанными на упаковке Товара, в соответствии с требованиями нормативной документации.

5.6. Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, исключающей порчу его до приемки Заказчиком.

5.7. Упаковка включается в стоимость Товара и возврату не подлежит. Упаковка маркируются в соответствии с требованиями действующих стандартов, утвержденными в отношении данного вида Товара и правилами их продаж.

5.8. В случаях, когда подлежащий упаковке Товар передается Заказчику без упаковки либо в ненадлежащей упаковке, Заказчик вправе потребовать от Поставщика упаковать Товар либо заменить ненадлежащую упаковку.

6. Порядок сдачи и приемки Товара

6.1. Приемка Товара включает в себя проверку Товара на соответствие требованиям настоящего Договора.

6.2. При поставке Товара Поставщик передает Заказчику все документы, предусмотренные пунктом 3.1.

6.3. Для проверки поставленных Поставщиком Товаров, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям договора Заказчик может провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом.

В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Договора, не препятствующие приемке поставленного Товара, в заключение могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия этого Товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.

6.4. По решению Заказчика для приемки поставленного Товара может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного Товара приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

6.5. Приемка осуществляется Заказчиком в месте поставки Товара в соответствии со Спецификацией Заказчика.

6.5.1. При отсутствии претензий при поставке Товара, относительно качества, количества, гарантийного срока Товара и других характеристик Товара, при наличии надлежаще оформленных документов, предусмотренных Договором, документ о приемке товара подписывается Заказчиком в течение 2-х рабочих дней с даты поступления Товара Заказчику.

6.5.2. Осмотр Товара, поступившего в исправной упаковке, производится при вскрытии упаковки. Вскрытие упаковки может производится в присутствии уполномоченного представителя Поставщика и Заказчика.

6.5.3. При обнаружении в ходе приемки недостачи Товара, либо поставки Товара не в соответствующем условиям Договора ассортименте Стороны составляют и подписывают двусторонний акт о недостаче. Поставщик обязуется поставить недостающее количество Товара, поставить в ассортименте, соответствующем условиям Договора, в течение 2-х рабочих дней с момента подписания такого акта.

6.5.4. При обнаружении недостатков Товара в ходе его приемки Заказчик обязан уведомить Поставщика в течение 2-х рабочих дней после их обнаружения с приложением мотивированного отказа от подписания товарной накладной или УПД с указанием перечня выявленных недостатков Товара, который составляется, в том числе, с учетом отраженного в заключении по результатам экспертизы Товара предложения экспертов, экспертных организаций, если таковые привлекались для ее проведения.

6.5.5. Поставщик обязуется своими силами и за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества в течение 3-х дней с момента получения уведомления об обнаружении недостатков Товара.

Расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет средств Поставщика.

6.5.6. Товар, не соответствующий по качеству условиям Договора, считается не поставленным.

6.5.7. Заказчик, принявший Товар без проверки, не лишается права ссылаться на выявленные недостатки Товара и требовать его замены.

6.6. Обязанность Поставщика по поставке Товара Заказчику считается исполненной в момент подписания Заказчиком товарной накладной или УПД.

6.7. Риск случайной гибели Товара или повреждения Товара, а также право собственности на Товар переходит на Заказчика после подписания Сторонами товарной накладной или УПД.

6.8. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных механизмов, осуществляются Поставщиком.

7. Ответственность Сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Возмещение ущерба, убытков и уплата штрафов и пеней не освобождает виновную Сторону от выполнения своих обязательств по Договору.

Ни при каких условиях, ни одна из Сторон не возмещает другой Стороне упущенную выгоду.

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств.

Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ключевой ставки ЦБ РФ.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ключевой ставки ЦБ РФ.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

7.5. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить свидетельства соответствующих компетентных органов.

7.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Сторону от исполнения обязательств или устранения нарушений.

8. Обеспечение исполнения Договора

8.1. Заказчиком предусмотрено обязательное условие обеспечения исполнения Договора. Исполнение Договора может обеспечиваться предоставлением независимой гарантией, выданной гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Договора определяется Поставщиком самостоятельно. Срок действия независимой гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на один месяц. Независимая гарантия должна отвечать обязательным требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

8.2. В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается Договор, обеспечения исполнения Договора в срок, установленный для заключения Договора, такой участник считается уклонившимся от заключения Договора.

8.3. Поставщик предоставляет обеспечение исполнения Договора в размере 5 % от начальной (максимальной) цены Договора, что составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одиннадцать тысяч сто семь) руб. 67 коп.

8.4. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора стало недействительным или стало ненадлежащим, Поставщик обязуется в течение 10-ти банковских дней предоставить Заказчику иное надлежащее обеспечение исполнения Договора.

8.5. В ходе исполнения Договора Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.

8.6. В случае, если участником закупки, с которым заключается Договор, является государственное учреждение, положения об обеспечении исполнения Договора к такому участнику не применяются.

8.7. Денежные средства возвращаются Поставщику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему Договору в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания Сторонами окончательного документа по приемке товара. Денежные средства возвращаются на счет, реквизиты которого указаны в настоящем договор.

8.8. В случае если Поставщик в ходе исполнения Договора были нарушены обязательства, предусмотренные Договором, Заказчик возвращает обеспечение в установленный п. 8.7 срок за вычетом суммы штрафных санкций, предусмотренных настоящим Договором.

9. Порядок изменения и расторжения Договора

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

9.2. При возникновении необходимости у Заказчика и по соглашению Сторон допускается изменение условий Договора в случаях:

– при изменении количества поставляемого товара, объема выполняемой работы или оказываемой услуги, но не более чем на 20%, при этом цена договора должна быть изменена пропорционально изменению количества товара, объема работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги;

– при изменении сроков исполнения обязательств по договору в случае, если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору;

– при изменении цены договора путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора.

9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, по соглашению Сторон или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.

9.4. Заказчик вправе потребовать расторжения настоящего Договора в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора Поставщиком, в том числе:

- однократного нарушения Поставщиком срока поставки Товара более, чем на 10 дней;

- поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в согласованный Сторонами срок;

-непредставление документации на Товар, требуемой согласно условиям настоящего Договора.

9.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено Договором.

9.6. Каждая из Сторон вправе поставить вопрос о расторжении настоящего Договора в случаях существенного нарушения условий настоящего Договора другой Стороной.

9.7. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

9.8. По решению суда Договор может быть расторгнут в случае нарушений условий поставки Товара Поставщиком по настоящему Договору, а именно:

- поставка Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

-нарушения сроков поставки Товара.

10. Рассмотрение споров

10.1. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении Договора, разрешаются путем переговоров.

Стороны признают обязательным соблюдение претензионного (досудебного) порядка урегулирования споров, вытекающих и/или возникающих в связи с исполнением Договора.

10.2. Сторона, получившая претензию, обязана представить Стороне- предъявителю претензии обоснованный отзыв с приложением к нему необходимых документов в течение 15-ти дней с момента получения претензии.

10.3. Если в ответе на претензию Сторона не отказывается уплатить (или исполнить иное действие), но не указывает конкретный срок оплаты, претензия не считается удовлетворенной.

10.4. При недостижении согласия, а именно: полный или частичный отказ в удовлетворении претензии, непредставление ответа на претензию в срок, указанный в п. 10.2, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Волгоградской области в соответствии с действующим законодательством.

11. Форс-мажор

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

11.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, обязана в течение 3-х дней известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

11.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Договора, не выполнившей свои обязательства по Договору.

11.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более одного месяца, то Стороны вправе расторгнуть Договор. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.

12. Срок действия Договора

12.1. Договор вступает в действие с даты подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2025 года включительно, а в части взаиморасчетов–до полного их исполнения Сторонами.

12.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушения, которые были допущены в пределах срока действия договора (ч. 3 ст. 425 ГК РФ).

13. Прочие условия

13.1. Договор составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

13.2. Все изменения должны быть изложены в письменной форме и подписаны Сторонами.

13.3. Стороны признают, что документы, связанные с исполнением обязательств по Договору и направленные по почтовому адресу, указанному в разделе 14 считаются направленными надлежащим образом.

Отказ Стороны от получения документов, направленных надлежащим образом, или отсутствие Стороны по почтовому адресу, указанному в разделе 14 не является основанием для последующего заявления Стороной о неполучении вышеуказанных документов.

13.4. Признание недействительным какого-либо из пунктов Договора не влечет признания недействительным Договора в целом.

13.5. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.6. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

13.7. Нижеперечисленные документы образуют Приложения к Договору и являются его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1–Спецификация.

14. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору № ____

от «___» ___________2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Незаполнение данного поля, не является основанием для отклонения заявки участника запроса котировок

Представление единиц измерения в заявке на участие в запросе котировок не требуется, за исключением случаев, когда имеется возможность предоставления участником закупки иных условий поставки единиц товара в одной упаковке, при условии сохранения общего количества (объема) закупаемого товара и участник закупки предоставляет иные условия поставки единиц товара в одной упаковке. Если участником закупки предлагаются иные условия поставки товара и не указываются единицы измерения предлагаемого к поставке товара, то заявка такого участника отклоняется.

Представление количества в заявке на участие в запросе котировок не требуется, за исключением случаев, когда имеется возможность предоставления участником закупки иных условий поставки единиц товара в одной упаковке, при условии сохранения общего количества (объема) закупаемого товара и участник закупки предоставляет иные условий поставки единиц товара в одной упаковке. Если участником закупки предлагаются иные условия поставки товара и не предоставляется количество предлагаемого к поставке товара, то заявка такого участника отклоняется.