Тендер - Поставка моющих средств №294790374

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Описание_объекта_закупки

Техническое задание

1. Перечень товаров:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Основные условия исполнения контракта

• Срок поставки продукции: с момента заключения контракта до 31.12.2025 года по заявкам Заказчика;
• Порядок оплаты: Расчет с исполнителем за поставку товара осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставленных товаров в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания обеими сторонами акта приема-передачи и акта экспертизы поставленного товара.
• Адрес оказания услуг:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский.

Проект_контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №....

.........

(идентификационный код закупки № ______________________________)

г. Губкинский «____» ___________ 2025 г.

_____________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника ______________________, действующего на основании Положения, с одной стороны, и

________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора _______________________, действующий на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с п. 5 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий (далее - контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. На условиях настоящего контракта Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Поставщик принимает на себя обязательство по заданию Заказчика поставить __________________ (далее – Товар) в обусловленный настоящим Контрактом срок, согласно Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту), а заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Поставка товара по настоящему муниципальному контракту выполняется в объеме, предусмотренном настоящим муниципальным контрактом (Приложение № 1) и в соответствии с требованиями государственных норм и стандартов.

1.3. Поставка товара выполняется по следующему адресу: __________________________________

1.4. Поставка товара выполняется с момента заключения контракта в срок до ___________________________.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая стоимость по настоящему муниципальному контракту __________________________________, является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

2.2. В цену включены все расходы Поставщика, связанные с исполнением контракта: расходы на приобретение товара, доставку до места назначения, погрузку, разгрузку, сборку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

В случае, если настоящий контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой настоящего контракта.

2.3. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема и качества оказываемых услуг и иных условий контракта.

2.4. Расчет с исполнителем за поставку товара осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставленных товаров в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания обеими сторонами акта приема-передачи и акта экспертизы поставленного товара.

2.5. Источником оплаты по настоящему муниципальному контракту являются средства ______________.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН, ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ТОВАРА

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Обеспечить качественную и своевременную поставку товара, соответствующую предмету настоящего контракта, его условиям, Приложению № 1, иным исходным данным, а также действующим нормам и правилам.

3.1.2. Выделить своего представителя для оперативного решения вопросов, возникающих при осуществлении поставки товара в рамках настоящего муниципального контракта, рассмотрения жалоб.

3.1.3. Не передавать муниципальный контракт и относящиеся к нему документы на обозрение, хранение третьим лицам без согласия Заказчика.

3.1.4. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить поставку товара при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения поставки товара;

- иных не зависящих от Поставщика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов поставки товара либо создают невозможность ее завершения в срок.

3.1.5. Гарантировать качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара, и наличие сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством.

В случае поставки ненадлежащего товара, Поставщик обязан, за свой счет, в течение 30 (тридцати) дней с момента обнаружения Заказчиком дефектов, заменить товар на товар надлежащего качества.

Выявленные дефекты фиксируются двухсторонним актом Поставщика и Заказчика.

Устранение Поставщиком дефекта не освобождает его от других гарантийных обязательств.

3.1.6. Поставщик обязан вместе с товаром представить Заказчику гарантию качества производителя, срок действия которой составляет не менее 12 месяцев.

Поставщик обязан вместе с товаром представить Заказчику гарантию качества товара, выданную от собственного имени, срок действия которой составляет 12 месяцев.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. Требовать своевременной оплаты поставленных товаров по настоящему муниципальному контракту.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Своевременно принять и оплатить поставку товара Поставщика в полном размере на условиях настоящего контракта.

3.3.2. Отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения.

3.3.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

4. порядок сдачи и приемки

4.1. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней проводит экспертизу поставленного Поставщиком товара, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, в части его соответствия условиям контракта.

Экспертиза поставленного товара, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с действующим законодательством.

Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

4.2. Приемка поставки товара по настоящему контракту осуществляется Актом приемки товара (Приложение №2), подписываемым уполномоченными представителями Поставщика и Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней.

4.3. Датой поставки товара считается день передачи товара Поставщиком уполномоченному представителю Заказчика по Акту приема товара, кассовому и товарному чекам.

4.4. Надлежащей передачей товара признается передача товара в полном соответствии с условиями настоящего муниципального контракта.

4.5. До момента передачи товара уполномоченному представителю Заказчика риск случайной гибели или порчи товара (части товара) несет Поставщик.

4.6. В случае несоответствия товара требованиям качества поставляемого товара, Заказчик вправе отказаться от приема.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Расчет штрафов и пеней осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 г. № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» (далее - Правила определения размера штрафа и размера пени).

5.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком (исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой, действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены настоящего муниципального контракта и составляет ___(восемь _______________) рублей ___ копеек.

5.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик направляет Заказчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

В соответствии с Правилами определения размера штрафа и размера пени за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом) размер штрафа устанавливается в размере 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную сторону от выполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту.

5.6. Окончание срока действия настоящего муниципального контракта не освобождает стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего муниципального контракта в результате чрезвычайных и неотвратимых событий (или их последствий): пожары, блокады, стихийные бедствия, военные действия, акты органов государственной власти и управления, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить в момент заключения настоящего муниципального контракта.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по муниципальному контракту по указанным выше обстоятельствам, должна о наступлении этих обстоятельств в письменной форме уведомить другую Сторону в течение двух недель с момента наступления этих обстоятельств. Если Сторона не уведомила о наступлении вышеуказанных обстоятельств, то она не вправе ссылаться на них, как на причину неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств.

Вышеуказанные обстоятельства, освобождающие Стороны от ответственности и возмещения убытков, должны быть соответствующим образом удостоверены в компетентных органах.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением обязательств по настоящему муниципальному контракту, решаются путем двухсторонних переговоров. В случае невозможности нахождения приемлемого для обеих Сторон решения спорного вопроса путем переговоров, споры разрешаются Арбитражным судом Ямало-Ненецкого автономного округа.

7.2. Во всех остальных вопросах, не предусмотренных настоящим муниципальным контактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

8.1. Досрочное расторжение настоящего муниципального контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

8.2. В случае досрочного расторжения настоящего муниципального контракта по соглашению сторон, Соглашение о расторжении заключается в письменной форме и подписывается обеими Сторонами.

Стороны в течение 10 рабочих дней производят полный взаиморасчет в части понесенных расходов, связанных с выполнением настоящего муниципального контракта, на основании Акта сверки, подписываемого обеими Сторонами.

8.3. В случае принятия решения Заказчиком об одностороннем отказе от исполнения контракта, Заказчик в течение трех рабочих дней, следующих за датой принятия этого решения, направляет Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в настоящем муниципальном контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком данных требований считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику данного уведомления или дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в настоящем муниципальном контракте.

8.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и настоящий муниципальный контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.5. Стороны обязуются незамедлительно уведомить противоположную Сторону в письменной форме о прекращении или приостановлении своей деятельности.

8.6 Претензии, направленные контрагенту, рассматриваются в десятидневный срок при условии, что они изложены в письменной форме за подписью заявителя.

9. УВЕДОМЛЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ

9.1. Стороны признают действительными экземпляры настоящего муниципального контракта и дополнительных соглашений к нему, переданные друг другу по факсимильной связи, с последующим предоставлением оригиналов по месту нахождения сторон, иным адресам, указанным сторонами.

Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим муниципальным контрактом, совершаются в письменной форме, должны быть подписаны уполномоченным на то лицом, заверены печатью и переданы лично или направлены заказной почтой, по факсу с последующим предоставлением оригинала или курьером по месту нахождения сторон, иным адресам, указанным сторонами. Содержание уведомления (извещения) должно ясно и определенно выражать намерение стороны.

9.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей стороны.

9.3. Любые извещения, уведомления и иные документы, направленные телефаксом или электронной почтой, стороны признают действительными и они считаются полученными стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день после отправки факса или электронного сообщения, при условии подтверждения получения другой стороной.

9.4. Извещение или уведомление, направленное стороне заказной почтой или переданное лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий день; если же этот день не рабочий, днем получения считается первый рабочий день, следующий за выходным днем.

9.5. В случае изменения юридического адреса и банковских реквизитов, сторона, чей адрес или банковские реквизиты изменились, извещает письменно другую сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их изменения.

10. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

10.1. Настоящий муниципальный контракт вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до 31.12.2024 года, а в части выполнения Сторонами своих обязательств по муниципальному контракту до полного их выполнения.

10.2. К настоящему муниципальному контракту прилагается и является его неотъемлемой частью:

• Приложение № 1 - Спецификация;
• Приложение N 2 - Форма акта приемки Товара на __ листах.

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к муниципальному контракту №________

от «___» ________ 2025 года.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: ________(____________________) рублей ___ копеек.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к муниципальному контракту №_________

от «___» ________ 2025 года.

ФОРМА АКТА ПРИЕМКИ ТОВАРА

(утвержденная приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 октября 2023 г. N 174н)

- Посмотреть таблицу с данными

АКТ N ____

приемки товаров, работ, услуг

- Посмотреть таблицу с данными

1. Сведения о поставщике (подрядчике), грузоотправителе, страхователе

- Посмотреть таблицу с данными

2. Сведения о транспортировке и приемке груза

- Посмотреть таблицу с данными

3. Сведения о целостности пломб, упаковки, количестве мест и массе груза

- Посмотреть таблицу с данными

4. Сведения о приемке товаров, работ, услуг

- Посмотреть таблицу с данными

5. Сведения о количественном и качественном расхождении при приемке товаров, работ, услуг

- Посмотреть таблицу с данными