Тендер - Поставка моющих средств №270880782

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть82 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Челябинская облМесто поставки (адрес):Государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская больница № 3 г. Миасс»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Челябинская область, г. Миасс, ул. Нахимова, д. 23, Поликлиника. В рабочие дни с понедельника по четверг с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо 16-00, пятница с 08.00 до 15.45. Обед с 12.00 до 12.45 по местному времени, предварительное согласование с заказчиком
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 16.04.2024 по 24.04.2024Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Приложение_№_2_Обоснование_НМЦД_(моющие_средства - Посмотреть таблицу с даннымиДокументация_моющие_средства

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ

Документация наАукцион в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства на поставку моющих средств для нужд ГАУЗ "ГБ №3 г. Миасс" на сумму▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей 78 копеек.

Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности продукции и услуг (ОКВЭД):20.41.; 20.13.; 20.14.; 29.42.

Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2):

20.41.32.111 – Средства для мытья посуды

20.41.32.121 – Порошки стиральные

20.41.44.120 – Порошки чистящие

20.13.43.119 – Сода кальцинированная прочая

20.41.32.119 – Средства моющие прочие

20.41.31.130 – Мыло туалетное жидкое

20.41.31.119 – Мыло туалетное твердое прочее

20.41.31.113 – Мыло туалетное марки "Детское"

20.41.31.140 – Мыло хозяйственное жидкое

20.41.31.121 – Мыло хозяйственное I группы

20.41.32.113 – Средства моющие для окон

20.14.34.231 – Кислота лимонная

20.42.15.190 – Средства косметические для ухода за кожей прочие, не включенные в другие группировки

Источник финансирования: Расчеты с Поставщиком по Договору осуществляются за счет средств, полученных Фонда обязательного медицинского страхования, далее –средства ОМС.

Номер позиции плана: 205

- Посмотреть таблицу с данными

Исп. Калашникова К.В.

(3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(116)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник контрактной службы ГАУЗ

«Городская больница № 3 г. Миасс»

действующий на основании

Приказа № 142 от 27.05.2022 г.

_______________ О. Е. Четвергова

«___» __________________ 2024 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ Аукциона в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства

Поставка моющих средств для нужд ГАУЗ "ГБ №3 г. Миасс"

г. Миасс, 2024 год

СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту также – Закон о закупках) и Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд Государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская больница №3 г. Миасс» (далее по тексту - Положение).

- Посмотреть таблицу с данными

Гарантийный срок на товар должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания приемочных документов без замечаний со стороны Заказчика (указанное не относится к характеристикам товара, так как является условием исполнения контракта, которое не может быть изменено участником).

Предложение участника закупки составляется с учетом Постановления Правительства РФ от 16.09.2016г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым иностранными лицами.

Приложение №1.1 к Информационной карте документации об электронном аукционе

График поставки Товара

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2 к Информационной карте документации об электронном аукционе

Обоснование начальной (максимальной) цены

(представлено отдельным файлом)

Приложение №3 к Информационной карте документации об электронном аукционе

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор №_____

г. Миасс «____»______________2024 год

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская больница № 3 г. Миасс», именуемого в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Неучева Андрея Павловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 № 223 – ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Настоящий договор заключается по результатам аукциона в электронной форме №________ напоставкумоющих средствдля нужд ГАУЗ "ГБ №3 г. Миасс" (код ОКПД2 –20.41.32.111 – Средства для мытья посуды;20.41.32.121 – Порошки стиральные;20.41.44.120 – Порошки чистящие;20.13.43.119 – Сода кальцинированная прочая;20.41.32.119 – Средства моющие прочие;20.41.31.130 – Мыло туалетное жидкое;20.41.31.119 – Мыло туалетное твердое прочее;20.41.31.113 – Мыло туалетное марки "Детское";20.41.31.140 – Мыло хозяйственное жидкое;20.41.31.121 – Мыло хозяйственное I группы:20.41.32.113 – Средства моющие для окон;20.14.34.231 – Кислота лимонная;20.42.15.190 – Средства косметические для ухода за кожей прочие, не включенные в другие группировки) (далее по тексту – товар) в соответствии с Протоколом № _____ от «____» _________202__ г., победителем или иным участником, которого стал Поставщик.

1.2. По настоящему договору Поставщик обязуется в обусловленный настоящим договором срок поставить товар Заказчику, а Заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату поставленного товара, наименование и стоимость которого указывается в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1).

2. Права и обязанности сторон.

2.1. Поставщик обязуется:

2.1.1. поставить товар Заказчику по номенклатуре, ценам и в количестве согласно Приложению №1;

2.1.2. поставить товар Заказчику в срок, согласно п. 4.1. Договора;

2.1.3. произвести отгрузку, доставку товара Заказчику своими силами и за свой счёт;

2.1.4. при поставке товара предоставить Заказчику товарно-сопроводительные документы (счета, счета-фактуры (при наличии), накладные, акт приема-передачи товара и т.п.); сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ /декларация соответствия (паспорт качества).

2.1.5. поставить товар Заказчику собственным транспортом, либо с привлечением транспорта третьих лиц, за свой счет. Обеспечить поставку товара в таре и упаковке, обеспечивающей его сохранность и целостность. На упаковке и в сопроводительных документах обязательно указание о дате изготовления, предусмотренных требованиями государственных стандартов.

2.1.6. поставить товар со сроком годности на товар не менее 12 месяцев с момента подписания приемочных документов без замечаний со стороны Заказчика

2.1.7. При исполнении обязательств по договору предоставить акт сверки в бухгалтерию на бумажном носителе и скан-вариант на электронную почту▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть в течение 5 календарных дней.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Провести экспертизу поставленного товара собственными силами либо с привлечением сторонних экспертов в течение 2 (двух) дней с момента поставки товара, по результату сформировать заключение по экспертизе в срок, не превышающий 2 (двух) рабочих дней с момента проведения экспертизы. При этом, заключение по экспертизе поставленного товара может быть отражено в самостоятельном акте, либо в акте приемки, либо ином документе, содержащем сведения о соответствии/несоответствии товара обусловленных характеристикам.

2.2.2. На основании результатов проведенной экспертизы в течение 2 (двух) рабочих дней с момента фактической передачи (сдачи) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) Заказчику товара осуществить его приемку по количеству, качеству и срокам (и при необходимости, оприходование) в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965г. № П-6, и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 г. № П-7. По факту приемки в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней, оформить акт приемки товара в порядке, содержащего выявленные замечания (препятствующие/не препятствующие) приемке (и сроки их устранения при наличии таких недостатков), либо информацию об их отсутствии, а также иную информацию: о лице (лицах), принявших товар, дату приемки и др. При этом информация о результатах приёмочных мероприятий может быть отражена как в самостоятельном документе, так и в документе, содержащем информацию о результатах проведенной ранее экспертизы, либо в ином приёмочном документе (например, товарная накладная, товарная транспортная накладная и т.д.), содержащего информацию о результатах приемочных мероприятий (в том числе, экспертизе).

2.2.3. Оплатить поставленный товар.

2.2.4. Обеспечить приемку поставляемого по договору товара в соответствии с условиями договора.

2.3. Поставщик вправе:

2.3.1. Требовать приемки и оплаты товара в полном объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2.3.2. Самостоятельно выбрать способ доставки до места Заказчику.

2.3.3. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить товар.

2.3.4. Требовать уплаты неустойки, возникшей по вине Заказчика, в соответствии с условиями настоящего договора.

2.3.5. Присутствовать при приемке товара.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. Отказаться от приемки товара, если он был доставлен с нарушением срока доставки, указанного в п. 4.1. настоящего договора, а также товара, не соответствующего требованиям Спецификации (Приложение №1).

2.4.2. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных договором.

2.4.3. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.

2.4.4. По согласованию с Поставщиком изменить количество поставляемых товаров в соответствии с условиями договора.

3. Цена и порядок расчетов.

3.1. Цена договора составляет __________ (______________), в том числе НДС/либо НДС не предусмотрен.

3.2. В стоимость настоящего договора входят все необходимые затраты, в том числе стоимость товара, расходы на доставку до места поставки, транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, и других обязательных платежей.

3.3. При заключении и исполнении договора заказчик по согласованию с участником, с которым заключается договор, вправе увеличить (уменьшить) количество поставляемого товара. Цена единицы товара в таком случае не должна превышать цену, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке участником аукциона, с которым заключается договор, на количество товара, установленное в документации о закупках.

3.4. Цена договора, указанная в п. 3.1. настоящего договора является твердой, устанавливается на весь срок действия договора и изменению не подлежит, за исключением случаев:

а) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий договора;

б) если по предложению Заказчика цена договора увеличивается не более чем на 10 % в связи с увеличением предусмотренного договором количества товара, или уменьшается не более чем на 10% в связи с уменьшением, предусмотренного договором количества поставляемого товара.

3.5.Оплата поставленного товара по настоящему договору осуществляется Заказчиком по факту поставки товара на основании подписанных товарных накладных в течение 7 рабочих дней с момента подписания товарных накладных. Расчет по настоящему договору производится в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре. Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Заказчика.

3.6. Источник финансирования: Расчеты с Поставщиком по Договору осуществляются за счет средств, полученных от Фонда обязательного медицинского страхования, далее –средства ОМС.

4. Сроки, порядок передачи и приемки товара.

4.1. Поставка товара осуществляется отдельными партиями, в соответствии с графиком поставки (приложение № 1.1). Доставка и разгрузка осуществляется до дверей склада силами поставщика.

4.2. Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения товара до его передачи Заказчику.

4.3. Поставка товара осуществляется по адресу: Государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская больница № 3 г. Миасс»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Челябинская область, г. Миасс, ул. Нахимова, д. 23, Поликлиника. В рабочие дни с понедельника по четверг с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо 16-00, пятница с 08.00 до 15.45. Обед с 12.00 до 12.45 по местному времени, предварительное согласование с заказчиком контакты: тел. +7 (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(доб. 123)

4.4. В случае поставки Поставщиком товара за пределами периода, указанного в п.4.1. настоящего договора, Заказчик вправе не принимать данный товар.

4.5. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям документации о закупке. Товар должен соответствовать стандартам качества, действующим на территории Российской Федерации.

4.6. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара.

4.7. В случае обнаружения скрытого брака товара, Заказчик должен в письменном виде известить Поставщика и согласовать с ним дату прибытия на склад его представителя для составления акта. В случае неявки представителя Поставщика для составления Акта в назначенный срок Заказчик вправе составить Акт в одностороннем порядке. Такой акт имеет юридическую силу, и содержащиеся в нем сведения признаются достоверными, пока судом не будет установлено иное.

4.8. Товар передается по накладной, в которой указывается наименование, количество, стоимость Товара, номер и дата Договора.

4.9. Датой приемки Товара является дата подписания Заказчиком накладной, содержащей информацию о результатах приёмки, либо иного документа, подтверждающего отсутствие замечаний со стороны Заказчика по количеству, качеству и срокам исполнения договора Поставщиком.

4.10. В целях ведения реестра договоров настоящий договор считается состоящим из одного этапа, и документом о приемке и исполнении договора, в том числе об оплате договора считается акт сверки взаимных расчетов на момент окончания каждого этапа.

4.11. Обязанность по передаче товара считается исполненной с момента подписания документов, подтверждающих факт поставки товара Поставщиком. Поставщик обязан в 3-хдневный срок с момента поставки передать Заказчику товарно-сопроводительные документы (счета, счета-фактуры (при наличии), накладные и т.п.), акт-приема передачи товара, а Заказчик обязан подписать данные документы и в течение 3 дней вернуть Поставщику при отсутствии замечаний.

4.12. Отказ Заказчика от переданного Товара возможен в случае несоответствия поставленного Товара условиям пункта 2.1 настоящего Договора и (или) Спецификации (Приложение 1), о чем Сторонами составляется акт. В случае необоснованного отказа представителя Поставщика от подписи акта, об этом делается отметка в акте.

4.13. Заказчик вправе предъявить претензии Поставщику по качеству поставленного Товара.

Замена Товара ненадлежащего качества осуществляется Поставщиком на основании письменной претензии Заказчика. В претензии должно быть указано количество Товара, по которому заявлена претензия, содержание и основание претензии, а также конкретное требование Заказчика. Претензия направляется Поставщику с приложением документов, доказывающих обоснованность претензии. Срок рассмотрения претензии 5 (пять) рабочих дней с момента ее получения.

Поставщик обязуется заменить Товар ненадлежащего качества в течение 3 (трех) календарных дней от даты окончания срока рассмотрения претензии.

4.14. В случае поставки товара, не соответствующего Спецификации (Приложение № 1) Заказчик вправе отказаться от его принятия, а если он оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

Если Поставщик передал Заказчику наряду с товаром, соответствующим Спецификации, товар с нарушением условий, указанных в Спецификации, Заказчик вправе по своему выбору:

- принять товар, соответствующий условиям Спецификации, и отказаться от остальных товаров;

- отказаться от всех переданных товаров;

- потребовать заменить товары, не соответствующие Спецификации, на соответствующие Спецификации товары.

5. Тара и упаковка.

5.1. Товар поставляется в оригинальной, заводской упаковке, которая бы обеспечивала его сохранность, товарный вид, предохраняла бы от всякого рода повреждений при транспортировке.

6. Ответственность сторон.

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.2. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего за днем исполнения, установленного договором. Размер пени должен составлять 1/300 ключевой ставки Банка России за день уплаты. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Поставщика.

6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего за днем исполнения, установленного договором. Размер пени должен составлять 1/300 ключевой ставки Банка России за день уплаты. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Поставщика.

6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств, принятых на себя обязательств.

6.5. В случае если Заказчик понес убытки вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по договору, Поставщик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки. Размер убытков и имущественной ответственности Поставщика определяется в соответствии с действующим законодательством РФ

6.6. В случае если Заказчик понес убытки вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по договору, Поставщик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки. Размер убытков и имущественной ответственности Поставщика определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.7. В случае уклонения Поставщика от заключения договора, а также в случае расторжения договора по решению суда в связи с существенным нарушением Поставщиком условий договора, сведения о Поставщике включаются в Реестр недобросовестных Поставщиков в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. Обеспечение исполнения договора

7.1. Обеспечение исполнения договора предоставлено Поставщиком составляет 5 (пять) % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрубля 48 копеек.

При заключении договора, если в ходе проведения конкурентной закупки победителем закупки была снижена начальная (максимальная) цена договора на 25 (двадцать пять) и более процентов, победитель закупки обязан до заключения договора предоставить обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении и (или) в закупочной документации, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса), если в извещении и (или) в закупочной документации установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора.

Способ обеспечения исполнения договора Поставщиком определяются самостоятельно, в том числе он, может быть, в следующих формах:

внесения денежных средств/предоставлением независимой гарантии.

Платежные реквизиты для перечисления денежных средств для обеспечения исполнения договора (гарантийных обязательств):

Министерство финансов Челябинской области (ГАУЗ «ГБ № 3 г. Миасс» ЛС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьВР)

Банк получателя Отделение Челябинск Банка России//УФК по Челябинской области г. Челябинск

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер счета банка получателя средств, корреспондентского счета (банковского счета, входящий в состав единого казначейского счета)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер счета получателя средств (казначейского счета)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0; КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

7.2. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора.

7.3. В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное соразмерно объему выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора, а также изменить способ обеспечения исполнения договора из числа способов, предусмотренных Положением о закупке.

7.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются на счет участника закупки в течение не более чем 7 (семь) рабочих дней с даты исполнения обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя) и при условии надлежащего исполнения обязательств по договору. Возврат независимой гарантии в случае, указанном в настоящем пункте договора, Заказчиком предоставившему ее лицу или гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится.

7.5. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам конкурентной закупки с участием субъектов МСП, должна соответствовать следующим требованиям:

1) независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренныйчастью 8 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ;

2) независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;

3) независимая гарантия должна содержать:

а) условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

б) перечень документов, подлежащих представлению Заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого перечня Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 части 32 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ;

4) должна содержать указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов МСП, документацией о такой закупке срока исполнения основного обязательства;

5) не должна содержать условие о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией;

6) должна содержать обязанность гаранта об уплате Заказчику неустойки (пени) за каждый день просрочки в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии, в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено Заказчиком до окончания срока ее действия;

7) независимая гарантия должна соответствовать форме и требованиям, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 32 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ.

7.6. Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки с участием субъектов МСП, требованиям, предусмотренным статьей 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ, является основанием для отказа в принятии ее Заказчиком.

7.7. Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора.

7.8. Если при проведении аукциона предложенная цена договора, уменьшилась на двадцать пять и более процентов начальной (максимальной) цены договора, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения договора (безотзывной банковской гарантией или внесением денежных средств), в порядке и размере, предусмотренном разд. 7 настоящего договора.

7.9. Уменьшение размера обеспечения исполнения договора, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии.

7.10. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательства по договору и предъявления Заказчиком соответствующих требований об уплате возмещению убытков пени, штрафов, Заказчик вправе удержать суммы начисленных и неоплаченных Поставщиком пени, штрафов из денежных средств, перечисленных Поставщиком Заказчику в качестве обеспечения исполнения договора, или обратиться с требованием об их уплате по независимой гарантии. В случае, если размер, начисленных Поставщику пени, штрафов превышает сумму обеспечения исполнения договора, Заказчик вправе обратиться за взысканием оставшихся сумм пени, штрафов в судебном порядке.

7.11. В ходе исполнения договора Поставщик вправе изменить способ обеспечения его исполнения и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора новое обеспечение, размер которого может быть уменьшен в порядке п.7.3. договора.

Уменьшение размера обеспечения исполнения договора производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены договором.

В случае, если обеспечение исполнения договора осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения договора, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении договора, размещенной в соответствующем реестре договоров.

В случае, если обеспечение исполнения договора осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Поставщика не позднее 7 (семь) рабочих дней ему возвращаются Заказчиком денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения договора, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении договора, размещенной в соответствующем реестре договоров.

7.12. Уменьшение размера обеспечения исполнения договора осуществляется при условии отсутствия неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком, а также приемки Заказчиком поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения Договора в объеме выплаченного аванса (если она была предусмотрена).

7.13. В случае отзыва в соответствии сзаконодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения договора, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения договора не позднее 7 (семь) рабочих дней со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены настоящим договором.

7.14. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с разд. 6 настоящего договора.

8. Срок действия Договора, изменение и расторжение Договора

8.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до31.12.2024 года.

8.2. Все изменения Договора должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Договору.

8.3. Изменение по инициативе Заказчика существенных условий договора в одностороннем порядке при исполнении такого договора допускается в следующих случаях:

1) если необходимость изменения условий договора обусловлена изменениями действующего законодательства, предписаниями федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления или решениями судов;

2) если необходимость изменения условий договора обусловлена обстоятельствами непреодолимой силы;

3) при изменении в ходе исполнения договора регулируемых государством цен и (или) тарифов на продукцию, поставляемую в ходе исполнения договора.

8.4. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случаев, когда новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя), с которым заключен договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения либо когда такая возможность прямо предусмотрена договором. При перемене поставщика (подрядчика, исполнителя) его права и обязанности переходят к новому поставщику (подрядчику, исполнителю) в том же объеме и на тех же условиях.

Если при исполнении договора происходит перемена заказчика, то права и обязанности заказчика, установленные договором и не исполненные к моменту такой перемены, переходят к новому лицу в объеме и на условиях, предусмотренных заключенным договором.

8.5. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

8.6. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российский. В этом случае качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

8.7. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

8.8. В случае если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

8.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре, либо посредством факсимильной телеграммой связи, либо телеграммой, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику.

Выполнение Заказчиком требований настоящего раздела считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Договоре.

8.10. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (Десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы.

Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

8.11. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем.

8.12. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в Договоре было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.

8.13. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику.

Выполнение Поставщиком требований настоящего раздела считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

8.14. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (Десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

8.15. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

8.16. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

9. Действие обстоятельств непреодолимой силы.

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы.

9.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Договору вследствие действия непреодолимой силы, должна известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору в течение 3 дней.

9.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10. Антикоррупционная оговорка.

10.1. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

10.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

11. Дополнительные условия.

11.1.Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение в ходе переговоров, подлежат передаче в Арбитражный суд Челябинской области (при условии соблюдения Стороной досудебного урегулирования спора в соответствии с требованиями АПК РФ, при этом способ досудебного урегулирования определяется стороной самостоятельно, например: путем переговоров, в претензионном порядке или любым другим способом, позволяющим при этом подтвердить факт выполнения Стороной указанного требования).

11.2. Настоящий Договор заключается в форме электронного документа, имеющего одинаковую юридическую силу для каждой из Сторон, и подписывается Сторонами настоящего Договора усиленной электронной подписью.

11.3. Любое уведомление, которая одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, высылается в виде электронного документа по адресу другой стороны.

12. Реквизиты сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору№ ______

от _______________

СПЕЦИФИКАЦИЯ*.

- Посмотреть таблицу с данными

Всего наименований: _________________

На общую сумму: ___________________ (в том числе НДС в размере _____%, что составляет _____________ рублей, _______ коп.) (либо НДС не предусмотрен, так как Поставщик находится на упрощенной системе налогообложения)

- Посмотреть таблицу с данными

* Заполняется по итогам аукциона

Приложение №1.1

к договору№ ______

от _______________

График поставки Товара

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными