Тендер - Поставка моющих средств №292630367

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть67 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Сибирский федеральный округ, Омская облМесто поставки (адрес):644031, Российская Федерация, Омская обл., г. Омск, 10 лет Октября, 194, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 28.02.2025 по 11.03.2025Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Документация_поставка_моющих_средств - Посмотреть таблицу с данными

Документация об аукционе

в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее — Документация об аукционе в электронной форме, документация)

- Посмотреть таблицу с данными

Автономное стационарное учреждение социального обслуживания Омской области «Куйбышевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Постановление Правительства № 1352) и Положением о закупках товаров, работ услуг, утвержденным наблюдательным советом автономного стационарного учреждения социального обслуживания Омской области «Куйбышевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее – Положение), а также иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере закупок, проводит аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на поставку моющих средств (далее - аукцион в электронной форме). Порядок проведения закупки в части, не регулируемой извещением, Документацией об аукционе в электронной форме, определяется в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, Постановлением Правительства № 1352, Положением и регламентом (правилами) функционирования электронной площадки.

Способ закупки: Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – аукцион в электронной форме).

Под аукционом в электронной форме понимается форма торгов, проводимая на ЭП, при которой победителем аукциона, с которым заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора (далее - НМЦД), указанной в извещении о проведении аукциона, на установленную в документации о закупке величину (далее – «шаг аукциона»). В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор.

Ограничение участия в закупке: Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Принадлежность участника закупки к субъектам малого и среднего предпринимательства подтверждается наличием соответствующей информации в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Информацию и документы, которые свидетельствуют о данном статусе, представлять не требуется.

Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика, фамилия, имя, отчество контактного лица:

Наименование: автономное стационарное учреждение социального обслуживания Омской области «Куйбышевский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Место нахождения:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Омская область, г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 194

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Омская область, г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 194

Адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер контактного телефона: +7 (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(доб. 115)

Контактное лицо: Пашкова Татьяна Александровна.

Предмет закупки с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг: Предмет аукциона в электронной форме: Поставка моющих средств. Количество поставляемого товара: в соответствии с Приложением № 1 к Документации об аукционе в электронной форме об аукционе в электронной форме.

Термины и определения:

- Закупка товаров, работ, услуг (далее также — закупка) – совокупность действий, направленных на обеспечение потребности Заказчика в товарах, работах, услугах.

- Конкурентная закупка – это закупка, осуществляемая с соблюдением одновременно условий, установленных пунктом 10.5 Положения Заказчика.

- Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) – совокупность действий, которые осуществляются Заказчиком в порядке, установленном Положением Заказчика, начиная с размещения извещения об осуществлении закупки (документации о закупке), направления приглашения принять участие в закрытой закупке и завершается заключением договора.

- ЕИС – совокупность информации, содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) (www.zakupki.gov.ru).

- Сайт Заказчика – сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://gc-kuybyshevskyi.ru.

- Оператор электронной площадки (далее – оператор ЭП) – являющееся коммерческой организацией юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью или непубличного акционерного общества, в уставном капитале которых доля иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц либо количество голосующих акций, которыми владеют указанные граждане и лица, составляет не более чем двадцать пять процентов, владеющее электронной площадкой (далее – ЭП), в том числе необходимыми для ее функционирования оборудованием и программно-техническими средствами, и обеспечивающее проведение конкурентных закупок в электронной форме в соответствии с положениями Федерального закона № 223-ФЗ, Положения. Функционирование ЭП осуществляется в соответствии с правилами, действующими на ЭП, и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором ЭП с учетом положений статьи 3.3 Федерального закона

№ 223-ФЗ.

- Субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) – хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 209-ФЗ), к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям и средним предприятиям, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

- Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» (далее – Федеральный закон № 255-ФЗ), либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом № 255-ФЗ. Участник закупки для участия в неконкурентной закупке подает заявку на участие в неконкурентной закупке или иной предусмотренный положением о закупке для направления заказчику документ, для участия в конкурентной закупке подает заявку на участие в конкурентной закупке.

- В настоящей документации используются также иные термины и определения, не предусмотренные в настоящем абзаце, в значениях, определенных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Документации об аукционе в электронной форме

Описание предмета закупки

1 . Наименование предмета закупки: «Поставка моющих средств».

2 . Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

1. Качество товара должно соответствовать требованиям настоящего технического задания, действующим государственным стандартам, техническим требованиям. Упаковка и маркировка должны соответствовать предназначенной и соответствующей стандартам для данной продукции, обеспечивать целостность и сохранность товара от всякого рода повреждений при транспортировке всеми видами транспорта.

2. При поставке товара предоставить заверенные копии документов подтверждающих соответствие поставленного товара требованиям законодательства Российской Федерации, государственных стандартов, технических условий, технических регламентов и иных нормативных правовых актов, (сертификаты соответствия, декларации о соответствии, санитарно-эпидемиологические заключения и т.д.).

3. Место поставки: г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 194

4. Поставка товара осуществляется в течение 15 рабочих дней с момента заключения договора по заявке Заказчика, согласно проекту договора, с понедельника по пятницу с 9-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(время местное).

5. Цена договора включает в себя стоимость товара, упаковки, маркировки, транспортировки, разгрузки, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

6. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. Товар не должен иметь дефектов упаковки, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика.

7. Заказчик оплачивает Товар, поставленный Поставщиком в соответствии с условиями Договора, путем перечисления стоимости поставленного Товара по Договору на банковский счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приёма-передачи Товара, товарной накладной или универсального передаточного документа на Товар (далее – УПД), на основании выставленного Поставщиком счета-фактуры (счета на оплату) или УПД.

8. * Содержание/ значение показателя подлежит ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ конкретизации, в заявке участник закупки должен указать конкретную характеристику.

** Содержание/ значение показателя не подлежит конкретизации, в заявке участник закупки должен предложить товары в точном соответствии с установленными заказчиком в строке характеристиками.

Приложение № 2

к Документации об аукционе

в электронной форме

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

на поставку моющих средств

Начальная (максимальная) цена договора определена на основании метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

Информация о ценах на приобретаемый товар получена из коммерческих предложений поставщиков товара

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Документации об аукционе

в электронной форме

Проект договора

Договор на поставку моющих средств

г. Омск

Автономное стационарное учреждение социального обслуживания Омской области «Куйбышевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» АСУСО «Куйбышевский ДИ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________, действующего на основании __________, с одной стороны, и ___________________ (_________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________, действующего на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований действующего федерального законодательства, согласно протоколу _______ от «____» ________ 2025 года № ___ заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем:

I ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность моющие средства (далее - Товар) Заказчику в обусловленный настоящим Договором срок, согласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору) и Техническому заданию (Приложение №2 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Наименование и количество поставляемого Товара указаны в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору). Функциональные, технические и качественные характеристики Товара установлены в Техническом задании (Приложение №2 к настоящему Договору).

1.3. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

II ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена договора составляет __________ (___) рублей, без НДС: НДС не предусмотрен на основании статьи _________ Налогового кодекса Российской Федерации, с НДС: в том числе НДС - _________% (____ процентов), _______ (___) рублей (далее цена Договора).

2.2. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Договором. Цена Договора включает в себя расходы, связанные с поставкой Товара, предусмотренного Договором, в полном объеме (страхование, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов, и других обязательных платежей, доставка Товара до места и передача заказчику, разгрузочные работы и др.).

2.3. Оплата за поставленный товар производится в российских рублях в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Поставщиком расчетный счет: по факту поставки партии товара в течении 7 рабочих дней после подписания Сторонами акта приема-передачи товара при предоставлении Поставщиком Заказчику подписанного Счета, Счета-фактуры (последняя – если Поставщик является плательщиком НДС). Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату списания денежных средств с расчетного счета банка Заказчика. Авансирование не предусмотрено.

2.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.5. Финансирование осуществляется за счет средств, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности.

III ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Поставка Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика с разгрузкой с транспортного средства на склад Заказчика по адресу:

644031, Омская область, город Омск, ул. 10 лет Октября, д. 194.

3.2. Доставка Товара до места передачи Заказчику, а также разгрузочные работы в процессе сдачи товара производится силами и средствами Поставщика.

3.3. При транспортировке Товара должны соблюдаться правила товарного соседства. Товар должен иметь упаковку, предотвращающую его, порчу при транспортировке. Маркировка и упаковка Товара должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Поставка товара осуществляется в течение 15 рабочих дней с момента заключения договора по заявке Заказчика.

Время поставки: с понедельника по пятницу с 09:00 часов до 15:00 часов местного времени. Заявка передается Заказчиком посредством направления ее по адресу электронной почты Поставщика. При отказе Поставщика от поставки Товара, Заказчиком составляется акт об отказе в поставке Товара. В данный акт вносятся сведения о дате и времени отказа, наименовании и количестве Товара, о причинах отказа, фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица принявшего заявку. В случае просрочки поставки Товара Заказчик составляет акт о просрочке поставки Товара, в котором указываются сведения о времени заказа и времени (периоде) просрочки поставки Товара. Данные акты являются основаниями для применения к Поставщику мер ответственности, предусмотренных Договором.

3.5. Не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до дня доставки Товара Поставщик обязан согласовать с представителем Заказчика дату и время доставки Товара. В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к Товару, согласно п. 6.2. Договора, универсальный передаточный документ или товарную (товарно-транспортную) накладную, счет и (или) счет-фактуру. В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе отказаться от приемки Товара. Товар будет считаться не поставленным.

IV ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

4.1. Приемка Товара осуществляется в месте поставки Товара. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика. Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. Заказчик вправе создать приемочную комиссию для проверки соответствия Товара требованиям, установленным Договором.

4.2. Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара и сертификатов (декларации о соответствии, свидетельств о государственной регистрации), обязательных для вида Товара, и иных документов, подтверждающих качество Товара, указанных в п. 6.2. Договора и оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, подписанного со стороны Поставщика универсального передаточного документа (товарной, товарно-транспортной накладной), счета и (или) счет-фактуры, проверки целостности упаковки, вскрытие упаковки в случае, если Товар поставляется в упаковке. Приемка Товара производится в срок не превышающий 3 (трех) рабочих дней с момента передачи Товара, по адресу, указанному в п. 3.1. Договора. После внешнего осмотра Товара осуществляется проверка Товара по количеству путем пересчета единиц Товара и (или) взвешивания Товара и сопоставления полученного количества с количеством Товара и наименованием указанными в приложении №1 к настоящему Договору, а также с заявкой Заказчика. Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента Товара, соответствие всех документов (в том числе разделов, срок, абзацев документов) фактически поставленному Товару и имеющейся маркировке, упаковке и нанесенной на них информации.

4.2.1. Если в ходе приемки будет обнаружено несоответствие Товара по количеству, качеству, комплектности условиям настоящего договора и (или) сопроводительным документам, а также иным требованиям, обычно предъявляемым к Товару такого рода, Заказчик информирует Поставщика для принятия последним участия в приемке Товара и составлении двустороннего Акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей по унифицированной форме ТОРГ-2 (далее - Акт приемки). Полномочный представитель Поставщика обязан прибыть к месту приемки в течение срока, установленного для приемки Товара в п. 4.2. настоящего договора.

4.2.2. При неявке уполномоченного представителя Поставщика в установленный в п. 4.2.1, настоящего договора срок приемка Товара производится Заказчиком в одностороннем порядке, по результатам такой приемки составляется Акт приемки, который является основанием для предъявления претензий Поставщику.

4.2.3. Если при приемке Товара, производимой обеими Сторонами, будет выявлено несоответствие Товара по количеству, качеству, комплектности условиям настоящего договора и (или) сопроводительным документам, то результаты такой приемки оформляются соответствующим двусторонним Актом приёмки, который является основанием для предъявления претензий Поставщику. Такой Акт приемки должен быть подписан всеми лицами, участвовавшими в приемке. Сторона, несогласная с содержанием Акта приемки, обязана подписать его с оговоркой о несогласии и изложить своё мнение. В случае отказа представителя Поставщика от подписания двустороннего Акта приёмки Заказчик вправе осуществить приёмку Товара в одностороннем порядке согласно п. 4.2.2. настоящего договора.

4.2.4. В случае обнаружения несоответствия Товара по количеству, качеству, комплектности, Заказчик производит оплату за фактически принятое Заказчиком количество Товара. Не принятый Товар не подлежит оплате Заказчиком и считается не перешедшим в его собственность.

4.2.5. В случае представления Заказчиком обоснованных замечаний (претензий) по итогам приемки Товара, Поставщик будет считаться исполнившим свои обязанности по соответствующей поставке только после устранения выявленных в ходе приемки недостатков и принятия Заказчиком соответствующего Товара.

4.2.6. Перечисленные выше права Заказчика, в случае нарушения условий настоящего договора Поставщиком, не лишают Заказчика права воспользоваться иными правами и гарантиями зашиты, предоставленными ему действующим законодательством и иными положениями настоящего договора.

4.2.7. При приемке Товара по качеству Заказчик вправе осуществить выборочную проверку качества Товара. В случае, если при осуществлении выборочной проверки обнаружен Товар (часть Товара), качество которого не соответствует требованиям Договора, результаты такой проверки могут распространяться на всю поставку.

4.3. Отказ от приемки Товара оформляется двусторонним актом с перечнем недостатков, условиями и сроками их устранения. При немотивированном отказе представителя Поставщика от подписания акта (бездействие), ненадлежащее качество Товара подтверждается актом, подписанным Заказчиком в одностороннем порядке.

Товар должен быть поставлен полностью. Заказчик вправе отказаться от части Товара.

4.4. При выявлении несоответствия наименований, количества и качества Товара, Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента такого выявления направляет Поставщику письменное уведомление (претензию) о необходимости замены или допоставки Товара.

4.5. В случае поставки некачественного Товара (в том числе выявление внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшего использованию целостности упаковки, повреждение содержимого и тд.) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 3 (трех) календарных дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком.

В случае, если ненадлежащее качество Товара выявлено контрольно-надзорными органами и/или иными уполномоченными органами и имеется указание на необходимость изъятия из оборота и недопущению использования Товара, Заказчик принимает незамедлительные меры по изъятию товара из оборота и недопущению его использования, после чего Товар уничтожается Заказчиком через организацию, специализирующуюся в данной области, либо иным способом в соответствии с рекомендациями контрольно-надзорных органов и/или иных уполномоченных органов. Поставщик обязан безвозмездно допоставить Товар в количестве уничтоженного в течение 3 (трех) календарных дней с момента письменного уведомления Заказчиком. В данном случае, в отношении Поставщика Заказчик вправе применить меры ответственности, предусмотренные настоящим договором.

В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов в том числе связанных с транспортировкой, монтажом, демонтажем Товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.

4.6. Претензии по скрытым дефектам, качеству, могут быть заявлены Заказчиком до момента передачи Товара, определенного в соответствии с п. 4.8.

4.7. Для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным Договором и приложениями к нему Заказчик вправе провести экспертизу и/или лабораторные исследования. Экспертиза и/или лабораторные исследования может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации, иные уполномоченные органы и организации.

4.8. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставляемого Товара, Заказчик в день завершения приемки Товара, указанного в п. 4.2. Договора, подписывает универсальный передаточный документ товарную (товарно-транспортную) накладную. После этого Товар считается переданным Поставщиком Заказчику, что является моментом передачи Товара.

4.9. Все расходы, связанные с возвратом Товара по любым основаниям, осуществляются за счет Поставщика.

4.10. Риск случайной гибели и случайного повреждения Товара, а также право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент, когда Товар считается переданным согласно п. 4.8. настоящего договора.

4.11. Во всем, что не предусмотрено настоящим разделом Договора, Стороны руководствуются инструкциями, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР:

«О порядке приемке продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количество» от 15.06.1965 №П-6;

«О порядке приемке продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» от 25.04.1966 №П-7.

V ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 4.2. Договора.

5.1.3. В случае досрочного исполнения (по согласованию с Заказчиком) Поставщиком обязательств по Договору, принять и оплатить Товар в соответствии с установленным в Договоре порядком.

5.1.4. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.

5.1.5. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками поставки Товара, давать указания о способе поставки Товара, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

5.1.6. Отказаться от приемки Товара в случае предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

5.1.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

5.1.8. По соглашению с Поставщиком изменить условия Договора в случаях, установленных Договором.

5.1.9. Провести проверку соответствия качества поставляемого Товара требованиям установленным Договором, в соответствии с п. 4.7. Договора.

5.1.10. Пользоваться иными правами, установленными Договором и законодательством Российской Федерации.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе исполнения Договора, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом исполнения обязательства отступления от условий договора или иных недостатков, должен в течение 1 (одного) рабочего дня заявить об этом Поставщику. Заказчик обязан назначить своего ответственного представителя для контроля поставки Товара по Договору и согласования организационных вопросов.

5.2.2. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с Договором, а также, если предусмотрено условиями Договора, отдельных этапов исполнения Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2.3. При получении от поставщика уведомления о приостановлении поставки Товара в случае, указанном в п.5.4.6. Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки. Решение о продолжении поставки Товара при необходимости корректировки сроков этапов поставки принимается Заказчиком и Поставщиком совместно в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления о приостановке поставки Товара, оформляется дополнительным соглашением к Договору.

5.2.4. Заказчик вправе: не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с момента возникновения права требования от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

5.2.5. Если Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме не оплатил неустойку (штраф, пени), а также в случае полного или частичного немотивированного отказа Поставщика в удовлетворении претензии, либо неполучения Заказчиком в срок ответа на претензию, Заказчик вправе направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанных в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

5.2.6. Заказчик вправе: в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств Поставщиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренным Договором, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени) рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора за весь период просрочки исполнения, и случае неоплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока, направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.

5.2.7. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Договора одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

5.2.8. В случае обеспечения исполнения Договора в форме банковской гарантии, при неисполнении Поставщиком своих обязательств Заказчик обязан обратиться к гаранту с требованием исполнить обязанности в соответствии с выданной гарантией. При отказе гаранта исполнить требования Заказчика, Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента неисполнения или отказа гаранта обратиться в арбитражный суд с требованием об обязании гаранта исполнить обязанности, предусмотренные гарантией либо Заказчик вправе осуществить бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более 5 (пяти) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об оплате денежной сумму по банковской гарантии, направленной до окончания срока действия банковской гарантии.

5.2.9. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной поставщиком в ходе исполнения обязательств по Договору, за исключением случаев, когда Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.

5.2.10. Исполнять прямые обязанности, предусмотренные в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком представленным Поставщиком документов, в п. 4.2 Договора.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с условиями Договора.

5.3.3. Требовать оплату неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки Заказчиком обязательств предусмотренным Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренным Договором.

5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно Товара в рамках Договора.

5.3.5. Получать от Заказчика содействие при поставке Товара в соответствии с условиями Договора.

5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Договору с согласия Заказчика.

5.3.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3.8. Пользоваться иными правами, установленными Договором и законодательством Российской Федерации.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Договора и представить Заказчику документы, указанные в п. 4.2. Договора.

5.4.2. Своевременно предоставить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

5.4.3. Обеспечивать соответствие Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правил, государственным стандартом, техническим регламентом и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации. Поставщик обязан в течение срока действия Договора представить по запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документа, подтверждающие соответствие указанным выше требованиям.

5.4.4. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Товара за свой счет.

5.4.5. Предоставить обеспечение исполнения Договора в случаях, установленных Договором.

5.4.6. Приостановить поставку Товара в случае обнаружения независящих от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество товара или создать невозможность поставки товара в установленный Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления поставки.

5.4.7. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности поставить товар в надлежащем объеме/ надлежащего качества в предусмотренные Договором сроки.

5.4.8. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождении, а также реквизитов, указанных в Договоре в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения.

В случае непредставления уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в Договоре.

5.4.9. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Договору, за исключением случаев, когда Поставщик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставить информацию третьим лицам.

5.4.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.

VI ГАРАНТИИ

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара и наличие сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Качество Товара, поставляемого Заказчику в соответствии с описанием предмета закупки, должно соответствовать законодательству Российской Федерации и настоящему Договору.

6.2. Соответствие качества Товара должно быть подтверждено следующими документами в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- сертификатом соответствия, декларации о соответствии, свидетельств о государственной регистрации, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- сертификатом (паспортом) качества производителя, другими документами по качеству, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

Все документы должны быть заверены надлежащим образом.

6.3. Поставщик обязан заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества.

Все расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

VII ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых) цены Договора.

7.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

7.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком (Заказчиком) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Заказчиком) обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик (Поставщик) направляет Поставщику (Заказчику) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.7. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по Договору.

7.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, которые возникли после заключения Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.

VIII СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

8.2. Договор действует по 30 апреля 2025 года. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных Договором, а также от ответственности за нарушение условий Договора.

8.3. Договор может быть расторгнут:

по соглашению Сторон;

по решению суда;

в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

8.4. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Договора в следующих случаях:

8.4.1. При существенном нарушении Договора Поставщиком.

8.4.2. В случае просрочки исполнения обязательств по поставке Товара более чем на 3 (три) календарных дня.

8.4.3. В случае неоднократного нарушения сроков поставки Товара.

8.4.4. В случае существенного нарушения требований к качеству поставленного Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).

8.4.5. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому Товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

8.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора купли-продажи и отдельных видов договоров купли-продажи (поставка товаров, поставка товаров для государственных нужд и др.), в том числе в следующих случаях:

8.6.1. При существенном нарушении Договора Поставщиком (пункт 1 статьи 523 ГК РФ).

8.6.2. В случае поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок (пункт 2 статьи 523 ГК РФ).

8.6.3. В случае существенного нарушения требований к качеству поставленного Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) (пункт 2 статьи 475 ГК РФ).

8.6.4. В случае неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки Товара (пункт 2 статьи 523 ГК РФ).

8.6.5. Если Поставщик отказывается передать Заказчику проданный Товар (пункт 1 статьи 463 ГК РФ).

8.6.6. Если Поставщик в разумный срок не выполнил требование Заказчика о доукомплектовании Товара (пункт 2 статьи 480 ГК РФ).

8.7. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам такой экспертизы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

8.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Договоре, либо возвращение почтового отправления на адрес Заказчика при неполучении почтового отправления Поставщиком. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в единой информационной системе.

8.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

8.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 8.7 Договора. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Договора, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

8.11. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

IX ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

9.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде Омской области.

9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Омской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде в случае направления по почте либо в форме электронного образа претензии по адресу электронной почты Стороны, с учетом требований, предусмотренных п. 11.1. настоящего Договора.

По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения в форме и способом, предусмотренных п. 11.1. настоящего Договора.

X АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

10.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются: предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; предоставление каких-либо гарантий; ускорение существующих процедур; иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

10.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения от другой Стороны после проведённой ею проверки, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

10.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных настоящим разделом действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

XI ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Договоре, или с использованием электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждений либо информации, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

11.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. В случае заключения Договора по результатам конкурентной закупки в электронной форме Договор заключается в электронной форме в порядке, предусмотренном документацией о закупке.

11.3. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по Договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

11.4. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.5. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и положением о закупке, утвержденным заказчиком, Законом № 223-ФЗ.

XII ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

12.1. Приложение №1 к настоящему Договору – Спецификация Товара;

Приложение № 2 к настоящему Договору — Техническое задание.

XIII ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к договору

СПЕЦИФИКАЦИЯ*

- Посмотреть таблицу с данными

*Спецификация заполняется Заказчиком в соответствии с потребностями Заказчика и заявкой участника закупки/ предложением Поставщика, с которым заключается договор.

Приложение № 2 к договору

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование предмета закупки: «Поставка моющих средств».

2. Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

1. Качество товара должно соответствовать требованиям настоящего технического задания, действующим государственным стандартам, техническим требованиям. Упаковка и маркировка должны соответствовать предназначенной и соответствующей стандартам для данной продукции, обеспечивать целостность и сохранность товара от всякого рода повреждений при транспортировке всеми видами транспорта.

2. При поставке товара предоставить заверенные копии документов подтверждающих соответствие поставленного товара требованиям законодательства Российской Федерации, государственных стандартов, технических условий, технических регламентов и иных нормативных правовых актов, (сертификаты соответствия, декларации о соответствии, санитарно-эпидемиологические заключения и т.д.).

3. Место поставки: г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 194

4. Поставка товара осуществляется в течение 15 рабочих дней с момента заключения договора по заявке Заказчика, согласно проекту договора, с понедельника по пятницу с 9-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(время местное).

5. Цена договора включает в себя стоимость товара, упаковки, маркировки, транспортировки, разгрузки, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

6. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. Товар не должен иметь дефектов упаковки, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика.

7. Заказчик оплачивает Товар, поставленный Поставщиком в соответствии с условиями Договора, путем перечисления стоимости поставленного Товара по Договору на банковский счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приёма-передачи Товара, товарной накладной или универсального передаточного документа на Товар (далее – УПД), на основании выставленного Поставщиком счета-фактуры (счета на оплату) или УПД.

8. * Содержание/ значение показателя подлежит ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ конкретизации, в заявке участник закупки должен указать конкретную характеристику.

** Содержание/ значение показателя не подлежит конкретизации, в заявке участник закупки должен предложить товары в точном соответствии с установленными заказчиком в строке характеристиками.

Приложение № 4

к Документации об аукционе

в электронной форме

Рекомендуемая форма первой части заявки

Заявка на участие в Аукционе в электронной форме

Настоящим участник закупки предлагает поставку моющих средств на условиях, предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме и не подлежащих изменению по результатам проведения аукциона в электронной форме, а также представляет информацию о конкретных показателях товара, соответствующих значениям, установленным документацией о проведении аукциона в электронной форме, и стране происхождения товара.

- Посмотреть таблицу с данными

Инструкция по заполнению Приложения № 4 к Документации об аукционе в электронной форме «Рекомендуемая форма первой части заявки»:

* заполняется в соответствии с требованиями Приложения № 1 к Документации об аукционе в электронной форме «Описание предмета закупки».

Приложение № 5

к Документации об аукционе

в электронной форме

Рекомендуемая форма второй части заявки - сведений об участнике закупки, наименование страны происхождения поставляемого товара, информация и документы, определенные в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ

Сведения об участнике закупки (для юридического лица)

- Посмотреть таблицу с данными

Наименование страны происхождения поставляемого товара, информация и документы, определенные в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ!

УЧАСТНИКУ ЗАКУПКИ НЕОБХОДИМО ПОДТВЕРДИТЬ СТРАНУ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА ПО КАЖДОЙ ПОЗИЦИИ ЛОТА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ УСТАНОВЛЕНЫ ЗАПРЕТ/ОГРАНИЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ФУНКЦИОНАЛА ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКИ — ПУТЕМ УКАЗАНИЯ НОМЕРА РЕЕСТРОВОЙ ЗАПИСИ (СМ. ПРИМЕЧАНИЕ) [1]

ДЛЯ ПОЗИЦИЙ ЛОТА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНО ПРЕИМУЩЕСТВО, ДОСТАТОЧНО УКАЗАТЬ НАИМЕНОВАНИЕ СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ БЕЗ УКАЗАНИЯ НОМЕРА РЕЕСТРОВОЙ ЗАПИСИ.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЗАПОЛНЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ ФУНКЦИОНАЛА ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКИ: В столбце "Подтверждение страны происхождения" необходимо указать:

- номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции или номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза (исключительно в отношении товаров, на которые в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" распространяются меры по национальному режиму) ↑

Титульный_лист