Тендер - Поставка моющих средств №294535965

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• НМЦК_моющие_таблетки.xlsx
• Проект_контракта_моющие_таблетки.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть65 Просмотр сведений о закупке «Поставка моющих средств» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0195

Обоснование заключения контракта:

Обоснование заключения контракта: Пункт 5 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги государственным или муниципальным образовательным учреждением, государственным или муниципальным учреждением культуры, уставными целями деятельности которых являются сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, а также иным государственным или муниципальным учреждением (зоопарк, планетарий, парк культуры и отдыха, заповедник, ботанический сад, национальный парк, природный парк, ландшафтный парк, театр, учреждение, осуществляющее концертную деятельность, телерадиовещательное учреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец культуры, клуб, библиотека, архив) на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Вид продукции: Товар

Объект закупки: Поставка моющих средств

Описание объекта закупки: Поставка моющих средств

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.94

Дата размещения закупки: 24.03.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:21

Срок завершения подачи оферт: 26.03.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:21

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: согласно документации

Срок исполнения контракта: 31.12.2025

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: г. Санкт-Петербург, поселок Стрельна, проспект Буденного д. 24, корп.6 строение 1

Источник финансирования: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений. Код целевой статьи __________, код вида расходов ____ (Субсидии на иные цели – ______руб.); Код целевой статьи __________, код вида расходов ___, (Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания – ______ руб.); Код вида расходов _____ (Доходы от иной, приносящей доход деятельности ____ руб.)

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: не установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: Согласно документации

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: Согласно документации

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: Согласно документации

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: Согласно документации

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 8 ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Стрельна п, УЛ ФРОНТОВАЯ, Д. 8/ЛИТЕРА А

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Стрельна п, УЛИЦА ФРОНТОВАЯ, ДОМ 8/ЛИТ. А

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4083

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Комеловская

Имя Анастасия

Отчество Александровна

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

- Посмотреть таблицу с данными

Проект контракта № ________

Санкт-Петербург "____" __________ 2025 г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 Петродворцового района Санкт-Петербурга, действующее от имени Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Комеловской Анастасии Александровны, действующего на основании Устава с одной стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) заключили настоящий контракт (далее – Контракт).

Идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик принимает на себя обязательство по поставке моющих средств (далее – Товар) Заказчику в обусловленный настоящим Контрактом срок, в соответствии с характеристиками и в количестве, предусмотренными приложением № 1, являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Поставка Товара осуществляется в сроки, установленные разделом 3 настоящего Контракта, по адресу Заказчика:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, поселок Стрельна, проспект Будённого д. 24, корп.6 строение 1.

2. Цена Контракта, порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет __________ рублей ______ копеек (_______), в том числе НДС - (__ процентов) _______ рублей ______ копеек (______)/НДС не облагается в соответствии со ст. ____ Налогового кодекса Российской Федерации.

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

2.3. В стоимости Товара учтены все расходы Поставщика, связанные с поставкой Товара, в том числе расходы по погрузке, доставке, разгрузке, подъему на этажи, упаковке, маркировке, сертификации, сборке, установке, своевременному вывозу упаковочной тары, а также уплачиваемые Поставщиком страхование, налоги, сборы и иные обязательные платежи.

2.4. Оплата по настоящему Контракту производится Заказчиком без авансирования (без предварительной оплаты) в срок не более десяти рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приемки Товара. При этом Поставщик предоставляет Заказчику счет, товарную накладную и счет-фактуру [1] на поставленный Товар, акт приемки.

2.5. Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в порядке, установленном настоящим Контрактом.

2.6. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, являющемуся юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.7. Источник финансирования Контракта - Внебюджетные средства. Остатки субсидий на выполнение государственного задания.

2.8. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренных Контрактом количества Товара, его качества и иных условий Контракта.

В случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, в том числе субсидии на иные цели, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, в том числе субсидий на иные цели, Стороны по соглашению вправе изменить размер и (или) сроки оплаты и (или) объем Товара.

2.9. По предложению Заказчика предусмотренное Контрактом количество поставляемого Товара может быть увеличено или уменьшено не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества Товара Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого Товара.

3. Срок (период) поставки Товара

3.1. Товар поставляется Заказчику единовременно в соответствии с условиями Контракта. Количество Товара определяется на основании Контракта. Частичная поставка и поставка Товара по частям не допускается.

Поставка Товара осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня заключения Контракта.

3.2. Поставка Товара должна осуществляться по рабочим дням с 09.00 час. До 17.00 час. (по пятницам с 09.00 час. До 16.00 час.).

4. Порядок поставки Товара

4.1. Поставка Товара включает в себя доставку Товара по указанному в Контракте адресу Заказчика, погрузочно-разгрузочные работы, а также сборку и установку Товара, в случае, если Товар поставляется в разобранном виде.

4.2. Поставка Товара осуществляется по предварительному согласованию с Заказчиком даты и времени поставки, с учетом пункта 3.2 настоящего Контракта.

4.3. Товар поставляется в упаковке, соответствующей требованиям торгового оборота, обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке. Поставляемый Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не прошедшем ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств и качеств).

5. Порядок, сроки и условия приемки Товара

5.1. Приемку поставленного Товара осуществляет ответственное лицо Заказчика, которое осуществляет контроль за надлежащим выполнением условий Контракта, подписывает акт приемки Товара и готовит отчет о результатах исполнения Контракта.

Для приемки Товара Заказчик вправе создать приемочную комиссию.

Ответственное лицо Заказчика или приемочная комиссия в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поставки Товара, проводит экспертизу на предмет соответствия поставленного Товара условиям Контракта.

Экспертиза результатов поставки Товара может проводиться Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций.

5.2. Поставщик по соглашению с Заказчиком вправе направить своего уполномоченного представителя для участия в осуществлении приемки Товара.

5.3. Порядок осуществления приемки поставленного Товара:

5.3.1. Вместе с поставленным Товаром Поставщик предоставляет Заказчику финансовые документы для оплаты поставленного Товара, указанные в пункте 2.4 Контракта, подтверждающие исполнение обязательства, акт приемки Товара, а также документы, подтверждающие гарантийные обязательства Поставщика на Товар (в случае, если обеспечение гарантийных обязательств установлено Контрактом).

5.3.2. Ответственное лицо Заказчика за приемку Товара или приемочная комиссия Заказчика в срок, установленный в пункте 5.1 Контракта, осуществляет приемку поставленного Товара по количеству, комплектности, объему, качеству и соответствию поставленного Товара требованиям, установленным Контрактом, в том числе сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах по: наименованию, количеству, качеству, маркировке, таре и упаковке, а также сроку поставки Товара.

5.3.3. При отсутствии замечаний при приемке поставленного Товара оформляется соответствующий акт приемки Товара, который подписывается Заказчиком.

В случае установления Заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств оформление документа о приемке поставленного Товара (за исключением отдельного этапа исполнения Контракта), осуществляется после предоставления Поставщиком обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в порядке и в сроки, которые установлены Контрактом.

В случае приемки Товара приемочной комиссией, акт приемки Товара подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком.

5.3.4. В случае выявления несоответствий поставленного Товара требованиям настоящего Контракта, препятствующих его приемке, на основании заключения ответственного лица Заказчика за приемку Товара или на основании заключения приемочной комиссии, Заказчик, в срок, установленный в пункте 5.1 Контракта, направляет Поставщику в письменной форме мотивированный отказ от подписания акта о приемке Товара с указанием сроков устранения выявленных недостатков.

5.3.5. Поставщик своими силами и за свой счет обязан устранить недостатки Товара в установленный Заказчиком срок.

Устранение недостатков не освобождает Поставщика от ответственности за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по настоящему Контракту.

5.3.6. В случае отказа Поставщика устранить недостатки, указанные Заказчиком в мотивированном отказе от подписания акта приемки Товара, Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

5.3.7. После устранения Поставщиком выявленных в ходе приемки Товара недостатков, Заказчик, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня повторной поставки Товара, вновь осуществляет приемку Товара.

При повторном выявлении отступлений от условий Контракта, ухудшающих качество Товара или иных его характеристик и свойств, равно как отсутствие сертификатов и/или иных документов на Товар (если такое требование установлено Контрактом), а также в случае нарушения сроков устранения недостатков, недопоставке Товара, ответственное лицо Заказчика за приемку Товара или приемочная комиссия Заказчика составляет заключение, являющееся мотивированным отказом от приемки Товара, которое направляется Поставщику. В этом случае оплата по Контракту не производится.

5.3.8. В случае отказа Заказчика от поставленного Товара Заказчик обязан обеспечить его сохранность, приняв Товар на ответственное хранение, незамедлительно уведомив об этом Поставщика. Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан вывезти Товар, находящийся на сохранении у Заказчика. В противном случае, Заказчик не несет ответственность за сохранение Товара.

5.3.9. Товар считается поставленным со дня подписания Заказчиком акта приемки Товара.

5.3.10. Риски случайной гибели или случайного повреждения, поставленного по настоящему Контракту Товара, а также бремя его содержания переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания Заказчиком акта приемки Товара.

6. Качество Товара. Требования к гарантийному сроку Товара и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию Товара, к расходам на эксплуатацию Товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки Товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание Товара

6.1. Качество поставляемого Товара должно полностью соответствовать требованиям, указанным в приложении № 1 к настоящему Контракту, а также действующим стандартам и ГОСТам.

6.2. Поставщик подтверждает качество Товара соответствующими сертификатами (декларациями о соответствии) или иными документами в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе предоставляет информацию о стране происхождения Товара.

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) и соответствует требованиям, установленным Контрактом.

На Товаре не должно быть механических повреждений.

Поставщик обязуется предоставить по запросу Заказчика, а также уполномоченных государственных органов всю необходимую документацию и информацию об условиях поставки, количестве, качестве Товара и иную запрашиваемую информацию, связанную с выполнением условий Контракта.

6.3. Гарантийный срок Товара составляет не менее12 месяцев с даты приемки Товара, но не меньше срока, указанного производителем в паспорте Товара.

В течение указанного срока Поставщик осуществляет гарантийное и сервисное обслуживание Товара без дополнительной оплаты такого обслуживания Заказчиком.

6.4. На Товар предоставляется следующий объем гарантий качества: _100%_.

6.5. В случае возникновения в период гарантийного срока Товара неисправности (дефекта) Товара, Поставщик обязан произвести ремонт либо произвести замену некачественного Товара в течение 5 рабочих дней после получения уведомления Заказчика о неисправности (дефекте) Товара.

6.6. На время ремонта дефектный Товар, по требованию Заказчика, подлежит замене на аналогичный новый Товар.

7. Права и обязанности Сторон

7.1. Заказчик обязан:

7.1.1. Принять поставленный Товар в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом. Указать Поставщику места размещения Товара.

7.1.2. В случае надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, оплатить поставленный Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

7.2. Заказчик вправе:

7.2.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

7.2.2. Требовать представления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств.

7.2.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту.

7.2.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

7.2.5. Отказаться от принятия и оплаты Товара, не соответствующего требованиям Контракта.

7.2.6. Потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты Товара, не соответствующего требованиям Контракта, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки.

7.2.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7.2.8. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом.

7.3. Поставщик обязан:

7.3.1. Поставить Товар, обеспечив его надлежащее качество, в сроки, установленные Контрактом.

7.3.2. Произвести погрузку, доставку, разгрузку, подъем Товара на этажи, вывоз упаковочной тары и иные виды работ в рамках поставки, установленные пунктом 2.3 Контракта.

7.3.3. Исполнять указания Заказчика, полученные в ходе поставки Товара. Безвозмездно устранять обнаруженные Заказчиком недостатки в поставленном Товаре.

7.3.4. Передать Заказчику надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и в сроки, установленные Контрактом, в том числе сертификаты соответствия на Товар (декларации о соответствии), либо их копии, заверенные в установленном порядке, предоставить информацию о стране происхождения Товара и иные документы, предусмотренные Контрактом.

7.3.5. Предоставлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

7.3.6. Согласовывать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам и приобретение прав на их использование.

7.3.7. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Поставщику в связи с исполнением обязательств по Контракту.

7.3.8. Незамедлительно уведомлять Заказчика обо всех созданных в процессе исполнения Контракта объектах интеллектуальной собственности.

7.3.9. Понести риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до подписания акта приемки Товара Заказчиком.

7.3.10. Устранить выявленные недостатки поставленного Товара в порядке и сроки, установленные Контрактом.

7.3.11. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта. Немедленно письменно предупредить Заказчика, при обнаружении не зависящих от Поставщика обстоятельств, которые грозят годности результатов поставляемого Товара либо создают невозможность их поставки в срок.

7.3.12. В случае привлечения к исполнению обязательств по Контракту третьих лиц на основании заключенного договора, незамедлительно уведомить об этом Заказчика.

7.3.13. Нести ответственность перед Заказчиком за действия привлекаемых третьих лиц.

7.4. Поставщик вправе:

7.4.1. Требовать подписания документов об исполнении им обязательств по Контракту от Заказчика.

7.4.2. Требовать оплаты по Контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту.

8. Ответственность Сторон

8.1. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями Контракта.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а именно:

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

8.2.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, в том числе рассчитывается как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта, а именно:

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5000 рублей и не менее 1000 рублей.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом):

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

8.3.3. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по перечислению неустойки (штрафа, пени), Заказчик вправе осуществлять оплату по Контракту с учетом уменьшения суммы выплаты, предусмотренной Контрактом, на сумму указанной неустойки.

8.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

8.7. Указанная в настоящем разделе неустойка (штрафы, пени) взимается за каждое нарушение в отдельности.

8.8. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.9. Заказчик вправе удержать сумму неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом, из суммы, подлежащей оплате Исполнителю.

9. Срок действия Контракта

9.1. Настоящий Контракт действует с момента его размещения в реестре государственных контрактов и подписания Заказчиком и до исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее 31 декабря 2025 года.

9.2. Обязательства по настоящему Контракту в части оплаты не могут наступать ранее его регистрации в Реестре государственных контрактов.

9.3. Истечение срока действия настоящего Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика, а также не освобождает от ответственности за нарушение условий Контракта.

10. Порядок изменения и расторжения Контракта

10.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.

10.2. Предусмотренные частью 1 статьи 95 Федерального закона изменения осуществляются при условии предоставления Поставщиком в соответствии с Федеральным законом обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств Поставщика, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении поставщика требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Федерального закона. При этом:

1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 – 7.3 статьи 96 Федерального закона;

2) обеспечение исполнения Контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной Заказчику независимой гарантии;

3) если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат Заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, Заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед Заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;

4) если при увеличении в соответствии со статьей 95 Федерального закона цены Контракта обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств, Поставщик вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств Поставщика.

10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

10.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда,
в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии
с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении Контракта не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов.

10.5. Стороны вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке
в соответствии с положениями частей 8 – 11, 13 – 19, 21 – Федерального закона.

10.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе:

10.6.1. При неоднократном и/или существенном нарушении сроков поставки Товара.

10.6.2. В случае, если Поставщик отказывается устранить недостатки, указанные в акте об отказе в приемке поставленного Товара.

10.7. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени Поставщика, лично под расписку или направляется Поставщику с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне по адресу Поставщика, указанному в контракте. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Поставщику, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Поставщика, лично под расписку); дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику заказного письма, предусмотренного настоящей частью, либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения контракта Заказным письмом).

10.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.9. Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи
с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 Федерального закона, обращение о включении информации о Поставщике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

10.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе
от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной пунктом 7.2.8 Контракта.

Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.11. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.12. В случае принятия Поставщиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени Заказчика, лично под расписку или направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в контракте. Выполнение Поставщиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Заказчика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Заказчика, лично под расписку); дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику заказного письма, предусмотренного настоящей частью, либо дата получения Поставщиком информации об отсутствии Заказчика по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения контракта заказным письмом).

10.13. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.14. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

11. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

11.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение пяти календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону, что может являться основанием для отказа от исполнения Контракта в одностороннем порядке.

12. Порядок рассмотрения споров

12.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.

12.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они могут быть переданы на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

12.3. Претензии направляются одной Стороной другой Стороне в порядке, предусмотренном пунктом 14.3 Контракта.

12.4. Сторона должна дать ответ на претензию по существу в срок не позднее 3 рабочих дней с даты получения претензии.

12.5. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты Контракта и (или) нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов.

12.6. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.

12.7. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.

12.8. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному
ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

12.9. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа
в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии
в установленные для их исполнения сроки, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

13. Антикоррупционная оговорка

13.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

13.1.1. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту.

13.1.2. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по Контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.).

13.1.3. Не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

14. Прочие условия

14.1. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями в соответствии с условиями функционирования электронных площадок Сторон, а также, по соглашению Сторон, в двух экземплярах на бумажном носителе для каждой из Сторон.

14.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.

14.3. Все сообщения, требования, замечания или уведомления Сторон по Контракту направляются с использованием курьерской доставки одной из Сторон под расписку о вручении либо с использованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам Сторон, указанным в разделе 15 Контракта, либо с использованием электронной почты на электронные адреса, указанные в разделе 15 Контракта, либо с использованием факсимильной связи.

Момент получения Стороной сообщения или уведомления, направленного
с использованием курьерской доставки, почтовой или факсимильной связи, определяется
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в разделе 15 Контракта, считается надлежащим уведомлением Сторон.

14.4. По вопросам, не предусмотренным настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.5. В случае изменения юридического или фактического адреса, банковских или иных реквизитов, Стороны обязаны уведомить друг друга за пять дней до предполагаемых событий.

15. Приложения к Контракту

Неотъемлемой частью настоящего Контракта является следующее:

Приложение № 1 – Перечень и стоимость поставляемого Товара.

16. Адреса. Банковские реквизиты и подписи Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к контракту

№ ________ от ___ _______ 2024г.

Перечень и стоимость поставляемого Товара

(заполняется с учетом предложения победителя)

- Посмотреть таблицу с данными

ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ ДАННОГО ТОВАРА

Цена Контракта составляет __________ рублей ______ копеек (_______), в том числе НДС - (__ процентов) _______ рублей ______ копеек (______)/НДС не облагается в соответствии со ст. ____ Налогового кодекса Российской Федерации.

- Посмотреть таблицу с данными

Не требуется в случае применения упрощенной системы налогообложения ↑